ANEXO I DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA

Transcrição

1 ANEXO I DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA 1 OBJETO 1.1 Descrição: Registro de Preço para contratação de serviço de análise e desenvolvimento de sistemas em tecnologia Java, Delphi e para dispositivos móveis e serviços de estimativa e contagem com base na métrica de pontos de função. 1.2 Detalhamento do objeto: Lote Item Descrição Unidade Serviço de análise e desenvolvimento de sistemas em tecnologia Java, Delphi e para dispositivos móveis Serviço de estimativa e contagem de pontos de função Ponto de Função Ponto de Função Quantidade Total Estimada Quantidade Inicial Estimada FUNDAMENTAÇÃO 2.1 Justificativa: Devido ao desenvolvimento constante de tecnologias e funcionalidades na área de TIC, o Tribunal tem percebido um grande aumento de demandas e solicitações de soluções, seja através de requisições de usuários internos e externos, seja através de determinações envolvendo projetos nacionais. Esse aumento da demanda tem impactado de forma significativa na capacidade e produtividade das equipes responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas, muitas vezes sobrecarregando as rotinas diárias, permanentes e já existentes, de manutenção dos sistemas. Não obstante, percebe-se uma necessidade de disponibilização de serviços para dispositivos móveis, como tablets, mercado de maior crescimento nos últimos anos, o que contribui para a sobrecarga dos técnicos do Tribunal. 3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3.1 Requisitos da Solução: A solução a ser contratada divide-se em dois lotes:

2 Lote 1: serviço de análise e desenvolvimento de sistemas, nas tecnologias Java, Delphi e voltadas a dispositivos móveis, tendo como métrica ponto de função; Lote 2: serviço de estimativa e contagem de ponto de função, com o objetivo de estimar o esforço inicial de uma implementação bem como efetuar a contagem final dos serviços prestados pela contratada para o lote Não será contratada para o Lote 2 a empresa contratada para o lote 1 ou empresas que com ela tenham vínculo societário e/ou de administração Especificação Técnica para o Lote Os trabalhos serão dimensionados através da técnica de contagem de Pontos por Função (PF), conforme o manual de contagem Counting Practices Manual - CPM, publicado pelo International Function Point Users Group IFPUG, e, caso necessário, no Roteiro de Métricas de Software do SISP Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática Caso surja necessidades corretivas não previstas no item , estas serão avaliadas pelo Tribunal e acordadas diretamente com a contratada Caso a Contratada não concorde com o cálculo final realizado pela Contratada do Lote 2, deverá formalizar uma solicitação de revisão, junto ao Tribunal, fundamentando e apontando as divergências na contagem. A formalização deverá ser assinada por um técnico pertencente ao quadro funcional da Contratada e que possua certificação atualizada (Certified Function Point Specialist CFPS). Ficará a critério do Tribunal decidir pelo aceite da revisão Os trabalhos deverão seguir as metodologias de desenvolvimento de sistemas (anexo I) e de gerenciamento de projetos (anexo II) do Tribunal Os serviços serão prestados com dimensionamento do esforço calculado utilizando-se a técnica de contagem de Pontos por Função (PF), nas seguintes modalidades: Desenvolvimento de novos projetos com ciclo de vida completo (anexo I e II); Manutenção evolutiva em sistemas existentes, com ciclo de vida reduzido (anexo I); Correção de bugs preexistentes não sujeitos a garantia. Configura-se como bug preexistente, defeitos no software

3 não ocasionados pela implementação da Contratada. Por exemplo, defeitos já existentes em módulos desenvolvidos anteriormente. Para esses casos, a contagem de PF será realizada sobre toda a funcionalidade onde a correção foi efetuada, aplicando-se o percentual de redução O pagamento do valor por ponto de função será calculado de acordo com o ciclo de vida e a tecnologia utilizada, conforme quadro abaixo: Tecnologia Java Delphi Dispositivos móveis Ciclo de Vida Percentual de pagamento por PF implementado completo 100% reduzido 80% correção de bugs 50% completo 70% reduzido 55% correção de bugs 35% completo 100% reduzido 80% correção de bugs 50% A contagem de pontos de função para situações não previstas nas modalidades descritas serão realizadas com base no manual de contagem Counting Practices Manual - CPM, publicado pelo International Function Point Users Group IFPUG, e, caso necessário, no Roteiro de Métricas de Software do SISP Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática A contratada deverá possuir capacidade em análise e desenvolvimento de sistemas utilizando as seguintes tecnologias: Java: Servidor de aplicações JBoss Enterprise Application Platform; plataforma JEE 5 e JEE6; JBoss Portlets (JSR-286 e JSR-168); EJB3 (Enterprise Java Beans 3) ou versão mais atual; Hibernate 3 ou superior; JPA 1 e 2; JBoss Seam 2 e 3; JSF 1.2 e JSF 2.x; CDI (JSR-299); relatórios através de itext e Jasperreports; Richfaces 3 e 4; Webservices; Maven 2 e 3; Hudson (Integração Contínua); IDE Eclipse; Subversion para o controle de versão; testes automatizados através de Selenium e JUnit; Banco de dados Oracle 11g. Delphi: Delphi 2007; InfoPower 5.0.3; QuickReport 5.02; BDE e dbexpress; SVN para o controle de versão; Banco de dados Oracle 11g.

4 Linguagens de programação para dispositivos móveis sobre a plataforma IOS e sistema operacional Android As atividades deverão ser realizadas nas dependências da contratada, devendo a mesma fornecer toda a infraestrutura necessária para a execução das atividades Alguns projetos, no entanto, poderão utilizar metodologias ágeis de gerenciamento e desenvolvimento de software. Nesses casos, todos os integrantes das equipes das contratadas poderão atuar nas dependências do Tribunal, quando as atividades deverão ser realizadas dentro do horário comercial, ressalvadas aquelas que necessitem ser executadas fora desse horário, o que não deverá ultrapassar o limite máximo de 10% do total constante na respectiva ordem de serviço Nos casos em que os trabalhos sejam realizados nas dependências do Tribunal, este oferecerá apenas um local com acesso à rede lógica, mesas e cadeiras. Equipamentos como microcomputadores, impressoras e demais dispositivos deverão ser fornecidos pela Contratada Especificação Técnica para o Lote O serviço destina-se a realizar uma estimativa inicial de esforço para cada implementação a ser realizada pela contratada do Lote 1, bem como realizar a contagem final dos pontos de função consumidos após a entrega dos produtos pela contratada do Lote O cálculo dos pontos de função será realizado através da técnica de contagem de Pontos por Função (PF), conforme o manual de contagem Counting Practices Manual - CPM, publicado pelo International Function Point Users Group IFPUG e, caso necessário, no Roteiro de Métricas de Software do SISP Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática O pagamento será realizado com base na quantidade de pontos de função estimados e, caso o Tribunal execute a implementação, de pontos de função medidos nos produtos entregues, independentemente da tecnologia e do ciclo de vida utilizado As atividades deverão ser realizadas nas dependências da contratada, devendo a mesma fornecer toda a infraestrutura necessária para a execução das atividades A critério do Tribunal, algumas atividades poderão ser realizadas nas dependências do Tribunal. Nesses casos, as atividades deverão ser realizadas em horário comercial, ressalvadas aquelas que necessitem ser

5 executadas fora desse horário, o que não deverá ultrapassar o limite máximo de 10% do total constante na respectiva ordem de serviço Nos casos em que os trabalhos forem realizados nas dependências do Tribunal, este oferecerá apenas um local com acesso à rede lógica, mesas e cadeiras. Equipamentos como microcomputadores, impressoras e demais dispositivos serão fornecidos pela Contratada. 4 MODELO DE PRESTAÇÃO DO OBJETO 4.1 A Metodologia de Trabalho, tanto para para a implementação de novos projetos (ciclo de vida completo) como para as atividades de manutenção corretiva/evolutiva (ciclo de vida reduzido), seguirá o fluxo a seguir: i. O Tribunal emite uma ordem de serviço de estimativa de esforço (OSE) para a Contratada do Lote 2, onde constará uma descrição da necessidade de implementação. ii. A Contratada do Lote 2 estima a quantidade de pontos de função necessária para a implementação demandada, observando os prazos estabelecidos; iii O Tribunal avalia o resultado da estimativa, realizando o aceite ou solicitando esclarecimentos sobre o valor obtido. Caso o Tribunal aprove a implementação baseada na estimativa, será emitida uma ordem de serviço de implementação (OSI) para a Contratada do Lote 1; v. A Contratada do Lote 1 deverá iniciar a implementação, observando os prazos estabelecidos. vi. A Contratada do Lote 1 realiza a implementação e entrega os produtos demandados na OSI ao Tribunal; vii. O Tribunal avalia e homologa os produtos entregues; viii. O Tribunal envia a OSI e os artefatos produzidos para a Contratada do Lote 2 medir o esforço total executado, em Ponto de Função; ix. O Tribunal avalia o resultado final da contagem realizando o aceite ou solicitando esclarecimentos sobre o valor obtido. 4.2 Modelos de ordens de serviços (OSE e OSI) estão apresentados nos anexos 4 e Forma de Pagamento Lote O pagamento da Contratada do Lote 1 será efetuado com base no número de pontos de função calculados pela Contratada do Lote 2, sobre a ordem de serviço de implementação (OSI), após o aceite do Tribunal, conforme percentual de ajuste estabelecido no item O pagamento será realizado mensalmente, considerando as ordens de serviços de implementação entregues e aceitas no mês anterior.

6 4.3.2 Lote O pagamento da Contratada do Lote 2 será efetuado com base no número de pontos de função estimados (OSE) e com base no número de pontos de função medidos após a implementação (OSI), ambos após o aceite do Tribunal. Caso o Tribunal opte pela não implementação, será efetuado apenas o pagamento sobre o total de pontos de função estimados (OSE) O pagamento será realizado mensalmente, considerando as ordens de serviços (OSE e OSI) entregues e aceitas no mês anterior A critério do Tribunal, uma OSI poderá ser suspensa, sendo assegurado às contratadas o pagamento referente a quantidade de pontos de função executados até o momento do cancelamento. 4.4 Garantia Garantia pela Contratada do Lote A contratada deverá garantir os produtos entregues por um prazo de 90 dias Caso algum defeito seja identificado dentro desse prazo, o Gestor do Contrato emitirá um Relatório de Defeitos Apurados (RDA) para a contratada, que deverá efetuar a correção sem custo para o Tribunal. Caso a ordem de serviço de implementação (OSI) ainda não tenha sido paga, esta aguardará a conclusão da correção para participar do cálculo mensal de pagamento. 4.5 Prazos: Prazos para a Contratada do Lote Por se tratar de serviços contínuos, o contrato terá vigência de 15 (quinze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/ (vinte) dias úteis para a entrega dos produtos finais demandados na ordem de serviço de implementação (OSI) (cinco) dias úteis para corrigir os erros apontados nos Relatórios de Defeitos Apurados (RDA), a contar da emissão do respectivo relatório Estima-se a quantidade máxima de 100 pontos de função para cada ordem de serviço de implementação (OSI) emitida. Caso a contagem final dos pontos de função ultrapasse essa quantidade, os prazos serão dilatados proporcionalmente à quantidade obtida.

7 A contratada deverá ter capacidade para atender mensalmente o montante de um décimo da quantidade total de pontos de função contratados A contratada poderá solicitar um prazo adicional quando justificada e comprovada a necessidade em função da complexidade do serviço a ser executado, ficando a critério do Tribunal a aceitação Prazos para a Contratada do Lote Por se tratar de serviços contínuos, o contrato terá vigência de 15 (quinze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/ (três) dias úteis para realizar a estimativa inicial da ordem de serviço de estimativa (OSE), a contar da sua emissão (cinco) dias úteis para realizar a contagem final dos pontos de função, a partir do envio da OSI e dos artefatos produzidos pela contratada do Lote Estima-se a quantidade máxima de 100 pontos de função para cada ordem de serviço (OSI e OSE) emitida. Caso a contagem dos pontos de função ultrapasse essa quantidade, os prazos serão dilatados proporcionalmente à quantidade obtida A contratada deverá ter capacidade para atender mensalmente o montante de um décimo da quantidade total de pontos de função contratados A contratada poderá solicitar um prazo adicional quando justificada e comprovada a necessidade em função da complexidade do serviço a ser executado, ficando a critério do Tribunal a aceitação. 5 ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO 5.1 Papéis e Responsabilidades: Indica-se para gestor do contrato o servidor o ocupante do cargo de Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, pertencente a Secretaria de Tecnológica da Informação e Comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e nos seus afastamentos e impedimentos legais o seu substituto Responsabilidades emitir as ordens de serviços; acompanhar a execução dos serviços (OSE e OSI); emitir os Relatórios de Defeitos Apurados (RDA);

8 acompanhar sempre que entender necessário, o(s) técnico(s) da contratada em suas visitas; informar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade na execução do objeto ou descumprimento dos níveis de serviços contratados; assinar termos de aceite. homologar os produtos entregues; gerenciar as divergências nas contagens de pontos de função; Indica-se para fiscal do contrato o ocupante do cargo de Coordenador de Planejamento e Projetos, pertencente a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e nos seus afastamentos e impedimentos legais o seu substituto Responsabilidades relatar, por escrito, com a devida comprovação, as eventuais irregularidades; sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por qualquer outro motivo que caracterize a necessidade de tais medidas; verificar a conformidade do faturamento do objeto contratado. 5.2 Deveres e Responsabilidades do Tribunal: Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências do Tribunal, caso seja necessário Acompanhar e fiscalizar, sempre que entender necessário, o(s) técnico(s) da contratada em suas visitas Relatar, por escrito, com a devida comprovação, as eventuais irregularidades na prestação de serviços Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por qualquer outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 5.3 Deveres e Responsabilidades das Contratadas Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da contratada junto ao Tribunal para os assuntos relativos ao cumprimento das cláusulas contratuais e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado por este Regional Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, não sendo aceito, sob qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

9 5.3.3 A contratada responderá integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que estiver sujeita Fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessários à execução dos serviços Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não tem nenhum vínculo empregatício com o Tribunal O fornecedor não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação. 5.4 Procedimentos de Gestão e Fiscalização do Contrato: Após a assinatura do contrato, em um prazo de até 5 dias úteis, as contratadas deverão realizar uma reunião com a equipe técnica do Tribunal, a fim de estabelecer a logística das atividades. Nesse momento, o Tribunal apresentará o cronograma para a transição contratual da empresa atual contratada, bem como os demais procedimentos para a gestão e fiscalização do contrato A Gestão do Contrato será realizada através da emissão dos seguintes documentos: ordem de serviço de estimativa (OSE); ordem de serviço de implementação (OSI); relatório de defeitos apurados (RDA) A Fiscalização do Contrato será realizada através de uma planilha de controle de contratos, utilizada pela Coordenadoria de Planejamento e Projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.

10 5.5 Critérios de Aceitação Os aceites intermediários ocorrerão nos seguintes eventos: após a realização da estimativa de esforço da ordem de serviço de estimativa (OSE); após a entrega dos produtos demandados na ordem de serviço de implementação (OSI); O aceite final será realizado após a contagem dos pontos de função sobre a OSI; 5.6 Critérios de Avaliação e Níveis de Serviço A contratada do Lote 1 será avaliada e, se cabível, descontada dos valores a receber, conforme a tabela a seguir: Etapa/Fase/Item Indicador Prazo Cálculo do Indicador Desconto Aplicável Implementação (OSI) Pontualidade 20 dias úteis Correção de defeitos Pontualidade 5 dias úteis Quantidade de dias de atraso Quantidade de dias de atraso 1-5 dias úteis de atraso: 5% do valor total de pontos de função apurados na contagem final da OSI acima de 5 dias úteis de atraso: 10% do valor total de pontos de função apurados na contagem final da OSI A contratada do Lote 2 será avaliada e, se cabível, descontada dos valores a receber, conforme a tabela a seguir: Etapa/Fase/Item Indicador Prazo Cálculo do Indicador Desconto Aplicável Estimativa inicial (OSE) Pontualidade 3 dias úteis Contagem final Pontualidade 5 dias úteis Quantidade de dias de atraso Quantidade de dias de atraso 1-3 dias úteis de atraso: 5% do valor total de pontos de função apurados na contagem final da OSI acima de 3 dias úteis de atraso: 10% do valor total de pontos de função apurados na contagem final da OSI 5.7 Cronograma Físico e Financeiro: Lote O pagamento será mensal, com base no total de pontos de função calculados sobre as ordens de serviço de implementação (OSI) entregues e aceitas no mês anterior, considerando o percentual de ajuste estabelecido no item

11 Além das retenções legais, serão automaticamente descontados dos valores a serem pagos os percentuais decorrentes da aplicação dos critérios de avaliação, quando couber Lote O pagamento será mensal, com base no total de pontos de função calculados sobre as ordens de serviço de estimativa (OSE) e sobre as ordens de serviço de implementação (OSI) entregues e aceitas no mês anterior Além das retenções legais, serão automaticamente descontados dos valores a serem pagos os percentuais decorrentes da aplicação dos critérios de avaliação, quando couber. 5.8 Propriedade, Sigilo e Restrições: Na execução dos serviços, a empresa contratada cumprirá todos os padrões de segurança e regras de uso e de controle de acesso às instalações do Tribunal. A empresa contratada se compromete a manter sigilo acerca das informações obtidas e geradas no decorrer do trabalho, mediante assinatura de Termo de Compromisso Compromisso com a Segurança da Informação, conforme modelo em anexo, quando do início da prestação dos serviços Pertencerão exclusivamente ao Tribunal os direitos relativos aos produtos desenvolvidos e elaborados durante a vigência do Contrato, sendo vedada sua reprodução, transmissão e/ou divulgação sem o seu respectivo consentimento Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá observar as Políticas de Controle de Acesso definidas pelo Tribunal. 5.9 Mecanismos Formais de Comunicação: A comunicação será realizada conforme quadro a seguir: Função Forma Periodicidade Emissor Destinatário Emissão de ordens de Envio de serviço (OSE e OSI) Emissão de relatório de defeitos apurados Envio de (RDA) Dependente da demanda Dependente da demanda Tribunal Tribunal Contratada Contratada 6 ESTIMATIVA DE PREÇO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.1 O orçamento para essa despesa foi obtido levando-se em conta a média das propostas comerciais obtidas no mercado. 6.2 O valor total estimado da aquisição do lote 1 é de R$ ,00.

12 6.3 O valor total estimado da aquisição do lote 2 é de R$ , Indica-se como fonte de recursos para a contratação o Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho, classificando as despesas conforme discriminado a seguir. Lote 1: Aquisição de software sob Encomenda; Lote 2: Serviços Técnicos Profissionais de TI. 7 SANÇÕES APLICÁVEIS 7.1 Sanções aplicáveis à contratada do Lote Atraso acima de 20 (vinte) dias úteis na conclusão da ordem de serviço de implementação ou na correção do relatório de defeitos apurados: multa de 0,1% (um décimo percentual), calculados por dia de atraso, sobre o valor total adjudicado para o Lote Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias úteis na conclusão da ordem de serviço de implementação ou na correção do relatório de defeitos apurados, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, poderá caracterizar a inexecução contratual, multa de 15 (quinze) porcento sobre o valor total adjudicado para o Lote 1 e suspensão, pelo prazo de 2 (dois) anos, de licitar e contratar com este Tribunal Caso a contratada não apresente a certificação MPS.BR ou CMMi constante do item dentro do prazo estabelecido de até 6 meses a partir da celebração do contrato, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da fatura mensal, até a regularização. 7.2 Sanções aplicáveis à contratada do Lote Atraso acima de 10 (dez) dias úteis na estimativa inicial ou contagem final dos pontos de função demandados pelas ordens de serviços de estimativa e implementação: multa de 0,5% (meio décimo percentual), calculados por dia de atraso, sobre o valor total adjudicado para o Lote Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias úteis na estimativa inicial ou contagem final dos pontos de função demandados pelas ordens de serviços de estimativa e implementação, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, poderá caracterizar a inexecução contratual, multa de 15 (quinze) porcento sobre o valor total adjudicado para o Lote 2 e suspensão, pelo prazo de 2 (dois) anos, de licitar e contratar com este Tribunal. 8 FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

13 8.1 O objeto da contratação pretendida possui requisitos de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, razão por que se entende adequada a utilização do Pregão eletrônico; 8.2 Considerando que as demandas existentes não possuem ainda uma estimativa precisa quanto ao esforço necessário para as suas implementações, faz-se necessária a opção pelo Registro de Preços, permitindo assim ajustar a quantidade contratada de acordo com a real necessidade. 8.3 Para cada lote, será considerada vencedora a empresa que apresentar, além dos requisitos exigidos no Termo de Referência, a proposta com o menor preço. 9 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 9.1 Requisitos de Seleção do Fornecedor: Fornecedores do Lote 1 A empresa a ser contratada deverá possuir qualificação e experiência compatíveis com o porte e a complexidade das demandas e tecnologias de desenvolvimento de sistemas do Tribunal, mediante apresentação da documentação que segue: Atestado de capacidade técnica fornecido por uma única pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual esteja expressa a aptidão do interessado na prestação de serviços de análise e desenvolvimento de sistemas na tecnologia Java, nas quantidades mínimas abaixo relacionadas, durante um período máximo de 15 meses pontos de função; ou pontos de função mais horas Atestado de capacidade técnica fornecido por uma única pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual esteja expressa a aptidão do interessado na prestação de serviços de análise e desenvolvimento de sistemas na tecnologia Delphi, nas quantidades mínimas abaixo relacionadas, durante um período máximo de 15 meses pontos de função; ou pontos de função mais horas Atestado de capacidade técnica fornecido por uma única pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual esteja expressa a aptidão do interessado na prestação de serviços de análise e desenvolvimento de sistemas na tecnologia para dispositivos móveis (ios e Android), nas quantidades mínimas abaixo relacionadas, durante um período máximo de 15 meses: pontos de função; ou

14 horas Certificação MPS.BR nível F ou superior, homologado pela SOFTEX, ou CMMi nível 2 ou superior homologado pelo Software Engineering Institute (SEI) Caso a empresa possua o certificado MPS.BR ou CMMi de qualquer nível, vigente ou expirado há, no máximo, 12 meses, será aceita a apresentação de um atestado emitido pela respectiva entidade responsável pela implementação da certificação, de que a empresa licitante se encontra em processo para obter uma nova certificação nos mesmos níveis exigidos no item A empresa licitante que fizer esta opção se compromete a apresentar a nova certificação em até 6 (seis) meses após a celebração do Contrato Fornecedores do Lote Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, no(s) qual(is) esteja(m) expressa(s) a aptidão do interessado na prestação de serviços de estimativa e contagem de pontos de função, pelo mínimo de pontos de função, por um período de 15 meses Comprovação de que dispõe de profissional habilitado à prestação dos serviços de estimativa e contagem de pontos de função, mediante apresentação da certificação vigente Certified Function Point Specialist CFPS. No momento da assinatura do contrato, deverá ser comprovado que os profissionais que prestarão os serviços possuem os requisitos exigidos e integram o quadro pessoal permanente da contratada Sempre que o profissional constante no item for substituído ou perder a certificação exigida, a empresa deverá comunicar o Tribunal, apresentando os respectivos documentos. Andre Soares Farias Integrante Requisitante Márcio Rocha de Freitas Integrante Administrativo Equipe de Planejamento da Contratação Ricardo Krause Kurylenko Integrante Técnico Alberto Daniel Muller Integrante de Planejamento