Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU
|
|
- Samuel Angelim Álvaro
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: PR Nome do programa de trabalho: Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino - No Estado do Paraná Número do programa de trabalho: Nome da UO: Universidade Federal do Paraná Número da UO: Tipo de Obra: Edificação - Escolas Processo: 9343/ Importância Socioeconômica: O PT visa assegurar a expansão do ensino superior com qualidade e tem a finalidade de centralizar todos os dispêndios com atualização tecnológica dos equipamentos, manutenção e modernização das áreas físicas das instituições em um único programa, propiciando maior controle orçamentário e contábil, tendo em vista que não mais haverá uma pulverização dos recursos destinados para esse fim entre os demais programas. Observações: 1) Esse PT passou a integrar o Orçamento da Universidade Federal do Paraná - UFPR em ) Segundo orientação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC para a elaboração do orçamento de 2002, toda e qualquer obra de pequeno valor destinada à recuperação, adaptação e/ou ampliação das instalações físicas e que não possuíam classificação orçamentária específica, bem como, a aquisição e/ou reposição de materiais deveriam ser programados na ação ) A obra de reforma da piscina teve início em Naquele exercício foram utilizados recursos do PT , e, a partir de 2002, as despesas foram transferidas para o PT, objeto desta auditoria. Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) básico(s) abrange(m) toda obra
2 Exige licença ambiental: Não Possui licença ambiental: Não Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Sim Projetos Básicos Data Elaboração: 01/07/2000 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/07/2000 Objeto: Construção de duas novas piscinas, cobertura, vestiários e reforma da piscina existente no Centro de Educação Física e Desporto no Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba/PR. Observações: A UFPR possuía, em seu campus do Centro Politécnico, uma piscina semi-olímpica descoberta, sem condições de uso, e, em 1999, o Setor de Ciências Biológicas da Universidade, ao qual é vinculado o Departamento de Educação Física, contratou a empresa F. Xavier Construção Civil para o desenvolvimento de um projeto de adequação, que compreendia a construção de um ginásio coberto, reforma da piscina existente e instalação de duas novas piscinas, infantil e para deficientes, todas com aquecimento, e construção de banheiros e vestiários. Segundo informações recebidas de engenheiros da Prefeitura da Cidade Universitária - PCU e do atual Pró-Reitor de Administração, a empresa apresentou um ante-projeto que, por cálculos estimativos, ficaria em torno de R$ ,00, valor esse que a Universidade não dispunha no momento. Para viabilizar a obra, o Setor contratante solicitou à F. Xavier que realizasse diversos cortes no projeto, visando à redução dos custos. Nesses cortes, ainda segundo informações recebidas, foram eliminados itens da construção como emboço, reboco e pintura das paredes, etc. O Projeto Básico, com os cortes, foi orçado em R$ ,00, valor esse utilizado como base para definir a licitação na modalidade de Tomada de Preços. Execução Física
3 Dt. Vistoria: 05/06/2003 Percentual realizado: 100 Data do Início da Obra: 23/10/2001 Data Prevista para Conclusão: Situação na Data da Vistoria: Concluído. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Contrato nº 180/ % concluído; Contrato nº / % concluído Observação: 1) O percentual realizado de 100% refere-se as duas obras que foram auditadas e que utilizaram recursos neste programa, pois o PT é genérico e seus recursos foram pulverizados em inúmeras despesas de pequeno valor (ex: materiais elétricos, substituições de vidros, materiais odontológicos,etc). 2) Para entrar em funcionamento a obra referente ao ginásio de natação, falta a instalação do quadro de forças (disjuntores, barramentos, cabos de entradas, etc.), não previsto no contrato, que, segundo informações colhidas na Prefeitura da Cidade Universitária, está sendo providenciado, com valor estimativo de R$ ,00. Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/01/2002 Valor estimado para conclusão: R$ 0,00 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda União , , ,00 Real União , , ,00 Real Observação: 1) Trata-se de PT genérico, do tipo "guarda chuva", que, por ser destinado à manutenção geral da UFPR, envolve um número muito grande de despesas de pequeno valor, como aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis (material elétrico e eletrônico, mobiliários em geral, etc.) e de máquinas e equipamentos, compras de utensílios médicos hospitalar, odontológico e laboratorial, entre outros, presumindo-se, portanto, que os recursos alocados neste PT serão anuais e contínuos. Em função disso, centralizamos nossa auditoria nas despesas de maior materialidade, ou seja, na construção de um ginásio de natação (motivo de uma Tomada de Preços) e na contratação de serviços de engenharia para a execução de piso vinílico nas instalações do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR (motivo de um Convite).
4 2) Apesar de terem sido destinados recursos orçamentários em 2003 no montante de R$ ,00, devido às limitações impostas pelo Decreto nº 4.591/2003, foram contingenciados R$ ,00, que só poderão ser utilizados com prévia liberação dos correspondentes limites orçamentários para os fins específicos das emendas parlamentares acrescidas à Lei Orçamentária Anual de ) Valor estimado para a conclusão - Por ser um PT genérico para despesas gerais da UFPR e por estarem concluídos os contratos auditados, consideramos que não haverá mais aporte de recursos para esses contratos; 4) Nos valores constantes no Cronograma de Desembolso foram considerados os montantes até maio de Contratos/Convênios Contratos Principais Dados básicos Objeto do Contrato: Execução de obra de construção de duas novas piscinas, construção de cobertura, vestiários e reforma da piscina existente no CED - Centro de Educação Física e Desportos no Centro Politécnico da UFPR em Curitiba/PR. No. Contrato: 180/2001 Data da Assinatura: 17/10/2001 CNPJ Contratada: / Ltda. Razão Social: G.D.M. Construtora de Obras Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇOS Situação Inicial Vigência Inicial: 23/10/2001 a 22/03/2002 Valor Inicial: R$ ,90 Data Base: 05/10/2001 SIASG: Volume do Serviço: 854,7000 m2 Custo Unitário: 309,43 R$/m2
5 Condições de Reajuste: Não previsto (contrato com duração inferior a 12 meses) Situação Atual Vigência Atual: 23/10/2001 a 22/03/2002 Valor Atual: R$ ,56 No. Termo Aditivo Vigente: 1º Assinatura Último Termo Aditivo: 25/03/2002 Situação: Concluído. Rescisão: Data Base Atual: 05/10/2001 alterações e modificações não previstas no contrato. Alterações do Objeto: Acréscimo contratual decorrente de Volume do Serviço Atual: 1.024,1000 m2 Custo Unitário Atual: 382,13 R$/m2 Condições Atuais de Reajuste: Observações: 1) A obra de reforma da piscina teve início em 2001, utilizando-se recursos do PT , no montante de R$ ,28, e, a partir de 2002, as despesas foram transferidas para o PT objeto desta auditoria; 2) Tendo em vista que o objeto do contrato prevê a construção de duas piscinas aquecidas, reforma de uma piscina já existente, construção de cobertura para as piscinas (ginásio) e vestiários, para os cálculos dos volumes dos serviços foram consideradas as áreas do ginásio, antes (22,20 m x 38,50 m) e depois do aumento (26,60 m x 38,50 m); 3) O 1º Termo Aditivo foi em função de erro de Projeto Básico com relação às medidas das piscinas, e acresceu R$ ,73 ao contrato. Os demais acréscimos foram efetuados sem formalização de Termo Aditivo, com recursos da Comissão Central do Concurso Vestibular- CCCV, pagos pela FUNPAR. Dados básicos Objeto do Contrato: Execução de piso vinílico na obra de construção do novo prédio do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. No. Contrato: /2002 Data da Assinatura: 04/04/2002 CNPJ Contratada: / Empreendimentos Ltda. Razão Social: Magil Construções Civis e
6 Modalidade Licitação: CONVITE Situação Inicial Vigência Inicial: 04/04/2002 a 03/05/2002 Valor Inicial: R$ ,52 Data Base: 30/01/2002 SIASG: -- Volume do Serviço: 4.317,4700 m2 Custo Unitário: 34,02 R$/m2 Condições de Reajuste: Não há previsão para reajuste. Situação Atual Vigência Atual: 04/04/2002 a 03/05/2002 Valor Atual: R$ ,52 No. Termo Aditivo Vigente: Assinatura Último Termo Aditivo: Situação: Concluído. Rescisão: Data Base Atual: 30/01/2002 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: 4.317,4700 m2 Custo Unitário Atual: 34,02 R$/m2 Condições Atuais de Reajuste: Observações: 1) A obra de construção do prédio já estava concluída e foi realizada com recursos de outro Programa de Trabalho. Esta contratação visava somente a colocação de piso vinílico nas salas de aula do prédio. 2) Por se tratar de contratação selecionada por intermédio de Convite, o instrumento contratual foi a Nota de Empenho, portanto, não há Termo de Contrato nem registro no SIASG. Contratos Secundários Não há Contratos Secundários
7 Convênios Não há Convênios Indícios de Irregularidades Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 1 Classificação: GRAVE Tipo: Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento à Dc 215/99-P No. Contrato: 180/2001 Descrição: Extrapolação do limite de 25% para acréscimos contratuais referentes às obras complementares, contrariando o disposto no art. 65, 2º, da Lei 8.666/93. A UFPR fez vários cortes no pré-projeto elaborado pela F. Xavier, pois não possuía recursos orçamentários para sustentá-lo. Para realizar a complementação das obras a UFPR repassou à Fundação Universidade Federal do Paraná - FUNPAR os pagamentos dessa complementação, que foram realizados com recursos diretamente arrecadados vinculados aos recursos financeiros da Comissão Central do Concurso Vestibular - CCCV. A FUNPAR pagou à GDM, executora da obra, o montante de R$ ,93 para realização de vários serviços como: instalação de ralos ao redor da piscina, rampa de acesso para deficientes físicos, escada de acesso para pedestres, instalações hidrosanitárias, alteração da posição das bombas de calor, chapisco, emboço, e pintura das paredes externas e internas do ginásio, aumento das calçadas, gradil e cobertura para o setor das bombas de calor, etc. Com esse subterfúgio a UFPR pagou à GDM o montante de R$ ,56, assim realizados: R$ ,90 - contrato inicial, R$ ,73-1º Termo Aditivo e R$ ,93 - por meio da FUNPAR. Assim, houve um acréscimo de aproximadamente 48% do valor inicial do contrato, infringindo o disposto no art. 65, 2º, da Lei 8.666/93. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: Tendo em vista que o contrato já está concluído, não há como paralisar a obra, e, também, a irregularidade não pode ser corrigida.
8 Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 2 Classificação: GRAVE Tipo: Administração irregular de contratos No. Contrato: 180/2001 Descrição: O contrato venceu em 22/03/2002, porém, a empresa continuou a obra até outubro/2002, sem que o prazo contratual tenha sido prorrogado por aditivos. Apesar de em 08/05/2002 o Pró-Reitor ter determinado a paralisação da obra, não foi esse fato que ensejou a irregularidade, pois nessa época o contrato já estava vencido, e a situação não foi regularizada após a retomada dos serviços, contrariando o disposto no 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: O contrato já está encerrado e o PT é para manutenção geral da UFPR, portanto não há como paralisar a obra ou os recursos destinados a esse PT. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 3 Classificação: GRAVE Tipo: Administração irregular de contratos No. Contrato: 180/2001 Descrição: Falta de Termo Aditivo para formalizar os acréscimos contratuais pagos por intermédio da FUNPAR, em desacordo com o art. 65, 6º, da Lei 8.666/93. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: O contrato já está encerrado e o PT é para manutenção geral da UFPR, portanto não há como paralisar a obra ou os recursos destinados a esse PT. Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO Número : 4 Classificação: GRAVE Tipo: Irregularidades graves concernentes ao processo licitatório
9 Descrição: Aprovação de projeto que não contém o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra, como definido no artigo 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93, e, portanto, não atende às necessidades da UFPR, acarretando inúmeras obras complementares posteriores, num total de R$ ,13 além do valor contratado, sendo R$ ,93 para a G.D.M. e R$ ,20 para a empresa Purex Engenharia Ambiental Ltda. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: O contrato que se utilizou desse Projeto Básico já está encerrado e o PT é para manutenção geral da UFPR, portanto não há como paralisar a obra ou os recursos destinados a esse PT. Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO Número : 7 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Projeto inadequado Descrição: Falta de responsabilização da empresa F. Xavier por erros grosseiros constatados no projeto básico da obra, por exemplo: a) A piscina a ser reformada constava como tendo medidas de 25m x 12,5m, quando, na realidade, mede 25m x 15,8m. Esse erro acarretou um aumento de 3,3m no projeto da reforma da piscina e, em conseqüência, a largura do ginásio foi aumentada em 4,4m. b) O projeto previu o fornecimento e colocação de cerâmica na piscina, mas não previu a retirada dos azulejos existentes, o que acarretou um acréscimo de R$ 1.638,66. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 6 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Falhas na administração do contrato No. Contrato: 180/2001 Descrição: Apesar de a G.D.M. já haver se retirado do canteiro de obras, não há Termo de
10 Recebimento provisório nem definitivo da obra, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira do Termo de Contrato, em descumprimento ao artigo 73, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO Número : 8 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Execução irregular de obra Descrição: Deficiência de supervisão. A Ordem de Serviço nº 005/2001, que autorizou o início da obra, designou o Engenheiro José Cláudio dos Santos Revoredo para exercer a fiscalização dos serviços. Em maio/2002, o Engenheiro José Cláudio assumiu o cargo de Prefeito da Cidade Universitária e,a partir daí, não foi designado novo fiscal da obra. Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO Número : 5 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Execução irregular de obra Descrição: Foram realizadas inúmeras alterações na obra, em relação ao projeto da F. Xavier, sem a elaboração de um novo projeto, portanto, sem responsabilidade técnica pelas modificações introduzidas. Histórico de Fiscalizações Exercício Obra já fiscalizada pelo TCU? Foram observados indícios de irregularidades graves? 2001 Não Não 2002 Não Não
11 Conclusão Parecer/Proposta do secretário : Audiência de Responsável: Carlos Roberto Antunes dos Santos: Na condição de Reitor da UFPR no período de 27/04/1998 a 15/04/2002, apresentar razões de justificativa para as seguintes ocorrências, em relação ao Contrato nº 180/2001, cujo objeto era a construção de duas piscinas, cobertura, vestiários e reforma da piscina existente no CED do Centro Politécnico da UFPR: 1- aprovação de projeto que não continha o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra, como definido no artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, e, portanto, não atendia às necessidades da UFPR, acarretando inúmeras obras complementares, num total de R$ ,13 além do valor contratado, até 13/06/2003; 2 - falta de aditamento visando à prorrogação do contrato, que venceu em 22/03/2002, porém, a empresa continuou a obra até outubro/2002 sem que o prazo contratual tenha sido alterado, contrariando o disposto no 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Audiência de Responsável: Carlos Augusto Moreira Junior: Na condição de Reitor da UFPR a partir de 16/04/2002, apresentar razões de justificativa para as seguintes ocorrências, em relação ao Contrato nº 180/2001, cujo objeto era a construção de duas piscinas, cobertura, vestiários e reforma da piscina existente no CED do Centro Politécnico da UFPR: 1 - falta de aditamento visando à prorrogação do contrato, que venceu em 22/03/2002, porém, a empresa continuou a obra até outubro/2002 sem que o prazo contratual tenha sido alterado, contrariando o disposto no 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/ extrapolação do limite de 25% permitido pela legislação, tendo em vista que foram pagos à GDM Construtora de Obras Ltda, vencedora da licitação, além dos R$ ,90 do contrato inicial, R$ ,73 referente ao 1º Termo Aditivo e R$ ,93 referente aos pagamentos realizados pela FUNPAR, com recursos financeiros da Comissão Central do Concurso Vestibular - CCCV, pertencentes à UFPR, para complementação das obras, totalizando um acréscimo de 48% em relação aos preços iniciais, infringindo o disposto no art. 65, 2º, da Lei 8.666/93; 3 - ausência de Termos Aditivos ao contrato para formalizar os acréscimos ocorridos na obra que foram pagos por intermédio da FUNPAR, em desacordo com o art. 65, 2º, da Lei 8.666/93;
12 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Audiência de Responsável: Flávio Zanette: Na condição de Pró-Reitor de Administração da UFPR no período de 27/04/1998 a 30/04/2002, apresentar razões de justificativa para as seguintes ocorrências, em relação ao Contrato nº 180/2001, cujo objeto era a construção de duas piscinas, cobertura, vestiários e reforma da piscina existente no CED do Centro Politécnico da UFPR: 1 - falta de aditamento visando à prorrogação do contrato, que venceu em 22/03/2002, porém, a empresa continuou a obra até outubro/2002 sem que o prazo contratual tenha sido alterado, contrariando o disposto no 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Audiência de Responsável: Hamilton Costa Junior: Na condição de Pró-Reitor de Administração da UFPR a partir de 01/05/2002, apresentar razões de justificativa para as seguintes ocorrências, em relação ao Contrato nº 180/2001, cujo objeto era a construção de duas piscinas, cobertura, vestiários e reforma da piscina existente no CED do Centro Politécnico da UFPR: 1 - falta de aditamento visando à prorrogação do contrato, que venceu em 22/03/2002, sendo que a empresa continuou a obra até outubro/2002 sem que o prazo contratual tenha sido alterado, contrariando o disposto no 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93; 2 - extrapolação do limite de 25% permitido pela legislação, tendo em vista que foi pago à GDM Construtora de Obras Ltda, vencedora da licitação, além dos R$ ,90 do contrato inicial, R$ ,73 referente ao 1º Termo Aditivo e R$ ,93 referente aos pagamentos realizados pela FUNPAR, com recursos financeiros da Comissão Central do Concurso Vestibular - CCCV, pertencentes à UFPR, para complementação das obras, totalizando um acréscimo de 48% em relação aos preços iniciais, infringindo o disposto no art. 65, 2º, da Lei 8.666/93; 3 - ausência de Termos Aditivos ao contrato para formalizar os acréscimos ocorridos na obra que foram pagos por intermédio da FUNPAR, em desacordo com o art. 65, 2º, da Lei 8.666/93. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
13 Audiência de Responsável: OLDEMIR CARLOS MANGILI: Na condição de Diretor do Setor de Ciências Biológicas no período de 21/09/1998 a 21/09/2002, apresentar razões de justificativa para aprovação de projeto para construção de duas piscinas, cobertura, vestiários e reforma da piscina existente no CED do Centro Politécnico da UFPR, elaborado pela empresa F. Xavier, que não continha o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra, como definido no artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, e, portanto, não atendia às necessidades da Universidade, acarretando inúmeras obras complementares, num total de R$ ,13 além do valor contratado, até 13/06/2003. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. Determinação a Órgão/Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ: 1)designar formalmente um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93, tendo em vista que, quando o Engenheiro José Cláudio dos Santos Revoredo, assumiu o cargo de Prefeito da Cidade Universitária em maio de 2002, não foi designado outro fiscal para a obra referente ao Contrato nº 180/2001; 2)responsabilizar o contratado quando na execução do objeto for verificado vícios, defeitos ou incorreções, nos termos dos arts. 69 e 70 da Lei 8.666/93, uma vez que a empresa F. Xavier não foi responsabilizada por erros grosseiros constatados no projeto básico da obra referente ao Contrato nº 180/2001, como por exemplo: a) A piscina a ser reformada constava como tendo medidas de 25m x 12,5m, quando, na realidade, mede 25m x 15,8m. Esse erro acarretou um aumento de 3,3m no projeto da reforma da piscina e, em conseqüência, a largura do ginásio foi aumentada em 4,4m. b) O projeto previu o fornecimento e colocação de cerâmica na piscina, mas não previu a retirada dos azulejos existentes, o que acarretou um acréscimo de R$ 1.638,66; 3) elaborar um projeto complementar em relação ao projeto inicial quando este sofrer várias alterações, como no caso do projeto básico elaborado pela F. Xavier, acarretando com isso a falta de responsabilidade técnica pelas modificações introduzidas, contrariando os termos do 1º do art. 1º da Resolução CONFEA nº 425, de 18/12/1998; 4)firmar Termo de Recebimento provisório e definitivo das obras, em cumprimento ao art. 73, inciso I, da Lei 8.666/93, tendo em vista que na obra referente ao Contrato 180/2001, embora estiveste previsto em cláusula contratual, não houve a elaboração do referido Termo. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 0 DIAS. Observações Complementares: Não há observações complementares.
14 Processo de Interesse Processo: 9343/ Não há deliberação para este Processo de Interesse.
15 Fotografias No. Apresentação: 1 Data: 05/06/2003 Legenda: Vista externa do ginásio. No. Apresentação: 2 Data: 05/06/2003 Legenda: Vista das duas piscinas instaladas e da piscina pré-existente reformada.
16 No. Apresentação: 3 Data: 05/06/2003 Legenda: Vestiários. No. Apresentação: 4 Data: 05/06/2003 Legenda: Obra complementar - Rampa para deficientes e escada.
17 No. Apresentação: 5 Data: 05/06/2003 Legenda: Obra complementar - canaleta de escoamento de águas pluviais. No. Apresentação: 6 Data: 05/06/2003 Legenda: Obra complementar - aumento da calçada.
18 No. Apresentação: 7 Data: 05/06/2003 Legenda: Setor de Ciências Sociais Aplicadas - colocação de piso vinílico nas salas de aula. No. Apresentação: 8 Data: 05/06/2003 Legenda: Setor de Ciências Sociais Aplicadas - colocação de piso vinílico nas salas de aula.
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: MG Nome do programa de trabalho: Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: SP Nome do programa de trabalho: Ampliação da Capacidade da SE Tijuco Preto (SP) - (3º Banco
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 12255/2005-3
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4525/2005-6 Ano Orçamento: 2005 UF: PR Nome do PT: Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: BA Nome do programa de trabalho: Construção da Barragem Poço do Magro no Estado da Bahia - No
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: CE Nome do programa de trabalho: Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades de Saúde
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4101/2004-4 Ano Orçamento: 2002 UF: RJ Nome do PT: Manutenção de Serviços Administrativos -
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: RS Nome do programa de trabalho: Construção do Edifício-Sede do TRF da 4ª Região em Porto Alegre
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4096/2004-2 Ano Orçamento: 2003 UF: RJ Nome do PT: Funcionamento de Cursos de Graduação - No
Leia maisRELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO
Relatório preliminar, sujeito a alterações pela unidade técnica (não tramitar para o relator antes da RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 000.787/2009-4 Fiscalização nº 385/2009 DA FISCALIZAÇÃO
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6602/2004-8 Ano Orçamento: 2003 UF: SP Nome do PT: Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: CE Nome do programa de trabalho: Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 10074/2004-0 Ano Orçamento: 2004 UF: PE Nome do PT: Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6160/2005-2 Ano Orçamento: 2005 UF: RJ Nome do PT: Aquisição de Imóvel - sede Rio de Janeiro
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: PR Nome do programa de trabalho: Construção de Contornos Ferroviários no Corredor Mercosul -
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: DF Nome do programa de trabalho: Implantação de Sistema de Transmissão na Área de Goiás/Distrito
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: SP Nome do programa de trabalho: Implantação do Gasoduto São Carlos (SP) - Congonhas (MG) de
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6604/2004-2 Ano Orçamento: 2004 UF: RJ Nome do PT: Construção do Centro de Desenvolvimento
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU
Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: SC Nome do programa de trabalho: Melhoria da segurança do transporte ferroviário
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6924/2004-1 Ano Orçamento: 2004 UF: AM Nome do PT: Revitalização
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6177/2005-0 Ano Orçamento: 2005 UF: RJ Nome do PT: Substituição de Grupo de Geradores de Vapor
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 3065/2004-1 Ano Orçamento: 2004 UF: MS Nome do PT: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 15054/2007-5 Ano Orçamento: 2007 UF: RJ Nome do PT: Financiamento de Embarcações Pesqueiras
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 10970/2005-9 Ano Orçamento: 2005 UF: BA Nome do PT: Implantação de Projetos de Irrigação -
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: DF Nome do programa de trabalho: Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília -
Leia maisRIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES CONTROLE INTERNO
01/06 1 DOS OBJETIVOS 1.1 Definir normas para elaboração dos contratos de aquisição de materiais, prestação de serviços gerais e prestação de serviços e obras de engenharia. 1.2 Normatizar os procedimentos
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: MS Nome do programa de trabalho: Construção de Contornos Ferroviários no Corredor Sudoeste -
Leia mais1. APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA. Município/UF: Recife/PE
1. APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO Município/UF: Recife/PE DA FISCALIZAÇÃO Objeto da fiscalização: Arena Multiuso da Copa 2014 Tipo de obra: Estádio de Futebol Período abrangido pela fiscalização: junho/2011
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: AM Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Transmissão em Manaus (313,3 Km de
Leia maisREF.: Quesitação da Sociedade Empresária XXXXXXXXXXXXXXXXX, relativa ao Edital de Concorrência n.º 001/2015.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2015. REF.: Quesitação da Sociedade Empresária XXXXXXXXXXXXXXXXX, relativa ao Edital de Concorrência n.º 001/2015. Este documento visa responder às solicitações formuladas
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 11360/2005-4 Ano Orçamento: 2004 UF: RJ Nome do PT: Modernização do Centro Técnico de Atividades
Leia maisSUMÁRIO EXECUTIVO - RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 07/ 2012 Página 1 de 5 SUMÁRIO EXECUTIVO
SUMÁRIO EXECUTIVO - RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 07/ 2012 Página 1 de 5 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO AUDITORIA INTERNA SUMÁRIO EXECUTIVO Documento: Relatório de Auditoria EBC nº
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: RN Nome do programa de trabalho: Recuperação e Melhoramento da Infra-estrutura Portuária - Terminal
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Gabinete de Consultoria Legislativa
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Gabinete de Consultoria Legislativa DECRETO Nº 49.377, DE 16 DE JULHO DE 2012. (publicado no DOE n.º 137, de 17 de julho de 2012) Institui o Programa
Leia maisInstrução Normativa PROEX/IFRS nº 13, de 17 de dezembro de 2013.
Instrução Normativa PROEX/IFRS nº 13, de 17 de dezembro de 2013. Estabelece o fluxo e os procedimentos para o registro, a análise e o acompanhamento das ações de extensão do IFRS e dá outras providências.
Leia mais5) Vincular fiscais aos cronogramas no sistema SIASG / SICON, quando necessário; Saiba mais...
5) Vincular fiscais aos cronogramas no sistema SIASG / SICON, quando necessário; Saiba mais... Todo processo de aquisição ou contratação precisa de um fiscal! A Divisão de Contratos encaminha o processo
Leia maisNúmero: 00225.000175/2012-24 Unidade Examinada: Município de Mogi Guaçu/SP
Número: 00225.000175/2012-24 Unidade Examinada: Município de Mogi Guaçu/SP Relatório de Demandas Externas n 00225.000175/2012-24 Sumário Executivo Este Relatório apresenta os resultados das ações de controle
Leia maisMANUAL SOLICITAÇÃO DE COMPRAS IMPLANTAÇÃO COMPRAS
MANUAL SOLICITAÇÃO DE COMPRAS IMPLANTAÇÃO COMPRAS Manual de Solicitação de Compras 1 SUMÁRIO Acesso ao SIE:... 2 1. Acesso à tela de Solicitação de Compras... 3 2. Abrir nova Solicitação de Compras...
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Estado do Paraná CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INSTRUÇÃO NORMATIVA CG Nº 001 DE 02 de junho de 2014 Institui o Plano de atividades de Auditoria Interna no ano de 2014 e dá outras providências. O CONTROLADOR GERAL DO MUNICPIO DE MATINHOS, no uso de
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 8478/2006-0 Ano Orçamento: 2005 UF: AP Nome do PT: Recuperação do Porto de Santana no Estado
Leia maisPROJETO AÇÃO SOLIDÁRIA 2015
PROJETO AÇÃO SOLIDÁRIA 2015 AÇÃO SOLIDÁRIA CA DIRIGENTES 2015 1. Introdução O projeto Ação Solidária CA Dirigentes 2015, visa atuar junto à comunidade de Bateias, Campo Largo/PR, oferecendo uma atividade
Leia maisTERMO DE PARCERIA (Art. 9º da Lei nº 9.790, de 23.3.99, e Art. 8º do Decreto nº 3.100, de 30.6.99)
TERMO DE PARCERIA (Art. 9º da Lei nº 9.790, de 23.3.99, e Art. 8º do Decreto nº 3.100, de 30.6.99) TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A (UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIO), ATRAVÉS DO (ÓRGÃO/ENTIDADE ESTATAL),
Leia maisDispõe sobre a redução do valor global das gratificações de encargos especiais nos casos em que menciona e dá outras providências.
DECRETO Nº 25.826, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999. Publicado no D.O. nº 237, de 15 Dez 99, Pág, 04 e 05 e 06 e Transcrito no Boletim da SEDEC nº 179, de 15 Dez 99. Dispõe sobre a redução do valor global das
Leia maisTRILHA DE CAPACITAÇÃO CONTRATOS E MEDIÇÕES
Objetivo: introdução à gestão de contratos e medições, visão geral do SMO e suas principais funcionalidades. não há. TRILHA I (Básico) TRILHA II (Intermediário) TRILHA III (Avançado) Objetivo: adquirir
Leia maisCONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU-REGIONAL/MT MATRIZ DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS EM GERAL E TERCEIRIZADOS
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU-REGIONAL/MT MATRIZ DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS EM GERAL E TERCEIRIZADOS 1. GERAL - O contrato contém todas as cláusulas essenciais e necessárias, define com precisão
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 01/2015 DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO Define diretrizes e procedimentos relativos a gestão de recursos financeiros captados ou administrados pela Fundação de Apoio
Leia maisExecução Financeira: Contratos e Transferência de Recursos
Execução Financeira: Contratos e Transferência de Recursos Grupo de informações relativo à execução financeira de cada empreendimento. No Transparência Copa 2014, se entende por execução financeira contratos
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 8657/2007-0 Ano Orçamento: 2007 UF: PI Nome do PT: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM RANGEL REDENÇÃO DO
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 13321/2006-3 Ano Orçamento: 2006 UF: RJ Nome do PT: Ampliação da Malha de Gasodutos na Região
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 8968/2007-0 Ano Orçamento: 2007 UF: RJ Nome do PT: Substituição de Grupo de Geradores de Vapor
Leia maisANEXO IV INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO IV INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL A orientação padrão para a elaboração da PROPOSTA DE TARIFA REFERENCIAL DE ÁGUA (TRA) e TARIFA REFERENCIAL DE ESGOTO objetiva propiciar a Comissão:
Leia maisNORMA DE PROCEDIMENTOS. Locação de imóveis
Pág.: 1/6 1 Objetivo Esta Norma estabelece os procedimentos referentes à celebração, renovação e rescisão dos contratos de locação de imóveis efetuados pela COPASA MG, exclusivamente para o exercício de
Leia maisReavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.
Avaliação e Mensuração de Bens Patrimoniais em Entidades do Setor Público 1. DEFINIÇÕES Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior
Leia maisCERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 001/2010
CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 001/2010 UNIDADES: Senado Federal Fundo Especial do Senado Federal - FUNSEN EXERCÍCIO: 2009 Examinamos os atos de gestão dos responsáveis relacionados às fls. 95 a 97 deste
Leia mais4. Padrão Mínimo de Qualidade dos Sistemas Integrados de Administração Financeira e Controle
4. Padrão Mínimo de Qualidade dos Sistemas Integrados de Administração Financeira e Controle Luís Eduardo Vieira Superintendência de Gestão Técnica SGT Financeira e Controle. Introdução A transparência
Leia maisDIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Atualizado em 22/10/2015 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS São contratos celebrados pela Administração Pública sob regime de direito público com particulares ou
Leia mais- Geração de Relatórios. - Geração de Gráficos. - Geração de Consultas
- Geração de Consultas - Geração de Relatórios - Geração de Gráficos Para sua Prefeitura atender as Leis 4.320/1964, LC 101/2000 (LRF) e LC 131/2009 (Transparência Pública), a LOGUS está colocando à disposição
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 10698/2005-3 Ano Orçamento: 2004 UF: RS Nome do PT:
Leia mais1 de 5 03/12/2012 14:32
1 de 5 03/12/2012 14:32 Este documento foi gerado em 29/11/2012 às 18h:32min. DECRETO Nº 49.377, DE 16 DE JULHO DE 2012. Institui o Programa de Gestão do Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul - Otimizar,
Leia maisE S P E C I F I C A Ç Õ E S
E S P E C I F I C A Ç Õ E S 1) DO OBJETO: É objeto da presente licitação, a contratação de empresa para Prestação de Serviço de Auditoria externa (independente), compreendendo: 1.1 Auditoria dos registros
Leia maisGESTÃO DE PROJETOS SICONV APRENDIZADO QUE GERA RESULTADOS
GESTÃO DE PROJETOS SICONV APRENDIZADO QUE GERA RESULTADOS ABORDAGEM Conceitos relacionados ao tema; Legislação aplicável à execução; Modelo de gestão e processo adotado pela Fundep. O que é o SICONV? CONCEITOS
Leia maisCOMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 08/2011
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Edifício Gerais - Bairro Serra Verde CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 08/2011
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA N 007, DE 22 JUNHO DE 2007.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N 007, DE 22 JUNHO DE 2007. Recomenda a observação da norma constante no Anexo I. O Sistema de Controle Interno do Município de Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais,
Leia maisPORTARIA Nº 488, DE 22 DE MAIO DE 2012
PORTARIA Nº 488, DE 22 DE MAIO DE 2012 Business Online Comunicação de Dados Disciplina a distribuição da competência para licitação e contratação entre a Administração Central e as respectivas Superintendências
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 13101/2007-8 Ano Orçamento: 2007 UF: SP Nome do PT: OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO
Leia maisO PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
LEI N o 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2004/2007. Lei: O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Art.
Leia maisCONTRATO Nº 104/2014
CONTRATO Nº 104/2014 TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA/RS E A EMPRESA POLYTEK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. O MUNICÍPIO DE SANTANA
Leia maisEventos Anulação e Retificação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO Portal dos Convênios SICONV Eventos Anulação e Retificação
Leia maisPROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL EDITAL Nº 1/2008 (BRA/03/032)
PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL EDITAL Nº 1/2008 (BRA/03/032) SELECIONA PROFISSIONAL, COM O SEGUINTE PERFIL: CONSULTOR (Consultor por Produto - Serviços Não Continuados) Consultor Especialista em Projetos
Leia maisRIO GRANDE DO SUL CONTROLE INTERNO
1/15 A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno do Município, considerando: - O volume de recursos recebidos pelo Município a título de repasse de outros entes da Federação via Convênio ou Contrato
Leia maisE&L Contabilidade Pública Eletrônica
E&L Contabilidade Pública Eletrônica Instruções para envio da prestação mensal do CIDADESWEB. Está disponível no menu Utilitários, uma opção de Implantação do CIDADESWEB. Neste utilitário estão os 9 passos
Leia maisDiferenças entre adaptação e migração nos planos privados de assistência à saúde
Diferenças entre adaptação e migração nos planos privados de assistência à saúde ADAPTAÇÃO MIGRAÇÃO Conceito É a alteração (aditamento) do contrato antigo, assinado antes de janeiro de 1999, para adequá-lo
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
1 PROJETO Nº 013/2014 Solicitação: MEMORIAL DESCRITIVO Tipo da Obra: PINTURA MURETA, POSTES, BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL E TROCA PISO SALAS DE AULA Reforma: local indicado em planta Local: EMEI CRIANÇA
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: MG Nome do programa de trabalho: Adequação de Contornos Rodoviários no Corredor
Leia maisPORTARIA CAU/SP Nº 063, DE 31 DE AGOSTO DE 2015.
PORTARIA CAU/SP Nº 063, DE 31 DE AGOSTO DE 2015. Aprova a Instrução Normativa nº 06, de 31 de agosto de 2015, que regulamenta os trâmites administrativos dos Contratos no âmbito do Conselho de Arquitetura
Leia maisCAPITULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI
CAPITULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI SECAO 020300 - MACROFUNÇÕES ASSUNTO 020327 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. 1 - REFERÊNCIAS 1.1 - RESPONSABILIDADE
Leia maisNORMAS PARA SOLICITAÇÃO, USO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FUNDECITRUS
1 NORMAS PARA SOLICITAÇÃO, USO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FUNDECITRUS Todas as normas devem ser lidas atentamente antes da submissão da proposta de pesquisa, bem como antes da realização
Leia maisINSTRUÇÃO INTERNA DE PROCEDIMENTOS IIP Nº 005, de 24 de agosto de 2011 (*)
INSTRUÇÃO INTERNA DE PROCEDIMENTOS IIP Nº 005, de 24 de agosto de 2011 (*) Disciplina no âmbito do IFPR as Orientações acerca da Execução Orçamentária e Financeira, relativas à Concessão de Suprimentos
Leia maisRelatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator
Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6638/2005-9
Leia maisABERTURA DE PROJETOS PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE PROJETO. Normas e Procedimentos NP04
PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE PROJETO Normas e Procedimentos NP04 I - INSTRODUÇÃO A FUSP na qualidade de Entidade de Apoio quanto à gestão administrativa-financeira dos recursos destinados aos projetos
Leia maisNORMATIZAÇÃO DE ESTÁGIO PARA OS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES DO IFSULDEMINAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS NORMATIZAÇÃO DE ESTÁGIO PARA OS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES
Leia maisVALEC NORMA. Assunto: NORMA INTERNA PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO 1. OBJETIVO 2. AMPLITUDE 3. PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
1. OBJETIVO 2. AMPLITUDE 3. PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 4. ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS 5. EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 6. EMISSÃO DE TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS 7. ENCERRAMENTO DE CONTRATOS
Leia maisRoteiro de orientações para uso do Contas Online
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE Roteiro para registro de Prestação de Contas PNAE/2013 no SiGPC Contas Online Atualização: Agosto de 2013 Roteiro de orientações para uso do Contas Online
Leia maisRegulamento dos Cursos da Diretoria de Educação Continuada
Regulamento dos Cursos da Diretoria de Educação Continuada Art. 1º Os Cursos ofertados pela Diretoria de Educação Continuada da Universidade Nove de Julho UNINOVE regem-se pela legislação vigente, pelo
Leia maisRELAÇÕES ENTRE O IFRS E AS FUNDAÇÕES DE APOIO AUTORIZADAS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E PELO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI)
RELAÇÕES ENTRE O IFRS E AS FUNDAÇÕES DE APOIO AUTORIZADAS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E PELO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI) Dispõe sobre as normas que regulamentam as relações
Leia maisDIRETORIA DE GESTÃO DG DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DGA TERMO DE REFERÊNCIA OBJETO
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010/2014 OBJETO Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de instalação e fornecimento de vidros temperados incolor em imóveis da Eletrobrás Distribuição Rondônia,
Leia maisPROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DE MATERIAIS DE FORNECEDORES NA COPASA
PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DE MATERIAIS DE FORNECEDORES NA COPASA 1 Solicitação de Abertura do Processo de Homologação 1.1 Os fornecedores interessados em ter seus materiais
Leia maisMovimentação Externa Temporária - Disposição
Movimentação Externa Temporária - Disposição Conceito É uma modalidade de movimentação externa transitória entre órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
Leia maisRADIODIFUSÃO EDUCATIVA ORIENTAÇÕES PARA NOVAS OUTORGAS DE RÁDIO E TV
RADIODIFUSÃO EDUCATIVA ORIENTAÇÕES PARA NOVAS OUTORGAS DE RÁDIO E TV 1. O QUE É A RADIODIFUSÃO EDUCATIVA? É o serviço de radiodifusão, tanto em frequência modulada (FM) quanto de sons e imagens (TV), que
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SISTEMA DE BIBLIOTECAS PROCEDIMENTOS PARA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NA UFPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SISTEMA DE BIBLIOTECAS PROCEDIMENTOS PARA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NA UFPR Para a compra de materiais bibliográficos, primeiramente o solicitante deve possuir o recurso
Leia maisRELATÓRIO APRESENTADO
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA 2004-2007 (Projeto de Lei nº 41/2005-CN) RELATÓRIO APRESENTADO SUBSTITUTIVO TEXTO DA LEI
Leia maisFluxo do Processo de Convênio, Acordo, Protocolo de Intenções
Fluxo do Processo de Convênio, Acordo, Protocolo de Intenções 1º Passo: A unidade interessada em celebrar o Convênio (ou Acordo ou Protocolo de Intenções) deverá formalizar solicitação abrindo processo,
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/10 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: CREDITAR CONVÊNIO DE RECEITA 250/252 ELABORADO EM: 21/08/2014
Leia maisSiMec Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SiMec Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação O SiMec é uma ferramenta gerencial cuja função é instrumentalizar o processo de planejamento, auxiliar as equipes executoras de Programas
Leia maisNOR - PRO - 506 BAIXA DE BENS MÓVEIS EM DECORRÊNCIA DE EXTRAVIO OU DANO ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1. OBJETIVO 1.1. Estabelecer normas e procedimentos para a baixa de bens móveis do patrimônio de um ente deste Município, em decorrência de extravio ou dano. 2. AMPLITUDE 2.1. No âmbito da Administração
Leia maisINSTRUMENTO CONTRATUAL N. 0103/2013.
INSTRUMENTO CONTRATUAL N. 0103/2013. CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 0103/2013. O, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua Rui Barbosa, 347, inscrito no CNPJ/MF Sob o N. 82.854.670/0001-30,
Leia maisEDITAL N.º01/2015 1. APRESENTAÇÃO
EDITAL N.º01/2015 O Conselho Municipal do Idoso CMI, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal N.º 3.548 de 24 de março de 2009, torna público que está disponibilizando recursos oriundos
Leia maisAv. Presidente Vargas, 1261 CEP: 20071-004 - Centro - Rio de Janeiro Tel: +55 (21) 2532-2661
TERMO DE REFERÊNCIA OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS VERDES/ECOTELHADO, JARDINS E CANTEIROS NA BIBLIOTECA PARQUE ESTADUAL RJ. JUSTIFICATIVA A Biblioteca
Leia maisRDC 2013/11190 (9600), RDC 2013/11192 (9600), RDC 2013/11193 (9600) e RDC 2013/11194 (9600). Respostas aos questionamentos 1 a 16
RDC 2013/11190 (9600), RDC 2013/11192 (9600), RDC 2013/11193 (9600) e RDC 2013/11194 (9600). Respostas aos questionamentos 1 a 16 Questionamento 1: Com relação ao edital do RDC 2013/11190 (9600) é de Questionamento
Leia mais