ANEXO II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A EXPLORAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA

Transcrição

1 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 1/47 ANEXO II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A EXPLORAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA A exploração da Usina Hidrelétrica, pela Concessionária, será realizada em conformidade com a legislação em vigor e de acordo com as condições estabelecidas no Contrato de Concessão, cuja minuta acompanha e integra este Edital. A seguir, são apresentadas as informações básicas referentes às características técnicas e de operação da UHE. 1 Definição e localização 1.1. O empreendimento, definido como aproveitamento ótimo nos termos do 2 o do art. 5 o da Lei n. o 9.074, de 07 de julho de 1995, está localizado conforme a descrição abaixo: Empreendimento Rio Localização (Municípios/ Estados) UHE Santo Antônio Madeira Porto Velho (RO) Coordenadas 8º47 31 S 63º57 7 W Municípios Beneficiados Porto Velho (RO) 1.2. A Concessionária deverá apresentar, de acordo com o item do Edital de Leilão n. 05/2007- ANEEL, o cronograma físico detalhado das atividades a serem desenvolvidas até a efetiva entrada em operação comercial das unidades de geração, para aprovação da ANEEL, observando: a) as datas limite para entrada em operação comercial das unidades geradoras estão discriminadas a seguir: Atividade Data Atividade Data Atividade Data 1ª Máquina dezembro/ ª Máquina fevereiro/ ª Máquina maio/2015 2ª Máquina dezembro/ ª Máquina março/ ª Máquina junho/2015 3ª Máquina fevereiro/ ª Máquina abril/ ª Máquina julho/2015 4ª Máquina fevereiro/ ª Máquina maio/ ª Máquina agosto/2015 5ª Máquina abril/ ª Máquina junho/ ª Máquina setembro/2015 6ª Máquina abril/ ª Máquina julho/ ª Máquina outubro/2015 7ª Máquina maio/ ª Máquina agosto/ ª Máquina novembro/2015 8ª Máquina junho/ ª Máquina setembro/ ª Máquina dezembro/2015 9ª Máquina julho/ ª Máquina outubro/ ª Máquina janeiro/ ª Máquina agosto/ ª Máquina novembro/ ª Máquina fevereiro/ ª Máquina setembro/ ª Máquina dezembro/ ª Máquina março/ ª Máquina outubro/ ª Máquina janeiro/ ª Máquina abril/ ª Máquina novembro/ ª Máquina fevereiro/ ª Máquina maio/ ª Máquina dezembro/ ª Máquina março/ ª Máquina junho/ ª Máquina janeiro/ ª Máquina abril/2015

2 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 2/47 b) caso o cronograma físico apresentado pela Concessionária contemple a antecipação da entrada em operação da Usina Hidrelétrica, passará a vigorar esta nova data, para efeito do disposto nas Cláusulas Nona e Décima da minuta do Contrato de Concessão constante do Anexo IV deste Edital; c) o cronograma físico deverá conter os seguintes eventos principais: Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI; Início da Montagem do Canteiro e Acampamento; Início das Obras Civis das Estruturas; Desvio do Rio - 1ª Fase; Desvio do Rio - 2ª Fase; Início da Concretagem da Casa de Força; Início da Montagem Eletromecânica; Obtenção da Licença Ambiental de Operação - LO; Início do Enchimento do Reservatório; Solicitação de Acesso para conexão da Usina Hidrelétrica ao sistema interligado, devendo observar os prazos e o disposto na legislação e nos regulamentos específicos; Descida do Rotor de cada unidade geradora; Início do Comissionamento por Unidade Geradora; e Início da Operação Comercial por Unidade Geradora. 1.3 A Concessionária deverá apresentar, em até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do Contrato de Concessão, relatório informativo (texto e mapas de localização) da Situação Social das áreas afetadas pelo Empreendimento, que será analisado pela ANEEL, conforme disposto no inciso XVIII, Subcláusula Primeira da Cláusula Sétima do Contrato de Concessão, contendo as seguintes informações: (i) relação das propriedades afetadas pela Usina Hidrelétrica, com sua respectiva localizaç ão, área total e área afetada, bem como nome do proprietário e/ou ocupante; (ii) relação dos Municípios afetados pela Usina Hidrelétrica, com a indicação da área no Nível d água Máximo Maximorum afetada em cada um deles; (iii) resumo das reuniões porventura ocorridas com os proprietários/ocupantes das propriedades afetadas, lideranças locais, municipais e outras;

3 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 3/47 (iv) atividades desenvolvidas e/ou em andamento, ao final desse período de 180 dias, tais como, cadastro das propriedades, análise sócio -econômica, plano de comunicação social e demarcação de cotas de inundação; reuniões efetuadas com lideranças locais, municipais e outras; conclusões e anexos; e (v) outras informações que a Concessionária e/ou o IBAMA julguem relevantes ao processo de licenciamento ambiental e de declaração de utilidade pública, nos termos da Resolução ANEEL n. 279, de 11 de setembro de O valor do investimento, incluindo os custos de geração e conexão, com juros durante a construção, aprovado pela Empresa de Pesquisa Energética EPE é de R$ ,00 (nove bilhões e quatrocentos e noventa e cinco milhões e trezentos e oitenta e um mil e cento e sessenta reais) valor referente a dezembro de Estudos desenvolvidos e aprovados 2.1. O Estudo de Inventário da UHE foi aprovado conforme a seguir discriminado: Empreendimento Ato Data do ato Data de publicação UHE Santo Antônio Despacho ANEEL n. o /12/ /12/ Os Estudos de Viabilidade foram aprovados conforme a seguir discriminado: Empreendimento Despacho ANEEL n. o Data do ato Data de publicação UHE Santo Antônio Despacho ANEEL n. o /03/ /04/ Paralelamente aos Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica foram desenvolvidos também os Estudos de Impacto Ambiental EIA e o correspondente Relatório de Impacto Ambiental RIMA, orientados, analisados e aprovados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, em tratamento conjunto das Usinas de Jirau e Santo Antônio: Empreendimento Ato Data do ato Data de publicação UHEs Jirau e Santo Antônio Licença Prévia n. o 251/ /07/ /07/ A garantia de disponibilidade hídrica necessária à viabilidade do aproveitamento hidrelétrico Santo Antônio foi declarada pela Agência Nacional de Águas ANA conforme a seguir discriminado: Empreendimento Ato Data do ato Data de publicação UHE Santo Antônio Resolução ANA n. o /12/ /12/2006

4 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 4/47 3. Elementos Característicos 3.1. Os Projetos Básico e Executivo da Usina Hidrelétrica deverão obedecer aos elementos estruturantes dos estudos de inventário e viabilidade, relacionados aos aspectos técnicos do aproveitamento hidroenergético e às condições essenciais de segurança do empreendimento: Empreendimento NA Max. Maximorum Reservatório (m) NA Max. Normal NA Min. Normal Capacidade Mínima Instalada (MW) Vertedouro Descarga de projeto TR = anos (m 3 /s) UHE Santo Antônio , As características acima listadas devem ser respeitadas pela Concessionária e eventuais alterações dependerão de prévia anuência da ANEEL O Projeto Básico da UHE, a ser elaborado pela Concessionária, deverá ser submetido à apreciação da ANEEL. Sua aprovação pela Agência não eximirá a Concessionária da total responsabilidade quanto à exatidão do Projeto A elaboração do Projeto Básico e Executivo ocorrerá integralmente por conta e risco da Concessionária. Como referência geral, recomenda-se a utilização das orientações setoriais consolidadas nas Diretrizes para Elaboração de Projeto Básico de Usinas Hidrelétricas - Volume Único da Eletrobrás. O conteúdo desse manual pode se complementado e otimizad o para o caso específico considerado, mediante proposta elaborada pela Concessionária e submetida à aprovação da ANEEL. Atualizações posteriores desse documento poderão ser incorporadas ao empreendimento A documentação correspondente ao Projeto Básico deverá incluir todas as informações e justificativas necessárias à análise e aprovação da ANEEL sobre a proposta da Concessionária. Essa documentação deverá incluir, entre outros, os seguintes componentes considerados essenciais: Relatório Final do Projeto Básico; Desenhos e outros elementos gráficos; Critérios de Projeto utilizados no dimensionamento das Obras Civis e dos Equipamentos Eletromecânicos Componentes; Memoriais justificativos das soluções adotadas, em particular no caso de soluções que diferem do Projeto de Viabilidade elaborados na Etapa Anterior, incluindo eventuais alterações tanto do número de unidades geradoras quanto do tipo de máquina (Bulbo ou Kaplan); Programação construtiva, quantidades e custos; Projetos Básicos Ambientais, com atendimento às condicionantes da LP e a outras eventuais exigências acordadas com o IBAMA e outros órgãos envolvidos.

5 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 5/ Deverão ser previstas no Projeto Básico estruturas e procedimentos relativos ao transporte de troncos e detritos pelo rio Madeira. O equacionamento dessa questão deverá promover o dimensionamento das obras e estabelecer as providências necessárias à garantia de segurança para a construção e operação da UHE Santo Antônio A elaboração do projeto do sistema de transposição de peixes é uma das condicionantes especificadas na Licença Prévia n. o 251/2007, de 09 de julho de O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA determinou que as alternativas desse sistema contemplem um canal semi-natural lateral à usina, em condições que promovam a subida das espécies-alvo e dificultem a passagem de espécies segregadas nos diferentes trechos do rio, reproduzindo, da melhor forma possível, os obstáculos naturais hoje existentes, considerando os locais preferenciais de passagem e as dinâmicas naturais das espécies alvo Deverá ser construído modelo reduzido tridimensional para aferição do comportamento hidráulico, com vistas ao dimensionamento das principais estruturas e avaliação qualitativa das tendências locais de deposição de sedimentos, purgas e movimento de corpos flutuantes e outros fenômenos associados. É importante incluir também simulação matemática baseada em modelo computacional hidrodinâmico para avaliar tendências de assoreamento/erosão na área do reservatório e possíveis interferências morfológicas a jusante A apresentação do projeto básico das estruturas necessárias à construção, a qualquer tempo, da eclusa e canais de navegação é uma das condições estabelecidas pela Agência Nacional de Águas ANA para transformação da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica em outorga de direito de uso de recursos hídricos para o aproveitamento hidrelétrico, conforme a Resolução ANA n. o 556 de 19 de dezembro de Ressalta-se, entretanto, que os custos relativos à eventual construção de obras de navegabilidade no Rio Madeira não serão imputados ao vencedor da licitação, nos termos da Portaria MME n. o 186 de 10 de agosto de O Projeto das Instalações de Transmissão de Interesse Restrito ao Empreendimento deverá ser apresentado separadamente do Projeto Básico da Usina Hidrelétrica, em conformidade com as determinações do item A construção e operação da Usina Hidrelétrica ocorrerão integralmente por conta e risco da Concessionária, devendo ser observadas as seguintes condições principais: I. Execução de acordo com os projetos básicos aprovados pela ANEEL e com as normas técnicas aplicáveis (ABNT e outras normas); II. Operação e manutenção das instalações de apoio à construção, em conformidade com as melhores práticas atuais do Setor Elétrico; III. Manutenção de elevados padrões de segurança do trabalho e salubridade pública, em nível compatível com as boas práticas vigentes no Setor; IV. Observância das normas ambientais aplicáveis; V. Observância dos termos do Edital do Leilão.

6 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 6/47 4. Forma de integração ao sistema elétrico 4.1. As Instalações de Transmissão de Interesse Restrito à Central Geradora serão constituídas conforme a seguir determinado no Apêndice D deste Anexo. 4.2 Caso haja antecipação na entrada em operação comercial da Usina Hidrelétrica, a Concessionária deverá comunicar à ANEEL o novo cronograma de implantação do Empreendimento, em um prazo compatível e necessário à viabilização de ampliações e reforços eventualmente necessários na rede de serviço público de energia elétrica. 4.3 Na elaboração do Projeto Básico das Instalações de Transmissão de Interesse Restrito à Central Geradora deverá ser observada a itemização seguinte: Relação das Normas Oficiais utilizadas; Desenho do traçado selecionado e interferências; Caracterização física da LT em relação à faixa de passagem; Regulação mecânica dos cabos; Características físicas; Estudos básicos; Pressão resultante dos ventos; Suporte (estrutura metálica ou de concreto armado); Tipos e condições de aplicação; Desenho das silhuetas com as dimensões principais; Coeficientes de segurança; Pressões de vento atuantes (cabos e suportes); Esquemas de carregamentos e cargas; Tipos de fundações normais a serem utilizados; Critérios de dimensionamento adotado para as fundações normais; Desenhos esquemáticos das cadeias de isoladores; Coordenação eletromecânica das cadeias de isoladores; Esquema de aterramento dos suportes; Contrapeso elétrico; Características, material, método e critérios de dimensionamento; Sinalização da Linha de Transmissão; Descrição; Vibrações eólicas; Descrição do eventual sistema adotado para prevenção; Ferragens e acessórios; Descrição e/ou desenho esquemático; e O Projeto deverá vir acompanhado dos seguintes Anexos: ANEXO I - Memorial Técnico-Descritivo de Linhas de Transmissão ANEXO II - Características Elétricas e Mecânicas de Linhas de Transmissão ANEXO III - Orçamento Simplificado de Linhas de Transmissão ANEXO IV - Cronograma de Obra de Linha de Transmissão ANEXO V - Termo de Responsabilidade de Passagem de Próprios Públicos Federais, Estaduais e Municipais.

7 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 7/ O acesso da Usina Hidrelétrica ao Sistema Interligado será assegurado mediante o pagamento dos encargos de uso da rede elétrica, bem como dos custos de conexão, devendo a Concessionária observar os prazos, a legislação pertinente e os regulamentos específicos. 5. Ressarcimento dos Estudos 5.1. A Concessionária deverá ressarcir as empresas a seguir relacionadas pelo desenvolvimento dos estudos aprovados pela ANEEL, conforme o item 2 deste Anexo, cujo valor deverá ser acrescido da remuneração especificada pela Portaria DNAEE n. o 40, de 26 de fevereiro de 1997, a partir da data de publicação do ato de aprovação de tais estudos até seu efetivo ressarcimento: Etapa Empresa(s) Valor (R$) Art. Data Inventário Viabilidade e Ambiental FURNAS Centrais Elétricas S/A. R$ ,83 16/12/2002 Construtora Norberto Odebrecht S/A. R$ ,63 1º 16/12/2002 FURNAS Centrais Elétricas S/A. R$ ,00 30/03/2007 Construtora Norberto Odebrecht S/A. R$ ,85 30/03/2007 TOTAL - R$ , Possíveis custos ambientais relacionados à licença prévia ambiental, incorrido após a publicação do Edital, para atender exigências do órgão licenciador, também serão oportunamente comunicados a todos os Participantes e deverão ser considerados para fins de ressarcimento às empresas citadas O ressarcimento de todos estes custos dos estudos deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato de Concessão. O comprovante do pagamento deverá ser encaminhado à ANEEL até 30 (trinta) dias após efetuado o pagamento Até o ressarcimento desses custos, a guarda dos testemunhos de sondagem geológica é de responsabilidade das empresas que elaboraram os Estudos de Viabilidade. Após a licitação, esses testemunhos deverão ser entregues à Concessionária, que os manterá sob sua responsabilidade durante todo o período da concessão, providenciando para que sejam adequadamente conservados em depósito temporário, antes do término das obras, e, posteriormente, em depósito permanente nas instalações da Usina Hidrelétrica.

8 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 8/47 6 Garantias Físicas 6.1. De acordo com a Portaria MME n. o 293, de 22 de outubro de 2007, a Garantia Física é: Aproveitamento Potência instalada (MW) Garantia física total (MWmédios) UHE Santo Antônio 3.150, ,0 Garantia física (MWmédio) considerando: 1 unidade 2 unidades 3 unidades 4 unidades 5 unidades 6 unidades 7 unidades 71,2 142,5 213,7 285,0 356,2 427,5 498,7 8 unidades 9 unidades 10 unidades 11 unidades 12 unidades 13 unidades 14 unidades 569,9 641,2 712,4 783,7 854,9 926,1 997,4 15 unidades 16 unidades 17 unidades 18 unidades 19 unidades 20 unidades 21 unidades 1.068, , , , , , ,1 22 unidades 23 unidades 24 unidades 25 unidades 26 unidades 27 unidades 28 unidades 1.567, , , , , , ,8 29 unidades 30 unidades 31 unidades 32 unidades 33 unidades 34 unidades 35 unidades 2.066, , , , , , ,0 36 unidades 37 unidades 38 unidades 39 unidades 40 unidades 41 unidades 42 unidades 2.218, , , , , , ,0 43 unidades 44 unidades 2.218, , A operação da Usina Hidrelétrica, bem como a utilização e comercialização da energia produzida deverão seguir os critérios estabelecidos na minuta do Contrato de Concessão. 6.3 A Concessionária e seus respectivos consumidores terão assegurado, nos termos da Lei, o livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, de modo a permitir a utilização e a comercialização da energia produzida na Usina Hidrelétrica, mediante o ressarcimento dos custos correspondentes. 7 Informações Adicionais 7.1. Os testemunhos das sondagens geológicas realizadas estão armazenados nas dependências de Furnas, em Porto Velho, Estado de Rondônia, e poderão ser examinados pelos interessados, mediante agendamento, via fax, à Comissão: 7.2 O uso de estudos ou informações técnicas existentes, com o objetivo de auxiliar na formulação de propostas, ocorrerá por conta e risco das Proponentes. A obtenção de informações adicionais, assim como o uso das mesmas, é de inteira responsabilidade da Proponente.

9 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 9/ A Proponente se compromete a visitar e conhecer o local das Usinas Hidrelétricas, bem como analisar os estudos de engenharia e ambientais já realizados, conforme discriminado no item 8 deste Anexo e disponibilizados na ANEEL. A referida visita e o reconhecimento do local da UHE deverão ser feitas pelos próprios meios da Proponente, não dependendo de qualquer apoio técnico ou logístico da empresa que desenvolveu os estudos ou da ANEEL. 7.4 Não serão consideradas quaisquer reclamações baseadas em possível inadequação ou inexatidão dos estudos realizados ou no desconhecimento das condições locais, relativamente a materiais de construção, mão-de-obra, equipamentos, pluviosidade, hidrologia, geologia, geotecnia, topografia, estradas de acesso, infra-estrutura regional, meios de comunicação, condições sanitárias e demais fatores que possam influenciar o prazo de execução, as licenças a serem obtidas, a quantidade de energia gerada e o valor do investimento global correspondente à Usina Hidrelétrica A Concessionária deverá observar as condições de validade fixadas na concessão da Licença Ambiental Prévia, apensa ao Apêndice B deste Anexo, cumprindo os prazos estabelecidos e as exigências legais estabelecidas pelo IBAMA. 8. Estudos de Engenharia e Ambientais disponíveis na ANEEL Empreendimento Descrição Quantidade UHE Santo Antônio Estudos de Viabilidade /EIA-RIMA 25 volumes 9. Reservas de Disponibilidade Hídrica A Reserva de Disponibilidade Hídrica emitida para a UHE Santo Antônio, e todas as condições nela fixadas pela Agência Nacional de Águas - ANA, encontra-se no Apêndice A deste Anexo. 10. Licenças Ambientais Prévias A Licença Ambiental Prévia emitida para a UHE Santo Antônio encontra-se no Apêndice B deste Anexo. 11. Imagens de Satélite das usinas hidrelétricas No Apêndice C deste Anexo estão disponibilizadas cópias das imagens de satélite, com a devida localização da UHE Santo Antônio.

10 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 10/47 APENDICE A AO ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO N. o 005/2007-ANEEL RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA Empreendimento Ato UHE Santo Antônio Resolução ANA nº 556, de 19 de dezembro de 2006

11 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 11/47 APENDICE B AO ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO N. o 005/2007-ANEEL LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA Empreendimento UHE Santo Antônio Ato LP nº 251/2007, de 09 de julho de 2007, com validade de 2 anos

12 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 12/47 APENDICE C AO ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO N. o 005/2007-ANEEL IMAGENS DE SATÉLITE LOCALIZAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA

13 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 13/47 APENDICE D AO ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO N. o 005/2007-ANEEL INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO

14 ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO n. 05/2007-ANEEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fl.- 14/47 APENDICE E AO ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO N. o 005/2007-ANEEL LEI N. 1776, DE 10 DE AGOSTO DE 2007