INCORPORAÇÃO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVAGGIO
|
|
- Mauro Covalski Carneiro
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: / Sócio-Proprietário: Joelsio Caetano Pinho CPF: Endereço: Av. Benjamin Constant, 123, Centro, Torres-RS. INCORPORAÇÃO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVAGGIO 1. PREÂMBULO: PINHO INCORP. E CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro jurídico nesta cidade de Torres, na Av. Benjamin Constant, número 123, inscrita no CNPJ/MF sob o número /001-06, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº , em sessão de 20/07/2006, NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES CONTRATUAIS POSTERIORES, representada por seu sócio administrador, Joelsio Caetano Pinho, brasileiro, casado, empresário, CPF /49, residente e domiciliado na Travessa Tupinambá, s/n, centro, Torre-RS; na qualidade de INCORPORADORA do Residencial Caravaggio, prédio de alvenaria, com funcionamento no disposto na Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, legislação complementar e sua regulamentação e ainda artigos a 1.358, do Código Civil instituído pela Lei nº , de 10/01/2002 estabelece a presente MINUTA DA FATURA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, à qual sujeitar-se-ão todos os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas ou por qualquer forma ocupantes do prédio, a saber. 2. DO OBJETO: UM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO, constituído por um edifício de alvenaria, localizado na Av. Ernesto Alves, número 470, cidade de Torres-RS, empreendimento este, que teve seu projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal, em 10/04/2012, com respectivo memorial descritivo e demais projetos, o qual se constituirá de Unidades Autônomas e de áreas ou dependências de uso comum e fim proveitoso do condomínio, adiante descritas DENOMINAÇÃO: EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVAGGIO LOCALIZAÇÃO: Av. Ernesto Alves, número 470, cidade de Torres-RS DESTINAÇÃO DAS FUTURAS UNIDADES DO PRÉDIO: As futuras unidades autônomas terão finalidade exclusivamente residencial para os apartamentos e de estacionamento de veículos para boxes DISCRIMINAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS FUTURAS UNIDADES DO PRÉDIO, as quais estão devidamente extremas, conforme se comprova pela planta baixa do respectivo pavimento em que se localizam. 3. DA OBRA, foram iniciadas logo após a aprovação do projeto junto a Prefeitura Municipal de Torres, não havendo prazo de carência.
2 PAVIMENTO TÉRREO: Constituído por vinte e um (21) boxes, destinados ao estacionamento de veículos, numerados de um (1) a vinte e um (21). Box número Um (1): Localizado no térreo, box duplo semi-coberto, sendo o primeiro a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela Av.Ernesto Alves posicionada ao leste, possuindo uma área privativa de 24,60m², área de uso comum de 3,7761m², área total de 28,3761m², área equivalente de construção de 8,5128m², fração ideal de 0,0024 nas coisas de uso comum e Box número Dois (2): Localizado no térreo, box duplo semi-coberto, sendo o segundo a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela Av.Ernesto Alves posicionada ao leste, possuindo uma área privativa de 23,60m², área de uso comum de 3,6226m², área total de 27,2226m², área equivalente de construção de 8,1668m², fração ideal de 0,0023, nas coisas de Box número Três (3): Localizado no térreo, box duplo semi-coberto, sendo o terceiro a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela Av.Ernesto Alves posicionada ao leste, possuindo uma área privativa de 23,910m², área de uso comum de 3,6702m², área total de 27,5802m², área equivalente de construção de 8,2741m², fração ideal de 0,0023, nas coisas de uso comum e Box número Quatro (4): Localizado no térreo, box duplo semi-coberto, sendo o quarto a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela Av.Ernesto Alves posicionada ao leste, possuindo uma área privativa de 24,350m², área de uso comum de 3,7377m², área total de 28,0877m², área equivalente de construção de 8,4263m², fração ideal de 0,0024, nas coisas de Box número Cinco (5): Localizado no térreo, box duplo semi- coberto, sendo o quinto a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela Av.Ernesto Alves posicionada ao leste, possuindo uma área privativa de 25,650m², área de uso comum de 3,9373m², área total de 29,5873m², área equivalente de construção de 8,8762m², fração ideal de 0,0025, nas coisas de uso comum e Box número Seis (6): Localizado no térreo, box coberto, sendo o quarto a contar da esquerda de quem acessa a primeira entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 13,40m², área de uso comum de 2,0569m², área total de 15,4569m², área equivalente de construção de 4,6371m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Sete (7): Localizado no térreo, box coberto, sendo o segundo a contar da esquerda de quem acessa a primeira entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 13,40m², área de uso comum de 2,0569m², área total de 15,4569m², área equivalente de construção de 4,6371m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Oito (8): Localizado no térreo, box coberto, sendo o terceiro a contar da esquerda de quem acessa a primeira entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 13,250m², área de uso comum de 2,0339m², área total de 15,2839m², área equivalente de construção de 4,5852m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Nove (9): Localizado no térreo, box coberto, sendo o quarto a contar da esquerda de quem acessa a primeira entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 13,090m², área de uso comum de 2,0093m², área total de 15,0993m², área equivalente de construção de 4,5298m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Dez (10): Localizado no térreo, box coberto, sendo o quinto a contar da esquerda de quem acessa a primeira entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao norte,
3 possuindo uma área privativa de 13,50m², área de uso comum de 2,0722m², área total de 15,5722m², área equivalente de construção de 4,5298m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Onze (11): Localizado no térreo, box coberto, sendo o décimo segundo a contar da esquerda de quem acessa a segunda entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao leste, possuindo uma área privativa de 14,150m², área de uso comum de 2,1720m², área total de 16,3220m², área equivalente de construção de 4,8966m², fração ideal de 0,0014, nas coisas de Box número Doze (12): Localizado no térreo, box coberto, sendo o décimo terceiro a contar da esquerda de quem acessa a segunda entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 11,040m², área de uso comum de 1,6946m², área total de 12,7346m², área equivalente de construção de 3,8204m², fração ideal de 0,0011, nas coisas de Box número Treze (13): Localizado no térreo, box coberto, sendo o décimo primeiro a contar da esquerda de quem acessa a segunda entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 17,450m², área de uso comum de 2,6786m², área total de 20,1286m², área equivalente de construção de 6,0386m², fração ideal de 0,0017, nas coisas de Box número Quatorze (14): Localizado no térreo, box coberto, sendo o décimo a contar da ao sul, possuindo uma área privativa de 14,810m², área de uso comum de 2,2733m², área total de 17,0833m², área equivalente de construção de 5,1250m², fração ideal de 0,0014, nas coisas de Box número Quinze (15): Localizado no térreo, box coberto, sendo o nono a contar da ao sul, possuindo uma área privativa de 11,050m², área de uso comum de 1,6962m², área total de 12,7462m², área equivalente de construção de 3,8239m², fração ideal de 0,0011, nas coisas de Box número Dezesseis (16): Localizado no térreo, box coberto, sendo o oitavo a contar da ao sul, possuindo uma área privativa de 11,840m², área de uso comum de 1,8174m², área total de 13,6574m², área equivalente de construção de 4,0972m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Dezessete (17): Localizado no térreo, box coberto, sendo o sétimo a contar da ao sul, possuindo uma área privativa de 13,300m², área de uso comum de 2,0415m², área total de 15,3415m², área equivalente de construção de 4,6025m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Dezoito (18): Localizado no térreo, box coberto, sendo o décimo sexto a contar da esquerda de quem acessa a segunda entrada de garagem pela Av.Ernesto Alves, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,650m², área de uso comum de 1,9418m², área total de 14,5918m², área equivalente de construção de 4,3775m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Dezenove (19): Localizado no térreo, box coberto, sendo o quinto a contar da ao sul, possuindo uma área privativa de 12,500m², área de uso comum de 1,9187m², área total de 14,4187m², área equivalente de construção de 4,3256m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Vinte (20): Localizado no térreo, box coberto, sendo o quarto a contar da
4 ao sul, possuindo uma área privativa de 12,400m², área de uso comum de 1,9034m², área total de 14,3034m², área equivalente de construção de 4,2910m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Vinte e um (21): Localizado no térreo, box coberto, sendo o terceiro a contar da ao sul, possuindo uma área privativa de 11,500m², área de uso comum de 1,7652m², área total de 13,2652m², área equivalente de construção de 3,9796m², fração ideal de 0,0011, nas coisas de Além dos boxes o pavimento é constituído por central de gás, central de medidores, elevador, circulação de veículos, hall entrada, escada, dutos de ar, rampa de acesso e reservatório, cujas áreas estão computadas nas de uso comum das unidades autônomas. SEGUNDO PAVIMENTO: Constituído por quinze (15) boxes com rampa de acesso, numerados de vinte e dois (22) a trinta e seis (36), localizados de acordo com a planta baixa do pavimento, com as seguintes áreas individuais: Box número Vinte e dois (22): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o primeiro a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 11,040m², área de uso comum de 1,6946m², área total de 12,7346m², área equivalente de construção de 3,8204m², fração ideal de 0,0011, nas coisas de Box número Vinte e três (23): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o segundo a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 14,340m², área de uso comum de 2,2012m², área total de 16,5412m², área equivalente de construção de 4,9624m², fração ideal de 0,0014, nas coisas de Box número Vinte e quatro (24): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o terceiro a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 12,480m², área de uso comum de 1,9157m², área total de 14,3957m², área equivalente de construção de 4,3187m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Vinte e cinco (25): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o quarto a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 12,350m², área de uso comum de 1,8957m², área total de 14,2457m², área equivalente de construção de 4,2737m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Vinte e seis (26): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o quinto a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 12,210m², área de uso comum de 1,8942m², área total de 14,0842m², área equivalente de construção de 4,2253m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de uso comum e Box número Vinte e sete (27): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o sexto a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 12,080m², área de uso comum de 1,8543m², área total de 13,9343m², área equivalente de construção de 4,1803m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de uso comum e Box número Vinte e oito (28): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o sétimo a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 11,950m², área de uso comum de 1,8343m², área total de 13,7843m², área
5 equivalente de construção de 4,1353m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de uso comum e Box número Vinte e nove (29): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o oitavo a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 13,410m², área de uso comum de 2,0584m², área total de 15,4684m², área equivalente de construção de 4,6405m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Trinta (30): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o primeiro a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 14,510m², área de uso comum de 2,2273m², área total de 16,7373m², área equivalente de construção de 5,0212m², fração ideal de 0,0014, nas coisas de uso comum e Box número Trinta e um (31): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o segundo a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 14,00m², área de uso comum de 2,1490m², área total de 16,1490m², área equivalente de construção de 4,8447m², fração ideal de 0,0014, nas coisas de Box número Trinta e dois (32): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o terceiro a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,90m², área de uso comum de 1,9801m², área total de 14,8801m², área equivalente de construção de 4,4640m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Trinta e três (33): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o quarto a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,780m², área de uso comum de 1,9617m², área total de 14,7417m², área equivalente de construção de 4,4225m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Trinta e quatro (34): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o quinto a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,670m², área de uso comum de 1,9448m², área total de 14,6148m², área equivalente de construção de 4,3845m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Trinta e cinco (35): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o sexto a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,560m², área de uso comum de 1,9280m², área total de 14,4880m², área equivalente de construção de 4,3464m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Trinta e seis (36): Localizado no segundo pavimento, box coberto, sendo o sétimo a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 14,140m², área de uso comum de 2,1705m², área total de 16,3105m², área equivalente de construção de 4,3464m², fração ideal de 0,0014, nas coisas de Além dos boxes o pavimento é constituído por poço de elevador, circulação de veículos, escada, dutos de ar e circulações, cujas áreas estão computadas nas de uso comum das unidades autônomas. TERCEIRO PAVIMENTO: Constituído por quinze (15) boxes, destinados ao estacionamento de veículos, numerados de trinta e sete (37) a cinquenta e um (51); localizados de acordo com a planta baixa do pavimento, com as seguintes áreas individuais:
6 Box número Trinta e sete (37): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o primeiro a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 13,50m², área de uso comum de 2,0722m², área total de 15,5722m², área equivalente de construção de 4,6717m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Trinta e oito (38): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o segundo a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 14,340m², área de uso comum de 2,2012m², área total de 16,5412m², área equivalente de construção de 4,9624m², fração ideal de 0,0014, nas coisas de Box número Trinta e nove (39): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o terceiro a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 12,480m², área de uso comum de 1,9157m², área total de 14,3957m², área equivalente de construção de 4,3187m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Quarenta (40): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o quarto a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 12,350m², área de uso comum de 1,8957m², área total de 14,2457m², área equivalente de construção de 4,2737m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de uso comum e Box número Quarenta e um (41): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o quinto a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 12,210m², área de uso comum de 1,8742m², área total de 14,0842m², área equivalente de construção de 4,2253m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Quarenta e dois (42): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o sexto a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 12,080m², área de uso comum de 1,8543m², área total de 13,9343m², área equivalente de construção de 4,1803m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de uso comum e Box número Quarenta e três (43): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o sétimo a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 11,950m², área de uso comum de 1,8343m², área total de 13,7843m², área equivalente de construção de 4,1353m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Quarenta e quatro (44): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o oitavo a contar da direita de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao norte, possuindo uma área privativa de 13,410m², área de uso comum de 2,0584m², área total de 15,4684m², área equivalente de construção de 4,6405m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Quarenta e quinto (45): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o primeiro a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 17,1987m², área de uso comum de 2,2887m², área total de 17,1987m², área equivalente de construção de 5,1596m², fração ideal de 0,0015, nas coisas de Box número Quarenta e seis (46): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o segundo a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 13,00m², área de uso comum de 1,9955m², área total de 14,9955m², área equivalente de construção de 4,4986m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de
7 Box número Quarenta e sete (47): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o terceiro a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,900m², área de uso comum de 1,9801m², área total de 14,8801m², área equivalente de construção de 4,4640m², fração ideal de 0,0013, nas coisas de Box número Quarenta e oito (48): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o quarto a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,780m², área de uso comum de 1,9617m², área total de 14,7417m², área equivalente de construção de 4,4225m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número Quarenta e nove (49): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o quinto a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,670m², área de uso comum de 1,9448m², área total de 14,6148m², área equivalente de construção de 4,3845m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de Box número cinquenta (50): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o sexto a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 12,560m², área de uso comum de 1,9280m², área total de 14,4880m², área equivalente de construção de 4,3464m², fração ideal de 0,0012, nas coisas de uso comum e Box número cinquenta e um (51): Localizado no terceiro pavimento, box coberto, sendo o sétimo a contar da esquerda de quem acessa o prédio pela rampa, posicionada ao sul, possuindo uma área privativa de 14,140m², área de uso comum de 2,1705m², área total de 16,3105m², área equivalente de construção de 4,8931m², fração ideal de 0,0014, nas coisas de Além dos boxes o pavimento é constituído por poço de elevador, circulação de veículos, escada, dutos de ar e circulações, cujas áreas estão computadas nas de uso comum das unidades autônomas. QUARTO PAVIMENTO: É constituído por um (01) salão de festas com: uma (01) churrasqueira, um (01) hall de entrada, uma (01) sala de jogos, um (01) espaço kids, um (01) Wc feminino, um (01) Wc marculino; Um (01) Spa, uma (01) sala de fitness, um (01) hall de entrada, um (01) lavabo, uma (01) sala de musculação, uma (01) sauna, um (01) apto zelador com: uma (01) sala e cozinha integrada, um (01) banho, um (01) dormitório; Uma (01) circulação vertical com: poço de elevador, escada, dutos de ar e circulações,tal pavimento tem suas áreas computadas nas de uso comum das unidades autônomas. PAVIMENTO TIPO: É representado por treze pavimentos (do quinto pavimento ao décimo sétimo pavimento), sendo que cada um é constituído por dois apartamentos, numerados do quinhentos e um (501) e quinhentos e dois (502) ao um mil oitocentos e um (1801) e um mil oitocentos e dois (1802), respectivamente, com as seguintes localizações e áreas individuais: Apartamento quinhentos e um (501): Localizado no quinto pavimento, de frente para a Av. de 0,0313, nas coisas de Apartamento quinhentos e dois (502): Localizado no quinto pavimento, de frente para a Av.
8 de 81,52m², área de uso comum de 49,2755m², área total de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento seiscentos e um (601): Localizado no sexto pavimento, de frente para a Av. de 0,0313, nas coisas de Apartamento seiscentos e dois (602): Localizado no sexto pavimento, de frente para a Av. de 81,52m², área de uso comum de 49,2755m², área total de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento setecentos e um (701): Localizado no sétimo pavimento, de frente para a Av. de 0,0313, nas coisas de Apartamento setecentos e dois (702): Localizado no sétimo pavimento, de frente para a Av. de 81,52m², área de uso comum de 49,2755m², área total de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento oitocentos e um (801): Localizado no oitavo pavimento, de frente para a Av. de 0,0313, nas coisas de Apartamento oitocentos e dois (802): Localizado no oitavo pavimento, de frente para a Av. de 81,52m², área de uso comum de 49,2755m², área total de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento novecentos e um (901): Localizado no nono pavimento, de frente para a Av. de 0,0313, nas coisas de Apartamento novecentos e dois (902): Localizado no nono pavimento, de frente para a Av. de 81,52m², área de uso comum de 49,2755m², área total de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil e um (1001): Localizado no décimo pavimento, de frente para a Av. de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil e dois (1002): Localizado no décimo pavimento, de frente para a Av. de 81,52m², área de uso comum de 49,2755m², área total de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil cento e um (1101): Localizado no décimo primeiro pavimento, de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de
9 Apartamento Um mil cento e dois (1102): Localizado no décimo primeiro pavimento, de fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil duzentos e um (1201): Localizado no décimo segundo pavimento, de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil duzentos e dois (1202): Localizado no décimo segundo pavimento, de fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil trezentos e um (1301): Localizado no décimo terceiro pavimento, de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil trezentos e dois (1302): Localizado no décimo terceiro pavimento, de fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil quatrocentos e um (1401): Localizado no décimo quarto pavimento, de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil quatrocentos e dois (1402): Localizado no décimo quarto pavimento, de frente para a Av. Ernesto Alves (leste), de quem postado na dita rua olhar a direita do 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil quinhentos e um (1501): Localizado no décimo quinto pavimento, de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil quinhentos e dois (1502): Localizado no décimo quinto pavimento, de fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil seiscentos e um (1601): Localizado no décimo sexto pavimento, de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil seiscentos e dois (1602): Localizado no décimo sexto pavimento, de fração ideal de 0,0313, nas coisas de
10 Apartamento Um mil setecentos e um (1701): Localizado no décimo sétimo pavimento, de 180,0755m², fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil setecentos e dois (1702): Localizado no décimo sétimo pavimento, de fração ideal de 0,0313, nas coisas de Apartamento Um mil oitocentos e um (1801): Localizado no décimo oitavo e décimo nono pavimento, de frente para a Av. Ernesto Alves (leste), de quem postado na dita rua olhar a esquerda do prédio, com área privativa de 137,67m², área de uso comum de 90,3331m², área total de 203,6469m², fração ideal de 0,0575, nas coisas de uso comum e fim proveitoso do prédio. Apartamento Um mil oitocentos e dois (1802): Localizado no décimo oitavo e décimo nono pavimento, de frente para a Av. Ernesto Alves (leste), de quem postado na dita rua olhar a direita do prédio, com área privativa de 137,67m², área de uso comum de 90,3331m², área total de 203,6469m², fração ideal de 0,0575, nas coisas de uso comum e fim proveitoso do prédio. Além dos apartamentos o pavimento é constituído por poço de elevador, escada, dutos de ar e circulações, cujas áreas estão computadas nas de uso comum das unidades autônomas.
11 DAS DEMAIS ÁREAS OU PARTES DE USO COMUM DO EDIFÍCIO: As áreas ou dependências de uso comum e fim proveitoso do edifício, insuscetíveis de alienação, oneração ou uso, destacada da respectiva unidade autônoma, serão as contempladas no artigo 3º, da Lei 4.591/64, combinado com o art e seu 2º, do Código Civil instituído pela Lei nº , de 10/01/2002, e previstas no Projeto Arquitetônico da Edificação, destacando-se, as seguintes: o terreno sobre o qual será edificado o prédio, as fundações, a estrutura de concreto armado, vigas, lajes, paredes externas, paredes internas e divisórias entre as unidades autônomas e as áreas de uso comum, quadros de medidores de luz, instalações de gás e água, calhas, condutores de águas pluviais, telhado, encanamento d água, reservatórios, luz, telefone, ornamentos da fachada, enfim, todas as áreas ou dependências destinadas ao uso e funcionamento comum do prédio, escada, central, circulação de veículos, elevador e poço do elevador, casa de máquinas, depósito, salão de festas com lavabo e portaria, não incluídas nas áreas privativas das unidades autônomas DAS ÁREAS TOTAIS: Quando o empreendimento estiver totalmente concluído, terá as seguintes áreas totais: privativa real de 4655,46m², uso comum real 1572,37m², total real de 6227,83m², equivalente de construção de 3544,7510m², tendo o terreno a área de 726,97m² DESCRIÇÃO DO TERRENO: As áreas ou dependências de uso comum e fim proveitoso do edifício, insuscetíveis de alienação, oneração ou uso, destacada da respectiva unidade autônoma, serão contempladas no artigo 3º, da Lei 4.591/64, combinado com o art e seu 2º, do Código Civil instituído pela Lei nº10.406, de 10/01/2002, e previstas no Projeto Arquitetônico da Edificação, destacando-se, as seguintes: o terreno sobre o qual será edificado o prédio, as fundações, a estrutura de concreto armado, vigas, lajes, paredes externas, paredes internas e divisórias entre as unidades autônomas e as áreas de uso comum, quadros de medidores de luz, instalações de gás e água, calhas, condutores de águas pluviais, telhado, encanamentos d água, reservatórios, luz, telefone, ornamentos da fachada, enfim, todas as áreas ou dependências destinadas ao uso e funcionamento comum do prédio, escada, central, circulação de veículos, elevador e poço do elevador, casa de máquinas, depósito, salão de festas com lavabo e portaria, não incluídas nas áreas privativas das unidades autônomas. Torres 05 de junho de Joelsio Caetano Pinho Sócio-Proprietário CPF: /49 Lucas Pinho Arquiteto e Urbanista CREA
2.2. LOCALIZAÇÃO: Rua Bento Gonçalves e Av. General Osório, lotes 2 e 20 e parte lote 01, cidade de Torres-RS.
PINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 08.220.002/001-06 Sócio-Proprietário: Joelsio Caetano Pinho CPF: 383.118.520.49 Endereço: Av. Benjamin Constant, 123, Centro, Torres-RS. INCORPORAÇÃO DO EDIFICIO
Leia maisILMA SRA. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO LEOPOLDO - RS
1 ILMA SRA. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO LEOPOLDO - RS OLIVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede nesta cidade, na Rua Independência, número 1374, inscrita no CNPJ sob número
Leia maisMEMORIAL DE INCORPORAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BURITI
MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BURITI Ilmo. Sr. Oficial do Registro de Imóveis da 1 a. Circunscrição de Goiânia-Go TULIPA 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, empresa jurídica de direito
Leia maisEDIFÍCIO ESTAÇÃO MARCOS FREIRE
EDIFÍCIO ESTAÇÃO MARCOS FREIRE Endereço: Avenida Ministro Marcos Freire, Casa Caiada - Olinda - Próximo ao hospital Prontolinda Apartamentos: Tipo 01, 02, 03 e 04 - Varanda, sala para dois ambientes, 03
Leia maisAdministração do Residencial Imprensa III Gestão 2014
Administração do Residencial Imprensa III Gestão 2014 Síndica Nadja Limeira Araújo (507) Subsíndico - Cicero Bezerra Fontes Filho ( 1207) Conselho Consultivo: Titulares: Raimundo Lopes: (903) e Clarisse
Leia maisRESERVA DO PAIVA LOTEAMENTO PAIVA
MINUTA RESERVA DO PAIVA LOTEAMENTO PAIVA CONDOMÍNIO PARADISO CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 1/47 CONDOMÍNIO PARADISO CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO Lei Federal número 4.591 de 16 de dezembro de 1964, art. 32, alínea
Leia maisDados do Imóvel. Informações Complementares: Informações sobre a venda. Dados do Imóvel
Endereço: Rua Adolfo Carlos Carísio, n.º 810, Bairro Industrial Cidade: Araguari (MG) Área do terreno: 720,00 m² Preço mínimo: R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais) Descrição: - IMÓVEL TIPO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE CNPJ: / EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE CNPJ: 13.784.384/0001-22 Ata de Registro de Preços n 048/2016 Contrato nº.122/2017 Contratada: TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/MF. 05.780.395/0001-06 Valor
Leia maisBairro Ficha Técnica Terreno TERRENO TOTAL: 115.000m² 7 Subcondominios, sendo 5 residenciais e 2 comerciais Parque Privativo Parque interno, com 24.000m², sendo 15.500m² de áreas verdes e lazer Acessos
Leia maisMEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Confira abaixo a MP 528/11 que altera os valores constantes da tabela do IR da pessoa física. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011. Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a
Leia maisMEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011 Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
Leia mais1. INCORPORADORA FUNDAMENTO LEGAL
1. INCORPORADORA IMOBILIÁRIA NOVA BAIXA VERDE LTDA NBV IMOBILIÁRIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 11.796.898/0001-72, com sede social na Rua Horácio Timóteo de Lima, 180, Sítios
Leia maisÁrea do Terreno: 5.000,00 m² Nº Vagas: 136 (68 Vagas no Subsolo / 68 Vagas no Térreo)
LOCALIZAÇÃO BLOCO 04 BLOCO 03 BLOCO 02 BLOCO 01 Área do Terreno: 5.000,00 m² Nº Vagas: 136 (68 Vagas no Subsolo / 68 Vagas no Térreo) TÉRREO TOTAL PAVIMENTO: 1.406,98 m² 25,50 m 20,20 m 11,60 m 12,73
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS DO EDIFÍCIO DA RUA VENÂNCIO AIRES 777 PORTO ALEGRE 1 APRESENTAÇÃO
MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS DO EDIFÍCIO DA RUA VENÂNCIO AIRES 777 PORTO ALEGRE INCORPORADORA: 1 APRESENTAÇÃO MGUS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade civil, com sede nesta Capital, na Rua. Mostardeiro
Leia maisCONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIFESPACE CURITIBA
EDIFÍCIO LIFESPACE CURITIBA Por este instrumento particular, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIFESPACE CURITIBA, com CNPJ em processamento, localizado à Avenida Visconde de Guarapuava, 3.806, cidade de Curitiba,
Leia maisEDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI Nº /97)
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI Nº. 9.514/97) ANTONIO BRASIL II, Leiloeiro Oficial, MATRICULADO na JUCEG sob o Nº.019, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL,
Leia maisPrefeitura Municipal de Brumado publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 2691 Prefeitura Municipal de publica: Atos Administrativos - Termos Aditivos mês de Outubro/2017. Atos Administrativos - Termos de Distrato mês de Outubro/2017. Gestor
Leia maisANEXO V PREÇO UNITÁRIO (R$) DEPENDENTES LEGAIS anos , , anos , , anos ,95 2.
TABELA I PLANILHA INFORMATIVA DE BENEFICIÁRIOS E PREÇOS ESTIMADOS DO GRUPO A TITULARES E DEPENDENTES LEGAIS NO PLANO BÁSICO A - ENFERMARIA - SUBITEM 3.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - BENEFICIÁRIOS - TITULARES
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO DA INCORPORAÇÃO DO CONDOMÍNIO ALLURE RESIDENCE
MEMORIAL DESCRITIVO DA INCORPORAÇÃO DO CONDOMÍNIO ALLURE RESIDENCE 01 INFORMAÇÕES GERAIS 01.1 INCORPORADOR: PALUDO INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.992.369/0001-04,
Leia maisEDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI Nº /97)
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI Nº. 9.514/97) ANTONIO BRASIL II, Leiloeiro Oficial, MATRICULADO na JUCEG sob o Nº.019, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO DO
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PUERTO MONTT
MEMORIAL DESCRITIVO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PUERTO MONTT NBS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO PUERTO MONTT LTDA., estabelecida na Rua João Pio Duarte Silva, município de Florianópolis (SC), inscrita no CNPJ/MF
Leia maisATA N 02 ADJUDICAÇÃO. Licitação nº / Unidade Licitações e Compras CRITÉRIO:
ATA N 02 ADJUDICAÇÃO PROCESSO: Licitação nº 0013005/2019 - Unidade Licitações e Compras CRITÉRIO: Maior Oferta MODO DE DISPUTA: Fechado (sem inversão de fases) DATA DO EDITAL: 01.04.2019 Comunicados em
Leia maisResidencial Bellas Artes II Memorial Descritivo
Residencial Bellas Artes II Memorial Descritivo I. A Localização O Residencial Bellas Artes II terá acesso pela Rua Eduardo Pinto da Rocha, 263 - Alto Boqueirão, Curitiba, Paraná. II. O Terreno O terreno
Leia maisLEILÃO PUBLICO DE IMÓVEI(S) ONLINE e PRESENCIAL
LEILÃO PUBLICO DE IMÓVEI(S) ONLINE e PRESENCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes INDAIATUBA/SP: Um lote de terra sob nº 14 da quadra
Leia maisCONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO BOSQUES DE ATLÂNTIDA
CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO BOSQUES DE ATLÂNTIDA Índice geral OBJETO 03 CAPÍTULO I DO CONDOMÍNIO 05 CAPÍTULO II DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 21 CAPÍTULO III DAS DESPESAS 29 CAPÍTULO IV DAS PENALIDADES 33 CAPÍTULO
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO DE INCORPORAÇÃO CONDOMÍNIO BELVEDERE II I - DO PROPRIETÁRIO
MEMORIAL DESCRITIVO DE INCORPORAÇÃO CONDOMÍNIO BELVEDERE II I - DO PROPRIETÁRIO BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) n 09.451.225/0001-39,
Leia maisLOTE-06: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO CASA CONDOMÍNIO RESIDENCIAL M&P OCUPADO
1º Leilão:R$ 146.739,26 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) 2º Leilão:R$ 208.319,08 (duzentos e oito mil, trezentos e dezenove reais e oito centavos)
Leia maisUm bairro com novas cores e bem pertinho da praia.
Com acesso facilitado pela orla, o Imbuí sempre se destacou pela sua praticidade. Próximo a grandes shoppings, faculdades e ao principal centro financeiro da cidade, o bairro foi completamente revitalizado,
Leia maisFicha Técnica. Descrição. 256 Unidades. 256 Unidades. 16 Unidades. 16 Unidades. 02 QUARTOS (01 suíte) COBERTURA (4Q) (01 suíte) 03 QUARTOS
Ficha Técnica Descrição - TERRENO: 16.259,64m² - 04 EDIFÍCIOS (ED. DALÍ, ED. GAUDÍ, ED. PICASSO, ED. MIRÓ) - 2 SUBSOLOS + TÉRREO + MEZANINO + 17 PAVIMENTOS + DEPENDÊNCIA - 977 VAGAS (SENDO 44 PARA VISITANTES)
Leia mais99 03 Ausente na sessão 3. Euclesio Piccinini CPF:
ATA N. º 01 (Sessão de Abertura e Julgamento - Proposta) LICITAÇÃO DE BENS IMÓVEIS N. º 0013005/2019 Edital de: 01.04.2019 Comunicados em 02.04.2019 e 06.05.2019 Modo de Disputa: Fechado Critério: Maior
Leia maisMARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS Nº 026 DE 12 DE JANEIRO DE 2015
MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS Nº 026 DE 12 DE JANEIRO DE 2015 BONO ESPECIAL GERAL CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL
Leia maisMEMORIAL DE INCORPORAÇÃO RESIDENCIAL VITÓRIA VILLE
MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO RESIDENCIAL VITÓRIA VILLE I INCORPORADOR E CONSTRUTOR: RAPHAEL POCAI INCORPORAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.215.219/0001-82, com
Leia maisPrefeitura Municipal de Nova Viçosa publica:
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa 1 Segunda-feira Ano IX Nº 1089 Prefeitura Municipal de Nova Viçosa publica: Decreto nº. 4.159/2015 - Aprova o loteamento denominado loteamento Granville e dá outras
Leia maisEstado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itanhangá CNPJ: 07.209.225/0001-00 Gestão 2009/2012 LEI Nº 222/2010 de 31 de Agosto de 2010
LEI Nº 222/2010 de 31 de Agosto de 2010 Autoriza a abertura de credito adicional suplementar por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, e dá outras providências O Prefeito Municipal de Itanhangá,
Leia maisEdital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária Rui de Almeida Pereira, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCEPE 331, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL, por intermédio do GECOR
Leia maisMEMORIAL DE INCORPORAÇÃO RESIDENCIAL QUINTA DA MARINHA. Situado na Rua José Beiró Jardim Atlântico Florianópolis/SC.
MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO RESIDENCIAL QUINTA DA MARINHA I - LOCALIZAÇÃO DO TERRENO: Situado na Rua José Beiró Jardim Atlântico Florianópolis/SC. II - PROPRIETÁRIO: III - DESCRIÇÃO DO TERRENO: Um terreno
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACABAMENTOS EUCALIPTOS CLIENTE DATA: 22/08/2011 VERSÃO:
Memorial Descritivo MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACABAMENTOS EUCALIPTOS CLIENTE DATA: 22/08/2011 VERSÃO: 06 Memorial Descritivo ÍNDICE 1- Descrição dos acabamentos das unidades; 1.1-
Leia maisPrefeitura Municipal de Monte Santo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 772 Prefeitura Municipal de publica: Homologação/Adjudicação - Processo Administrativo Nº 0018/2018 - Pregão Presencial SRP Nº 005/2018 - Objeto: Registro de preços
Leia maisCalçada de São Francisco
Calçada de São Francisco Lisboa - portugal Fase do projeto Construção com projeto aprovado para fins residenciais, com 5 pisos acima do solo e licença de construção. Descrição Edifício urbano para apartamentos
Leia maisRua Colombia nº 50 Boqueirão Santos / S.P. MEMORIAL DESCRITIVO
Rua Colombia nº 50 Boqueirão Santos / S.P. MEMORIAL DESCRITIVO 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 1.1 Projeto Será um edifício residencial contendo subsolo, térreo, mezanino, 13 pavimentos tipo com 04 (quatro) apartamentos
Leia maisANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLARE EDIFÍCIO LUMINA. Rua Manoel Lopes Velludo, nº 100. Ribeirão Preto - SP
ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLARE EDIFÍCIO LUMINA Rua Manoel Lopes Velludo, nº 100. Ribeirão Preto - SP APARTAMENTO N O... + 01 (uma) vaga indeterminada de garagem 01 - FUNDAÇÃO
Leia maisPrefeitura Municipal de Paripiranga publica:
Prefeitura Municipal de Paripiranga 1 Sexta-feira Ano Nº 919 Prefeitura Municipal de Paripiranga publica: Extrato Resultado de Julgamento e Adjudicação Pregão Presencial Nº 023/2018 Objeto: Contratação
Leia maisMemorial Descritivo. Prédio Residencial: Villa Dei Fiori Rua Cândido Silveira 160
Memorial Descritivo Prédio Residencial: Villa Dei Fiori Rua Cândido Silveira 160 1. Descrição do prédio O prédio a ser construído compõe-se de 16 pavimentos, incluindo um subsolo, constituído de 42 (quarenta
Leia maisResoluções emitidas ad referendum, para homologação. Conselho Diretor
Nº DATA ASSUNTO BSE 202 20-10 Aprova o Plano de Aplicação no valor de R$ 4.030,10 (quatro mil, trinta reais e dez centavos), destinado ao Campus de Três Lagoas. 203 20-10 Aprova o Plano de Aplicação no
Leia maisPrefeitura Municipal de Jussari publica:
Prefeitura Municipal de Jussari 1 Sexta-feira Ano X Nº 728 Prefeitura Municipal de Jussari publica: Extrato de Contrato Administrativo Nº 020/2017 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2017. Extrato de Contrato
Leia maisNORMAS E CONDIÇÕES GERAIS DE LEILÃO.
NORMAS E CONDIÇÕES GERAIS DE LEILÃO. Cláudio Luiz Reis Araújo, Leiloeiro Oficial matriculado na JUCEMG sob o nº 658, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Banco Do Brasil S/A, Sociedade de Economia
Leia maisLAUDO DE AVALIAÇÃO AEROVIÁRIOS. CEP Data Avaliação: CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
LAUDO DE AVALIAÇÃO Proponente/empresa: SPE CAMPINAS DEI FIORI LTDA Número da proposta: 89 Nome do empreendimento: CAMPINAS DEI FIORI CNPJ da incorporadora: 52203590004 Logradouro 24 DE OUTUBRO ESQ. AV.INDUSTRIAL,
Leia maisORÇAMENTO 2016 QUADRO COMPARATIVO ENTRE A LEI Nº 10.347/15 E O PROJETO Nº 400/15
1 ORÇAMENTO 2016 QUADRO COMPARATIVO ENTRE A LEI Nº 10.347/15 E O PROJETO Nº 400/15 LEI Nº 10.347 Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2015. PROJETO DE LEI 400/15 Estima
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA/BA CNPJ/MF nº / EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 Contrato nº 546/2015. Contratante: Prefeitura Municipal de Nordestina, Estado da Bahia,. Contratada: NÓE ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrita
Leia maisResidencial Conquista Guarulhos
MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DO Residencial Conquista Guarulhos Rua Júlio Fernandes com a Rua Cônego Ezequias, parte dos lotes nºs 13 ao 23, lotes nºs 01 e 02, e parte do lote 03, da Quadra 128,
Leia maisDIREITO E AÇÃO Loja D situada na Avenida Érico Veríssimo, 999, com direito a uma vaga na garagem. 64m2 1º Data - 14/04/ Horário: 14:00 Lance ini
EDITAIS DE LEILÕES Imóvel na Rua Santa Clara n.º 234 apto 801 Copacabana. O edifício denominado Palazzo Di Luciana, de ocupação residencial, dispõe de 02 elevadores e sistema de interfone. O apartamento
Leia maisPORTARIA Nº 142, DE 11 DE ABRIL DE 2007 (DOU DE 12.04.2007)
PORTARIA Nº 142, DE 11 DE ABRIL DE 2007 (DOU DE 12.04.2007) O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal,
Leia maisSua casa com personalidade.
Sua casa com personalidade. Imagine morar em um apartamento em que cada detalhe tem o seu estilo, desde a planta até o acabamento em alto padrão. Esta é a proposta do Spazio, o lançamento que traz para
Leia maisLAUDO DE AVALIAÇÃO. Proponente/empresa: SPE CAMPINAS DEI FIORI LTDA Número da proposta: 1819
LAUDO DE AVALIAÇÃO Proponente/empresa: SPE CAMPINAS DEI FIORI LTDA Número da proposta: 1819 Nome do empreendimento: CAMPINAS DEI FIORI CNPJ da incorporadora: 15220359000141 Logradouro 24 DE OUTUBRO ESQ.
Leia maisé bom saber que existe um boulevard esperando por você.
Imagem ilustrativa é bom saber que existe um boulevard esperando por você. A Melnick Even traz, com exclusividade para você, o VIDAVIVA Boulevard. Um projeto com apenas 2 torres, lazer qualificado e lojas
Leia maisENGESET ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
ANEXO I PROTOCOLO DE CISÃO PARCIAL DA ENGESET ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A COM VERSÃO DE PARTE DO PATRIMÔNIO PARA A COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL, CTBC CELULAR S/A, CTBC
Leia maisMAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Aos Senhores Acionistas da MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. Praça Louis Ensch, 240 Contagem, MG I INTRODUÇÃO Romilda Diniz Matosinhos, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº. M-3.266.160
Leia maisValor de venda 1º leilão R$ ,00(cento e vinte mil reais). Valor de venda 2º leilão R$ ,96(cento e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatr
NORMAS E CONDIÇÕES GERAIS DE LEILÃO. Cláudio Luiz Reis Araújo, Leiloeiro Oficial matriculado na JUCEMG sob o nº 658, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Banco Do Brasil S/A, Sociedade de Economia
Leia maisPrefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 1021 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Portaria SESAU N 021/2018,
Leia maisquartier vila mascote
quartier vila mascote quartier vila mascote Onde a vida acontece A vida é feita de grandes momentos. E nada como estar no lugar certo para viver cada um deles. Está nascendo um empreendimento que valoriza
Leia maisVERITAE TRABALHO PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LEX PREVIDÊNCIA SOCIAL. SIMPLES Alterações na Lei nº 9.317/96
TRABALHO PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LEX PREVIDÊNCIA SOCIAL SIMPLES Alterações na Lei nº 9.317/96 Orientador Empresarial LEI nº 11.307/2006 DOU: 22.05.2006 (Íntegra) Altera as Leis
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO. Fit Jardins Condomínio Fit Jardins
ÍNDICE A. UNIDADES AUTÔNOMAS... 2 B. ÁREAS COMUNS... 5 C. ESPECIFICAÇÕES GERAIS... 9 D. OBSERVAÇÕES:... 12 Pág. 1 / 12 A. UNIDADES AUTÔNOMAS Pavimento Tipo e Térreo 1. Sala de Estar e Jantar: - Piso: Laje
Leia maisLaudo de avaliação de imóveis
Laudo de avaliação de imóveis Identificação do Imóvel Proponente / Comprador / Garantidor / Mutuário CONSTRUTORA TABAPORÃ LTDA CNPJ do Proponente / Comprador / Garantidor / Mutuário 72024615000169 Nome
Leia maisPrefeitura Municipal de Itaetê publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1566 Prefeitura Municipal de publica: Homologação Chamada Pública nº 001/2019 - Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar para a alimentação escolar,
Leia maisApresentam. Praia do Pecado Macaé - RJ
Apresentam LOCALIZAÇÃO Av. Guarujá, 143, (esquina com a Rua Camboriú) FACHADA Revestimento 100% em pastilha Vidro refletivo nas varandas Projeto de alto padrão Os revestimentos serão executados conforme
Leia maisTABELA DE IMOVEIS PRONTOS
COND. RESIDENCIAL NOVA IPANEMA II Apto. nº 301 Rua Severino Pereira Rocha, nº 98 - Ap. 301 Altiplano Cabo Branco João Pessoa PB, Contendo: Sala com painel móvel de apoio, varanda, 03 (três) quartos sendo
Leia maisPrefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 663 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Adjudicação do Pregão Presencial n. º 038/2018. Empresa: Gerson Alves dos Santos Filho Me. Aviso de Homologação do Pregão
Leia maisPrefeitura Municipal de Jaguaré ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ATA DO PREGÃO Nº 000007/2016 Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 10h:00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES, reuniu-se o pregoeiro e a equipe
Leia maisGOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NORMA TÉCNICA 02/2013 EXIGÊNCIAS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE
Leia maisANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEREDA EDIFÍCIO RECANTTO. Rua Edno Fregonesi, nº 95. Ribeirão Preto - SP
ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEREDA EDIFÍCIO RECANTTO Rua Edno Fregonesi, nº 95. Ribeirão Preto - SP APARTAMENTO N O... + 02 (duas) vagas indeterminadas de garagem 01 - FUNDAÇÃO 02
Leia maisPrefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica:
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios 1 Sexta-feira Ano VI Nº 2072 Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica: Termo de Homologação Processo Licitatório Nº.: 501/2018 Pregão Eletrônico Nº.:
Leia maisEXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Quarta Feira 20 de Abril de 2016 Ano III N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Quarta Feira Ano III N 1342 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62, 63/2016 HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 05, 18/2016)
Leia maisJOAO PINHEIRO. Água Esgoto Sanitário Energia Elétrica Telefone Pavimentação Esgoto pluvial Gás canalizado Iluminação pública
Laudo Avaliação - LA Nº Solicitação de serviço: Status: Versão: 168316 APROVADO 1 1 IDENTIFICAÇÃO: Número do sinistro: Número IRB: Solicitante: CPF / CNPJ do cliente: 779.950.826-49 Nome do cliente: Conceição
Leia maisPODER JUDICIÁRIO COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS AVENIDA PEDRO BASSO, 1001 JARDIM PÓLO CENTRO CEP: 85.
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS AVENIDA PEDRO BASSO, 1001 JARDIM PÓLO CENTRO CEP: 85.863-756 LAUDO DE AVALIAÇÃO A Avaliadora Judicial, infra-assinada, em
Leia maisCONTRATO TRE/GO N.º 26/2008
PROCEDIMENTO 243175/2007 CONTRATO TRE/GO N.º 26/2008 Prestação de serviços de ascensorista para operar os elevadores do edifício anexo á sede do Tribunal Regional eleitoral de Goiás. ABC Serviços Gerais
Leia maisPrefeitura Municipal de Jacobina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2452 Prefeitura Municipal de publica: Homologação - Convite Nº 002/2018. Contratado: (Itapicuru Construções Ltda -Me). Homologação - Pregão Presencial Nº 018/2018. Contratados:
Leia maisNORMAS E CONDIÇÕES GERAIS DE LEILÃO.
NORMAS E CONDIÇÕES GERAIS DE LEILÃO. Cláudio Luiz Reis Araújo, Leiloeiro Oficial matriculado na JUCEMG sob o nº 658, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Banco Do Brasil S/A, Sociedade de Economia
Leia maisPrefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 3865 Prefeitura Municipal de publica: Termos de Retificação de Publicação dos Extratos de Aditivos Contratuais, Publicação realizada no Diário Oficial do Município,
Leia maisREDE ENERGIA S.A. CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49 NIRE 35.300.029.780 Companhia Aberta PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
REDE ENERGIA S.A. CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49 NIRE 35.300.029.780 Companhia Aberta São Paulo, 15 de junho de 2011. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 30/06/2011
Leia maisVaga no 01 Pequena. Matrícula no , Contribuinte no Avaliação (Atualizada
38o OFÍCIO CÍVEL CENTRAL Fórum Central Civel João Mendes Júnior - Comarca de São Paulo JUIZ: NILSON WILFRED IVANHOÉ PINHEIRO JUIZ: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
Leia maisEMPREENDIMENTO: RESIDENCIAL ALTOS DO VARVITO EMPRESÁRIO: WALCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
PLANO PILOTO EMPREENDIMENTO: RESIDENCIAL ALTOS DO VARVITO EMPRESÁRIO: WALCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA PLANO PILOTO INCORPORADOR: WALCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONSTRUTOR: WALCON EMPREENDIMENTOS
Leia maisDIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DOC, 06.11.2012 EXTRATOS DE CONTRATOS
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DOC, 06.11.2012 EXTRATOS DE CONTRATOS Contrato nº 038/2012, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Synos Consultoria e Informática Ltda. Objeto: prestação
Leia maisPrefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 895 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Portaria N.º 009/2017 de 11 de Setembro de 2017 - Dispõe
Leia maisPROJETO DE LEI Nº 10/2015, DE 26 DE MARÇO DE 2015.
PROJETO DE LEI Nº 10/2015, DE 26 DE MARÇO DE 2015. AUTORIZA O MUNICÍPIO DOAR ÁREAS DE TERRAS DE SUA PROPRIEDADE AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DÁ
Leia maisEncargos Financeiros 1º Semestre de Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV DIREITO SP (FGVLAW)
Encargos Financeiros 1º Semestre de 2019 Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV DIREITO SP (FGVLAW) Valor do curso de 16 horas aula (para ingresso no 1º semestre de 2019) Valor: R$ 2.100,00 (dois
Leia maisPEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA CNPJ/MF Nº 17.161.979/0001-82 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2016
ADMINISTRADO POR ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2016 DATA, HORA E LOCAL: Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2016, às 11:00 horas, na Cidade de São
Leia maisDECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Pregão Eletrônico nº 01/2015 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO Declaro que a empresa ROTTA LIMPEZA URBARNA
Leia maisESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVÂNIA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA/GO. A Prefeitura Municipal de Silvânia,
Leia maisEDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI Nº /97)
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI Nº. 9.514/97) ANTONIO BRASIL II, Leiloeiro Oficial, MATRICULADO na JUCEG sob o Nº.019, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO DO
Leia maisTERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaborandi, Estado da Bahia, referente à licitação Tomada de Preços n.º 007/2014, fica adjudicado
Leia maisEXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Itaparica. Sexta-Feira 22 de Abril de 2016 Ano V N 303. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Itaparica Ano V N 303 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016) EXTRATO DE CONTRATO Nº 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44/2016
Leia maisPREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 EXTRATO DO CONTRATO N 129 /2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 EXTRATO DO CONTRATO N 129 /2013 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAETITÉ - BAHIA, ente de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.811.476/0001-54, com sede à Praça
Leia maisJHSF PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE CNPJ/MF n / COMPANHIA ABERTA
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 35.300.333.578 CNPJ/MF n 08.294.224/0001-65 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2017 DATA, HORA E LOCAL: Em 27/12/2017,
Leia maisPrefeitura Municipal de Jitaúna publica:
Prefeitura Municipal de Jitaúna 1 Sexta-feira Ano Nº 1366 Prefeitura Municipal de Jitaúna publica: Termo de Homologação Pregão Presencial Nº. 019/2017 Objeto: Contratação de empresa do ramo para prestação
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO NOVO MUNDO EMPRESARIAL - RESERVA DO PAIVA
MEMORIAL DESCRITIVO NOVO MUNDO EMPRESARIAL - RESERVA DO PAIVA O empreendimento imobiliário NOVO MUNDO EMPRESARIAL, a ser implantado na Reserva do Paiva, à Avenida A, Quadra F-1, Lote 4A2, Praia do Paiva,
Leia maisESTADO DO TOCANTINS PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE GURUPI. Laudo de Avaliação
ESTADO DO TOCANTINS PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE GURUPI JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, Oficial de Justiça/Avaliador, desta Comarca, em cumprimento ao respeitável mandado expedido nos autos de nº 5000881-90.2013.827.2722
Leia maisUNIDAS S.A. CNPJ/MF nº: 04.437.534/0001-30 NIRE: 35.300.186.281. Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2016
UNIDAS S.A. CNPJ/MF nº: 04.437.534/0001-30 NIRE: 35.300.186.281 Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2016 Data, Hora e Local: No dia 30 de maio de 2016, às 10:00 horas, na
Leia maisSÃO PAULO TURISMO S.A. CNPJ/MF nº / NIRE
Ao Conselho Fiscal da São Paulo Turismo S.A. Ao Conselho de Administração da São Paulo Turismo S.A. Aos Srs. Acionistas da São Paulo Turismo S.A. SÃO PAULO TURISMO S.A. CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60 NIRE
Leia maisPlanta de localização
FICHA 36: SOLAR DO CONDE Planta de localização Fotos: Luciana Capoccia Dados Data: 1962 Endereço: Rua Pará, 241, Higienópolis N de pavimentos: pilotis mais 13 andares N apartamentos por andar: um apartamento
Leia maisESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA CONTRATO N 071/2014
CONTRATO N 071/2014 CONTRATADA: EMPRESA: WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP (CNPJ: 10.492.910/0001-92). VALOR: R$ 116.794,50 (cento e dezesseis mil seiscentos setecentos e noventa e quatro reais
Leia mais