ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SFE.
|
|
- Benedicto Zagalo Vilaverde
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Dezembro 2015
2 Sumário 1. Introdução Objetivos Visão geral dos empreendimentos de transmissão A execução do acompanhamento diferenciado O uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado Técnicas de Regressão Valores Históricos Médios Avanço Físico de tendência Pontos de atenção Empreendimentos associados à UHE Belo Monte BIPÓLOS BELO MONTE BELO MONTE CO/SE BELO MONTE NO/NE Empreendimentos associados às Eólicas na Região Nordeste Eólicas da Bahia e Pernambuco Eólicas do Ceará, Piauí e Maranhão Eólicas do Rio Grande do Norte Empreendimentos associados às Eólicas do Rio Grande do Sul Empreendimentos associados à Integração de Boa Vista Empreendimentos associados às Olimpíadas Rio Empreendimentos associados ao Complexo Teles Pires Empreendimentos associados a Usinas Termoelétricas Térmicas da Bahia Térmicas de Pernambuco, Maranhão e Sergipe Térmicas no Mato Grosso do Sul Considerações Finais Referências Bibliográficas Anexo I - Lista geral de empreendimentos sob acompanhamento diferenciado andamento
3 1. Introdução Todos os empreendimentos de expansão da Rede Básica são monitorados continuamente pela por meio do sistema SIGET. Esse software é utilizado pela ANEEL como ferramenta para auxiliar o acompanhamento e homologação das datas de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão de todas as concessionárias de transmissão. Após a outorga de um empreendimento, o seu desenvolvimento é acompanhado continuamente pela equipe de fiscalização. Nesta etapa, os agentes devem encaminhar mensalmente à ANEEL um arquivo XML contendo as atualizações dos cronogramas dos empreendimentos (ANEEL, Sítio da Aneel, 2006). Essas informações são divulgadas por meio do Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão (ANEEL, Sítio da Aneel, 2015). Dessa forma, as informações ficam públicas para a sociedade em geral. A partir de uma matriz de criticidade 0F1, a identifica os principais empreendimentos em andamento. Esses são submetidos a um acompanhamento diferenciado e individualizado. Cada fiscal do segmento transmissão da é responsável por um conjunto de empreendimentos. Esses conjuntos podem representar uma área geográfica, estar associados a um grupo de usinas de geração ou a um centro de atendimento de carga. O acompanhamento diferenciado monitora as obras de forma mais próxima, levantando dados adicionais juntos aos empreendedores. Esse levantamento de dados é feito por meio de contatos telefônicos, solicitação de relatórios digitais mensais ou semanais, conforme o caso, reuniões de acompanhamentos junto aos empreendedores e ao ONS e inspeções de campo para os casos identificados como mais críticos. Mensalmente, os especialistas da envolvidos nos trabalhos realizam reuniões ordinárias e discutem a situação de cada obra. Nesse fórum são decididas as próximas ações que serão tomadas de acordo com o diagnóstico observado. Este relatório contempla as informações associadas aos empreendimentos submetidos ao acompanhamento diferenciado. No corpo do documento serão apresentadas de forma detalhada as informações sobre os empreendimentos associados a Contratos de Concessão, as informações provenientes do acompanhamento diferenciado dos empreendimentos autorizados serão apresentadas no anexo a esse documento. O documento também traz informações gerais relacionadas à expansão do setor de transmissão de energia elétrica. Essas informações podem ser utilizadas como referências para cronogramas de novas outorgas, entre outros. 1 A matriz de criticidade de empreendimentos utiliza dados de porte (número de módulos), atraso previsto, importância sistêmica (abrangência na operação do SIN e não conformidade a ser corrigida), necessidade de licenciamento ambiental e geração associada - Potência Total Geração, Número de Agentes Geração e Descasamento, para ponderar a importância de um empreendimento em andamento para a Rede Básica. 3
4 2. Objetivos O objetivo do acompanhamento diferenciado é obter informações precisas e de qualidade quanto ao andamento dos empreendimentos selecionados. Isso é possível por meio de uma crítica quanto à exequibilidade dos cronogramas declarados mensalmente no SIGET. Dessa forma, é possível diminuir o risco de descasamentos entre empreendimentos de transmissão e geração e subsidiar o planejamento quanto aos tempos reais de duração dos empreendimentos. Com base nessas informações espera-se antecipar problemas e facilitar soluções ao bom andamento dos empreendimentos. O presente relatório apresenta a visão da quanto ao período de outubro a dezembro de
5 3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão Por meio do SIGET, a monitora atualmente 363 empreendimentos de expansão da rede básica. A situação desses empreendimentos em relação aos cronogramas previstos é mostrada na sequência. Figura 1 Representa a situação do cronograma dos 353 empreendimentos em andamento que estão com atraso médio de 502 dias. São, portanto, 220 empreendimentos atrasados (62,32%). As principais causas desses atrasos são ilustradas pela Figura 2. Para construção desse gráfico foram considerados os empreendimentos concluídos nos últimos 5 anos. Diversos empreendimentos possuem mais de um fator de atraso, daí a soma dos percentuais não ser igual a 100%. A compra de materiais, a confecção de projetos e assinatura de contratos são atividades paralelas ao licenciamento ambiental. Assim, um atraso no licenciamento ambiental de um empreendimento pode provocar uma redução de cadência nas demais atividades desse. 66,7% 71,2% 66,5% 39,2% Projetos e Contratos (CCT, CCI, CPST) Licenciamento Ambiental (até a LI) Compra de materiais Execução Física da Obra Figura 2 Principais causas de atrasos de empreendimentos de transmissão 5
6 Percebe-se que o principal fator de atrasos é o licenciamento ambiental. Dos empreendimentos que demandaram licenciamento ambiental, mais de 71% sofreram atraso nessa etapa. A seguir, apresenta-se a duração média dos empreendimentos de transmissão. Os dados são mostrados em dias e destacam as etapas de licenciamento ambiental (até a emissão da LI) e execução física das obras. Figura 3 Representa o tempo médio de obras, destacando o tempo médio de execução física e o tempo médio de obtenção de uma licença de instalação. Ao longo dos últimos 5 anos percebe-se que houve uma pequena melhora no tempo de execução física das obras, chegando ao valor de 457 dias (pouco mais de 15 meses) em Os tempos necessários para se obter um licença de instalação em empreendimentos de transmissão variou bastante no período, atingindo um pico 581 dias no ano de No ano de 2014, o tempo médio necessário para se obter uma LI de empreendimentos de transmissão ficou em 309 dias (pouco mais de 10 meses). O tempo total dos empreendimentos ficou em 1012 dias (em torno de 34 meses) no ano de
7 4. A execução do acompanhamento diferenciado Atualmente 78 empreendimentos de ampliação e reforços da Rede Básica compõe o grupo submetido ao acompanhamento diferenciado. Essas obras estão sendo executadas por 28 diferentes agentes de transmissão e representam sete conjuntos de obras abrangendo instalações associadas a: UHE Belo Monte; Usinas Eólicas na Região Nordeste; Usinas Eólicas no Rio Grande do Sul; Integração de Boa Vista; Olimpíadas Rio 2016; Complexo Teles Pires; Usinas Termoelétricas. A documentação referente ao acompanhamento está disponível no Processo nº / Ao longo de 2015 já foram realizadas onze reuniões ordinárias entre a equipe da. Todas essas reuniões foram registradas por meio de Memórias de Reuniões específicas e contém informação detalhada de cada um dos empreendimentos acompanhados. No período, foram realizadas diversas reuniões com os agentes do setor, órgãos públicos em geral e demais unidades organizacionais da Aneel O uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado Técnicas de Regressão Para o grupo de obras sob acompanhamento diferenciado, a utiliza ferramentas estatísticas para obter melhores informações. Por meio do SIGET a conta com uma base de dados de mais de 600 empreendimentos já concluídos nos últimos seis anos. Essa base de informações foi utilizada para a construção de previsores estatísticos que permitem estimar um intervalo de datas onde um determinado empreendimento será concluído. Esses previsores utilizam a técnica de regressão múltipla ou linear e simulam diferentes cenários com base na evolução dos cronogramas de obras analisados. As informações dos eventos parciais dos cronogramas do SIGET foram organizadas em quatro grupos distintos representando as diferentes etapas do empreendimento: projetos e contratos, licenciamento ambiental, compra de materiais e execução da obra. A Tabela 1 mostra como foi feita a divisão. 7
8 Etapa Projeto e contratos Licenciamento ambiental Compra de materiais Execução da obra Tabela 1 Divisão dos eventos da obra em etapas Eventos parciais Projeto Básico Estudos, projetos, construção Assinatura de contratos Contrato de Conexão de Transmissão CCT Contrato de Compartilhamento de Instalação CCI Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão Declaração de Utilidade Pública DUP Termo de Referência TR EIA/RIMA ou RAS Licença Prévia LP Licença de Instalação LI Aquisição de Equipamentos e Materiais Pedido de Compra Estruturas Cabos e Condutores Equipamentos Principais (TR e CR) Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) Painel de Proteção, controle e automação Obras Civis Canteiro de Obras Fundações Montagem Estruturas Cabos e Condutores Equipamentos Principais Demais Equipamentos Painel de Proteção, controle e automação Comissionamento Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Geral Operação Comercial A partir das etapas compostas por grupos de eventos parciais foram construídos modelos previsores de duração de empreendimentos. Um modelo previsor é aquele no qual o comportamento de uma variável pode ser descrito em função de outra variável (Cordeiro & Paula, 1989). A variável a ser prevista é dependente e a variável previsora deve ser independente. Neste estudo consideramos a duração total da obra como variável dependente e as demais variáveis projetos e contratos, licenciamento ambiental, compra de materiais e execução da obra como previsoras ou independentes. Como existe apenas uma variável dependente, real e contínua e quatro variáveis de saída contínuas e independentes, o modelo previsor indicado é a regressão múltipla (Field, 2009). Contudo, para efeito de comparação, foram construídos também modelos utilizando apenas uma variável previsora, regressão simples. A Figura 4 a seguir demonstra o uso dos previsores estatísticos. 8
9 Figura 4 A ordenada representa o tempo de duração de obras e a abscissa o tempo demandado para obtenção da Licença de Instalação do empreendimento. Os círculos representam os dados reais e a reta central (Fit) representa o modelo, junto com seu intervalo de confiança da predição. Em um modelo de regressão múltipla, a variável a ser prevista e as variáveis previsoras se relacionam conforme a equação (1) a seguir: y = K + b 1 x 1 + b 2 x b n x n (1) Na equação (1) y representa a variável dependente, x n representam as variáveis previsoras, b n representam os coeficientes associados aos previsores e K é a constante associada à equação. Nosso interesse é obter um modelo com precisão razoável e que possa fornecer uma previsão do tempo de duração de um determinado empreendimento. Nesse contexto, não faz sentido considerarmos a etapa execução física da obra como variável previsora, pois só conheceremos o seu tempo de duração juntamente com o momento de conclusão da obra. A etapa licenciamento ambiental também precisa ser tratada de maneira diferenciada. Geralmente, a execução da obra é deflagrada com emissão da Licença de Instalação (LI). A conclusão do processo de licenciamento ocorre com a emissão da Licença de Operação (LO). Entretanto, a emissão da LO muitas vezes ocorre em data próxima da conclusão da obra, o que pode tornar o modelo de previsão inócuo. Assim, no caso da etapa de licenciamento ambiental, a análise foi feita considerando cenários com o tempo de obtenção LI. Para comparação entre os modelos, foi utilizado o R 2 coeficiente de determinação que é a medida da quantidade de variação em uma variável que é explicada pela outra. Quanto mais próximo o R 2 estiver de 1 9
10 mais precisos e confiáveis serão os dados gerados pelo modelo. A Tabela 2 apresenta os valores de R 2 de acordo com o modelo utilizado e conforme o tipo de outorga, Resolução Autorizativa (REA) e Contrato de Concessão (CC). Tabela 2 - Coeficiente de determinação associado a cada modelo Cenário Variáveis previsoras REA CC 1 Licenciamento Ambiental 0,3903 0, Projetos e Contratos Licenciamento Ambiental 0,5168 0,7611 Projetos e Contratos 3 Licenciamento Ambiental 0,6208 0,8134 Compra de Materiais 4 Licenciamento Ambiental Compra de Materiais 0,4889 0, Projetos e Contratos 0,3912 0, Projetos e Contratos Compra de Materiais 0,6385 0, Compra de Materiais 0,52 0,449 R 2 A partir do estágio das obras e das etapas concluídas, escolhe-se o modelo de regressão que possui o maior coeficiente de determinação e aplica-se a equação 1 para estimativa do tempo de duração do empreendimento Valores Históricos Médios Há casos de empreendimentos cujas etapas preliminares ainda não foram concluídas ou cujo comportamento configura valor atípico. Esses casos não podem ser tratados por meio da técnica de regressão. Para essa condição é utilizado o valor médio de duração dos empreendimentos como estimador de duração de empreendimentos Avanço Físico Outra técnica de inteligência analítica utilizada é a análise de curvas S dos empreendimentos. Esse é um eficiente instrumento gerencial de acompanhamento de projetos. Por sua concepção é possível identificar claramente os desvios entre o planejado e o realizado, de forma rápida e precisa. Pelo histórico e o status atual podemos visualizar tendências, uma vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto. A construção da curva S é simples e considera a previsão de avanço baseada na linha base, comparando-a com o progresso real do empreendimento (Torres & Lélis, 2009). 10
11 A dispõe das informações de avanços físicos dos empreendimentos de transmissão mês a mês. Com base nesses dados, são construídas curvas S individualizadas por empreendimento conforme demonstra a Figura 5 a seguir. Figura 5 Exemplo de aplicação da Curva S. Ordenada representa o avanço físico percentual e a abscissa representa o período. A curva S referência é construída com base nas informações da outorga e tem início na data programada para início da execução física e término na data contratada. A curva S real considera as informações de avanços físicos declaradas mensalmente pelos agentes via sistema SIGET. A partir da comparação entre as curvas S real e de referência, é possível aferir o ritmo da obra e sua expectativa de conclusão. Essa informação é também utilizada para estimação da duração de um empreendimento de tendência A partir das informações dos estimadores, das datas informadas pelos agentes no SIGET e de outras informações relevantes obtidas pela fiscalização, é arbitrada uma data de tendência para conclusão de um dado empreendimento. Essa data considera o pior caso entre as datas estimadas e as declaradas por meio do sistema SIGET. 11
12 5. Pontos de atenção 5.1. Empreendimentos associados à UHE Belo Monte A seguir comentaremos sobre os empreendimentos de transmissão associados à UHE Belo Monte. A figura 6 ilustra por meio de linhas pontilhadas a expansão do SIN associada a essa usina. Figura 6 Ilustração dos empreendimentos associados à UHE Belo Monte (Empresa de Pesquisa Energética, 2011). A tabela 3 apresenta um resumo dos agentes e das concessões associadas. Tabela 3 - Resumo dos agentes e concessões associadas à UHE Belo Monte Número do Contrato de Agente (Sigla) Concessão Aneel ATE XVI 001/2013 ATE XVIII 006/2013 ATE XXI 013/2013 ATE XXII 002/2014 BMTE 014/2014 CANTAREIRA 019/2014 GENEBRA 001/2014 ITACAIÚNAS 012/2013 SÃO JOÃO 008/2013 TMT 004/2013 XINGU RIO 007/
13 BIPÓLOS BELO MONTE Contrato de Concessão 014/2014 Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A BMTE Justificativa do empreendimento: Estação Conversora CA/CC, ±800 kv, MW, junto à SE 500 kv Xingu; Estação Conversora CA/CC, ±800 kv, MW, junto à SE 500 kv Estreito; Linha de Transmissão em Corrente Contínua de ±800 kv Xingu - Estreito. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Licenciamento T LT 800 kv XINGU/ESTREITO C- 1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO 12/2/ /2/2018 Aguardando Emissão da LI Observações: Licença Prévia emitida em 20/5/2015, apenas dois dias após a data prevista. Aquisição de materiais para a obra iniciada em 16/12/2014. Pedido de licença de instalação, para as conversoras e para as linhas de transmissão, protocolado no IBAMA. Licença de Instalação das conversoras já emitidas. Restam anuências do Min. Saúde e Fundação Palmares. A emissão da Licença de Instalação da Linha está prevista para 18/12/2015. Contrato de Concessão 007/2015 Xingu Rio Transmissora de Energia S.A Justificativa do empreendimento: Estação Conversora CA/CC, ±800 kv, MW, junto à SE 500 kv Xingu; Estação Conversora CA/CC, ±800 kv, MW, junto ao Terminal Rio; Linha de Transmissão em Corrente Contínua de ±800 kv Xingu Terminal Rio. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Licenciamento - LT 800 kv XINGU/TERMINAL RIO C-1 PA/RJ E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO 2/12/2019 2/12/2019 Aguardando Emissão da LP 13
14 Observações: Esse empreendimento tem data prevista para entrada em operação comercial em 2/12/2019. O contrato de concessão entre a União e o Proponente Adjudicado no Leilão nº 007/2015-ANEEL foi assinado em 22/10/ BELO MONTE CO/SE Contrato de Concessão 001/2014 Mata De Santa Genebra Transmissão S.A Genebra Justificativa do empreendimento: Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira, Teles Pires e Belo Monte e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul, além de eliminar sobrecargas inadmissíveis na transformação de Campinas 345/138 kv na contingência da LT 500 kv Campinas - Itatiba. Quadro resumo dos empreendimentos Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente projetada pela Licenciamento T A LT 500 kv ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP 14/11/ /11/2017 Aguardando Emissão da LI T B CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP 14/11/ /11/2017 Aguardando Emissão da LI T C CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP 14/11/ /11/2017 Aguardando Emissão da LI T D T E SE FERNAO DIAS 500/440 kv 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP LT 500 kv ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR 14/11/ /11/ /11/ /11/2017 Aguardando Emissão da LI Aguardando Emissão da LI T F SE Fernão Dias 500/440 kv MVA (2 e 3 banco de autotransformadores) 14/5/ /5/2018 Aguardando Emissão da LI Observações: A licença de instalação possui previsão de emissão declarada pelo agente para 14/11/2015. Caso se cumpra a previsão de obtenção da LI, as datas declaradas pelo agente são factíveis segundo os critérios de avaliação da. 14
15 Contrato de Concessão 002/2014 ATE XXII Transmissora de Energia S.A ATE XXII Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte, antecipada para atender aos critérios N e N-1, compatível com os sistemas de integração das usinas do Rio Madeira e de Teles Pires, possibilitando praticar intercâmbios elevados entre as regiões Norte-Sudeste. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 500 kv Marimbondo II Campinas 31/3/ /3/2017 4% Observações: A licença de instalação foi emitida no dia 19/8/2015. A obra ainda não possui ASV. O fundiário está 19% liberado. Considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projetava-se a conclusão do empreendimento para 31/3/2017. Contudo, a obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015. Figura 7 Curva S do empreendimento declarada pelo agente. No momento da paralização a obra encontrava-se com 4% de avanço físico. 15
16 Contrato de Concessão 004/2013 Triângulo Mineiro Transmissora S.A TMT Justificativa do empreendimento: Obra necessária para permitir o despacho máximo disponível das usinas já licitadas dos rios Teles Pires e Xingu e um intercâmbio para região Sul de 9000 MW. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 500 kv Marimbondo II - Assis - CS 30/4/ /9/ % Observações: O agente prevê atraso de quatro meses em relação à data contratada. Conduto, faltando cinco meses para a sua data estimada o avanço físico informado é de apenas 65%. Em relação à última atualização mensal, o percentual de avanço evoluiu apenas 3% em um mês. Assim, considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão do empreendimento para 29/9/2016. A Figura 8 mostra a curva S real do empreendimento declarada no SIGET e a curva S prevista, calculada com base em modelo matemático desenvolvido pela. A curva evidencia o atraso da obra em relação as projeções realizadas com base na data contratada. Figura 8 Curva S de desenvolvimento físico do empreendimento. 16
17 Contrato de Concessão 006/2013 Transmissora de Energia S.A. ATE XVIII Justificativa do Empreendimento: Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira, Teles Pires e Belo Monte e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul. Atenderá também a região de maior concentração de carga de Minas Gerais, reduzindo significativamente o carregamento nos eixos de 500 kv e permitindo o atendimento ao critério N-1 para os eixos entre as regiões das usinas do Triângulo e a SE Bom Despacho3. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Licenciamento T LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kv 1/7/2018 1/7/2018 Aguardando Emissão da LI Observações: A obra ainda não possui licença de instalação (Prev: jan/2017) e o fundiário está 84% liberado. Somente no último mês o agente havia postergado a previsão de conclusão do empreendimento em 7 meses. A obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015. Contrato de Concessão 019/2014 Cantareira Transmissora de Energia S.A CANTAREIRA Justificativa do empreendimento: Obra estrutural associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Licenciamento T LT 500 kv Estreito - Fernão Dias CD 5/3/2018 5/3/2018 Aguardando Emissão da LP Observações: Até o momento a licença prévia não foi liberada, emissão prevista para 23/12/2015. Emissão da licença de instalação prevista para 28/2/2016. Apesar do atraso da licença prévia a considera a data estimada pelo agente factível caso se cumpra a previsão de obtenção da licença de instalação. 17
18 MW ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA BELO MONTE NO/NE Contrato de Concessão 013/2013 Transmissora de Energia S.A. ATE XXI Justificativa do empreendimento: Obra estrutural associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte. Agrupa as situações que resultam na desotimização da operação do SIN, seja por restrições aos intercâmbios entre Regiões ou devido a limitações ao despacho de usinas. Não envolve interrupção de carga, mas aumento dos custos de operação do sistema. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Licenciamento T LT 500 kv Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kv Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas 30/9/ /9/2017 Aguardando Emissão da LI Observações: O empreendimento obteve licença prévia em 15/6/2015. Não possui licença de instalação nem ASV. A apurou que o Ibama solicitou estudos complementares espeleológicos e de fauna para liberação da LI. A liberação fundiária estava com apenas 25%. Nos últimos 2 meses houve postergação de 10 meses na previsão de conclusão dos empreendimentos. A obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015. O atraso nesse empreendimento tem potencial de causar grande restrição na geração da UHE Belo Monte até a entrada em operação do 1º Bipolo (BMTE). Considerando as previsões atuais dos agentes é bastante provável que haja restrição de geração no período de novembro/2016 a julho/2017, conforme ilustra a Figura ATE XXI BMTE Xingu Rio UHE Belo Monte Transmissão Geração Média Geração Máxima Figura 9 Expectativa de descasamento entre os empreendimentos de Transmissão e Geração associados a UHE Belo Monte (Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2015). 18
19 Contrato de Concessão 008/2013 São João Transmissora de Energia S.A. SÃO JOÃO Justificativa do Empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte, antecipada para permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões, considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instaladas ou a serem instaladas na região Nordeste. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 500 kv Gilbués II - São João do Piauí C1 31/7/ /12/ % Observações: Licença de instalação emitida em 30/04/2014. O empreendimento teve suas obras físicas iniciadas em 1/7/2014 e após um ano e meio avançou 50%. A não considera a data declarada pela transmissora factível, levando em conta situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos utilizados. Projeta-se a conclusão do empreendimento para 29/12/2016. Contrato de Concessão 001/2013 Transmissora de Energia S.A. ATE XVI Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte, antecipada para permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões, considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instaladas ou a serem instaladas na região Nordeste. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LTs 500kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - B.J. da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu 30/11/ /11/ % Observações: Licença de instalação emitida em 16/3/2015. ASV emitida em 20/5/2015. Fundiário com 91% liberado. A obra tinha bom ritmo até novembro/2016, contando com cerca de colaboradores em atividade. Contudo, a obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/
20 Figura 10 Curva S do empreendimento declarada pelo agente. Contrato de Concessão 012/2013 Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia LTDA. ITACAIÚNAS Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Licenciamento T LT 500 kv Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kv Itacaiúnas - Colinas C2 1/12/2017 1/12/2017 Aguardando liberação do IPHAN Observações: Em 14/8/15 o IPHAN encaminhou Ofício aprovando o 2º relatório de prospecção (244 km), equivalente a 45% do total da LT. No mesmo Ofício o IPHAN solicitou realização de prospecções arqueológicas nas áreas destinadas aos novos acessos, bem como nas estradas de acesso existentes. Envio do 3º relatório de prospecção arqueológica para avaliação do IPHAN, caso o retorno seja favorável, deverá ser liberado cerca de 95% da LT. Sem avanço em relação ao percentual anterior. Embora haja trecho de linha a ser liberado pelo IPHAN, a considera que a concessionária já possui frente de trabalho suficiente para iniciar as obras de campo. Não obstante, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da. 20
21 5.2. Empreendimentos associados às Eólicas na Região Nordeste Eólicas da Bahia e Pernambuco Contrato de Concessão 009/2011 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado da Bahia, para o SIN. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 230 kv Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kv Morro do Chapéu II 30/4/2016 7/3/ % Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 14/4/2015. Na subestação Morro do Chapéu o empreiteiro foi retirado do consórcio por baixa produtividade. A linha de transmissão Irecê/Morro do Chapéu II possui apenas 5 torres com problemas na liberação fundiária, porém constatouse que o traçado da linha de transmissão previsto no R3 atravessa uma mina de fosfato (Mineradora GALVANI), estão sendo negociadas soluções junto à mineradora. Não houve evolução física da obra em relação ao último mês. Levando em conta todos os entraves apresentados e de acordo com os modelos estáticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da obra para 7/3/2017. A Figura 11 mostra a curva S real do empreendimento declarada no SIGET e a curva S prevista, calculada com base em modelo matemático desenvolvido pela. Pela curva percebe-se claramente a defasagem da obra em relação ao cronograma contratado. Figura 11 Curva S de desenvolvimento físico do empreendimento. 21
22 Contrato de Concessão 022/2011 Interligação Elétrica Garanhuns S.A IEGARANHUNS Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas eólicas, que serão instaladas no Estado do Rio Grande do Norte, para o SIN, bem como reforçar o atendimentos às regiões metropolitanas de Natal e João Pessoa, após a complementação da interligação em 500 kv com as usinas hidrelétricas do Rio São Francisco. Quadro resumo dos empreendimentos Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T A SE 500/230 kv Garanhuns e LT 230 kv Garanhuns - Angelim 30/1/ /1/ % T B SE 500/230 kv Pau Ferro 24/1/ /1/ % T C T D LT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro LT 500 kv Garanhuns - Campina Grande III Obra Concluída em 17/11/2015 Obra Concluída em 17/11/2015 Observações: Referente ao empreendimento T A, todos os módulos estão concluídos, com exceção da entrada de linha 230kV na SE Angelim apresenta 70% de desenvolvimento físico. A previsão de conclusão do bay na SE Angelim 230 kv era 11/12/2015, mas foi novamente postergada para 30/1/2016, cerca de um mês e meio de postergação. Motivo alegado: Dificuldade de execução em campo. A IEGARANHUNS informou no SIGET que a LO foi emitida em 17/11/2015. Referente ao empreendimento T B, a interligação do barramento de 230 kv com a Chesf já foi realizada. Será emitido TLP autorizando o pagamento de 90% da RAP do empreendimento. Os 10% restantes serão autorizados após a IEGARANHUNS remanejar as linhas em 69kV da CELPE que passam por baixo da interligação dos barramentos da SE Pau Ferro. SE Pau Ferro: Concluída, exceto o Seccionamento da LT 500 kv Recife II - Angelim II. LO para a SE Pau Ferro emitida em 5/11/2015. Seccionamento da LT 500 kv Recife II - Angelim II: Previsão 24/1/2016,cerca de um mês e meio de postergação. Motivo alegado: Dificuldade de execução em campo. 22
23 Contrato de Concessão 019/2012 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF Justificativa do empreendimento: Implantação de ICGs visando à integração ao SIN das usinas eólicas vencedoras do A-3 e LER Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T SE 500/230 kv Igaporã III; SE 230/69 kv Pindaí II (ICG) e LTs 230 kv 20/12/ /12/ % Observações: O setor de 500 kv da SE Igaporã III é o caminho crítico da obra e deverá ser energizado somente em 20/12/2015. Houve atrasos na fabricação dos painéis da Taesa (alterações de projeto) e atrasos na conclusão de obras civis do 500 kv. O pátio de 230 kv está praticamente finalizado, faltando pequenos acabamentos. Obras civis concluído em 30/10/2015, montagem concluída em 30/10/2015. Instalação do MPCC com previsão de conclusão em 19/12/2015 devido às alterações de projeto e consequentes atrasos na fabricação dos painéis da TAESA. Comissionamento com previsão de conclusão em 19/12/2015. Energização com previsão de conclusão em 20/12/ Eólicas do Ceará, Piauí e Maranhão Contrato de Concessão 021/2010 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas eólicas, que serão instaladas na região do Ceará. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 230 kv Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230/69 kv 31/1/ /1/ % Observações: Segundo o agente, não foi possível integrar os relés SIEMENS e ALSTOM, problema de protocolo de comunicação (IEC 61850), relé SIEMENS SICAM 615. Estão partindo para a solução de troca da 23
24 arquitetura para o SAGE, iniciando por essa LT e depois expandir para o restante da SE. Fazendo com material de almoxarifado e por equipe própria da CHESF. Contrato de Concessão 010/2011 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado do Ceará, para o SIN. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T B SE 230/69 kv Ibiapina II 30/6/ /10/2016 Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 17/1/2014. Liberação do IPHAN concedida em 30/9/2014. A liberação fundiária foi concluída. Foi emitida ordem de início de serviço (OIS) em 10/12/2015 com previsão de 6 meses de obra. De acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da obra para 30/10/2016. Contrato de Concessão 005/2013 Transmissora de Energia S.A ATE XVII Justificativa do empreendimento: Possibilitar o escoamento da energia dos empreendimentos eólicos vencedores do LER e LFA 2011 além de novos empreendimentos que se conectarão no estado do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 230 kv Mossoró II/Açu II C1 ou C2, que provoca sobrecarga no circuito remanescente. Os seccionamentos em 230 kv atenderão ao critério n-1. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 500 kv Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kv e SE Açu III 500/230 kv MVA 30/10/ /10/ % 24
25 Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 12/3/2015. Possui 94% do fundiário liberado para construção. Etapa de prospecção concluída (SE, canteiros, torres, acessos, praças de lançamento - IPHAN). A obra possuía cinco canteiros em funcionamento com um total de 860 colaboradores. Contudo, a obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015. O empreendimento apresentava desenvolvimento físico satisfatório, conforme evidencia a Figura 12. Figura 12 Curva S do empreendimento declarada pelo agente. Contrato de Concessão 009/2013 Transmissora de Energia S.A. ATE XIX Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte, antecipada para permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões, considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instaladas ou a serem instaladas na região Nordeste. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 500 kv São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kv Luiz Gonzaga - Milagres II C2 28/2/ /5/2017 3% 25
26 Observações: A licença de instalação do empreendimento foi emitida em 25/8/2015. Em relação às questões fundiárias, das 1090 torres previstas para a construção da LT, 74% das torres já estão liberadas. De acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da obra para 14/05/2017. Contudo, a obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/ Eólicas do Rio Grande do Norte Contrato de Concessão 010/2011 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado do Rio Grande do Norte, para o SIN. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T A LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kv Lagoa Nova II 31/5/ /9/ % Observações: A licença de instalação para a linha de transmissão foi emitida em 20/11/2015 e a ASV foi emitida em 1/12/2015. A não considera a data estimada pelo agente factível, e baseada em modelos analíticos projeta a conclusão da obra para 30/9/2016. Não obstante a SE Lagoa Nova deverá ser energizada via seccionamento da LT 230 kv Paraíso Açu até o final de A Figura 13 mostra a curva S real do empreendimento declarada no SIGET e a curva S prevista, calculada com base em modelo matemático desenvolvido pela. 26
27 Figura 13 Curva S de desenvolvimento físico do empreendimento. Contrato de Concessão 018/2012 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF Justificativa do empreendimento: Expansão da Rede Básica necessária para inserir a nova subestação Coletora Touros associada à ICG para o escoamento da geração eólica proveniente do leilão de energia de reserva de fonte alternativa de 2011, localizados nos municípios de São Miguel do Gostoso e Touros, no Rio Grande do Norte. Não envolve interrupção de carga, mas aumento dos custos de operação do sistema. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T A T B SE Touros / LT 230 kv Ceara- Mirim II - Touros LT 230 kv Mossoró IV /Mossoró II 30/5/ /9/ % 30/6/ /10/ % Observações: A licença de instalação das linhas associadas ao empreendimento T A foi emitida em 4/9/2015. O desenvolvimento físico declarado se refere à subestação, já que ainda não foi realizada a quebra de objeto (separação da subestação e linha de transmissão) no SIGET. De acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da obra para 26/9/2016. A licença de instalação da obra T B foi emitida em 15/6/2015, a obra possui dificuldades na liberação fundiária. Obtenção de ASV e liminar para liberação fundiária previstas para 15/12/2015. Até a emissão deste relatório não foi enviada confirmação da empresa quanto à obtenção de ambas. 27
28 5.3. Empreendimentos associados às Eólicas do Rio Grande do Sul Contrato de Concessão 001/2011 Transmissora de Energia Sul Brasil Ltda TESB Justificativa do empreendimento: Atendimento de carga e escoamento de geração proveniente de fontes eólicas no estado do Rio Grande do Sul. Quadro resumo dos empreendimentos Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T A T B T C T D LT 230 kv Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 LT 230 kv Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita LT 230 kv Campo Bom - Taquara SE 230/69 kv Jardim Botânico compacta (ex-porto Alegre 12) 23/7/2016 3/2/2017 7% 25/2/2016 7/8/ % 22/8/2015 4/4/2017 2% 29/2/2016 8/7/ % T E SE 230/69 kv Viamão 3 15/1/2016 7/8/ % T F SE 230/69 kv Candelária 2 1/5/2016 1/5/2016 0% T G SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga- PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3 16/1/ /1/ % Observações: A TESB foi assumida pela CEEE-GT, empresa estatal do estado do Rio Grande do Sul. No início do ano de 2015 houve troca do governo estadual. O novo governo solicitou auditorias financeiras em todas as empresas estatais estaduais, inclusive as da TESB controlada pela CEEE-GT. Essa questão teve impacto nos financiamentos pleiteados e na execução dos contratos de prestação de serviço com as empresas que iriam executar as obras, com as fornecedoras de materiais e equipamentos e com os valores referentes às indenizações para as liberações fundiárias. Nos últimos meses foram adquiridos os equipamentos necessários para execução da obra e foi feito o contrato com a prestadora de serviços, porém a empresa contratada apresenta baixa produtividade. Há ainda fortes chuvas na região, o que tem atrapalhado o ritmo das obras. Diante do cenário a TESB decidiu priorizar os empreendimentos SE Viamão 3, SE Candelária 2, SE Restinga e a SE Jardim Botânico. 28
29 A licença de instalação do empreendimento T A foi emitida em 12/8/2013. Dois anos após a emissão da licença de instalação a obra possui avanço físico declarado de apenas 7%. Considerando a situação atual e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da obra para 3/5/2017. A licença de instalação do empreendimento T B foi emitida em 12/8/2013. Contudo, atualmente a obra encontra-se sem variação de avanço físico nos últimos meses. Considerando a situação atual e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da obra para 4/11/2016. A licença de instalação do empreendimento T C foi emitida em 31/7/2012. Três anos após a emissão da licença de instalação a obra possui avanço físico declarado de apenas 2%, o que torna inviável a entrega da obra na data declarada pelo agente. Considerando a situação atual e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da obra para 2/7/2017. A licença de instalação do empreendimento T D foi emitida em 3/1/2012. Até o mês de dezembro/2015 o agente declarou avanço físico de 47%, o que implica na necessidade de 53% de avanço físico em três meses para a entrega da obra na data estimada pelo agente. Considerando a situação atual e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da mesma para 5/10/2016. A licença de instalação do empreendimento T E foi emitida em 28/12/2012. Até o mês de dezembro/2015 o agente declarou avanço físico de 36%, o que implica na necessidade de 64% de avanço físico em dois meses, para a entrega da obra na data estimada pelo agente. Considerando o exposto e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela, projeta-se a conclusão da mesma para 4/11/2016. A licença de instalação do empreendimento T F foi emitida em 25/7/2012. A data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da. A licença de instalação do empreendimento T G foi emitida em 28/12/2012. A data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da Empreendimentos associados à Integração de Boa Vista Contrato de Concessão 003/2012 TRANSNORTE ENERGIA S.A TRANSNORTE ENERGIA Justificativa do empreendimento: Solução estrutural, a partir de diretriz do MME de integração de todas as capitais brasileiras ao SIN, para atender dificuldades para controle de tensão em Boa Vista. Além disso, devido a uma redução do volume de água do rio Caroní, situado ao sul da Venezuela, a EDELCA reduziu drasticamente o montante de energia exportada para o Brasil. Para garantir o atendimento à demanda de Boa Vista, foram instaladas, em caráter de emergência, diversas unidades térmicas. 29
30 Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Licenciamento T A LT 500 kv Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista 4/3/2018 4/3/2018 Aguardando Emissão da LI Observações: A licença prévia foi emitida em 9/12/2015. A emissão da licença de instalação está prevista para 3/8/2016. As datas declaradas pelo agente são factíveis segundo os critérios de avaliação da Empreendimentos associados às Olimpíadas Rio 2016 Contrato de Concessão 020/2011 Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. LTTE Justificativa do empreendimento: Reforço estrutural para escoamento da geração das usinas do Rio Madeira. Novo terminal de atendimento à área Rio de Janeiro, eliminando sobrecargas nas transformações das SEs São José 500/138 kv e Jacarepaguá 345/138 kv. Obra importante para confiabilidade da área Rio durante o evento Olímpiadas Rio Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 500 kv Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kv 30/10/ /10/ % Observações: A licença de instalação foi emitida em 23/5/2013. Apesar de não ter tido evolução física, a Transmissora manteve a previsão de conclusão para 30/10/2016. Continuam embargadas 19 torres da LT 500kV Taubaté Nova Iguaçu e 17 torres do seccionamento das linhas em 345kV de Furnas. O início dos trabalhos na Subestação Taubaté depende da liberação, por parte da COPEL-GT, do Módulo Geral. A data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da. 30
31 Contrato de Concessão 010/2010 Copel Geração e Transmissão S.A. COPEL-GT Justificativa do empreendimento: Possibilitar o escoamento pleno da energia proveniente das usinas do Rio Madeira até os principais centros de carga na região Sudeste. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Licenciamento T A LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV 30/9/ /9/2016 Aguardando Emissão da LI Observações: A LI complementar do trecho 1.1, que abrangeu 44,42km foi obtida em 30/10/2015. Devido ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos, os contratos dos lotes 03 e 04 venceram e os mesmos estavam sendo recontratados pela Copel, através da concorrência SOE O Canteiro do lote 03 foi assumido pela contratada em outubro de Não houve proposta válida para o lote 4 na concorrência, sendo que a transmissora tentou uma dispensa de licitação. Atualmente o canteiro do lote 4 está instalado no município de Caçapava. Resolução Autorizativa 3028/2011 Copel Geração e Transmissão S.A. COPEL-GT Justificativa do empreendimento: Em virtude da expansão demográfica na região do entorno da SE Taubaté e da LT 500 kv Taubaté - Nova Iguaçu prevista no Plano de Consolidação de Obras , verificou-se a necessidade de implantação de um circuito duplo na chegada da LT 500 kv Araraquara - Taubaté na SE Taubaté, empreendimento já outorgado para a COPEL pelo contrato de concessão 010/2010. A autorização deste reforço foi solicitada pelo MME por meio do Ofício nº 098/2011-SPE-MME de 15/06/2011, por não estar compreendido no Plano de Consolidação de Obras Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 500 kv Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo) 25/4/ /7/2016 2% 31
32 Observações: A licença de instalação foi emitida em 20/3/2015. Devido ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos relacionados ao Contrato de Concessão 010/2010-ANEEL, os contratos dos EPCistas venceram e os mesmos tiveram de ser recontratados pela Copel, através de concorrência já realizada. Nos últimos três meses a obra avançou apenas 1% e a data prevista pelo agente foi postergada em 30 dias. Baseada em seus modelos analíticos a não considera a data projetada pela transmissora factível e estima que a obra deva ser concluída em 19/7/ Empreendimentos associados ao Complexo Teles Pires Contrato de Concessão 012/2012 Matrinchã Transmissora de Energia S.A TP NORTE Justificativa do empreendimento: Integração das usinas da Bacia do Rio Teles Pires através de 2 LTs em 500 kv, da SE Paranaíta (MT) até a SE Ribeirãozinho (MT), sendo circuito duplo, em uma extensão de aproximadamente km, com compensação série nas LTs 500 kv Cláudia Paranatinga Ribeirãozinho. Quadro resumo do empreendimento Código SIGET Descrição do Empreendimento estimada pelo agente Projetada pela Avanço Físico T LT 500 KV PARANAÍTA CLÁUDIA PARANATINGA RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDIA E PARANAT 31/01/ /3/ % Observações: Considerando-se a produção das últimas semanas para fundações nos trechos A2 e A3, é provável que esta etapa seja finalizada por volta da metade do mês de janeiro de 2016, caso o ritmo de execução não seja diminuído no período final do ano de No tocante à montagem de estruturas, restam 132 torres a serem executadas. Considerando-se a produção das últimas semanas para montagem nos trechos A2 e A3, é provável que esta etapa seja finalizada entre o final do mês de janeiro e a metade do mês de fevereiro de 2016, caso o ritmo de execução não seja diminuído no período final do ano de Com relação à Subestação Paranatinga, o desenvolvimento atual se encontra com a quase totalidade das obras civis concluídas. Estão em execução as caixas separadoras de água e óleo, drenagem e término da casa de comando. Também restam a instalação dos barramentos flexíveis, SPDA e conclusão da malha de aterramento, além da montagem do sistema de teleproteção e telecom; e montagem e comissionamento dos equipamentos Alstom. Entretanto, o Compensador Estático tem cronograma diferenciado da SE (informado pelo Agente) com previsão para 28/02/2016. A evolução atual da SE encontra-se em 92%. Com relação à Subestação Ribeirãozinho, encontra-se em finalização as obras civis, montagem de estruturas, suportes e equipamentos, além da drenagem com dissipador de água e bacia de desague e o 32
CENTRAIS GERADORAS FOTOVOLTAICAS.
INSTRUÇÕES PARA REQUERIMENTO AO ONS DE PARECER OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DE ACESSO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO PARA FINS DE CADASTRAMENTO NA EPE COM VISTAS À HABILITAÇÃO TÉCNICA AO 1º LEILÃO DE ENERGIA DE
Leia maisCENTRAIS GERADORAS EÓLICAS
INSTRUÇÕES PARA REQUERIMENTO AO ONS DE PARECER OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DE ACESSO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO PARA FINS DE CADASTRAMENTO NA EPE COM VISTAS À HABILITAÇÃO TÉCNICA AO LEILÃO DE ENERGIA DE RESERVA
Leia maisAcompanhamento Diferenciado de Empreendimentos de Expansão da Rede Básica
Acompanhamento Diferenciado de Empreendimentos de Expansão da Rede Básica Edição Dezembro 2016 1 I - Apresentação O presente Relatório de Acompanhamento Diferenciado de Empreendimentos de Expansão da Rede
Leia maisMONITORAMENTO CONJUNTO DE IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GERAÇÃO E DE TRANSMISSÃO RELATÓRIO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015
MONITORAMENTO CONJUNTO DE IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GERAÇÃO E DE TRANSMISSÃO RELATÓRIO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SFE SUPERINTENDÊNCIA
Leia maisMinistério de Minas e Energia Gabinete do Ministro
Ministério de Minas e Energia Gabinete do Ministro PORTARIA N o 563, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014. O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
Leia maisVOTO. INTERESSADO: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP.
VOTO PROCESSO: 48500.002786/2014-07 INTERESSADO: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP. RELATOR: José Jurhosa Júnior RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão
Leia maisCLIENTE TIPO DE ESTUDO TÍTULO DO RELATÓRIO STATE GRID R2 Integração da SE Brasília Leste 500/138 kv e LT 500 kv Brasília Leste Luziânia STATE GRID R2
CLIENTE TIPO DE ESTUDO TÍTULO DO RELATÓRIO STATE GRID R2 Integração da SE Brasília Leste 500/138 kv e LT 500 kv Brasília Leste Luziânia STATE GRID R2 Linha de Transmissão 230 kv Paraiso 2 Chapadão C2 e
Leia maisINFORME À IMPRENSA Leilões de Energia A-3 e A-5 / 2012
EPE cadastra empreendimentos para os leilões de energia de 2012 Foram inscritos 27 mil MW para o Leilão A-3 e 25 mil MW para o Leilão A-5 Rio de Janeiro, 20/04/2012 A Empresa de Pesquisa Energética EPE
Leia maisPlanejamento da Expansão do Sistema de Transmissão. Reforços Estruturais para o Mato Grosso do Sul
Planejamento da Expansão do Sistema de Transmissão Reforços Estruturais para o Mato Grosso do Sul Processo do Planejamento da Transmissão Relatório R1 demonstração da viabilidade técnico econômica e socioambiental
Leia maisCOMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS ATO REGULATÓRIO: Consulta Pública CP nº 004/2014 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL EMENTA: Obter subsídios com vistas ao aprimoramento do novo procedimento
Leia maisENASE 2007 TRANSMISSÃO DE ENERGIA: CENÁRIO ATUAL E EVOLUÇÃO DA REGULAÇÃO
ENASE 2007 A EXPANSÃO DA OFERTA E A SEGURANÇA DO ABASTECIMENTO TRANSMISSÃO DE ENERGIA: CENÁRIO ATUAL E EVOLUÇÃO DA REGULAÇÃO SETEMBRO DE 2007 SEGMENTO DA TRANSMISSÃO Dois mundos: Expansão / novas instalações
Leia maisFORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO - FAP EMPREENDIMENTO: LINHAS DE TRANSMISSÃO
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO - FAP EMPREENDIMENTO: LINHAS DE TRANSMISSÃO Instruções para acesso ao sistema Acessar Serviços on line no site do Ibama e clicar e cadastro, abre a possibilidade
Leia maisNORMA DE TRANSMISSÃO UNIFICADA NTU-013 INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NORMA DE TRANSMISSÃO UNIFICADA NTU-013 INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS APROVAÇÃO Júlio Cesar Ragone Lopes Diretor Corporativo de Engenharia e Construção Grupo Energisa
Leia maisVOTO RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO SCG
FL. 1 de 6 VOTO PROCESSO: 48000.001550/1992-18 INTERESSADO: Companhia Energética de São Paulo - Cesp RELATOR: Diretor André Pepitone da Nóbrega RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES
Leia mais6 CONCEPÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE APOIO À DECISÃO
78 6 CONCEPÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE APOIO À DECISÃO Neste capítulo serão apresentados: o sistema proposto, o procedimento de solução para utilização do sistema e a interface gráfica, onde é ilustrada a
Leia maisInforme Técnico Agência das Bacias PCJ n 01/2015
Informe Técnico Agência das Bacias PCJ n 01/2015 Procedimentos e Requisitos Necessários para a Solicitação de inclusão no Mecanismo Diferenciado de Pagamento Abatimento do ValorDBO, referente a cobrança
Leia maisAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OPERACIONAL DO PRIMEIRO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA E INTEGRADO À EDIFICAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OPERACIONAL DO PRIMEIRO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA E INTEGRADO À EDIFICAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA Eng. Gilberto Figueiredo Dr. Wilson Macêdo Eng. Alex Manito
Leia maisAtuação da EPE na cogeração de energia com o uso de biomassa
Atuação da EPE na cogeração de energia com o uso de biomassa Ricardo C. Furtado Superintendente de Meio Ambiente Empresa de Pesquisa Energética Brasília, março de 2010 Projeção da oferta de biomassa da
Leia maisMinistério de Minas e Energia Consultoria Jurídica
Ministério de Minas e Energia Consultoria Jurídica PORTARIA N o 70, DE 16 DE MARÇO DE 2015. O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE
NOTA TÉCNICA Assunto: Leitos de Saúde Mental Integral DA HABILITAÇÃO 1. No Estado do Rio Grande do Sul, os leitos de saúde mental integral terão duas formas de habilitação: federal, quando se tratarem
Leia maisGESTÃO DA MANUTENÇÃO
Classificação Nível de Criticidade para Equipamentos S Q W Itens para avaliação Segurança cliente interno cliente externo meio-ambiente Qualidade Condição de trabalho Status Equipamento A B D P M Perdas
Leia maisGUIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS COMPONENTE 4
FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS PROGRAMA REGIONAL DE FORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL COM INCLUSÃO SOCIAL- ConectaDEL GUIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS COMPONENTE 4 1.
Leia maisLICENCIAMENTO DE UNIDADES DE CO- GERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO MARÇO/2010
LICENCIAMENTO DE UNIDADES DE CO- GERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO MARÇO/2010 ENG.º PEDRO PENTEADO DE CASTRO NETO EMAIL:pedron@cetesbnet.sp.gov.br TEL: (11) 313333097 MARCOS DO LICENCIAMENTO Para os empreendimentos
Leia maisOs Efeitos da Prorrogação da Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica. Lei nº 12.783/2013
Os Efeitos da Prorrogação da Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica Lei nº 12.783/2013 SNPTEE Foz do Iguaçu, 21 de outubro de 2015 1 Índice 1. Impacto da prorrogação 2. Consequências
Leia maisPROPOSTA DE REGULAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE LINHA INDUSTRIAL ENTRA EM CONSULTA PÚBLICA
Brasília, 7 de julho de 2004. Agência Nacional de Telecomunicações - APC PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE LINHA INDUSTRIAL ENTRA EM CONSULTA PÚBLICA O conselheiro substituto da Agência Nacional
Leia maisSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMUNICADO RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
COMUNICADO RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015-SMT. Processo Administrativo n 2015-0.121.905-3. Objeto: Recebimento de propostas para celebração de Termo de Cooperação,
Leia maisPernambuco. Tabela 1: Indicadores selecionados: mediana, 1º e 3º quartis nos municípios do estado de Pernambuco (1991, 2000 e 2010)
Pernambuco Em, no estado de Pernambuco (PE), moravam 8,8 milhões de pessoas, onde parcela relevante (7,4%; 648,7 mil habitantes) tinha 65 ou mais anos de idade. O estado era composto de 185 municípios,
Leia maisManutenção total aplicada em ferramentarias
Manutenção total aplicada em ferramentarias Por: Sérgio Borcato Roberto Mariotti A medição da eficiência dos equipamentos de manufatura vem se tornando essencial para a resolução de problemas e para melhoria
Leia maisELIPSE POWER AUTOMATIZA A SUBESTAÇÃO PADRE FIALHO DA ENERGISA
ELIPSE POWER AUTOMATIZA A SUBESTAÇÃO PADRE FIALHO DA ENERGISA Aplicação desenvolvida pela Energia Automação permite controlar todos os equipamentos da subestação localizada no município de Matipó (MG)
Leia maisBOLETIM CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. FEVEREIRO - 2016 Comportamento do Emprego - Limeira/SP.
BOLETIM CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados FEVEREIRO - 216 Comportamento do Emprego - Limeira/SP. A Consultoria Técnica Especializada da Câmara Municipal de Limeira apresenta os dados do
Leia maisVOTO RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO SRG.
VOTO PROCESSO: 27100.002381/1988-69 INTERESSADA: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte RELATOR: Diretor Tiago de Barros Correia. RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS
Leia maisESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DE ALTERNATIVAS: RELATÓRIO R1 Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Ministério
Leia maisAudiência Pública 035/2005
Audiência Pública 035/2005 Contratação de Energia Elétrica para Consumidores Livres O Ambiente de Livre Contratação 18,5% da Energia Elétrica consumida no Brasil Comercialização de produtos customizados
Leia maisMODELAGEM MATEMÁTICA DE UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO 1. Gabriel Attuati 2, Paulo Sausen 3.
MODELAGEM MATEMÁTICA DE UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO 1 Gabriel Attuati 2, Paulo Sausen 3. 1 Parte integrante do Projeto de pesquisa Análise, Modelagem e Desenvolvimento
Leia maisRESULTADO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DE MONITORAMENTO DA EMISSÃO ATMOSFÉRICA EM PROCESSOS DE QUEIMA DE DERIVADOS DE MADEIRA
CONAMA - Grupo de Trabalho Fontes Fixas Existentes Subgrupo Derivados de Madeira abril-2009 RESULTADO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DE MONITORAMENTO DA EMISSÃO ATMOSFÉRICA EM PROCESSOS DE QUEIMA DE DERIVADOS
Leia maisNOTA TÉCNICA 03/2013. IPCA e INPC AMPLIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
NOTA TÉCNICA 03/2013 IPCA e INPC AMPLIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA A partir do mês de janeiro de 2014, com divulgação em fevereiro do mesmo ano, o Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor
Leia maisANÁLISE DOCUMENTAL (CHECK LIST)
ANÁLISE DOCUMENTAL (CHECK LIST) AQUICULTURA (CARCINICULTURA E PISCICULTURA) CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES AQÜICULTURA (02.00) PPD AGRUPAMENTO NORMATIVO 02.01 Carcinicultura M 02.02 Carcinicultura Laboratórios
Leia maisANEXO I CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE NO-BREAK MICROPROCESSADO E BANCO DE BATERIAS CAPACIDADE 150 KVA
ANEXO I CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE NO-BREAK MICROPROCESSADO E BANCO DE BATERIAS CAPACIDADE 150 KVA 1 INTRODUÇÃO Este Caderno de Especificações estabelece as características gerais
Leia maisOrientações Para o Preenchimento do Formulário de Inscrição Preliminar dos Projetos
Orientações Para o Preenchimento do Formulário de Inscrição Preliminar dos Projetos O presente documento tem como objetivo apresentar as diretrizes e orientar no preenchimento do formulário de inscrição
Leia maisQualidade de Software Normatização
Qualidade de Software Normatização Norma ISO/IEC 12207 processo do ciclo de vida de software Norma criada em 1995 com o objetivo de fornecer uma estrutura comum para adquirente, fornecedor, desenvolvedor,
Leia maisVOTO. INTERESSADO: Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e
VOTO PROCESSO: 48500.002339/2014-40 e 48500.002360/2014-45. INTERESSADO: Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição - SCT. RELATOR: TIAGO DE BARROS CORREIA.
Leia maisRequisitos Mínimos para Elaboração de Projeto e Instalação de Grupos Geradores Particulares com Transferência Automática
NT.00 Requisitos Mínimos para Elaboração de Projeto e Instalação de Grupos Geradores Particulares com Transferência Automática Nota Técnica Diretoria de Planejamento e Engenharia Gerência de Engenharia
Leia maisANEXO II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A EXPLORAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA
ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 1/47 ANEXO II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A EXPLORAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA A exploração da Usina
Leia maisUsina Térmica Agreste Alagoano
Usina Térmica Agreste Alagoano Descrição Implantação e operação de usina termelétrica a gás natural de médio porte (entre 100MW e 200MW) em local que atenda à expansão do mercado de energia elétrica e
Leia maisTERMO DE REFERÊNCIA. INSTRUMENTO: ( x ) Chamada Pública ( x) Encomenda ( x ) Convite
TERMO DE REFERÊNCIA AÇÃO: ( X ) Transversal ( ) Vertical - CT INSTRUMENTO: ( x ) Chamada Pública ( x) Encomenda ( x ) Convite Objeto EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE C,T&I Linha de Ação Infraestrutura
Leia maisALGODÃO Período: 06 a 10/04/2015
ALGODÃO Período: 06 a 0/04/205 Quadro I- PREÇO PAGO AO PRODUTOR Algodão em Pluma - (em R$/unidade) Períodos anteriores () Centros de Produção Unid. 2 Meses Mês Semana Média do mercado () Semana Atual Preço
Leia maisGabinete do Procurador-Geral da República. 3 Procedimento de Sistema de Auditoria Interna
3 Procedimento de Sistema de Auditoria Interna Este procedimento tem como objetivo estabelecer diretrizes para a preparação e a realização de auditoria interna, a fim de garantir que o Sistema de Gestão
Leia maisImpacto da Energia Eólica na Rede Elétrica Planejamento e Operação
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica Impacto da Energia Eólica na Rede Elétrica Planejamento e Operação Autor / apresentador Ricardo Penido D. Ross Departamento de Redes Elétricas Departamento de Tecnologia
Leia maisICEI Índice de Confiança do Empresário Industrial Julho/07 Interiorização da Sondagem
Resultado do ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial - nas Regionais FIESP Projeto de de Opinião CNI (DEPAR/DEPECON) Introdução A Sondagem Industrial é uma pesquisa qualitativa realizada trimestralmente
Leia maisLEYA BIKES CARTA- CONVITE LICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA
LEYA BIKES CARTA- CONVITE LICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA 1. OBJETO 1.1. A LEYA BIKES S.A realizará licitação para a prestação dos serviços de Consultoria em Comunicação, levando em conta
Leia maisVOTO RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA SFF
FL. 1 de 4 VOTO PROCESSO: 48500.006684/2014-52 INTERESSADOS: São Roque Energética S.A., Fundo de Investimento em Participações Desenvix FIP Desenvix e Fundo de Investimento em Participações - FIP CEVIX
Leia maisNorma Técnica NT 07-05-017 Plano de Ocupação de Infraestrutura de Rede de Distribuição DMED
Norma Técnica NT 07-05-017 Plano de Ocupação de Infraestrutura de Rede de Distribuição DMED Plano de Ocupação dos Postes das Redes Primárias e Secundárias de Distribuição da DME Distribuição S.A (DMED)
Leia maisO PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS: ALTERNATIVA PARA DINAMIZAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA NO BRASIL PROF. ILDO SAUER, IEE/USP.
O PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS: ALTERNATIVA PARA DINAMIZAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA NO BRASIL PROF. ILDO SAUER, IEE/USP. SÃO PAULO, 25 DE AGOSTO DE 2015 INTRODUÇÃO Há três iniciativas simultâneas
Leia maisPerguntas Frequentes Licenciamento Ambiental
Perguntas Frequentes Licenciamento Ambiental 1- Porque devo licenciar minha atividade? Obrigatoriedade legal No Estado de São Paulo, após a publicação da Lei 997, em 31 de maio de 1976, regulamentada pelo
Leia maisRESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO - SCT
PROCESSO: 48500.002456/2013-22 INTERESSADO: Cemig Distribuição S.A. RELATOR: Diretor André Pepitone da Nóbrega RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO -
Leia maisOs grandes balizamentos estabelecidos para condução dos negócios estão descritos a seguir:
O Plano Estratégico 2015-2030 Em setembro de 2012, a Medida Provisória 579/12, convertida na Lei 12.783, de 11/01/2013, estabeleceu a forma de prorrogação dos contratos de concessão de geração, transmissão
Leia maisA Significância Estatística do Proger na Redução da Taxa de Desemprego por Haroldo Feitosa Tajra
A Significância Estatística do Proger na Redução da Taxa de Desemprego por Haroldo Feitosa Tajra 1. INTRODUÇÃO O objetivo desta análise é verificar a significância estatística das aplicações do Programa
Leia maisESTADO DE SÃO PAULO DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 545
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 545 Dispõe sobre a autorização da implantação da tarifa de contingência pela Sabesp, visando à redução do consumo de água em face da situação de grave escassez de recursos hídricos.
Leia maisESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INTERLIGADOS À REDE ELÉTRICA EM DIFERENTES CENÁRIOS DE GERAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EMERSON SHINJI IKUTA JÚNIOR FERNANDO TAKEO GOYA ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE
Leia maisA realidade do SAB para as crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. O acesso à Educação
33 A realidade do SAB para as crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Quase 5 milhões de crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 14 anos (18,8% da população da região) vivem no Semi-árido. No Brasil,
Leia maisEdital para Concessão de Bolsa de Pós Graduação 2010 PETROBRAS/ UNIFACS
Edital para Concessão de Bolsa de Pós Graduação 2010 PETROBRAS/ UNIFACS A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Universidade Salvador UNIFACS, torna público e convoca a sua comunidade acadêmica
Leia maisSISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO OUTUBRO DE 2013 SUMÁRIO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO... 1 1. Núcleo de Informações
Leia maisProjetos CUSTOS. Prof. Anderson Valadares
Projetos CUSTOS Prof. Anderson Valadares Gerenciamento de custo O gerenciamento de custos visa essencialmente assegurar aos patrocinadores que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado. Gerenciamento
Leia maisDiretoria de Pesquisas Coordenação de Serviços e Comércio - COSEC PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS PMS
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Serviços e Comércio - COSEC PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS PMS 18/07/2013 OBJETIVO Acompanhar o desempenho conjuntural do setor de serviços, através de indicadores mensais,
Leia maisLP EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.
CONTROLE DE DOCUMENTOS Procedimento Geral Os comentários e sugestões referentes a este documento devem ser encaminhados à Gerência de Operações, indicando o item a ser revisado, a proposta e a justificativa.
Leia maisPLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO PDTU SETRANS DEZEMBRO / 2015
PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO PDTU SETRANS DEZEMBRO / 2015 CONTRATO Nº 002/ASJUR/11 Contratante: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Leia maisResolução CONSEMA nº 085/2004, de 17 de dezembro de 2004
Resolução CONSEMA nº 085/2004, de 17 de dezembro de 2004 O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE CONSEMA, no uso de atribuições que lhe confere a Lei Estadual n.º 10.330, de 27.12.94, e tendo em vista o disposto
Leia maisInterdisciplinar II Módulo CST: GESCOM
UniãoMetropolitana deeducaçãoecultura Interdisciplinar II Módulo CST: GESCOM Lauro de Freitas - BAHIA 2013 2 JUSTIFICATIVA A principal justificativa para o desenvolvimento e implementação do projeto interdisciplinar
Leia maisAcre. Tabela 1: Indicadores selecionados: mediana, 1 o e 3 o quartis nos municípios do estado do Acre (1991, 2000 e 2010)
Acre Em, no estado do Acre (AC) moravam 734 mil pessoas, e uma parcela ainda pequena dessa população, 4,3% (32 mil) tinha 65 ou mais anos de idade. O estado era composto de 22 municípios, dos quais sete
Leia maisSÍNTESE DO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE PROJETOS DO TERRITÓRIO
SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE PROJETOS DO TERRITÓRIO Ministério do Meio Ambiente O Projeto de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável Socioambientais Prioritários/Vale do
Leia maisEDITAL PÚBLICO DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE ACL 002 ANEXO III - DEFINIÇÕES E PREMISSAS APLICÁVEIS AO EDITAL
EDITAL PÚBLICO DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE ACL 002 ANEXO III - DEFINIÇÕES E PREMISSAS APLICÁVEIS AO EDITAL a) Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : órgão
Leia maisOs Custos de Conexão e a Eficiência do Leilão de Energia de Reserva 1
Os Custos de Conexão e a Eficiência do Leilão de Energia de Reserva 1 Nivalde José de Castro 2 Roberto Brandão 3 Guilherme de A. Dantas 4 O tratamento a ser dado aos custos de conexão à Rede Básica, segundo
Leia maisElaboração e Análise de Projetos
Elaboração e Análise de Projetos Análise de Mercado Professor: Roberto César ANÁLISE DE MERCADO Além de ser o ponto de partida de qualquer projeto, é um dos aspectos mais importantes para a confecção deste.
Leia maisRELATÓRIO DE ANÁLISE: FRANCO DA ROCHA 10/03/2016
RELATÓRIO DE ANÁLISE: FRANCO DA ROCHA 10/03/2016 ÍNDICE: I. CÓDIGO ÚNICO DO RELATÓRIO;... 3 II. INFORMAÇÕES SOBRE O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA;.. 3 III. DESCRIÇÃO DETALHADA
Leia maisManual Escrituração Fiscal Digital
Manual Escrituração Fiscal Digital 29/11/2013 Sumário 1 Introdução... 3 2 Funcionalidade... 3 3 Navegação no Sistema... 3 3.1 Inicialização... 3 4 Configurações Gerais... 6 4.1 Domínios... 6 4.2 Configuração
Leia maisANEXO I FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS EM CONSONÂNCIA AO EDITAL Nº 01/2015
ANEXO I FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS EM CONSONÂNCIA AO EDITAL Nº 01/2015 NOME DO PROJETO: ORGANIZAÇÃO PROPONENTE: DATA : / / ÍNDICE DO PROJETO ASSUNTO PÁG. I - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO - TÍTULO
Leia maisParecer Consultoria Tributária Segmentos ICMS-SC Nota Fiscal Eletrônica de estorno emitida após o prazo previsto de cancelamento.
ICMS-SC Nota Fiscal Eletrônica de estorno emitida após o prazo previsto de 12/03/2014 Sumário Título do documento 1. Questão... 3 2. Normas apresentadas pelo cliente... 3 3. Análise da Consultoria... 4
Leia maisArt. 2º A responsabilidade pelo cumprimento desta Instrução Normativa é da Gerência de Recursos Humanos ou equivalente.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N o 008/ DGRH/SEA Orienta os procedimentos relativos a elaboração dos Planos de Capacitação no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional mencionados no Decreto 3.917,
Leia maisAdministração Central Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec. Ensino Técnico. Qualificação: Assistente Administrativo
.. Plano de Trabalho Docente 2013 Ensino Técnico Etec Prof Massuyuki Kawano Código: 136 Município: Tupã Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios Habilitação Profissional: Técnico em Administração Qualificação:
Leia maisDocumento de Processo
Documento de Processo versão 1.0 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Documentos Doc Manager Cliente: São José Agroindustrial Representante do cliente: Paulo José de Souza 2 Histórico de Alterações
Leia maisConflitos Socioambientais no Setor Elétrico Brasileiro
Conflitos Socioambientais no Setor Elétrico Brasileiro Manaus, 14 de junho de 2006 Eduardo Martins Antecedentes e Pressupostos O aumento da demanda por energia influenciará a consolidação dos países emergentes
Leia maisCOMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Ao Excelentíssimo Senhor Telmo José Kirst Prefeito Municipal de Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul/RS Assunto: Informações Ref. CP 269 Jun/2015. Senhor Prefeito: Ao cumprimentá-lo encaminho informações
Leia maisMinistério de Minas e Energia Gabinete do Ministro
Ministério de Minas e Energia Gabinete do Ministro PORTARIA N o 211, DE 28 DE MAIO DE 2009. O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos
Leia maisDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DA ABRANGÊNCIA, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL (*) RESOLUÇÃO N o 247, DE 13 DE AGOSTO DE 1999. Altera as condições gerais da prestação de serviços de transmissão e contratação do acesso, compreendendo os
Leia maisGABINETE DO MINISTRO PORTARIA Nº 104, DE 23 DE MARÇO DE 2016
GABINETE DO MINISTRO PORTARIA Nº 104, DE 23 DE MARÇO DE 2016 O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição,
Leia maisREGULAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO I INTRODUÇÃO
REGULAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO I INTRODUÇÃO O estágio curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo é uma atividade obrigatória, em consonância com as Diretrizes
Leia maisESTUDOS PARA A EXPANSÃO DA GERAÇÃO
ESTUDOS PARA A EXPANSÃO DA GERAÇÃO Avaliação Energética das Alternativas de Motorização das usinas do rio Madeira Santo Antônio e Jirau Ministério de Minas e Energia GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DE MINAS
Leia maisSOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - M I SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE FORMULÁRIO E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO FOR-
Leia maisAUDIÊNCIA PÚBLICA 083/2015 DEFINIÇÃO DAS COTAS ANUAIS DA CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO CDE DE 2016
AUDIÊNCIA PÚBLICA 083/2015 DEFINIÇÃO DAS COTAS ANUAIS DA CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO CDE DE 2016 Sumário 1. CONTRIBUIÇÕES... 3 2. RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES... 5 2 O Grupo CPFL Energia reconhece
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA SECRETARIA DA FAZENDA SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL DATA:
Leia maisCTIC - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias. Digitais para Informação e Comunicação CHAMADA DE PROJETOS. Computação em Nuvem
CTIC - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Digitais para Informação e Comunicação CHAMADA DE PROJETOS Computação em Nuvem O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Digitais
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 24, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 24, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015. Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), os trabalhos de auditoria realizados pelas unidades de auditoria interna e o Relatório Anual
Leia maisNovos critérios para a recertificação de inspetor de pintura industrial, com base na norma ABNT NBR 15218:2014
Novos critérios para a recertificação de inspetor de pintura industrial, com base na norma ABNT NBR 15218:2014 Autor: Ednilton Alves Pereira (Associação Brasileira de Corrosão - ABRACO) Dez/2014 Introdução
Leia maisManual Processos Produção
Manual Processos SUPERANDO DESAFIOS Identificação: 12.06a Autora: Laila M G Gechele Doc. VRS. 1.0 Aprovado em: Revisor: Nota de copyright Copyright 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos
Leia maisEnergy Storage e a Nova Matriz Elétrica Março de 2016
Energy Storage e a Nova Matriz Elétrica Março de 2016 0 Cenário Mundial - demanda elétrica e energias renováveis intermitentes Crescimento da Demanda de 3% a.a. nas últimas 4 décadas Crescimento de 2%
Leia maisInventário de Estoques
Inventário de Estoques O inventário de estoques constitui-se em uma ferramenta de importância fundamental para o aperfeiçoamento dos controles internos da organização, mitigando riscos de perdas, proporcionando
Leia maisJornal do Commercio Online 17/05/2015 Erros do setor elétrico chegam na conta do consumidor
Jornal do Commercio Online 17/05/2015 Erros do setor elétrico chegam na conta do consumidor http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2015/05/17/erros-do-setoreletrico-chegam-na-conta-do-consumidor-181452.php
Leia maisUnidade IV. suporte tático da organização: permite uma resposta mais ágil e acertada no campo da estratégia da organização;
Unidade IV 7 VANTAGENS COMPETITIVAS ATRAVÉS DO USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7.1 Sistema de informação nos negócios Hoje os sistemas de informação auxiliam todos os níveis da organização, tomando por
Leia maisNOTA TÉCNICA Nº 008//2014
NOTA TÉCNICA Nº 008//2014 Brasília, 14 de março de 2014. ÁREA: Desenvolvimento Urbano-Habitação TÍTULO: Banco Morada: Retomada ou conclusão das obras habitacionais em Municípios com população inferior
Leia mais