TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
|
- Edson Rocha
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Registro: XXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0031XXX , da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SAO LUCAS IMOVEIS LTDA e outro, são apelados JOSE AUGUSTO (OMITIDO) e outros. ACORDAM, em 4ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. negado provimento ao recurso da ré e parcial provimento ao adesivo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES ROSSI (Presidente sem voto), LUIZ AMBRA E GRAVA BRAZIL. São Paulo, 29 de outubro de SILVÉRIO DA SILVA RELATOR Assinatura Eletrônica
2 VOTO Nº: 405X APELAÇÃO Nº.: 0031XXX COMARCA: CAPITAL F.R. VILA PRUDENTE 1ª VC APTE(S): SÃO LUCAS IMÓVEIS LTDA E OUTRO APDO (S): JOSE AUGUSTO (OMITIDO) e outros JUIZ: MARCELO LOPES THEODOSIO Apelação Cível Ação de ressarcimento Compromisso de compra e venda rescindido com devolução do imóvel aos réus e parte do valor pago aos autores Pretensão de recebimento do restante do valor pago Ação parcialmente procedente com condenação na devolução dos valores pagos, com retenção de 30% pelos vendedores Apelo da ré para perdimento total dos valores pagos, ou retenção de 70% com devolução, de forma parcelada Cláusulas de perdimento e de retenção de 70% que são abusivas ante o CDC e CC Admitida a retenção de 10% do valor pago Precedentes jurisprudenciais Restituição que deve ser feita de uma vez, não se admitindo o parcelamento (súmula 02 do TJSP) - Recurso adesivo para devolução integral - Devolução integral que não se admite Inadimplemento dos autores Desemprego que não se caracteriza como justo motivo para o inadimplemento - Cabível retenção para fazer frente às despesas administrativas (Súmula 01 do TJSP) Sentença parcialmente reformada para diminuição do valor a ser retido (de 30% para 10%), descontando o valor já devolvido - Recurso da ré improvido e adesivo parcialmente provido. A sentença de fls. 122/124, cujo relatório se adota, nos autos da ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes a ação condenar a ré na devolução de 70% dos valores recebidos em razão do contrato firmado entre as partes. Inconformadas apelam as partes. A ré, fls. 132/143, pugnando pela reforma do julgado para que seja reformada a sentença, com a improcedência da ação, ou, alternativamente no caso de manutenção da sentença para que a devolução dos valores se dê de forma parcelada.
3 Os autores, adesivamente, fls. 155/161, pugnando pela reforma do julgado para que seja parcialmente reformada a sentença, com a procedência dos pedidos elencados na inicial, com restituição de 100% dos valores pagos, corrigidos monetariamente. Recebidos os recursos no duplo efeito, fls.153 e 169, fls. 304, foram apresentadas contrarrazões, fls. 162/167 e 176/186. É o relatório. Primeiramente, esclareço que os presentes autos foram redistribuídos por força da Resolução nº 643/2014 à 4ª Câmara Extraordinária de Direito Privado. A sentença combatida, condenou a ré na devolução de 70% dos valores recebidos em razão do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes. Como a ré já havia devolvido parte do valor, ficou obrigada a complementar a quantia. A ré alega que indevida a devolução, pois o contrato (pag. 22/24) prevê a perda total dos valores no caso de rescisão (cláusula 1ª, 4º) ou de 70% (cláusula 1ª, 5º), no caso de incidência do art. 53 do CDC. Aduz que efetuou a restituição total aos autores, conforme documento de fls. 73/74. Os autores pedem a restituição total dos valores pagos, alegando que sua inadimplência se deu por justo motivo, desemprego. Alegam que pediram o desfazimento do contrato e a ré restituiu apenas R$ 2.500,00, motivo pelo que pedem a complementação da devolução.
4 Pelo que se vê dos autos, as partes celebraram contrato de compra e venda referente ao lote matriculado no registro de imóveis de Guarulhos sob o nº em 07/11/97, fls. 75/77. O pagamento foi ajustado em uma entrada de R$ ,00 e 120 parcelas de R$ 410,00. Os autores adimpliram 22 parcelas e deixaram de pagar o restante. Fizeram o distrato e devolveram o imóvel, fls. 73/74. De início, vale ressaltar que embora a ré alegue a devolução integral dos valores pagos com base no documento de fls. 73/74, este foi contestado pelos autores. E mesmo que o incidente de falsidade em apenso não tenha concluído pela falsificação das assinaturas, não se pode dizer que provem a devolução integral alegada pela ré. Isso porque a perícia somente concluiu que não eram falsas as assinaturas na fl. 2 do referido documento e que os padrões da 1ª e 2ª folhas não diferiam. O valor da quitação, de R$ ,00, está descrito na fl. 1 do mesmo instrumento, que sem rubricas ou assinaturas impede a avaliação mais precisa. Em complementação ao laudo a perita afirmou:...neste caso a perícia não registrou elementos documentoscópicos que autorizassem avançar um pronunciamento categórico quanto a eventual substituição ou omissão da 1ª folha do instrumento particular de rescisão... (fls. 126 do apenso)
5 Assim atestou, apenas, que não foram encontradas irregularidades formais no documento, não podendo afirmar que, materialmente, o seu conteúdo corresponde à realidade, E, em conjunto com o restante das provas, a ré somente demonstrou a devolução de R$ 2.500,00, (fls. 15 do apenso). Assim, é este o valor que deve prevalecer como efetivamente devolvido. A controvérsia cinge-se ao valor a ser devolvido pela rescisão contratual. Tanto a cláusula 1ª, 4º que prevê a perda total dos valores no caso de rescisão como a cláusula 1ª, 5º, prevê a retenção de 70% no caso de rescisão com incidência do art. 53 do CDC são abusivas. Veja que a 1ª, 5º, chega mesmo a admitir a invalidade da 1ª, 4º, já que diz que no caso do art. 53 do CDC (que veda a perda total) se autoriza a perda de 70%. A ré quer o perdimento das parcelas pagas ou, alternativamente, perda de 70% o que não se admite. Esta Câmara tem entendido como justa a retenção de 10% do valor pago, a título de compensação pelas despesas elencadas na súmula 1. Assim correto o entendimento do juiz monocrático em que a devolução seja parcial, já que os autores foram responsáveis pela rescisão, mas, o percentual de retenção, 30%, se mostra exagerado, devendo ser minorado para 10%, descontando-se os R$ 2.500,00, já devolvidos.
6 Neste sentido, o acórdão desta relatoria: Apelação cível Resolução do contrato c.c. restituição das parcelas pagas Atraso na liberação do financiamento imputado à vendedora ré Impedimento na obtenção das chaves no prazo previsto em contrato Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada Provas suficientes para julgamento Mérito - Vinculação da quitação do preço e entrega das chaves à assinatura do contrato de financiamento, que é incerto Não se pode imputar exclusivamente a nenhuma das partes a não obtenção do financiamento O caso é de resolução do contrato com retorno das partes à situação anterior Devolução das parcelas pagas de uma só vez com retenção de 10% - Danos morais incabíveis na espécie Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido (Apelação Civel nº ) E quanto ao pedido alternativo de que a devolução se dê de forma parcelada, não prospera. A questão é sumulada por este Tribunal: Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.
7 A rescisão devolve às partes ao status quo ante. Já no recurso adesivo os autores sustentam a devolução de 100% dos valores pagos, corrigidos monetariamente e com juros. Alegam justo motivo para o inadimplemento, qual seja, o desemprego. Mas o desemprego, não constitui justa causa nem força maior ou caso fortuito a justificar o atraso. imprevisível. Não é causa A propósito do tema, confira-se a definição de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO:, "...resulta a força maior de eventos físicos ou naturais, de índole ininteligente, como o granizo, o raio e a inundação; o caso fortuito decorre de fato alheio, gerador de obstáculo que a boa vontade do devedor não logra superar, como a greve, o motim e a guerra". Para que se configure o caso fortuito, ou força maior, "exigem-se os elementos seguintes: a) o fato deve ser necessário, não determinado por culpa do devedor...; b) o fato deve ser superveniente e inevitável...; c) finalmente, o fato deve ser irresistível, fora do alcance do poder humano" (Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações, 1ª parte, 13ª ed., Saraiva, págs.331 e 332). Assim, inescusável o inadimplemento dos autores não havendo o que se falar em devolução integral, já que foram eles quem deram azo à rescisão. Neste sentido a súmula 1, do TJSP:
8 Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem. Em sendo o imóvel um lote, não se aplica ao caso o valor de ocupação. Assim, reforma-se parcialmente a sentença, para que a ré restitua aos autores 90% dos valores pagos pelo contrato, retendo 10%, corrigidos monetariamente do desembolso e com juros a partir da citação, de acordo com o art. 219 do CPC e 405 do CC, descontando-se o já devolvido administrativamente (R$ 2.500,00). Pelo exposto, nego provimento ao apelo da ré e dou parcial provimento ao recurso adesivo dos autores, nos termos supra. SILVÉRIO DA SILVA Relator
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 184 Registro: 2016.0000763464 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1035357-59.2016.8.26.0100, da Comarca de, em que é apelante CORREIA DIAS 136 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
Registro: 2017.0000606784 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1024918-52.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA.,
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
Registro: 2013.0000761XXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº XXXXXXX-86.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CHEMIN GUARULHOS VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 368 Registro: 2018.0000085887 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1012838-59.2017.8.26.0002, da Comarca de, em que é apelante/apelado ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP - 06 -
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN (Presidente) e LUIZ ANTONIO COSTA. São Paulo, 24 de julho de 2018.
fls. 192 Registro: 2018.0000539732 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1005608-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITACON 25 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Registro: ACÓRDÃO
fls. 345 ACÓRDÃO Registro: 2016.0000160777 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1099400-73.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO ARCELINO CORREIA DE OLIVEIRA,
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 2 Registro: 2014.0000XXXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXX- XX.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA PAULISTA,
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 223 Registro: 2017.0000139094 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1044990-94.2016.8.26.0100, da Comarca de, em que é apelante LUISA MARIA BEZERRA REOVATO, é apelado PARTIFIB
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000554XXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXXX-55.2009.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante MARLENE (Omitido) e apelada JACUTINGA
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Registro: ACÓRDÃO
fls. 262 Registro: 2017.0000624736 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1015787-58.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUISA VIANNA SANTOS GUANABARA,
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA. São Paulo, 18 de junho de 2015.
Registro: 2015.0000XXXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXX- 96.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVEN-SP 14/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
Registro: 2016.0000039033 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1002171-22.2014.8.26.0001, da Comarca de, em que é apelante ALTANA TOLEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 354 Registro: 2017.0000328113 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1018032-71.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante ACS BETA EMPREENDIMENTOS
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
Registro: 2017.0000658746 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1095575-53.2016.8.26.0100, da Comarca de, em que é apelante ELBRUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
fls. 395 Registro: 2017.0000018342 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1040341-23.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PDG SPE 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 192 ACÓRDÃO Registro: 2017.0000561646 Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1004129-65.2016.8.26.0068, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante ELBRUS EMPREENDIMENTOS
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
Registro: 2015.0000XXXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº XXXXX-62.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante GAFISA S/A, são apelados ALEXANDRE
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 369 ACÓRDÃO Registro: 2018.0000347708 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1013126-04.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Leia maisACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
fls. 769 Registro: 2016.0000878132 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1028625-96.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CLAUDIO HILÁRIO CUPERTINO DE
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 326 ACÓRDÃO Registro: 2017.0000166041 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1041904-52.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9ª Câmara de Direito Privado ACÓRDÃO
Registro: 2015.0000XXXXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº XXXXXXX-72.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KALLAS LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 485 ACÓRDÃO Registro: 2016.0000892863 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1042612-05.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIVING PROVANCE EMPREENDIMENTOS
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 312 Registro: 2017.0000181291 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1109983-83.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PROJETO IMOBILIÁRIO A 11 LTDA.,
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
ACÓRDÃO Registro: 2017.0000184852 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1020111-57.2015.8.26.0100, da Comarca de, em que é apelante TRISUL MYRISTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 379 ACÓRDÃO Registro: 2017.0000184378 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1107797-87.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FH 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 453 Registro: 2017.0000263732 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1022104-38.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante ACS BETA EMPREENDIMENTOS
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Registro: ACÓRDÃO
fls. 152 Registro: 2017.0000534243 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1009150-33.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOABES FERNANDES DE SANT ANA,
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ ANTONIO DE GODOY (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
ACÓRDÃO Registro: 2015.0000XXXX Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXX- XX.2011.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GAFISA S/A, é apelado DENIS (Omitido). ACORDAM,
Leia maislauda 1
fls. 288 SENTENÇA Processo Digital nº: 1020163-53.2015.8.26.0003 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Edineia Oliveira Cavalcante Requerido: Gafisa
Leia maisSENTENÇA. Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão presentes.
fls. 178 SENTENÇA Processo Digital nº: Classe - Assunto Requerente: Requerido: 1010XXX-94.2015.8.26.0100 Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro VERA LUCIA K. e outro PDG
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
ACÓRDÃO Registro: 2016.0000791737 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1014094-71.2016.8.26.0002, da Comarca de, em que é apelante TABOÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A, são apelados
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ. São Paulo, 26 de outubro de 2016.
fls. 231 Registro: 2016.0000803573 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1005066-76.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
Registro: 2018.0000017445 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1012334-50.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA.,
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Registro: ACÓRDÃO
fls. 614 Registro: 2017.0000137171 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1062551-68.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 16 EMPREENDIMENTO
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
ACÓRDÃO Registro: 2014.0000324XXX Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXXX-69.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JARDINS DA BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
Leia maisSENTENÇA C O N C L U S Ã O
fls. 183 SENTENÇA Processo Digital nº: 1039681-92.2016.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Rui Manuel Valente Batista e outro Requerido:
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 487 Registro: 2017.0000444900 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1050146-97.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada JANAÍNA SÃO FELÍCIO, é
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
fls. 220 Registro: 2018.0000081768 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1031768-59.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA. São Paulo, 21 de abril de 2017.
fls. 190 Registro: 2017.0000272205 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2238772-58.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUEIROZ GALVAO PAULISTA
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 299 Registro: 2016.0000908118 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1026360-27.2015.8.26.0002, da Comarca de, em que é apelante EVEN SP 50/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisTHAYANI CRUZ NANNINI e RODRIGO MACHADO GOMES ajuizaram "ação de rescisão contratual" contra GAFISA SPE-127 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
fls. 140 SENTENÇA Processo Digital nº: 1009303-59.2016.8.26.0002 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Thayani Cruz Nannini e outro Requerido: Gafisa
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 540 Registro: 2017.0000483940 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1083695-98.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QUEIROZ GALVÃO MORADA, são apelados
Leia maisSENTENÇA. Afirmam que adquiriram imóvel na planta junto à requerida em 8 de novembro de 2013.
fls. 144 SENTENÇA Processo Digital nº: 1004129-65.2016.8.26.0068 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Paulo Roberto Mazurega e outro Requerido:
Leia maisJuiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Nogueira
fls. 410 SENTENÇA Processo Digital nº: Classe - Assunto Requerente: Requerido: 10734XX-69.2015.8.26.0100 Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Luiz Ricardo B. M. Even Sp
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Registro: ACÓRDÃO
fls. 291 Registro: 2017.0000346518 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1029116-06.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CALGARY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS-
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 264 Registro: 2017.0000183898 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1013368-94.2016.8.26.0100, da Comarca de, em que é apelante QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 12 DESENVOLVIMENTO
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
fls. 290 Registro: 2017.0000128836 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1019196-08.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BROOKFIELD MB GOIÂNIA EMPREENDIMENTOS
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 163 SENTENÇA Processo nº: 1114312-07.2016.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Nicolas Javier Zavala e outro Requerido: GLB Medeiros
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES ROSSI (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS E LUIS MARIO GALBETTI.
fls. 175 Registro: 2017.0000291677 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1050903-28.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE LOURDES BEZERRA OLIVEIRA,
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente), EGIDIO GIACOIA E VIVIANI NICOLAU.
fls. 484 ACÓRDÃO Registro: 2015.0000918630 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1005878-55.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ILAN CEJKINSKI, é apelado B.N.
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES ROSSI (Presidente sem voto), LUIZ AMBRA E GRAVA BRAZIL.
Registro: 2014.000083XXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXX- XX.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante ESSEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 204 Registro: 2018.0000277460 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1003950-38.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELCIO DAL BELO MARQUES e ALESSANDRA
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAGALHÃES COELHO (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
Registro: 2014.0000084978 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0132241-17.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E LUIZ ANTONIO COSTA.
fls. 493 Registro: 2017.0000338354 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1057256-50.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YOU 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
Registro: 2018.0000065814 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1067730-46.2016.8.26.0100, da Comarca de, em que é apelante AIG SEGUROS BRASIL S/A, é apelada KLM - COMPANHIA
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8ª Câmara de Direito Privado. Registro: ACÓRDÃO
fls. 195 Registro: 2019.0000121162 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1008279-66.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO MIRA DOS SANTOS, é apelada
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO LEME (Presidente), MORAIS PUCCI E CLAUDIO HAMILTON.
Registro: 2012.0000165714 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 9183557-56.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENIS BARBOSA ALVES, sendo apelada SECID
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 327 Registro: 2015.0000905XX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1030XXX-17.2014.8.26.0001, da Comarca de, em que é apelante GAFISA S/A, é apelada RUTH M. C. O. ACORDAM,
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
ACÓRDÃO Registro: 2014.0000XXXX Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº XXXXXX- XX.2013.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes P1 EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA e RGL
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PERCIVAL NOGUEIRA.
fls. 184 Registro: 2018.0000145953 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1000600-15.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
fls. 460 Registro: 2017.0000296397 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1022491-19.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante ACS BETA EMPREENDIMENTOS
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO MONOCRÁTICA
fls. 633 Registro: 2017.0000488013 DECISÃO MONOCRÁTICA VOTO Nº 2295 APELAÇÃO Nº 1083741-24.2014.8.26.0100 COMARCA: SÃO PAULO - 5ª VARA CÍVEL JUIZ(A) DE 1ª INSTÂNCIA: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO APELANTE/APELADO:
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Registro: ACÓRDÃO
fls. 592 Registro: 2017.0000457221 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1014131-35.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TABOÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 197 SENTENÇA Processo Digital nº: 1099382-18.2015.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Bruno Palmieri Silva e outro Requerido:
Leia maislauda 1
fls. 147 SENTENÇA Processo Digital nº: 1069138-72.2016.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Fernanda Avallone Giaconi e outro Requerido:
Leia maisSENTENÇA. Os autores postulam: 1) a rescisão contratual e 2) a devolução de 90% dos valores pagos à ré.
fls. 160 SENTENÇA Processo Digital nº: 1058357-54.2017.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Elieser Ataide Barreto de Lima e outro Requerido:
Leia maisRegistro: ACÓRDÃO
Registro: 2014.0000255943 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0344158-58.2009.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA,
Leia maisACÓRDÃO. São Paulo, 18 de janeiro de James Siano Relator Assinatura Eletrônica
fls. 166 Registro: 2017.0000010635 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1013079-28.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes SPE BADY 1 EMPREENDIMENTO
Leia maisPODER JUDICIÁRIO. 33ª Câmara de Direito Privado TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação nº
fls. 302 Registro: 2018.0000110907 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1035907-57.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado, é apelado/apelante. ACORDAM,
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
Registro: 2018.0000469351 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 4005977-73.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 220 Registro: 2019.0000050302 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1012015-48.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO
Leia maisSENTENÇA FUNDAMENTO E DECIDO.
fls. 170 SENTENÇA Reclamação: 1021071-08.2017.8.26.0564 - Procedimento Comum Data da Audiência: Data e Hora da Audiência Selecionada > Requerente: Thiago Devido dos Santos e
Leia maisSENTENÇA. Juntou documentos (fls. 30/79).
fls. 215 SENTENÇA Processo nº: 1125608-89.2017.8.26.0100 Classe Assunto: Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Alcebíades Brandino Celista Júnior e outro Requerido:
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 715 Registro: 2017.0000078999 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1060783-10.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WAGNER RODRIGUES PESTANA e
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
fls. 178 Registro: 2018.0000551338 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1108316-28.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO FERNANDEZ NEGLIA, é apelado
Leia maisVistos lauda 1
fls. 150 SENTENÇA Processo Digital nº: 1010964-70.2016.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Pedro Miguel Leonato Caparroz e outro Requerido:
Leia maisVistos lauda 1
fls. 187 SENTENÇA Processo Digital nº: 1136959-93.2016.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Gilson Queiroz da Silva e outro Requerido:
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e THEODURETO CAMARGO.
fls. 260 ACÓRDÃO Registro: 2015.0000547341 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1022156-68.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados ROLANDO GIUSTI e MARIA
Leia maisTribunal de Justiça de Minas Gerais
Número do processo: 1.0319.07.028XXX-9/002 Relator: Des.(a) Saldanha da Fonseca Relator do Acordão: Des.(a) Saldanha da Fonseca Data do Julgamento: 19/11/2014 Data da Publicação: 27/11/2014 Númeração 02820XX
Leia maisSENTENÇA. Processo Digital nº: Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
fls. 498 SENTENÇA Processo Digital nº: 1078323-71.2015.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Hideo Koga e outro Requerido: Phaser Incorporação
Leia mais* * Vistos, relatados e discutidos estes autos de. APELAÇÃO CÍVEL' COM REVISÃO,n /9-00, da Comarca de
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRATICA ACÓRDÃO REGISTRADO(A) SOB N ' lllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllltllll *02232479* Vistos, relatados
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 386 ACÓRDÃO Registro: 2017.0000266369 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1096811-40.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BAVETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente) e EGIDIO GIACOIA. São Paulo, 17 de janeiro de 2015.
fls. 150 Registro: 2015.0000007343 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2207955-79.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIOGO FERNANDES
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO DE SÃO PAULO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 154 7 REGISTRADO(A) SOB N {r\ ACÓRDÃO!! 1 *03498880* Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n 0110976-27.2007.8.26.0003,
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7ª Câmara de Direito Privado ACÓRDÃO
fls. 190 Registro: 2017.0000627764 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1077376-80.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AK3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
ACÓRDÃO Registro: 2015.0000XXXXX Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXXX-85.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMARGO CORREA RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Registro: ACÓRDÃO
fls. 281 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO Registro: 2018.0000563334 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1126988-84.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
Registro: 2015.0000XXXXX ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1XXXXXX-94.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante GAFISA S.A., são apelados RUBENS
Leia maisACÓRDÃO. São Paulo, 20 de fevereiro de James Siano Relator Assinatura Eletrônica
fls. 329 Registro: 2017.0000094886 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1045759-39.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante J.B.S. (JUSTIÇA GRATUITA), são
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO. São Paulo, 5 de maio de 2017.
fls. 201 Registro: 2017.0000309234 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1070131-18.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AK19 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ERBETTA FILHO (Presidente) e RAUL DE FELICE. São Paulo, 9 de fevereiro de 2017.
Registro: 2017.0000126217 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1005465-02.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS, é
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
ACÓRDÃO Registro: 2018.0000000278 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1015149-88.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000348104 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1104847-42.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PIVETTA MOTOS MATÃO LTDA, é apelado RAFAEL
Leia maisTRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
ACÓRDÃO Registro: 2014.0000671XXX Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº XXXXXXX-59.2013.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes API SPE 11 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Leia maisVistos. Em sua contestação (fls. 108/138), a ré requer, preliminarmente, extinção do lauda 1
fls. 224 SENTENÇA Processo Digital nº: 1106979-38.2015.8.26.0100 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Cezar Augusto Nakano e outro Requerido: Esser
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
fls. 217 ACÓRDÃO Registro: 2014.0000695129 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1004537-96.2013.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA
Leia maislauda 1
fls. 156 SENTENÇA Processo Digital nº: 1006197-68.2016.8.26.0009 Classe - Assunto Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Luciany Gonçalves e outro Requerido: Gafisa
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO
Registro: 2018.0000029208 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1000990-77.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAN O COSTA COMÉRCIO DE MÓVEIS ME, é apelada
Leia maisACÓRDÃO. O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente sem voto), EGIDIO GIACOIA E VIVIANI NICOLAU.
fls. 449 Registro: 2015.0000811614 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1010646-24.2015.8.26.0100, da Comarca de 5 São Paulo, em que é apelante ACCESS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
Leia maisPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
fls. 342 ACÓRDÃO Registro: 2017.0000251956 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1079376-87.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Leia mais