PRIORIZAÇÃO DE CONSTRUTORAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPRESAS PÚBLICAS COM O APOIO DO MÉTODO PROMETHEÉ II
|
|
- Arthur Gameiro Rosa
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PRIORIZAÇÃO DE CONSTRUTORAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPRESAS PÚBLICAS COM O APOIO DO MÉTODO PROMETHEÉ II Jose Iranildo Barbosa Sales da Silva (UFPE ) iranildo.sales@gmail.com Danielle Costa Morais (UFPE ) daniellemorais@yahoo.com.br Toda organização necessita de um planejamento correto na execução suas atividades, pois é sabido, que a falta do mesmo pode ocasionar retrabalhos e aumento dos custos estipulados. Devido a isso, a seleção de fornecedores deve ser o mais criteriosa possível. Nas instituições públicas não é diferente, as mesmas tem como finalidade principal, a prestação de serviços públicos de qualidade para a sociedade e equívocos na contratação de fornecedores podem causas danos irreversíveis para a instituição e, por consequência, para a sociedade. Devido a esses fatores, e respeitando a legislação vigente, foi desenvolvida uma análise das principais construtoras que prestam serviço a uma das autarquias da união a partir da utilização do método multicritério PROMETHEE II visando encontrar a que mais se adequa as necessidades da instituição. Foi feito um panorama do histórico de relacionamento das mesmas com o órgão e das propostas encaminhadas, buscando avaliar qual seria a melhor opção para a prestação desse tipo de serviço. Palavras-chaves: Planejamento, priorização, promethee
2 1. Introdução Com o advento da globalização e o aumento do nível de exigência dos clientes, as organizações tem se deparado com cada vez mais dificuldades para se manter competitivas no mercado. A sobrevivência das mesmas depende, prioritariamente, de um bom planejamento de aquisição de seus recursos e execução de suas atividades. A escolha equivocada de fornecedores pode gerar sérios danos para a organização, por isso, os mecanismos para seleção dos mesmos estão se tornando cada vez mais exigentes. O setor público passa pelas mesmas dificuldades, com a responsabilidade de prestar serviços de qualidade à sociedade, necessita selecionar os melhores prestadores de serviços para a execução das atividades na instituição, pois equívocos na escolha geram danos que são repassados para a população. O assunto de avaliação e seleção de fornecedores tem sido uma área de pesquisa ativa há várias décadas. Várias metodologias relacionadas à seleção de fornecedores têm sido desenvolvidas nos últimos anos, o que mostra a importância do tema (CHEUNG et al., 2002; ZAVADSKAS & VILUTIENÉ, 2006 & PESÄMAA et al., 2008). No setor público federal o processo de contratação de prestadores de serviço passa pelo crivo das exigências legais da lei de licitações e contratos (Lei 8.666/93) que estabelece regras para garantir princípios constitucionais. Essa legislação permite a elaboração de três tipos de licitação: menor preço, preço e técnica e melhor técnica, mas o que se verifica é a utilização do primeiro tipo devido a restrições impostas pela lei. A prática de seleção baseada no menor preço tem sido bastante criticada ultimamente, porque envolve alto risco ao cliente, sendo responsável, por exemplo, por atrasos na conclusão de projetos, baixa qualidade, perdas financeiras, etc. (TOPCU, 2004). Quando utilizados, os tipos preço e técnica e melhor técnica podem incorporar aspectos que possibilitem uma decisão mais adequada para a instituição. Nesses dois tipos de licitação podem ser incorporadas metodologias que podem auxiliar na escolha da melhor alternativa. 2
3 Com a utilização da abordagem multicritério para seleção desses fornecedores, outros critérios de igual ou maior importância que o preço poderiam ser inseridos. Topcu (2004) afirma que usar uma abordagem multicritério para avaliação de fornecedores considerando aspectos econômicos e tecnológicos, padrões de qualidade, desempenhos anteriores e outras características tangíveis e intangíveis podem ajudar a resolver esse problema. Portanto, o objetivo desse artigo é ordenar construtoras para executar serviços para instituições públicas de âmbito federal, alicerçado na utilização do método multicritério PROMETHEE II, em consequência, fazer uma crítica à legislação de licitações pertinente a partir da demonstração da importância da utilização dos tipos de licitação melhor técnica e preço e técnica para a seleção dos fornecedores e/ou prestadores de serviços. O presente artigo será estruturado da seguinte forma: na seção 2 serão abordados a legislação de licitação e contratos (Lei 8.666/93) e os tipos de licitação, incluindo seu processo de análise de fornecedores e/ou prestadores de serviços; na seção 3 será apresentado o método multicritério PROMETHEE; na seção 4 será introduzido e caracterizado o problema proposto; sendo apresentados os resultados das análises para menor preço e preço é técnica (sendo o segundo alicerçado pelo método PROMETHEE II) e na seção 5 serão atribuídas às conclusões para esse estudo. 2. Procedimento para avaliação e seleção de fornecedores no serviço público federal As normas gerais sobre licitações e contratos da Administração Pública Federal estão estabelecidas na lei de 21 de junho de 1993, a mesma determina as diretrizes e os procedimentos para a elaboração de contratos de prestadores de serviços e fornecedores com órgãos vinculados à união. De acordo com a lei 8.666/93 no seu art. 3 a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 3
4 Sendo assim, a principal motivação para a existência da lei de licitações é a promoção da igualdade entre os concorrentes a prestação de serviços nos órgão ou autarquias publicas federais, com o intuito de prevenir favorecimentos ilegais. A legislação de licitações também admite no art que excepcionalmente, os tipos de licitação previstos no artigo poderão ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório". Nesse sentido, os tipos de técnica e preço e técnica podem, de forma excepcional, ser utilizados pela administração pública, mas restritos ao objeto que deve ser de grande vulto dependente de tecnologia sofisticada. Analisando essa ultima hipótese, é possível a aquisição de bens e serviços que não predominantemente intelectuais e de informática, mediante critérios de técnica e preço e técnica. Contudo, o art. 6, inciso V, da Lei n 8.666/93 define o que é contratação de grande vulto, como sendo aquela cujo valor estimado é superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 da Lei n 8.666/93. Como atualmente, este limite está em R$ ,00, o objeto de grande vulto será aquele cujo valor estimado seja superior a R$ ,00. Isso traz uma grande limitação às atividades de contratação de serviços da administração pública. 3. Método Promethee de apoio à decisão multicritério 4
5 Segundo Almeida et. al. (2013), um problema de decisão multicritério consiste numa situação, em que há pelo menos duas alternativas de ação para se escolher, e essa escolha é conduzida pelo desejo de se atender a múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes entre si. Uma classificação importante na literatura para os métodos multicritério de apoio a decisão, considera três tipos principais de métodos: métodos de critério único de síntese, métodos de sobreclassificação e métodos interativos. (ROY, 1996; VINCKE, 1992). A partir da definição acima, é possível fazer a correlação entre os problemas que envolvem a avaliação e seleção de fornecedores e prestadores de serviço com os métodos multicritério de apoio a decisão. Segundo Watt et. al. (2009), a seleção e avaliação de fornecedor é uma difícil e desafiadora tarefa que envolve muitas incertezas. É um típico problema de decisão multicritério que vem se tornando cada vez mais complexo, pois requer que os indivíduos façam julgamentos e trade-offs entre objetivos conflitantes e recursos limitados. Dentre os métodos multicritério pode-se perceber uma divisão, principalmente entre os métodos de critério único de síntese (compensatórios), representados pelos métodos com âmbito determinístico AHP, SMART, SMARTER, MACBETH, etc. e de cunho probabilístico (MAUT Teoria da Utilidade Multiatributo); e os métodos de sobreclassificação (não compensatórios), representados pelas famílias ELECTRE e PROMETHEÉ (ALMEIDA, 2013). Para o problema proposto serão utilizados os métodos de sobreclassificação para agregação das preferências do decisor, mais especificamente o método PROMETHEÉ. Os métodos da família PROMETHÉE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) se baseiam em duas fases: (1) construção da relação de sobreclassificação das alternativas a luz dos critérios, agregando as informações das alternativas, e exploração da relação de sobreclassificação. Esse método tem sido aplicado em diversos campos e um grande número de pesquisadores tem o utilizado para problemas de tomada de decisão. Destaca-se por buscar envolver conceitos e parâmetros, os quais têm alguma interpretação física ou econômica, 5
6 facilmente entendida pelo decisor. Nesse método, o decisor deve estabelecer para cada critério um peso (w k ) que aumenta com a importância do critério. Na fase de construção da relação de sobreclassificação o analista vai obter todos os respectivos pesos associados aos critérios junto ao decisor e vai estabelecer a matriz de avaliação das alternativas a luz dos critérios com cada um sendo ponderado devido de acordo com seu grau de importância. Após isso, o analista utilizará o conceito das seis formas básicas para a função F k (a,b). Nesse caso, o decisor irá representar suas preferências usando a forma mais adequada para cada critério. Segundo Almeida, et.al. (2013) o PROMETHEE possui seis formas básicas para a função F k (a,b). Nessas formas, o decisor apresenta suas preferências sem a necessidade de usar a mesma forma básica para todas. Essas formas são descritas no quadro abaixo: Figura 1 - Critérios gerais 6
7 Fonte: Adaptado de Almeida (2013) Com isso, são estabelecidas as funções diferença entre as alternativas para cada critério, utilizando um ou mais de um dos seis critérios listados acima, para a problemática abordada nesse artigo é utilizado o 1 critério ou usual, onde não há parâmetro a ser definido. Nesse critério, é verificado qual alternativa que sobreclassifica no determinado critério, atribuindo valores 1 (para a alternativa que sobreclassifica) e 0 para a alternativa que é sobreclassificada para um dado critério. Os critérios restantes possuem outros mecanismos de determinação da relação de sobreclassificação que não serão abordados nesse artigo. A partir da intensidade de preferência estabelecida, calcula-se o índice de preferência multicritério (grau de sobreclassificação) para todos os pares de alternativas da seguinte forma (BRANS & VINCKE, 1985): 7
8 Onde: Após essa etapa vem à exploração da relação de sobreclassificação para apoio a decisão. Nessa fase, dois indicadores são utilizados, conforme definido abaixo: - Fluxo de Sobreclassificação de saída ou fluxo positivo: representa a intensidade de preferência de a, sobre todas as alternativas de b no conjunto A. Quanto maior for melhor é a alternativa. - Fluxo de Sobreclassificação de entrada ou fluxo negativo: representa a intensidade de preferência de todas as alternativas de b (no conjunto A) sobre a alternativa a. Quanto menor for melhor é a alternativa. Com os dois fluxos construídos, uma ordenação pode ser estabelecida entre as alternativas. No PROMETHEE II é estabelecida um pré-ordem completa a partir do fluxo líquido, sendo a diferença entre o fluxo positivo e o negativo, que é descrito abaixo: 4. Apresentação e caracterização do Problema Historicamente, uma das autarquias controladas pela união vem tendo prejuízos por contratos com empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de insumos que não seguem 8
9 geralmente o que foi estipulado no edital de convocação e em todo o procedimento de licitação. Obras são paralisadas por problemas técnicos e/ou operacionais dessas empresas o que causa aumento dos gastos estipulados e/ou majoração do preço total acordado no edital. Mesmo com as punições estabelecidas no contrato de prestação de serviços, a autarquia continua sofrendo com esses equívocos contratuais e, por consequência quem paga é a sociedade atendida por esse respectivo ente da administração pública. O processo de licitação atual da instituição não prevê outra forma de avaliação que não seja menor preço entre as alternativas, até, porque, a própria legislação proíbe essa prática, alegando possíveis favorecimentos no estabelecimento de critérios qualitativos de seleção. Esse engessamento faz com que empresas que possuem históricos de relacionamento ruins com a universidade continuem a ganhar os processos licitatórios e, mais uma vez onerar a instituição e as pessoas que se utilizam dos recursos dela. A partir de análise elaborada nessa instituição foi notória a pouca capacidade da mesma de responder a esses problemas contínuos, limitando sua atuação a advertências e multas pontuais, o que, necessariamente, não diminui o estimulo de certas empresas de trabalharem com a administração pública. Nesse sentido, foi elaborada uma proposta de avaliação criteriosa dessas organizações utilizando com alicerce o método multicritério PROMETHEE, e, quando comparado com o processo de avaliação utilizado pela empresa, averiguou-se se houve alterações na ordenação dessas alternativas quando outros critérios passaram a ser valorados. Vale salientar que os dados listados a seguir são realísticos devido a pouca informação obtida junto à instituição. A experiência obtida a partir do relacionamento com essas organizações foi determinante para os valores utilizados. 4.1 Alternativas As alternativas para prestação do próximo serviço da instituição são construtoras que trabalham em obras de pequeno e médio porte, tendo histórico de relacionamento com o próprio órgão. 9
10 Foram elencadas três construtoras que mostraram interesse pela construção da nova instalação, cada uma apresentou suas propostas, onde constavam o prazo de entrega da obra e o valor cobrado pelo serviço. 4.2 Critérios A escolha dos critérios levou em consideração dois pontos importantes para a seleção de um fornecedor ou prestador de serviços. Nessa nova avaliação foram utilizados critérios que analisavam os históricos de relacionamento das empresas em conjunto com os critérios já presentes nas propostas e já analisados com frequência pela instituição. Esses critérios foram divididos em dois grupos como mostra a tabela abaixo. Razão de efetividade (C1) Tabela 1 Divisão de critérios Credibilidade Histórico de relacionamento Taxa de Taxa de prorrogação resposta (C2) (C3) (C4) Majoração do preço determinado Proposta do serviço Preço Prazo de entrega (C5) (C6) Os critérios de histórico de relacionamento foram estabelecidos com base em razões de incidência de não-conformidades das empresas com a instituição e são descritos a seguir: 1 Critério: Razão de efetividade Esse critério consiste na apuração da relação de advertências recebidas pela empresa, que não comportam as advertências referentes a aumento de prazo e de custo, causadas pela mesma no exercício de suas atividades com a instituição. Ex.: Não conformidade de mão-de-obra (falta de pagamento das contribuições aos funcionários da empresa, acarretando paralisação para correção das obrigações trabalhistas). A tabela abaixo mostra os dados obtidos para esse critério: Tabela 2 Razão de efetividade das alternativas 10
11 2 Critério: Taxa de prorrogação Nesse critério foram avaliadas as não-conformidades pertinentes a atrasos nas obras, contrariando o que estava estipulado no edital, vale salientar que esses atrasos foram causados por erros da empresa e não da instituição. A tabela abaixo mostra os dados (em anos) obtidos para esse critério: Tabela 3 Taxa de prorrogação das alternativas 3 Critério: Taxa de resposta Nesse critério foram avaliados os tempos de respostas das empresas às solicitações da instituição. A tabela abaixo mostra os dados (em semanas) obtidos para esse critério: Tabela 4 Taxa de resposta das alternativas 4 Critério: Majoração do preço estabelecido Nesse critério foi avaliado, dentre os editais que as alternativas participarão a incremento médio de valor para os serviços executados com a instituição. A tabela abaixo mostra os dados (em reais) obtidos para esse critério: Tabela 5 Majoração de preço médio das alternativas 11
12 Os dois próximos critérios são referentes às propostas que as instituições encaminharam para a instituição para a prestação de um próximo serviço determinado que ambas irão participar, esse serviço serviu de parâmetro para o estabelecimento dos últimos critérios. Os dois últimos critérios são o preço e o prazo de entrega estabelecido pelas alternativas na proposta de serviço entregue a instituição. Para a alternativa 1, o preço global do serviço foi orçado em R$ ,70, para a alternativa 2 em R$ ,30 e para a alternativa 3 em R$ ,35. No âmbito do prazo de entrega, a alternativa 1 determinou um prazo de 2,75 ano, a alternativa 2 de 2,5 ano e a alternativa 3 de 3 anos. Cada critério recebeu uma ponderação para demostrar o grau de importância de cada um para a instituição. Segue tabela abaixo com os pesos e normalização dos pesos para os critérios. Tabela 6 Normalização dos pesos das alternativas 4.3 Matriz de Avaliação Além disso, todos os dados foram colocados numa tabela de avaliação para finalização da construção de relação de sobreclassificação. Segue abaixo a tabela com a matriz de avaliação. Tabela 7 Matriz de avaliação das alternativas 12
13 4.4 Resultados Com o grau de sobreclassificação entre as alternativas é iniciada a exploração da relação de sobreclassificação e são introduzidos os fluxos positivo, negativo e líquido para determinar a ordenação das alternativas. Com isso foi feito a ordenação das alternativas com base no método PROMETHEE II foi estabelecido qual é a melhor opção para a instituição. O grau de sobreclassificação das alternativas é mostrado na próxima tabela. Tabela 8 Grau de sobreclassificação entre as alternativas 4.5. Análise GAIA Segundo Alencar e Almeida (2010), o método GAIA provê informações gráficas sobre os aspectos conflitantes dos critérios e sobre o impacto dos pesos na decisão final, enriquecendo a visão do decisor sobre o problema. Figura 2 Análise gaia das alternativas 13
14 A partir da análise do gráfico é perceptível o impacto de cada peso na decisão final, o critério razão de efetividade apresentou um impacto maior que os outros critérios demonstrando a importância do mesmo no processo de decisão da instituição para a escolha da melhor alternativa. É perceptível também, que os critérios majoração do preço total e suporte e manutenção são conflitantes entre si no que diz respeito às preferencias Análise da utilização dos tipos de licitação preço e técnica e menor preço A partir do exposto acima é perceptível a diferença entre os resultados da utilização dos tipos de licitação preço e técnica e menor preço. Com a utilização do tipo menor preço, o que hoje é utilizado pela instituição devido às exigências da legislação, a melhor alternativa é a A1, pois apresenta o menor valor para o serviço a ser utilizado e o segundo maior prazo de garantia para os serviços. Quando são averiguados, os critérios que estão referidos ao histórico de relacionamento com a instituição, a alternativa A1 não apresenta critérios onde a mesma supera as demais alternativas, deixando claro que no âmbito de credibilidade com a instituição ela não é a resposta mais vantajosa. Nesse sentido as alternativas A2 e A3 apresentam melhores desempenhos para o âmbito de credibilidade alternadamente. A análise do histórico de relacionamento deixa claro 14
15 que a empresa que apresenta o menor preço não possui um bom relacionamento com a universidade quando comparada com as demais alternativas. Sendo assim, o tipo de licitação preço-técnica seria a mais adequada para avaliar histórico da prestação de serviços das empresas junto à instituição, evitando possíveis equívocos quando utilizado somente o critério menor preço Análise de Sensibilidade Para verificar a sensibilidade do modelo foram variados em 20% os pesos dos critérios razão de efetividade (tornando-se para 6,0) e preço (tornando-se 2,4). Com essas variações foram obtidos novos fluxos de sobreclassificação, mas não houve alteração a ordenação entre as alternativas não foi alterada. Tabela 9 Ranking das alternativas (majoração de 20% para C1 e C5) Também foram variadas negativamente em 20% os mesmos critérios e percebeu-se que há uma tendência de muitas na ordenação entre a alternativa 2 e a alternativa 3, mas que nesse percentual de variação não houve variação da ordem estabelecida a principio. Tabela 10 Ranking das alternativas (diminuição de 20% para C1 e C5) 5. Conclusões Após a demonstração e análise dos resultados para as alternativas a prestação de serviços para a instituição, fica claro a modificação do ordenamento das mesmas quando se introduzem aspectos qualitativos no processo decisório. A legislação de licitação, atualmente, não prevê que prestações de serviços para instituições públicas possam ser trabalhadas com outros critérios que são sejam os incluídos no tipo de licitação menor preço. 15
16 Isso faz com que haja um engessamento no processo de avaliação e seleção dessas alternativas, prejudicando o mecanismo de análise da melhor escolha e ocasionando prejuízos notórios observados diariamente. Aumentos dos custos ou dos prazos estabelecidos para obras é um problema que se tornou rotineiro em todo o país, gerando diversos transtornos para a sociedade que necessita dos recursos dessas instituições públicas. Há limitação do tipo de licitação preço e técnica a valores exorbitantes, elimina a possibilidade de averiguação de aspectos qualitativos para outros serviços que, mesmo não tendo o mesmo valor, possuem crucial importância para as instituições e, por consequência para a sociedade. A utilização dos métodos multicritério da família PROMETHEÉ possibilitou a introdução de critérios qualitativos para seleção e análise de fornecedores para a referida instituição, modificando o ordenamento inicial obtido quando analisado somente o critério preço, incorporando o aspecto credibilidade no processo decisório mostrando que nem sempre a proposta que apresenta menor preço é a proposta que possui melhores respostas dos serviços prestados junto a instituição. Portanto, é necessária uma análise na lei de licitações de modo a discutir se os critérios estabelecidos atualmente são os que trazem maiores ganhos para as instituições públicas e consequentemente para a sociedade. REFERÊNCIAS ALENCAR, L. H.; ALMEIDA, A. T. (2010) A model for selecting project team members using multicriteria group decision making, Pesquisa Operacional, 30(1), p ALMEIDA, A.T. Processo de decisão nas organizações. Recife: Editora Atlas, 2013 ALMEIDA, Adiel T.; COSTA, Ana Paula C. S. Aplicações com métodos multicritério de apoio à decisão. Recife: Editora Universitária da UFPE, BRANS, J.P. Ethics and decision. European journal of operational research, v.136, p ,2002. BRASIL. Decreto - Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e Leis nº 8883 de 8 de junho de 1994 e 9648 de 27 de maio de Ministério da Administração e Reforma do Estado. Brasília, DF PESÄMAA, O.; ERIKSSON, P.E. & HAIR, J.F. Validating a model of cooperative procurement in the construction industry. International Journal of Project Management. doi: /j.ijproman TOPCU, Y.I. A decision model proposal for construction contractor selection in Turkey. Building and Environment. Vol. 39, n.4, p , VINCKE, P. Multicriteria decision-aind. Bruxelles: Wiley, WATT, D.J.; KAYIS, B. & WILLEY, K. Identifying key factors in the evaluation of tenders for projects and services. International Journal of Project Management. Vol. 27, n.3, p , ZAVADSKAS, E.K.; VILUTIENÉ, T. A multiple criteria evaluation of multi-family apartment block s maintenance contractors: I Model for maintenance contractor evaluation and the determination of its selection criteria. Building and Environment. Vol. 41, n.5 p ,
17 17
DIREITO ADMINISTRATIVO LEI 8.666/93. Prof. Luís Gustavo. Fanpage: Luís Gustavo Bezerra de Menezes
DIREITO ADMINISTRATIVO LEI 8.666/93 Prof. Luís Gustavo Fanpage: Luís Gustavo Bezerra de Menezes Periscope: @ProfLuisGustavo Licitações Públicas Conceitos Introdutórios & Princípios da Licitação 1) Previsão
Leia maisPolíticas Públicas - Compras Governamentais e Incentivos a Inovação
Políticas Públicas - Compras Governamentais e Incentivos a Inovação Apresentação na ABINEE TEC 2011, São Paulo, 31 de março de 2011 ABDI ABDI A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial foi instituída
Leia maisMODELO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES COM APOIO DO MÉTODO MULTICRITÉRIO PROMETHEE I
XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. MODELO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES COM APOIO DO MÉTODO MULTICRITÉRIO PROMETHEE I Tatiana Asfora Frej (UFPE) tatyasfora@hotmail.com Joana Coelho Viana (UFPE)
Leia maisPARECER JURÍDICO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 003/2018 PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
PARECER JURÍDICO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 003/2018 PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL.. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS,
Leia maisA LEI Nº INSTITUIU O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ALTEROU A LEI DE LICITAÇ
* Drª Helena Zoia As agências de propaganda, devido à determinação da Lei nº 13.146/15, que criou o Estatuto das Pessoas Deficientes, e contém determinações que alteram a Lei das Licitações (Lei n.º 8.666/93),
Leia maisNOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01
CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 PROCESSO N.º 72/2019 NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 OBJETO: Contratação de SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA prestados por intermédio de Agência de Publicidade e Propaganda. A
Leia maisDispensa de Licitação 013/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Rua Marquês do Herval, 150, 7º andar Santo Antônio Recife-PE Dispensa de Licitação 013/16 PROCESSO N 19/2016 OBJETIVO: Aquisição de cartuchos de toner s para impressora
Leia maisExmo. Sr. Conselheiro Relator,
PARECER Nº. : 021/CT/2008-1 - Exmo. Sr. Conselheiro Relator, Tratam os autos de consulta formulada pelo Sr. Prefeito Municipal em exercício, Sr. Manoel Machado, mediante a qual solicita deste Tribunal
Leia maisPrefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 1 Segunda-feira Ano X Nº 1237 Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto publica: Decisão da Impugnação ao Edital Pregão Presencial nº064/2017- Objeto:Contratação
Leia mais3 Métodos Utilizados para a Priorização dos Modos de Falha
3 Métodos Utilizados para a Priorização dos Modos de Falha 3. Introdução Este Capítulo tem como obetivo aprentar as metodologias multicritério PROMETHEE e F-PROMETHEE que rão utilizadas na problemática
Leia maisPrefeitura Municipal de Mutuípe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2402 Prefeitura Municipal de publica: Pedido de Impugnação edital do Pregão Presencial N 13/2018. Impugnante: (Templus Corporação Ltda Epp). Manifestação a Impugnação -
Leia maisAO ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOSÉ MARIA BARBOSA FERREIRA PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE - RO
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOSÉ MARIA BARBOSA FERREIRA PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE - RO PROCESSO Nº 909/2014 EDITAL Nº 12 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06 DATA DO PREGÃO: 02/03/2015 ÁS
Leia maisPRINCÍPIOS LICITATÓRIOS E A ECONOMICIDADE PUBLICA
PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS E A ECONOMICIDADE PUBLICA Maikon Jhonata Eugenio RESUMO :De forma objetiva o presente Resumo busca demonstrar de forma eficiente e objetiva os princípios basilares das licitações,
Leia maisProfessora Taís Flores
Professora Taís Flores GABARITO - D COMENTÁRIOS Inicialmente, percebam que as alternativas III e IV não correspondem à literalidade da lei. Assim, abre-se uma margem de liberdade para que a banca as considere
Leia maisArt. 37, XXI, CF. Disciplina: Direito Administrativo Professor: Rodrigo Bordalo
Art. 37, XXI, CF (...) as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (...) Art. 37, XXI,
Leia maisILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BELO HORIZONTE/MG
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BELO HORIZONTE/MG PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017 ABERTURA: 20 de Novembro de 2017 às 09:40 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS)
Leia maisRELATÓRIO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
1 RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO N.º 4101-3320/ /2014 1 2 JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CERTAME LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA, DE Nº º. -02/2014,
Leia maisPrograma de Consolidação em Aprendizagem. - Licitações Sustentáveis - Discussão
Programa de Consolidação em Aprendizagem - Licitações Sustentáveis - Discussão Conceito de sustentabilidade, suas dimensões e diretrizes O conceito de sustentabilidade (desenvolvimento sustentável) O desenvolvimento
Leia maisDireito Administrativo
Direito Administrativo Licitação Princípios Professora Tatiana Marcello www.acasadoconcurseiro.com.br Direito Administrativo LICITAÇÃO PRINCÍPIOS Princípios Orientadores das Licitações O Art. 3º da Lei
Leia maisMPU. Adendo. ANALISTA PROCESSUAL Conhecimentos Básicos e Específicos MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Franklin Andrejanini. Direito Administrativo
Franklin Andrejanini Adendo MPU MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Direito Administrativo ANALISTA PROCESSUAL Conhecimentos Básicos e Específicos Nível Superior 2010 Vestcon Editora Ltda. Todos os direitos autorais
Leia maisSR. PREGOEIRO, 1. DA LICITAÇÃO
À FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PROCESSO LICITATÓRIO N.º 125/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017 SR. PREGOEIRO, MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, pessoa
Leia maisA Lei do Colarinho Branco no âmbito das licitações públicas
BuscaLegis.ccj.ufsc.Br A Lei do Colarinho Branco no âmbito das licitações públicas Camillo Soubhia Netto* I. Síntese. No ano de 1992, foi promulgada a Lei nº 8.429, para disciplinar a conduta dos agentes
Leia maisAplicação da metodologia ELECTRE I de apoio da decisão multicritério na priorização de transporte de mercadoria
Aplicação da metodologia ELECTRE I de apoio da decisão multicritério na priorização de transporte de mercadoria Marcílio José Bezerra Cunha (UFPE) marciliocunha@ig.com.br Resumo A partir década de 60,
Leia maisPaís. 8o Respeitado o limite estabelecido no 6o, poderá ser estabelecida margem de preferência adicional para os produtos manufaturados e para os
MEDIDA PROVISÓRIA No- 495, DE 19 DE JULHO DE 2010 Altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e revoga o 1o do art. 2o da Lei
Leia maisA Prefeitura Municipal de Água Santa RS Pregão Presencial N 005/2019 CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME, sociedade privada, inscrita no CNPJ sob n
A Prefeitura Municipal de Água Santa RS Pregão Presencial N 005/2019 CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME, sociedade privada, inscrita no CNPJ sob n o 28.430.818/0001-63 com sede no município de Viamão/RS,
Leia maisREGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, COMPRAS, LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E ALIENAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013
REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, COMPRAS, LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E ALIENAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013 O INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E APOIO UNIVERSITÁRIO DO RIO DE
Leia maisADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA Estágios da Receita e Despesa Etapas da Despesa Parte 1 Professor Sergio Barata Etapas da Despesa MCASP 2017 Planejamento Fixação Descentralização ou Movimentação
Leia maisPrefeitura Municipal de Mutuípe publica:
Prefeitura Municipal de Mutuípe 1 Segunda-feira Ano Nº 2092 Prefeitura Municipal de Mutuípe publica: Extrato de Resultado de Licitação Pregão Presencial - Nº. 062-2017 - Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
Leia mais0c D-1 ILMA. SENHORA CORDENADORA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSELHO
0c29.0.2.D-1 ILMA. SENHORA CORDENADORA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN) CFN PROTOCOLOS- DATA5J..J25.JZI$ RESPONSAVEL REF.: CONCORRÊNCIA CFN N 1/2015 SANTA CLARA ENGENHARIA
Leia maisMANUAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS. CBAt
Instrução Normativa CBAt MANUAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS CBAt 2017 MANUAL DE SUPRIMENTOS Índice: I ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES II OBJETIVO III - ELABORAÇÃO DO PEDIDO IV RECEBIMENTO DE MATERIAL & ATESTADO
Leia maisSUSTENTABILIDADE PROFESSOR MATEUS SILVEIRA
SUSTENTABILIDADE PROFESSOR MATEUS SILVEIRA Professor Mateus Silveira Facebook fanpage: @professormateussilveira Twitter: @profmateuscf Instagram: @professor_mateus_silveira Canal no You Tube: Professor
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL
IMPUGNAÇÃO Ao CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Ilmo. Sra. Martha Helena Pimentel Zappala Borges Presidente da CPL compras@crmdf.org.br Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 004/2016 Processo
Leia maisTeoria da Decisão. Teoria da Utilidade Multiatributo. Prof. Lucas S. Batista. lusoba
Teoria da Decisão Teoria da Utilidade Multiatributo Prof. Lucas S. Batista lusoba@ufmg.br www.ppgee.ufmg.br/ lusoba Universidade Federal de Minas Gerais Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica,
Leia maisPrefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa publica:
Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa 1 Sexta-feira Ano IX Nº 1647 Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa publica: Portaria SEMED Nº 002/2017 - Regulamenta os Critérios para a Distribuição da Carga
Leia maisRef.: Pedido de IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018/SESAN/PMB
Ao Exmo. Sr. Zenaldo Coutinho DD. Prefeito de Belém do Pará - PA Ref.: Pedido de IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018/SESAN/PMB A empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL ME, inscrita no CNPJ 27.409.076/0001-21,
Leia maisProcesso de Decisão na Organização
Processo de Decisão na Organização Construindo Modelos de Decisão Multicritério rio Estrutura do Livro 1 PROBLEMAS DE DECISÃO 2 MODELOS DE DECISÃO E SELEÇÃO DE MÉTODOS 3 MÉTODO DE AGREGAÇÃO ADITIVO DETERMINISTICO
Leia maisPREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nos termos do art. 18 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, a empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos Ltda - EPP apresentou, tempestivamente,
Leia maisREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO SPPE
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO SPPE Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego Consórcio Social da Juventude do Distrito
Leia maisCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO IMPETRADO CONTRA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO IMPETRADO CONTRA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. REFÊRENCIA: Processo nº 352/2017 Pregão SRP 033/2017 OBJETO: Registro de Preços para
Leia maisDIREITO AMBIENTAL. Princípios do direito ambiental. Princípio da Ubiquidade. Professora Eliana Khader
DIREITO AMBIENTAL Princípios do direito ambiental Professora Eliana Khader Objetivos desta aula Entender o conceito do princípio da ubiquidade Analisar textos legislativos e documentos internacionais que
Leia maisRef.: Pedido de IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018/SESAN/PMB
Ao Exmo. Sr. Zenaldo Coutinho DD. Prefeito de Belém do Pará - PA Ref.: Pedido de IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018/SESAN/PMB A empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL ME, inscrita no CNPJ 27.409.076/0001-21,
Leia maisO USO DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES: APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
O USO DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES: APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL Fernando Schramm Universidade Federal de Pernambuco-UFPE Rua Acadêmico Helio Ramos s/n. (9. andar do
Leia maisÀ Comissão de Licitação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano Campus Campos Belos - GO
Goiânia, 13 de novembro de 2018. À Comissão de Licitação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano Campus Campos Belos - GO Dados CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 Processo Licitatório (Processo
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Ref.: Pedido de Recurso pela inabilitação técnica no Pregão Eletrônico n o 70/2012 Autor: 3A Marques e Nunes Comércio e Serviço de Instalações e Projetos Ltda. Em: 19/12/2012 Do Recurso ao Pregão: 1. Amparada
Leia maisAO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA/SP.
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA/SP. 1 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N 057/2017 PROCESSO N 118/2017 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS
Leia maisDECISÃO DE RECURSO AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010
DECISÃO DE RECURSO AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010 Recurso apresentado contra a classificação da empresa TEXAS INFORMÁTICA LTDA., como vencedora do LOTE 1/ITEM1, proposto
Leia maisPalavra-chave: Multicritério, decisão, PROMETHEE, Segurança Pública.
ESTUDO COMPARADO ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE METAS APLICADO NA SEGURANÇA PÚBLICA E O MÉTODO PROMETHEE II Autoria: Marcio Pereira Basilio, Helder Gomes Costa, Valdecy Pereira, Max William Coelho Moreira
Leia maisLei /16 e Licitações
Lei 13.303/16 e Licitações Rafael Da Cás Maffini Mestre e Doutor em Direito pela UFRGS, Professor de Direito Administrativo na UFRGS, Advogado, Sócio Diretor do escritório Rossi, Maffini, Milman & Grando
Leia maisDIREITO AMBIENTAL. Proteção do Meio Ambiente em Normas Infraconstitucionais - Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº de 2010 Parte 3
DIREITO AMBIENTAL Proteção do Meio Ambiente em Normas Infraconstitucionais - Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305 de 2010 Parte 3 Prof. Rodrigo Mesquita Art.3º, VIII - disposição final ambientalmente
Leia maisPrefeitura Municipal de Araci publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3514 Prefeitura Municipal de publica: Recurso Administrativo Pregão Presencial por Sistema de Registro de Preço nº 028/2018-OKEY MED Distribuidora de Medicamentos Hospitalares
Leia maisLICITAÇÕES: NOÇÕES GERAIS (AULA 2)
LICITAÇÕES: NOÇÕES GERAIS (AULA 2) 1. Conceito A administração para prestar serviço aos seus administrados necessita contratar bens e serviços. Ocorre que essa contratação, em decorrência do princípio
Leia maisCOMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas e critérios para compras e contratação de obras e serviços da Pró-Saúde Associação Beneficente de
Leia maisUSO DE ROBÔS EM PREGÕES ELETRÔNICOS
CAPA ARIAL BLACK 23 COR CLARA NO FUNDO Facilita a leitura e não aparece na impressão em preto e branco USO DE ROBÔS EM PREGÕES ELETRÔNICOS Contexto Comprasnet TAHOMA NEGRITO 40 Cristiano Rocha Heckert
Leia maisPrefeitura Municipal de Correntina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3024 Prefeitura Municipal de publica: Decisão Impugnação ao Edital Pregão Presencial nº 036/2018 Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
Leia maisSexta-feira, 20 de Abril de 2018 Edição N 994 Caderno I
Sexta-feira, 20 de Abril de 2018 Edição N 994 Caderno I Sexta-feira, 20 de Abril de 2018 Edição N 994 Caderno I 2 Sexta-feira, 20 de Abril de 2018 Edição N 994 Caderno I 3 Sexta-feira, 20 de Abril de 2018
Leia maisEstabelece margem de preferência em licitações para produtos manufaturados e serviços nacionais, priorizando bens e serviços produzidos no País.
MEDIDA PROVISÓRIA N 495, DE 19 DE JULHO DE 2010 Estabelece margem de preferência em licitações para produtos manufaturados e serviços nacionais, priorizando bens e serviços produzidos no País. Altera as
Leia maisSustentabilidade e Direitos Humanos
Sustentabilidade e Direitos Humanos Art. 3º, Lei nº 8.66693 e Decreto nº 7.74612 Professor Mateus Silveira www.acasadoconcurseiro.com.br Sustentabilidade e Direitos Humanos LEI Nº 8.666/93 ART. 3º E O
Leia maisREGULAMENTO DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
REGULAMENTO DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS A ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO (AP1MC), entidade sem finalidade econômica, fundada em 09 de maio de 2002 e qualificada
Leia maisLICITAÇÕES E. Campus São Paulo
LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICASP Campus São Paulo PERCEPÇÃO NEGATIVA DA SOCIEDADE Pirâmide de Kelsen Ordenamento Jurídico Fundamento Legal Contratações Públicas Lei nº 8.666/93 estabelece normas gerais
Leia maisEXECUTIVO-LEGISLATIVO-JUDICIÁRIO. União, Estados, Municípios, Empresas- Fundações Públicas e Autarquias
1. Obrigação de licitar EXECUTIVO-LEGISLATIVO-JUDICIÁRIO União, Estados, Municípios, Empresas- Fundações Públicas e Autarquias Princípios: Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
Leia maisREGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS, OBRAS, LOCAÇÕES E ALIENAÇÕES
REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS, OBRAS, LOCAÇÕES E ALIENAÇÕES ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO ÂNIMA CNPJ N 05.947.341/0001-92 SUMÁRIO CAPÍTULO I INTRODUÇÃO... 2 CAPÍTULO II DAS COMPRAS...
Leia maisBuscaLegis.ccj.ufsc.Br
BuscaLegis.ccj.ufsc.Br Pertinência entre condições de participação e a fase de habilitação Juliana Kellen Batista* Analisa a importância da exigência de algumas condições de participação para uma possível
Leia maisA CASA DO SIMULADO DESAFIO QUESTÕES MINISSIMULADO 258/360
1 DEMAIS SIMULADOS NO LINK ABAIXO CLIQUE AQUI REDE SOCIAL SIMULADO 258/360 ADMINISTRATIVO INSTRUÇÕES TEMPO: 30 MINUTOS MODALIDADE: CERTO OU ERRADO 30 QUESTÕES CURTA NOSSA PÁGINA MATERIAL LIVRE Este material
Leia maisSistema de apoio a decisão para seleção direta de projetos de sistemas de informação
Sistema de apoio a decisão para seleção direta de projetos de sistemas de informação Ana Paula Henriques de Gusmão (UFPE) anagusmao@ufpe.br Ana Paula Cabral Seixas Costa Cabral (UFPE) apcabral@ufpe.br
Leia maisPresidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 12.349, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010. Conversão da Medida Provisória nº 495, de 2010 Altera as Leis n os 8.666, de 21 de junho
Leia maisREGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES Susana Filgueiras Brasília, 10 de setembro de 2012 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Lei nº12.462, de 5 de agosto de 2011. Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011. Lei nº 12.688,
Leia maisBuscaLegis.ccj.ufsc.br
BuscaLegis.ccj.ufsc.br Licitação João Batista Rios Júnior* 1. O QUE É. Quando a administração pública no uso e gozo de suas atribuições convoca, mediante edital ou convite, empresas empenhadas em apresentar
Leia maisNoções de Direito Administrativo PF: Agente de Polícia Federal 2014 Professor: André Barbieri Aulas 19 a 22
Noções de Direito Administrativo PF: Agente de Polícia Federal 2014 Professor: André Barbieri Aulas 19 a 22 Assunto: Licitação Tema: Licitação Lei 8.666/93 1. Introdução SALVE, SALVE FUTURO APROVADO NA
Leia maisANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO ATRICON 08/2014 DIRETRIZES DE CONTROLE EXTERNO ATRICON 3206/2014:
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO ATRICON 08/2014 DIRETRIZES DE CONTROLE EXTERNO ATRICON 3206/2014: OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL E O CONTROLE DO CUMPRIMENTO DO ART. 5º DA LEI 8.666/93: ORDEM NOS PAGAMENTOS
Leia maisALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA POLITICA DE COMPRAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA POLITICA DE COMPRAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA 1. Objetivo O presente documento tem como objetivo regulamentar a execução da Política de Compras e Contratações da Confederação
Leia maisMODELO DE PRIORIZAÇÃO DE ABORDAGENS DE MELHORIA DO PROCESSO PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS TÊXTEIS
MODELO DE PRIORIZAÇÃO DE ABORDAGENS DE MELHORIA DO PROCESSO PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS TÊXTEIS Renata Maciel de Melo (UFPE) remaciel@hotmail.com O trabalho apresenta um modelo de decisão multicritério
Leia maisESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua Siqueira Mendes no. 1359, Bairro: Centro 1 fone: 3751-2022 - MANIFESTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO PRESENCIAL N 029/2016 PROCESSO: 12812016 PREGOEIRA: ERICKA FABIOLAA. DE DEUS. EMPRESA RECORRENTE:
Leia maisO QUE ESPERAR DO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
O QUE ESPERAR DO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL TRATA-SE DE UMA NOVA LEI, QUE ORGANIZARÁ E DETERMINARÁ A FORMA COMO O PODER PÚBLICO ESTABELECERÁ RELAÇÕES E PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES
Leia maisRECURSO ADMINISTRATIVO
Desde 1996 ILMª SRA. PREGOEIRA DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR\RN COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PRESIDENTE DA COMISSÃO.: SRª MARÍLIA PAIVA DE SOUZA CONCORRÊNCIA SESC AR\RN Nº 17\00013 - CC A EMPRESA
Leia maisLICITAÇÕES. Prof. Thiago Gomes
Prof. Thiago Gomes ASPECTOS INTRODUTÓRIOS Conceito de Licitação É o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.
Leia maisREGULAMENTO INSTITUCIONAL DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas e critérios para compras e
Leia maisIMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
COBRA TECNOLOGIA S.A Sr. Pregoeiro e demais membros da Comissão de Licitação. Referência: PREGÃO ELETRÔNICO- 20-2016-03-04 OBJETO: Registro de preços para aquisição de gaveteiros, armários, e mesas de
Leia maisDIREITO AMBIENTAL. Proteção do meio ambiente em normas infraconstitucionais. Política Nacional de Mudança do Clima- Lei nº 12.
DIREITO AMBIENTAL Proteção do meio ambiente em normas infraconstitucionais Política Nacional de Mudança do Clima- Lei nº 12.187 de 2009- Parte 1 Prof. Rodrigo Mesquita Art. 1o Esta Lei institui a Política
Leia maisPARECER DO CONTROLE INTERNO PROCESSO FRACASSADO
PARECER DO CONTROLE INTERNO PROCESSO FRACASSADO Processo nº SAAE-9/2015-010 Pregão nº 010/2015/SRP Objeto: Registro de preços para futura eventual aquisição de grupos geradores para uso nas unidades operacionais
Leia maisRESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 008/2018
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 008/2018 Processo Licitatório n.º: 4085/2018 Referência: Pregão Eletrônico n.º 008/2018 1. Relatório. Trata-se de impugnação apresentada pela empresa Brasil
Leia maisLICITAÇÕES. Prof. Thiago Gomes
Prof. Thiago Gomes A SPECTOS INTRODUTÓRIOS Conceito de Licitação É o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.
Leia maisProf. Gustavo Knoplock Manual de Direito Administrativo - 9ª edição
TRECHO RETIRADO DO LIVRO MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO 9ª EDIÇÃO 2015 EDITORA GEN PROF. GUSTAVO KNOPLOCK 2.7.6. Organizações da Sociedade Civil OSC Em 2014 foi editada a Lei nº 13.019 (publicada no
Leia maisCONCEITOS BÁSICOS UTILIZADOS NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS
CONCEITOS BÁSICOS UTILIZADOS NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS Maria Aparecida Fontes Cal JANEIRO / 2017 LICITAÇÃO É o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta
Leia maisCLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR PAI NOSSO LAR
CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR PAI NOSSO LAR REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE BENS COM EMPREGO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PODER PÚBLICO. CAPÍTULO I DA
Leia maisServiços Públicos. Concessão Permissão Parceria Púbico-Privada. RAD Profa. Dra. Emanuele Seicenti de Brito
Serviços Públicos Concessão Permissão Parceria Púbico-Privada RAD 2601 - Profa. Dra. Emanuele Seicenti de Brito 1. Introdução Serviço Público: aquele prestado o pela administração OU quem lhe faça as vezes
Leia maisDireito Administrativo. Pregão. Prof. Thamiris Felizardo
Direito Administrativo Pregão Prof. Thamiris Felizardo PREGÃO LEI 10520/2002 -Trata-se de modalidade de licitação que não consta do rol da Lei 8666/93. -Ressalta-se que a Lei 8666/93 aplica-se de forma
Leia maisPrefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de Amargosa 1 Sexta-feira Ano V Nº 1983 Prefeitura Municipal de Amargosa publica: Decisão Impugnação ao Edital Pregão Presencial nº 036/2017/SRP - Impugnante: ALS Desinsetizadora e
Leia maisIMPUGNAÇÃO PRESENCIAL Nº 46/2018
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Município de Gaspar - SC Setor de Licitações PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2018 LUIS CÉSAR REIS - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37, localizada na
Leia maisANÁLISE À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
ANÁLISE À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Ref. PROCESSO Nº 23113.021201/2016-44 - Edital de Concorrência Pública nº 003/2017, divulgado no Diário Oficial da União nº. 104, seção 03, p. 45, em 01/06/2017 (fls. 870)
Leia maisATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CHEGADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 80/ PROCESSO 7.
ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CHEGADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 80/2013 - PROCESSO 7.930/2013-SAAE DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Leia maisLicitação e Contratação de Sistemas de Ensino. Aloysio Meirelles de Miranda Filho Ana Carolina Pellegrini Monteiro
Licitação e Contratação de Sistemas de Ensino Aloysio Meirelles de Miranda Filho Ana Carolina Pellegrini Monteiro Outubro 2009 0 0 APRESENTAÇÃO Contratação dos Sistemas de Ensino Princípios que devem nortear
Leia maisComissão de Obras Públicas COP. Construção CBIC
Comissão de Obras Públicas COP da Câmara Brasileira da Indústria da Construção CBIC Regime Diferenciado i de Contratações t Públicas RDC Benedicto Porto Neto Benedicto Porto Neto portoneto@porto.adv.br
Leia maisR E L A T Ó R I O T É C N I C O
R E L A T Ó R I O T É C N I C O Análise de Qualificação Técnica Concorrência nº 007/2014 Aracaju, 06 de janeiro de 2015. INTRODUÇÃO O presente Relatório Técnico visa a Análise da Qualificação Técnica das
Leia maisMODELO MULTICRITÉRIO PARA A SELEÇÃO DE CONTRATADOS EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
MODELO MULTICRITÉRIO PARA A SELEÇÃO DE CONTRATADOS EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL Maria Creuza Borges de Araújo 1 1 Universidade Federal de Pernambuco Av. Professor Moraes Rego, 1235, Recife, Pernambuco,
Leia maisPrefeitura Municipal de Porto Seguro publica:
Prefeitura Municipal de Porto Seguro 1 Quarta-feira Ano VII Nº 3267 Prefeitura Municipal de Porto Seguro publica: Processo Administrativo Nº 8609/2018 - Pregão Eletrônico Nº 036/2018 - Objeto: Contratação
Leia maisREGULAMENTO INSTITUCIONAL. REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Código: REG.HRSP.COMP.001 Versão: 02 Página: 1 de 5
DE COMPRAS, Código: REG.HRSP.COMP.001 Versão: 02 Página: 1 de 5 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 33491 DE 06/11/2017 CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer
Leia maisPOLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES QUALIFICADOS
POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES QUALIFICADOS SUMÁRIO I - OBJETIVO... 2 II - DIRETRIZES... 3 III CONTRATAÇÃO PROCEDIMENTOS GERAIS... 4 I - OBJETIVO 1.1. Esta Política estabelece diretrizes
Leia maisXLVI Pesquisa Operacional na Gestão da Segurança Pública
ABORDAGEM PARA AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MUNICÍPIOS COM BASE NO MÉTODO PROMETHEE II Helder Nunes Universidade Federal de Campina Grande - UFCG Centro de Desenvolvimento Sustentável do
Leia mais