OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA APOIO A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA OBRA CIVIL - OBRA BRUTA

Transcrição

1 TERMO DE REFERÊNCIA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA APOIO A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA OBRA CIVIL - OBRA BRUTA E ACABAMENTOS, CONTEMPLANDO OBRAS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA FASE 2 DA LINHA 4 - AMARELA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ. 1. INTRODUÇÃO A Linha 4 - Amarela constitui o empreendimento da maior importância para a integração dos meios de transportes metroferroviários da Região Metropolitana de São Paulo RMSP, possibilitando a seus usuários o acesso direto às demais linhas do Metrô e da CPTM. A obra foi concebida para ser implantada em duas fases, quais sejam: Fase 1 e Fase 2. A Fase 1 - compõe-se das estações: Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz e parte do Pátio Vila Sônia, num trecho de 12,8 km de túneis, já em operação comercial. A Fase 2 - será constituída das estações Vila Sônia, São Paulo - Morumbi, Fradique Coutinho, Oscar Freire e Higienópolis - Mackenzie, um Terminal de Ônibus em Vila Sônia, um túnel singelo de 500m, uma extensão de 1.541m de túnel em NATM, VCA em via dupla com dois poços de ventilação e saída de emergência, bem como a Via Permanente. Por se tratar de serviços complexos, deverão ser executados por profissionais experientes, com capacidade para efetuar verificações independentes, no seu campo de atuação, e objetivas sobre a execução das obras civis e da prestação de outros serviços complementares por parte da Construtora e dos demais intervenientes, de tal forma que ela seja feita atendendo aos projetos, normas, especificações, requisitos de interface, legislações e outros documentos pertinentes, além das orientações fornecidas pela COMPANHIA DO METRÔ. Da mesma forma, devem ser prestadas informações e feitas avaliações que, em conjunto com as verificações, possam garantir a qualidade, os prazos e as metas relativas ao empreendimento. A CONTRATADA deverá considerar todas as áreas de conhecimento envolvidas neste tipo de obra e estar capacitada para lidar com diferentes naturezas de serviços a serem prestados, complexidades próprias do empreendimento e relacionamentos internos e externos das equipes com projetistas, empreiteiras, fornecedores, laboratórios de controle tecnológico, topografia, análise da instrumentação, concessionárias de serviços públicos e demais órgãos privados e públicos. 2. ESCOPO DOS TRABALHOS O escopo dos trabalhos abrange a execução de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Apoio à Supervisão, Fiscalização e Controle da Obra Civil - Obra Bruta e Acabamentos, Contemplando Obras Remanescentes, para Conclusão da Fase 2 da Linha 4 Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô, compreendendo, sem a elas se limitar, às seguinte atividades: Assessoramento ao controle tecnológico de solos, concreto e seus constituintes; 1

2 Assessoramento à gestão de risco; Análise dos resultados da instrumentação e monitoramento das obras; Assessoramento à gestão do meio ambiente. 3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1. Apoio à Supervisão e fiscalização técnica em busca da conformidade dos serviços de construção desenvolvidos pela Construtora, em relação aos projetos, normas e procedimentos, por meio de atuação direta e permanente no campo, nos laboratórios e nas fábricas; 3.2. Apoio à Supervisão e Fiscalização das atividades decorrentes das recomendações da COMPANHIA DO METRÔ; 3.3. Apoio à Supervisão e Fiscalização dos serviços executados pelas empresas contratadas na Fase 2 da Linha 4 Amarela, no que tange ao cumprimento das normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como da legislação trabalhista vigente; 3.4. Apoio à Supervisão e Fiscalização das atividades desenvolvidas por todas as empresas envolvidas no tratamento e atendimento à gestão ambiental e de risco; 3.5. Supervisão, fiscalização e avaliação da adequação dos métodos e uso de instrumentação, bem como dos ensaios tecnológicos dos materiais, durante o desenvolvimento das obras; 3.6. Emissão de Fichas de Verificação para identificação de Conformidade e Não- Conformidade em relação à qualidade das obras e do meio ambiente, bem como emissão de Boletins de Inspeção de Materiais (BIM's); 3.7. Relacionamento de forma integrada e eficaz, na sua esfera de competência, com a fiscalização da COMPANHIA DO METRÔ e com as projetistas, construtoras, comunidade, fornecedores, laboratórios de controle tecnológico, instrumentadoras, concessionárias de serviços públicos e demais órgãos públicos e privados que interagem com as obras; 3.8. Participação e acompanhamento da definição de soluções técnicas aos problemas ocorridos, referentes a recalques, escavações, concretagens, etc.; 3.9. Verificação in loco, do cronograma físico de desenvolvimento das obras; Controle das distribuições de projetos e de documentações técnicas; Conferência das medições apresentadas pela Construtora e por fornecedores com verificação in loco e confirmação dos dados apontados; Gestão de informações sobre as obras, apontadas pela sua fiscalização, por meio de banco de dados com informações corretas e tempestivas, particularmente nos seguintes aspectos: 2

3 qualidade dos serviços de campo, inclusive obediência aos projetos e especificações; obediência aos dispositivos contratuais; cumprimento dos prazos e metas contratuais; interfaces entre fornecimentos civis, com a implantação de sistemas, e com o operador da linha; desempenho da Construtora na execução do Contrato; atendimento à legislação ambiental; atendimento à comunidade, especialmente quanto à eficácia e adequação da sinalização das obras; dados sobre o meio ambiente decorrentes das atividades construtivas e da utilização do canteiro de obras. 4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS As ações a serem desenvolvidas para a consecução do objeto do contrato, são: 4.1. Fiscalização da obra civil Assegurar que o processo de desenvolvimento da obra seja controlado e executado em conformidade com os projetos, dentro dos parâmetros de qualidade, prazos, custos e escopo contratados, bem como em atendimento das normas e legislação vigentes, sem perda de foco nos aspectos ambientais, na arqueologia, no patrimônio histórico, na segurança, higiene e medicina do trabalho e no relacionamento com a comunidade, emitindo as correspondentes Fichas de Verificação (Conformidade/Não-Conformidade); Controlar a distribuição de projetos e de toda a documentação técnica pertinente, certificando-se de que a construtora está executando as obras e serviços com base na última versão aprovada; Garantir a implementação e o controle das recomendações originadas das avaliações e decisões tomadas pela COMPANHIA DO METRÔ, sobre o andamento das obras; Sustar, mediante anotação em registro próprio e imediata comunicação à COMPANHIA DO METRÔ e Construtora, os serviços que estejam sendo executados em desacordo com o projeto e/ou especificações técnicas, bem como as demais ocorrências capazes de interferir com o transcorrer normal das obras ou gerar situações de conflito com as partes ou com a comunidade; Conferir os quantitativos das medições elaboradas e apresentadas pela Construtora, confirmando os apontamentos em relação ao efetivamente executado e, quando necessário, implementar ações pertinentes, comunicando formalmente à Companhia do Metrô, eventuais divergências encontradas; Tomar ciência do registro diário realizado pela Construtora, de todas as ocorrências, anotando em registro próprio as determinações e/ou recomendações necessárias; 3

4 Emitir relatórios de fiscalização das obras com parecer conclusivo e recomendações sobre as eventuais medidas a serem tomadas; Verificar no cronograma contratual se as tarefas sob sua responsabilidade estão adequadas com os prazos previstos (das atividades), e emitir Relatório de Análise e Consequências. Subsidiar a COMPANHIA DO METRÔ no exame de reivindicações da Construtora, sob qualquer aspecto, como os de prazo, custos, métodos executivos, soluções técnicas, etc.; Preparar e manter atualizado o controle físico-econômico das obras, possibilitando à Companhia do Metrô conhecer tempestivamente a situação da evolução da obra nos seus aspectos quantitativos, qualitativos e financeiro, assegurando-lhe as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, as medidas para prevenir e remediar desvios indesejáveis; Elaborar a previsão do andamento físico-financeiro mensal e trimestral para provisionamento de recursos; Participar das atividades relativas à segurança do trabalho, participando das reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e vistorias das obras; 4.2. Topografia Fiscalizar os serviços de topografia da Construtora; Analisar e aprovar o Procedimento Executivo apresentado pela Construtora quanto aos equipamentos a serem utilizados, à metodologia de execução dos vários serviços de locação e ao transporte de cotas, direção e nivelamento; Verificar a adequação da qualificação da equipe para o serviço; Analisar o relatório de aferição e de classificação dos medidores eletrônicos, teodolitos e níveis, verificando as suas conformidades; Verificar em campo a conformidade da implantação das poligonais e redes de RNs, bem como de suas manutenções e respectivas memórias de cálculo das poligonais e dos transportes de RNs; Verificar em campo a conformidade da locação das obras e dos levantamentos de As built e respectivas memórias de cálculo; Verificar em campo, as locações dos túneis em NATM, a cada 5 cambotas, a cada instalação de palanque da poligonal e, quando estiver em conformidade, liberá-las; Acompanhar a execução de controle geométrico e verificação dos levantamentos feitos pela Construtora para a elaboração da medição e conferir as medições apresentadas, com verificação in loco e confirmação dos dados apontados; 4

5 Analisar e validar os procedimentos executivos apresentados pela Construtora quanto à metodologia de execução dos diversos serviços de acompanhamento e liberação das obras, comparando com o mínimo estabelecido pelas Normas e da ABNT e documentos complementares nelas relacionados, bem como pelas Especificações Técnicas- ET da COMPANHIA DO METRÔ; Verificar e aprovar a qualificação dos equipamentos a serem utilizados pela Construtora nas frentes de obras, mediante a apresentação de certificado de aferição e calibração por órgão credenciado quanto ao mínimo estabelecido nas normas da ABNT e ET s da COMPANHIA DO METRÔ; Receber e analisar o projeto executivo, coordenadas e monografia dos vértices da poligonal de apoio à obra e verificar in loco suas condições de uso; Receber, analisar e verificar in loco (permitida a amostragem) todos os relatórios dos dados de campo dos levantamentos, para adensamento de pontos de poligonal necessários para a implantação da obra, bem como os respectivos relatórios e coeficientes técnicos, garantindo a precisão dos pontos de apoio para o inicio da obra e a congruência destes com os demais trechos do empreendimento; Acompanhar os serviços necessários da Construtora no momento da injunção das poligonais de trechos adjacentes; Verificar in loco a conformidade da locação das obras, analisando e confrontando com o projeto, liberando as sequências construtivas e informar eventuais alterações mediante relatórios técnicos; Verificar in loco a conformidade do transporte de direção e RN s para o nível subterrâneo mediante a execução de levantamentos baseados em procedimentos executivos constantes da Norma da ABNT; Verificar in loco a conformidade da poligonal interna dos túneis executando levantamentos periódicos desde a base inferior do transporte de direção até o local escavado, intensificando sua frequência quando o encontro das escavações estiver se aproximando; Executar levantamentos As Built de pontos pré-determinados de cambotas/sessões dos túneis em NATM a cada 5 avanços, analisando os resultados obtidos em planilha específica de acompanhamento de escavação, garantindo assim os desvios mínimos aceitáveis na geometria e no traçado dos túneis e também no encontro das escavações; Verificar e liberar concretagens assegurando que os desvios estejam dentro da precisão mínima requeridas nas ET s da COMPANHIA DO METRÔ, evitando assim transtornos na instalação de equipamentos (porta plataforma, via permanente, estruturas metálicas e outros); Acompanhar a execução do controle geométrico e verificação dos levantamentos feitos pela Construtora para a elaboração da medição e conferir as medições com verificação in loco e confirmação dos dados apontados; Acompanhar e avaliar, por meio de emissão de Pareceres e Relatórios (Conformidade/Não-Conformidade), o desempenho e as ações da Construtora, em função das leituras e dados fornecidos pela Instrumentadora, sobre o desenvolvimento 5

6 da obra quanto às movimentações do maciço de terra, das edificações e das utilidades, do controle do sistema de rebaixamento do lençol freático e da convergência/divergência dos túneis; Observar permanentemente a eficácia das ações mitigadoras realizadas pela Construtora, particularmente sobre os imóveis afetados, independentemente do grau de intensidade registrado nas instrumentações, e assinalar em relatório eventuais manifestações de moradores e usuários desses imóveis Controle tecnológico dos solos, concreto e seus constituintes Avaliar e validar, quando necessário, por meio de emissão de Pareceres e Relatórios (Conformidade/Não-Conformidade), todos os materiais aplicados em função dos resultados de ensaios fornecidos pela Construtora, bem como os ensaios e avaliações geológicas e geotécnicas, e outros controles técnicos necessários; Inspecionar todos os materiais a serem aplicados nas obras, de forma a garantir que atenda às especificações técnicas de projeto e às Normas Técnicas de qualidade, por meio de atuação direta e permanente no campo, nos laboratórios e em fábricas, emitindo Boletins de Inspeção de Materiais (BIM's) e Fichas de Verificação (Conformidade e Não-Conformidade); Acompanhar e monitorar as atividades de controle tecnológico de concreto e solos, realizadas pela Construtora para a execução das obras; Prestar consultoria em assuntos inerentes à tecnologia de solos e de concreto; Analisar relatórios de ensaios emitidos pela Construtora, apontando eventuais não conformidades; Efetuar perícias em situações de anomalias na execução das obras; Quando o grau de precisão da atividade requerer, solicitar contra prova de ensaios tecnológicos para certificação da qualidade do controle tecnológico efetuado pela Construtora; Analisar a documentação técnica, relativa às atividades de estruturas de concreto e solos, necessária à implantação da obra civil e de via permanente, compreendendo as seguintes atividades: Análise das soluções técnicas propostas; Apoio na verificação da conformidade da obra civil e da via permanente, com os documentos técnicos correspondentes; Apoio no acompanhamento de ensaios e testes; 4.4. Análise da Instrumentação Apoio na análise e desenvolvimento dos projetos de instrumentação e na análise e acompanhamento das leituras obtidas; 6

7 Acompanhar e avaliar, por meio de emissão de Pareceres e Relatórios (Conformidade /Não-Conformidade), o desempenho e as ações da Construtora, em função das leituras e dados fornecidos pela Instrumentadora, sobre o desenvolvimento da obra quanto às movimentações do maciço de terra, das edificações lindeiras e das utilidades, do controle do sistema de rebaixamento do lençol freático e da convergência/divergência na escavação dos túneis; Observar permanentemente a eficácia das ações mitigadoras realizadas pela Construtora, particularmente sobre os imóveis afetados, independentemente do grau de intensidade registrado nas instrumentações, e assinalar em relatório eventuais manifestações de moradores e usuários desses imóveis Gestão de risco Atividades a serem desenvolvidas relativas a Gestão de Risco: Desenvolver e orientar a implantação do Programa de Gestão de Risco da construção da Fase 2 da Linha 4 - Amarela; Elaborar o mapa dos pontos críticos, serviços e atividades de risco da construção da Fase 2 da Linha 4-Amarela, desenvolver e participar de um Comitê de Gestão de Risco da obra; Elaborar, em conjunto com a Construtora, o Plano de Ação em Situações de Emergência para as situações críticas, serviços e atividades de risco; Fiscalizar as atividades desenvolvidas pela Construtora no tratamento e atendimento à gestão de risco; Participar e acompanhar a definição de soluções técnicas aos problemas ocorridos nas obras, referentes a recalques, escavações, concretagens, etc.; 4.6. Atividades de gestão ambiental Desenvolver atividades relacionadas ao Meio Ambiente junto à Construtora para que sejam cumpridos os aspectos e programas ambientais inerentes à execução das obras e serviços, de acordo com as normas e especificações pertinentes. Essas ações deverão ser implementadas em sintonia com as recomendações contidas na NOR Revisão 02 - Diretrizes Ambientais e de Segurança e Saúde Ocupacional para Contratação de Serviços e Obras, que se darão sobre as seguintes atividades a serem desenvolvidas: Subsidiar a COMPANHIA DO METRÔ e participar na interação com os órgãos ambientais; Subsidiar a COMPANHIA DO METRÔ na preparação dos documentos necessários para a obtenção de autorizações junto aos órgãos competentes; Subsidiar e participar na implementação de programas socio-ambientais (Plano de Gestão Ambiental e Programa de Comunicação Social, emitidos pela Construtora. 7

8 Acompanhar as atividades relacionadas ao manejo arbóreo nas frentes de obras e o atendimento aos Termos de Compromisso Ambientais firmados, subsidiando as tratativas da COMPANHIA DO METRÔ com os órgãos ambientais Fiscalizar, durante o desenvolvimento das obras, a ocorrência de impactos ambientais e o monitoramento das ações da Construtora no gerenciamento das áreas contaminadas, analisar o atendimento aos requisitos legais e do licenciamento do empreendimento e propor medias mitigadoras dos impactos gerados, Analisar os dados disponíveis sobre as áreas potenciais de contaminação, as áreas suspeitas, as contaminadas sob investigação no entorno do empreendimento e subsidiar a COMPANHIA DO METRÔ na tomada de decisões Verificar o atendimento por parte da Construtora das medidas legais e contratuais pertinentes à preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico, cultural e arqueológico, sobretudo aquelas previstas no projeto ou requeridas pela COMPANHIA DO METRÔ; Conferir os quantitativos das medições de serviços atinentes ao Meio Ambiente elaboradas e apresentadas pela Construtora, confirmando os apontamentos em relação ao efetivamente executado e informando as devidas anotações de eventuais divergências encontradas; Preparar relatórios periódicos de acompanhamento da execução dos programas socioambientais, apresentando os impactos gerados, registrando as medidas mitigadoras e compensatórias implementadas, com avaliação dos resultados; Acompanhar o Plano de Garantia da Qualidade no tocante à Gestão Ambiental: Analisar os relatórios gerados pela Construtora quanto ao controle da qualidade do ar, as medidas adotadas e os impactos gerados, além de verificar documentos relacionados à aferição dos equipamentos; Acompanhar os serviços relativos ao gerenciamento das áreas contaminadas, tais como investigação, coleta de amostras nas frentes de obra, análise do solo e da água, desenvolvimento de atividades de remediação, entre outros Subsidiar na preparação de documentos necessários para a obtenção de autorizações junto aos órgãos ambientais; Acompanhar os serviços de destinação de material excedente, com o balanço de volumes produzidos por frente de obras, locais de destinação final, trajeto de transporte, verificando as autorizações e licenças obtidas; Acompanhar os serviços do balanço de resíduos sólidos desde sua coleta, com a descrição da natureza, empresa coletora, transportadora e destino final verificando as autorizações e licenças obtidas; Acompanhar os serviços de investigação arqueológica com a indicação das prospecções arqueológicas e dos eventuais resgates; 8

9 Acompanhar os serviços de drenagem superficial nos bota-foras apresentando medidas mitigadoras a serem adotadas e atuações que visam a melhoria do processo; Acompanhar os serviços para remanejamento de utilidades públicas, desde sua solicitação às concessionárias, até elaboração de projeto As Built protocoladas nas concessionárias; Acompanhar os serviços de atendimento à comunidade, quanto às suas reivindicações e reclamações em função dos incômodos e danos gerados pela obra Acompanhar as atividades do programa de monitoramento de ruído, analisando os resultados obtidos, comparando com os parâmetros estabelecidos pela legislação e propondo medidas para mitigação dos impactos ambientais. Acompanhar as atividades do programa de monitoramento de detonações e vibrações, analisando os resultados obtidos, comparando com os parâmetros estabelecidos pela legislação e propondo medidas para mitigação dos impactos ambientais. Acompanhar as atividades do programa de gerenciamento de efluentes líquidos, analisando os resultados obtidos, comparando com os parâmetros estabelecidos pela legislação e propondo medidas para mitigação dos impactos ambientais. Acompanhar as atividades dos programas ambientais constantes do Plano de Gestão Ambiental elaborado pela Construtora, comparando com os parâmetros estabelecidos pela legislação e propondo medidas para mitigação dos impactos ambientais ATIVIDADES DE ORDEM GERAL Analisar e emitir parecer para cada um dos relatórios, encaminhados pela Construtora, relativos à Qualidade, Meio Ambiente, Gestão de Riscos, Controle Tecnológico, Instrumentação, Segurança e Saúde do Trabalho, bem como ao desenvolvimento das obras de acordo com o cronograma físico; Verificar in loco o cronograma físico de desenvolvimento das obras, acompanhar pari passu a execução de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das determinações pertinentes a cada uma, apontando imediatamente eventuais desvios que possam ocorrer; Efetuar a cada mês a previsão do andamento físico-econômico mensal e trimestral para provisionamento de recursos; Alimentar o banco de dados com informações de obras civis, conforme critérios e aplicativos fornecidos pela COMPANHIA DO METRÔ; Analisar o mérito de proposta, apresentada pela Construtora, de execução de eventuais serviços complementares decorrentes de condições imprevistas e elaborar documentação para subsidiar o processo para aditivo contratual que contemple tais serviços; Controlar as medições encaminhadas pela Construtora e distribuí-las às áreas correspondentes de fiscalização para as devidas conferências. Quando do retorno, 9

10 verificar se elas estão de acordo com as Instruções para Medição dos Serviços, outras normas e especificações técnicas e com as cláusulas contratuais, enviando-as, quando conformes, ao Gestor do contrato por parte da COMPANHIA DO METRÔ; Apoiar as equipes da COMPANHIA DO METRÔ para embasamento das propostas técnicas em litígio; Elaborar Relatório Final da obra, informando seu histórico e antecedentes desde a fase de projeto, com todos os eventos técnicos relevantes ocorridos, até a conclusão das obras e serviços. 5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS/DIRETRIZES MÍNIMAS 5.1. Topografia Normas e procedimentos referentes aos serviços de topografia a serem seguidos: Procedimentos para emissão de Pareceres e Relatórios; 1) NBR Execução de Levantamentos Topográficos Maio 1994; 2) NBR Locação Topográfica e Acompanhamento Dimensional de Obras Metroviária e Assemelhado; 3) Procedimentos para Obras Subterrâneas NATM; 4) ET /3C2-001 Serviços Topográficos Gestão Ambiental Legislação ambiental, normas técnicas e Instrumento Normativo da COMPANHIA DO METRÔ (NOR Diretrizes Ambientais e de Segurança e Saúde Ocupacional para Construção de Serviços e Obras) Segurança do trabalho Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e demais requisitos da legislação trabalhista, bem como os Instrumentos Normativos da COMPANHIA DO METRÔ referentes ao tema (NOR Diretrizes Ambientais e de Segurança e Saúde Ocupacional pra Contratação de Serviços e Obras: MAN Orientações de Segurança e Saúde Ocupacional para Contratação de Serviços). 6. PRODUTOS Relatório mensal contendo o acompanhamento das atividades de fiscalização com pareceres conclusivos sobre a qualidade dos serviços executados pela Construtora, com recomendações, medidas mitigadoras e alterações no processo, destacando eventuais divergências com as normas pertinentes emitindo sugestões para regularização. Os relatórios deverão abranger: 6.1. O Controle Tecnológico de Solos, Concreto e seus Constituintes 10

11 Sobre o desempenho do controle tecnológico efetuado pela Construtora, com parecer técnico conclusivo; De prospecção e elaboração de estudos e ocorrências de solos em áreas de empréstimos e bota-foras; Quanto a eventuais anormalidades na implantação das obras A Gestão Ambiental Informações referentes ao monitoramento de ruídos, obtidos dos laudos da construtora, com análise dos dados e apresentação de proposta de ações para mitigação dos impactos; Informações sobre os serviços de detonações por explosivos, análise dos resultados obtidos e das medidas mitigadoras adotadas, propondo soluções para mitigação dos impactos; Os resultados do acompanhamento das leituras de ph e sedimentos, referentes à efluentes líquidos, gerados nas frentes de obra, a análise dos dados e a apresentação de proposta de ações para mitigação dos impactos; O levantamento de informações e dados do acompanhamento dos processos de compensação ambiental, com análise de dados e proposta de soluções para mitigação dos impactos; Informações referentes ao acompanhamento das atividades desenvolvidas no gerenciamento das áreas contaminadas e proposta de ações para mitigação dos impactos; Informações sobre o balanço de volumes de material excedente relacionando origem e destino, além das distâncias percorridas, a análise dos dados e proposta de ações para mitigação dos impactos; Informações sobre o acompanhamento dos programas ambientais desenvolvidos, apresentando os impactos gerados, registrando as medidas mitigadoras e compensatórias implementadas, avaliando os resultados e propondo soluções para mitigação dos impactos; Informações sobre os atendimentos à comunidade, com apresentação de dados por frentes de obras, relacionando as atividades desenvolvidas, propondo soluções para mitigação dos impactos Serviços de Topografia Contendo todas as informações decorrentes dos serviços executados durante a construção do empreendimento para análise e aprovação da COMPANHIA DO METRÔ Contendo todas as informações, divergências, recomendações e ações mitigadoras a serem adotadas Relatório Final 11

12 A ser emitido no término dos serviços, com retroanálise dos principais aspectos da implementação e os resultados alcançados. 7. EQUIPES DE TRABALHO Especialistas Chave* Coordenador (Equipes A, B e C) Profissional Sênior Civil Profissional Sênior Qualidade e Instrumentação (diurno e noturno) Profissional Sênior em Segurança do Trabalho Engenheiro Pleno de Meio Ambiente Especialistas Não Chave Consultor Profissionais Pleno Tecnólogo Agrimensor Topógrafo (diurno e noturno) Nivelador Auxiliar de Topografia (diurno e noturno) Assessor Engenheiro Pleno de Qualidade Técnico de Segurança do Trabalho (diurno e noturno) Técnico Ambiental Técnico de Obra (diurno e noturno) Técnico de Medição Técnico Administrativo A CONTRATADA obriga-se a encaminhar os currículos (conforme modelo anexo TECH-6) dos profissionais que integrarão a equipe de técnicos especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras remanescentes para a conclusão da Fase 2 da Linha 4 Amarela, para análise da COMPANHIA DO METRÔ. Após a aprovação dos profissionais envolvidos na supervisão, fiscalização e controle das obras remanescentes para a conclusão da Fase 2 da Linha 4 Amarela, estes somente poderão ser alterados após comunicação e autorização expressa da COMPANHIA DO METRÔ. A CONTRATADA obriga-se a apresentar a documentação do profissional substituto com antecedência de 30 dias da efetiva troca de profissionais, sendo que a substituição só poderá ocorrer após a aprovação do profissional pela COMPANHIA DO METRÔ. Profissionais Equipe Chave PROFISSIONAIS EQUIPE CHAVE Coordenador GRADUAÇÃO E DOMÍNIO DE IDIOMA Engenheiro Civil ou Arquiteto e português EXPERIÊNCIA MÍNIMA Experiência mínima de 120 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante EXPERIÊNCIA DESEJÁVEL Experiência de 144 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, 84 12

13 Profissional Sênior Civil Profissional Sênior - Qualidade e Instrumentação Engenheiro Pleno de Meio Ambiente Civil fluente Engenheiro Civil português fluente Engenheiro Civil Arquiteto português fluente Engenheiro Civil Ambiental português fluente e ou e ou e esse período, no mínimo 60 meses de experiência em execução ou coordenação ou supervisão técnica e administrativa de obras civis. Experiência mínima de 72 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, no mínimo 36 meses de experiência em execução ou supervisão ou fiscalização de obras civis. Experiência mínima de 72 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, no mínimo 36 meses de experiência em Gestão de Qualidade. Experiência mínima de 48 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, no mínimo 24 meses de experiência em gestão de meio ambiente. meses de experiência em execução ou coordenação ou supervisão técnica e administrativa de obras civis. Experiência de 96 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, 60 meses de experiência em execução ou supervisão ou fiscalização de obras civis. Experiência de 96 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, 60 meses de experiência em Gestão de Qualidade. Experiência de 60 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, 36 meses de experiência em gestão de meio ambiente. Profissional Sênior Segurança do Trabalho Engenheiros Civis, Arquiteto com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e português fluente Experiência mínima de 72 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, no mínimo 36 meses de experiência em Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho em obras civis. Experiência de 96 meses em atividades relacionadas diretamente a obras civis e, durante esse período, 60 meses de experiência em Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho em obras civis. 13

14 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL - OBRA BRUTA E ACABAMENTOS, CONTEMPLANDO OBRAS REMANESCENTES, PARA CONCLUSÃO DA FASE 2 DA LINHA 4 AMARELA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 1. Complemento do Pátio Vila Sônia e de quatro Estações com construção parcial na 1ª Fase, execução completa do Terminal Vila Sônia e da Base de Manutenção Cunha Gago, compreendendo: Estação Higienópolis - Mackenzie: Estrutura interna de concreto do túnel de ligação, partes complementares do corpo da estação e do 1º poço, execução do 2º poço, partes complementares dos Acessos Mackenzie e Ouro Preto e execução das salas técnicas e operacionais, mezanino metálico, todo acabamento, comunicação visual e paisagismo da estação; Estação Oscar Freire: Estrutura interna de concreto do túnel de ligação, partes complementares do corpo da estação e do 1º poço, execução do 2º poço, partes complementares do Acesso Jardins e do túnel de ligação, execução completa do Acesso Clínicas, das salas técnicas e operacionais, mezanino metálico e todo acabamento, comunicação visual e paisagismo da estação; Estação Fradique Coutinho: Saneamento de pendências; Estação São Paulo - Morumbi: Estrutura interna de concreto da estação, partes complementares do Acesso Sul, execução de túneis, Acesso Norte, salas técnicas e operacionais, mezanino metálico, terminal de ônibus, todo acabamento, comunicação visual e paisagismo da estação; Pátio Vila Sônia: Execução da duplicação dos Blocos A, B/M, construção do bloco F, construção de vias de estacionamento de trens e outros serviços; Terminal de Ônibus Vila Sônia: execução completa do terminal de ônibus intermunicipal e seus acessos; Base de Manutenção Cunha Gago: execução completa. 2. Prolongamento Vila Sônia, compreendendo: Túnel em Vala a Céu Aberto - VCA: execução de um túnel para duas vias de 159m de extensão, executado pelo método VCA; Túnel duplo NATM New Austrian Tunnelling Method: execução de 1.188m de túnel duplo sob a Av. Francisco Morato incluindo a escavação, revestimento definitivo, acabamento e partes complementares; Estação Vila Sônia: construção completa da Estação Vila Sônia com escavação, pelo método NATM, sob a Av. Francisco Morato do corpo da estação, execução de mezanino, acessos, salas técnicas e operacionais, acabamento, paisagismo, urbanização e outras partes complementares; 14

15 Poço de Ventilação e Saída de Emergência Vila Sônia: construção da VSE Vila Sônia incluindo a escavação, estrutura de concreto, salas técnicas, acabamento, paisagismo, urbanização e todos serviços necessários para sua execução; Poço de Saída de Emergência David Matarazzo: construção da saída de emergência incluindo a escavação, estrutura de concreto, salas técnicas, acabamento, paisagismo, urbanização e todos serviços necessários para sua execução; Túnel VCA de transição: construção de um túnel para duas vias de 59m de extensão, executado pelo método VCA; Túnel singelo NATM: construção de 500m de túnel para 1 via a partir do Pátio Vila Sônia, incluindo a escavação, revestimento definitivo, acabamento e partes complementares; Poço de Ventilação e Saída de Emergência Edmundo Lins: construção da VSE Edmundo Lins incluindo a escavação, estrutura de concreto armado, salas técnicas, acabamento, paisagismo, urbanização e todos os serviços necessários para sua execução; Via Permanente: fornecimento, instalação e montagem de Via Permanente. 15