Comercialização AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ( ANEEL ) Comercialização varejista Resolução Normativa nº 654, de 24 de março de 2015 Altera a Resolução Normativa no 570, de 23 de julho de 2013, que trata da comercialização varejista de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN. Obrigação de entrega dos CCEARs por disponibilidade e critério de alocação dos custos das térmicas despachadas por ordem de mérito Resolução Normativa nº 658, de 14 de abril de 2015 Estabelece a obrigação de entrega de energia dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs por disponibilidade proveniente de Leilões de Energia Nova e o critério de alocação dos custos decorrentes da operação de usinas termelétricas despachadas por ordem de mérito, cujo Custo Variável Unitário - CVU seja superior ao valor do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD; e altera o art. 21, parágrafo 4º da Resolução Normativa 622 de 19.08.2014. Termo aditivo dos contratos das usinas com concatenação da sua entrada em operação com a das instalações de transmissão Despacho nº 1.048, de 14 de abril de 2015, da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado Aprova o modelo de Termo Aditivo ao Contrato de Energia de Reserva - CER das usinas que tiveram a data de início de suprimento concatenada com a entrada em operação das instalações de transmissão, e determinar que, em até dez dias úteis a partir da data de publicação deste Despacho, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e os agentes envolvidos celebrem os respectivos instrumentos contratuais.
Despacho nº 1.105, de 15 de abril de 2015, da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado Aprova o modelo de Termo Aditivo aos CCEARs das usinas que tiveram a data de início de suprimento concatenada com a entrada em operação das instalações de transmissão, em até dez dias úteis a partir da data de publicação deste Despacho, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e os agentes envolvidos celebrem os respectivos instrumentos contratuais. Geração Ressarcimento dos custos das térmicas da região de Manaus, AM Resolução Normativa nº 659, de 14 de abril de 2015 Estabelece critérios e procedimentos para definição e ressarcimento dos custos fixos e variáveis das usinas termelétricas de que trata a Portaria MME nº 41, de 26 de fevereiro de 2015, que reconheceu, de forma excepcional e temporária, a necessidade de permanência da geração atualmente disponível do Parque de Usinas Termelétricas, localizadas na Região de Manaus, Estado do Amazonas, inclusive as provenientes de contratos de locação, pelo prazo de até doze meses. Distribuição Procedimentos de Distribuição Resolução Normativa nº 655, de 31 de março de 2015 Aprova a Revisão 7 do Módulo 1, a Revisão 6 do Módulo 2 e a Revisão 10 do Módulo 6 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST. -2-
Resolução Normativa nº 656, de 07 de abril de 2015 Aprova a Revisão 4 do Módulo 7 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST. Procedimentos de Regulação Tarifária Resolução Normativa nº 657, de 14 de abril de 2015 Aprova o Módulo 7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, que trata da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição. Quotas da CDE destinadas à amortização da Conta ACR Resolução Homologatória nº 1.863, de 31 de março de 2015 Homologa as quotas da Conta de Desenvolvimento Energético CDE destinadas à amortização da Conta no Ambiente de Contratação Regulada Conta-ACR. Transmissão Informações quanto ao Leilão de Transmissão nº 01/2015 Despacho nº 1.248, de 28 de abril de 2015, da Comissão Especial de Licitação e da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição Informa a lista de instalações existentes do Leilão de Transmissão ANEEL 001 de 2015 e determina que as concessionárias dessas instalações permitam que elas sejam visitadas antes da publicação do Edital do referido Leilão. -3-
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ( MME ) Comercialização 3º Leilão de Energia de Reserva, de 2015 Portaria nº 119, de 07 de abril de 2015 Estabelece que a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL deverá promover, direta ou indiretamente, Leilão para Contratação de Energia de Reserva, denominado 3º Leilão de Energia de Reserva, de 2015. Portaria nº 123, de 14 de abril de 2015 Aprova as Diretrizes da Sistemática para a realização do Leilão para Contratação de Energia de Reserva, denominado 3º Leilão de Energia de Reserva, de 2015, conforme definido em Anexo; bem como altera a Portaria MME 119, de 07.04.2015. Leilão A-3, de 2015 Portaria nº 155, de 27 de abril de 2015 Altera a Portaria MME 672, de 19.12.2014; e revoga, no art. 1º da Portaria MME 032, de 11.02.2015, a parte que altera o parágrafo 1º, do art. 4º da Portaria MME 672, de 2014, que, por sua vez, estabelece que a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL deverá promover, direta ou indiretamente, o Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominado Leilão "A-3", de 2015. Acesso à Portaria nº 672-4-
Geração Geração temporária da UTE Uruguaiana Portaria nº 122, de 14 de abril de 2015 Altera o art. 1º da Portaria MME 028 de 10.02.2015, que, por sua vez, reconhece a necessidade de geração de energia elétrica, de forma excepcional e temporária, na Central Geradora Termelétrica denominada UTE Uruguaiana, localizada no Município de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada à AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda. Acesso à Portaria nº 28-5-
DECISÕES DE DIRETORIA DA ANEEL GERAÇÃO 1. Assunto: Pedido de Reconsideração e Recurso Administrativo interpostos pela Termo Norte Energia S.A. TNE, respectivamente, em face dos Despachos nº 4.142/2013 e nº 104/2014 relativos ao ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da Usina Termelétrica UTE Termo Norte I ao Sistema Interligado Nacional SIN, após o final do contrato firmado com a Eletrobrás Distribuição Rondônia. A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) conhecer do pedido de esclarecimento interposto pela Termo Norte Energia S.A. TNE em face do Despacho nº 4.142/2013 como Pedido de Reconsideração específico em relação ao marco inicial do período de ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da Usina Termelétrica UTE Termo Norte I ao Sistema Interligado Nacional SIN, para, no mérito, negar-lhe provimento; (ii) conhecer o Recurso Administrativo interposto pela TNE em face do Despacho nº 104/2014, emitido em conjunto pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG e pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, para, no mérito, negar-lhe provimento; (iii) de ofício, reformar o item i do Despacho nº 4.142/2013, para declarar que esse ressarcimento é devido pelo período compreendido entre 21 de abril de 2012 e 30 de janeiro de 2013; e (iv) de ofício, reformar o item i do Despacho nº 104/2014 no sentido de majorar de R$ 4.252.735,84 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), para R$ 4.376.003,55 (quatro milhões, trezentos e setenta e seis mil, três reais e cinquenta e cinco centavos), a preços de dezembro de 2013, o valor do ressarcimento devido à TNE relativo à disponibilidade da UTE Termo Norte I no período entre 21 de abril de 2012 e 30 de janeiro de 2013, valor que deve ser atualizado pelo Índice Geral de Preços do Mercado-IGP-M. 2. Assunto: Análise do Termo de Intimação nº 1.002/2013, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, com proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da Pequena Central Hidrelétrica PCH Retiro I, por descumprimento ao cronograma da Usina. A Diretoria, por unanimidade, decidiu revogar as Resoluções Autorizativas n 2.765/2011, 2.833/2011 e 2.846/2011, as quais autorizaram a RBF Geração de Energia S.A a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica -6-
PIE, mediante a implantação e a exploração dos potenciais hidráulicos denominados Pequenas Centrais Hidrelétricas PCHs Cachoeira da Fumaça, Boa Vista e Retiro I, no município de Coroaci, estado de Minas Gerais. 3. Assunto: Recurso Administrativo, com pedido de celebração de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta TAC, interposto pelas Centrais Elétricas da Paraíba S.A. Epasa em face do Auto de Infração nº 1/2013, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, que aplicou penalidade de multa por não atendimento às solicitações de despacho efetuadas pelo Operador Nacional do Sistema ONS, pela conservação inadequada de bens e instalações das Usinas Termelétricas UTEs Termonordeste e Termoparaíba e outros procedimentos em desacordo com os requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso Administrativo interposto pelas Centrais Elétricas da Paraíba S.A Epasa, em face do Auto de Infração nº 1/2013, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração SFG; (ii) manter a penalidade de multa no valor total de R$ 5.571.443,48 (cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente; e (iii) não acatar a proposta de assinatura de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta TAC entre a Epasa e a ANEEL. 4. Assunto: Autorização para a Dois Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Ltda. implantar e explorar a Pequena Central Hidrelétrica PCH Dois Saltos, localizada no município de Prudentópolis, estado do Paraná. A Diretoria, por maioria, vencido o Diretor-Geral, Romeu Donizete Rufino, decidiu: (i) autorizar a Dois Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Ltda. a implantar e explorar a Pequena Central Hidrelétrica PCH Dois Saltos, sob regime de Produção Independente de Energia Elétrica, com potência instalada de 25.000 kw e potência líquida de 24.551,27 kw, localizada no rio dos Patos, na sub-bacia do rio Ivaí, na bacia hidrográfica do rio Paraná, no município de Prudentópolis, no estado do Paraná; (ii) determinar que a Dois Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Ltda. ceda à Usina Hidrelétrica UHE Rio dos Patos parcela da garantia física equivalente à eventual redução da capacidade de geração desta decorrente da implantação da PCH Dois Saltos, mediante modelagem a ser operacionalizada no âmbito Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE; (iii) determinar que a Dois Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Ltda. ceda à UHE Salto Rio -7-
Branco parcela da garantia física equivalente à eventual redução da capacidade de geração desta decorrente da implantação da PCH Dois Saltos, até o fim da vigência do prazo da outorga da UHE, mediante modelagem a ser operacionalizada no âmbito da CCEE; (iv) determinar que a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG considere na apuração de que trata a Resolução Normativa n 409/2010, e Portaria MME n 463/2009, a eventual redução da capacidade de geração tratada nos itens ii e iii acima; e (v) estabelecer o percentual de redução de 50% (cinquenta por cento), a ser aplicado à Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição TUST e TUSD, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada, enquanto a potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. O Diretor-Geral, Romeu Donizete Rufino, votou no sentido de (i) não conceder a autorização para a Dois Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Ltda. implantar e explorar a Pequena Central Hidrelétrica PCH Dois Saltos; e (ii) que seja realizada consulta ao Ministério de Minas e Energia sobre o tratamento que deve ser considerado com relação à exploração do potencial hidrelétrico identificado no Projeto Básico da PCH Dois Saltos. 5. Assunto: Pedido de Reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil S.A. ESBR em face do Despacho nº 1.732/2013, que postergou a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras e o início de suprimento de energia previsto no Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado CCEAR da Usina Hidrelétrica UHE Jirau, no sentido de concatenar tais datas com o período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da Linha de Transmissão Porto Velho Araraquara C.1, bem como reconheceu excludente de responsabilidade decorrente de ato do poder público no atraso de 52 dias no cronograma de implantação. A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil S.A. ESBR e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter o reconhecimento do excludente da responsabilidade da ESBR, motivado por ato do Poder Público, pelo atraso de 52 dias no cronograma de implantação da Usina Hidrelétrica UHE Jirau, conforme consta do Despacho nº 1.732/2013. A Diretoria decidiu ainda, por maioria, vencido o Diretor Tiago de Barros Correia, manter o deslocamento do cronograma da Usina Hidrelétrica UHE Jirau para 1º de agosto de 2013, data da disponibilização para testes da Linha de Transmissão Porto Velho-Araraquara C.1, na forma da Tabela anexa ao voto do Diretor-Relator. O Diretor Tiago de Barros Correia votou no sentido de revogar o Despacho nº 1.732/2013, para tornar sem efeito a alteração de data de entrada em operação comercial e de início de suprimento dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado -8-
CCEARs da UHE Jirau. Por fim, a Diretoria, por unanimidade, decidiu revogar o Despacho nº 3.588/2013, para tornar sem efeito a decisão cautelar proferida, e suspender, por até 60 dias, a exigibilidade da liquidação financeira relativa aos CCEARs da UHE Jirau provenientes do Leilão nº 5/2008 e facultar à Interessada a apresentação, em até 30 dias, de proposta de Termo de Compromisso, para equacionar as respectivas obrigações, sem causar qualquer prejuízo aos consumidores finais. 6. Assunto: Análise da solicitação, pela Norte Energia S.A. Nesa, de alteração do cronograma de implantação da Usina Hidrelétrica UHE Belo Monte, com base no Requerimento Administrativo, com pedido de Medida Cautelar, de excludente de responsabilidade, nas informações complementares e nas alegações constantes do Mandado de Segurança interposto pela Requerente. A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) indeferir o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade de 455 dias de atraso na implantação das obras do sítio Pimental e de 365 dias nas obras do sítio Belo Monte; (ii) indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação da Usina Hidrelétrica UHE Belo Monte proposto pela Norte Energia S.A. Nesa; (iii) por consequência, afastar a hipótese de aplicar ao caso o disposto no 1 do art. 6 da Resolução Normativa n 595/2013; (iv) conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Nesa; e (v) conhecer do pedido interposto pela Nesa em 30 de janeiro de 2015, recebido como direito de petição, para, no mérito, negarlhe provimento. TRANSMISSÃO 7. Assunto: Análise quanto à interpretação da Resolução Normativa n 270/2007, que trata da aplicação do desconto no pagamento base por indisponibilidades e atraso na entrada em operação de Função Transmissão. A Diretoria, por maioria, vencido o Diretor Tiago de Barros Correia, decidiu manter os procedimentos ora em vigor na Resolução Normativa nº 270/2007 para apuração e aplicação dos descontos regulatórios decorrentes em função de atraso na entrada em operação comercial de uma nova Função Transmissão estabelecida no contrato de concessão ou em resolução da ANEEL e das indisponibilidades decorrentes de desligamentos programados e outros desligamentos envolvendo a Função Transmissão. A Diretoria, por unanimidade, decidiu ainda encaminhar os autos à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE para que analise os pedidos de excludente de -9-
responsabilidade associadas ao desconto regulatório pelo atraso na entrada em operação das Funções Transmissão apresentados pelas Linhas de Xingu Transmissora de Energia LXTE e Linhas de Macapá Transmissora de Energia LMTE, Linhas de Transmissão Montes Claros S.A. LTMC, Sete Lagoas Transmissora de Energia S.A., e Porto Velho Transmissora de Energia S.A., juntados a esses autos. Em atenção às Normas de Organização Interna da Agência, devem ser formados processos específicos com o pedido de análise de excludente para cada uma dessas concessionárias. O Diretor Tiago de Barros Correia votou no sentido de que a aplicação dos descontos no pagamento base de concessionárias de transmissão em função de atraso na entrada em operação comercial de uma nova Função Transmissão estabelecida no contrato de concessão ou em resolução da ANEEL e das indisponibilidades decorrentes de desligamentos programados e outros desligamentos envolvendo a Função Transmissão, deve ocorrer após a devida caracterização do fato pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS, assegurado o direito ao contraditório na análise original. Eventual pedido de reanálise não possui efeito suspensivo e será realizado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE. 8. Assunto: Requerimento Administrativo interposto pela Companhia Vale do Rio Doce S.A. Vale, com vistas à suspensão de obrigações associadas ao Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CUST nº 100/2013, em decorrência de Decisão Judicial que suspendeu os efeitos da Resolução Autorizativa nº 4.314/2013. A Diretoria, por unanimidade, decidiu deferir parcialmente o pleito da Companhia Vale do Rio Doce S.A. Vale, de forma que: (i) enquanto perdurar a suspensão judicial dos efeitos da Resolução Autorizativa nº 4.314/2013, estão suspensos o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CUST nº 100/2013 e o Contrato de Conexão às Instalações de Transmissão CCT nº 20/2014, não havendo obrigação de pagamento e consequentemente direito de reserva do sistema para o Projeto Vargem Grande da Vale; (ii) os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão EUST pagos pela Vale, de agosto de 2014 a março de 2015, período em que a decisão judicial já estava válida, devem ser convertidos em crédito em favor da Vale no valor de R$ 8.320.416,00 (oito milhões, trezentos e vinte mil, quatrocentos e dezesseis reais), a preços de junho de 2014; e (iii) caso os efeitos da Resolução Autorizativa nº 4.314/2013, deixem de estar suspensos, a execução do CUST nº 100/2013 e do CCT nº 20/2014 também deverá estar condicionada à revalidação do Parecer de Acesso nº RE 2.1/014/2010, emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. DISTRIBUIÇÃO -10-
9. Assunto: Relicitação do Lote I do Leilão n 1/2014, executado pela Eletrobras Distribuição Rondônia S.A. Ceron, e proposta de inclusão, no mesmo Edital, de lotes referentes a localidades dos sistemas isolados de outras Concessionárias, cuja licitação ainda não tenha sido operacionalizada no âmbito da delegação geral às distribuidoras, por meio da Resolução Homologatória n 1.733/2014. A Diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar o Edital e respectivos Anexos do Leilão n 10/2015, que se destina à contratação de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos Sistemas Isolados, para atendimento a localidades integrantes de Lote Único na área da Eletrobras Distribuição Rondônia S.A. Ceron e de Lotes 1 a 3 na área da Eletroacre. 10. Assunto: Retificação das tarifas aprovadas no processo de Revisão Tarifária Extraordinária RTE das concessionárias Companhia Paulista de Energia Elétrica CPEE (CPFL Leste Paulista), Companhia Sul Paulista de Energia CSPE (CPFL Sul Paulista), Companhia Jaguari de Energia CPFL Jaguari, Companhia Luz e Força de Mococa CPFL Mococa, Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz, Energisa Borborema Distribuidora de Energia S.A. EBO, de forma a contemplar os valores definitivos do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético CDE destinada à amortização da Conta no Ambiente de Contratação Regulada Conta-ACR, fixados pela Resolução Homologatória nº 1.863/2015. A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) alterar os resultados da Revisão Tarifária Extraordinária de 2015 das concessionárias Companhia Paulista de Energia Elétrica CPEE (CPFL Leste Paulista), Companhia Sul Paulista de Energia CSPE (CPFL Sul Paulista), Companhia Jaguari de Energia CPFL Jaguari, Companhia Luz e Força de Mococa CPFL Mococa, Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz e Energisa Borborema Distribuidora de Energia S.A. EBO, de forma a contemplar os valores definitivos do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético CDE destinado à amortização da Conta no Ambiente de Contratação Regulada Conta-ACR, fixados por meio da Resolução Homologatória nº 1.863/2015; e (ii) alterar o valor da quota mensal da CDE Energia (Conta-ACR) a serem pagas pelas distribuidoras nos próximos onze meses. 11. Assunto: Recurso Administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade S.A. Ligth em face do Despacho nº 3.673/2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF, que não anuiu à minuta do Contrato de prestação de serviços a -11-
ser celebrado entre a Recorrente e a Axxiom Soluções Tecnológicas S.A. A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento parcial ao Recurso Administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade S.A. Ligth em face do Despacho SFF nº 3.673/2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF, no sentido de: (i) anuir ao pedido da Recorrente para contratação da Axxiom Soluções Tecnológicas S.A. para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação TI; e (ii) condicionar a anuência referida no item i à inclusão de cláusula contratual que permita a rescisão do contrato de forma imediata, incondicional e sem ônus para a Distribuidora, conforme deliberação da Diretoria da ANEEL, em caso de detecção de irregularidades. 12. Assunto: Requerimento Administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí Cepisa, com vistas ao parcelamento em caráter excepcional de multa pecuniária em face do Certificado de Descumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta TAC nº 7/2008. A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do Requerimento Administrativo de parcelamento de multa aplicada por descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta TAC nº 7/2008, protocolado pela Companhia Energética do Piauí Cepisa em 29 de dezembro de 2014, e, no mérito, dar parcial provimento para: (i) conceder o parcelamento, em 12 cotas mensais, iguais e sucessivas, da penalidade de multa no valor de R$ 10.953.806,64 (dez milhões, novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) aplicada em decorrência do descumprimento dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DEC e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora FEC no ano de 2012, pactuados no TAC nº 007/200 firmado com a Cepisa; (ii) determinar que a Superintendência de Administração e Finanças SAF inclua na proposta de atualização da Resolução n 333/2008 em curso, a possibilidade de parcelamento de multa aplicada em decorrência de descumprimento parcial de TAC; e (iii) considerar prejudicado o pedido de providência cautelar, em face do julgamento do mérito. 13. Assunto: Recursos Administrativos interpostos pela Centrais Elétricas do Pará S.A. Celpa e pela Companhia Energética do Maranhão Cemar em face do Despacho nº 2.968/2014, emitido pela Superintendência de Estudos do Mercado SEM e pela Superintendência de Regulação Econômica SRE, que publicou os valores de exposições contratuais e sobrecontratações involuntárias referentes ao ano de 2013, e Pedido de Reconsideração interposto -12-
pela Centrais Elétricas do Pará S.A. Celpa em face da Resolução Homologatória nº 1.769/2014, que homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual de 2014 da Recorrente, utilizando componentes financeiros calculados com base nos valores das exposições voluntária e involuntária apresentados no Despacho nº 2.968/2014. A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento: (i) aos Recursos Administrativos interpostos pelas Centrais Elétricas do Pará S.A. Celpa e pela Companhia Energética do Maranhão Cemar em face do Despacho nº 2.968/2014, emitido pela Superintendência de Estudos do Mercado SEM e pela Superintendência de Regulação Econômica SRE, que publicou seus valores de exposições contratuais e sobrecontratações involuntárias, referentes ao ano de 2013; (ii) ao Pedido de Reconsideração apresentado pela Celpa em face da Resolução Homologatória nº 1.769/2014, que homologou o resultado do seu processo de Reajuste Tarifário referente ao ano de 2014, utilizando componentes financeiros calculados com base nos valores das exposições voluntária e involuntária apresentados no Despacho nº 2.968/2014. COMERCIALIZAÇÃO 14. Assunto: Requerimento Administrativo interposto pela Santo Antônio Energia S.A. Saesa, com vistas à postergação do início de suprimento dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado CCEARs da Usina Hidrelétrica UHE Santo Antônio e recontabilização dos contratos, de modo a contabilizar no Ambiente de Contratação Livre ACL a energia fornecida durante o período que precede a entrada em operação comercial do sistema de transmissão definitivo. A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido apresentado pela Santo Antônio Energia S.A. Saesa e, no mérito, negar-lhe provimento. 15. Assunto: Requerimento administrativo, com pedido de Medida Cautelar, interposto pela Santo Antônio Energia S.A. Saesa com vistas à suspensão de quaisquer sanções pelo descumprimento do prazo para a entrada em operação comercial para unidades geradoras da Usina Hidrelétrica UHE Santo Antônio, à suspensão da cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão TUST sobre os montantes de uso da transmissão relativos aos períodos em que a UHE Santo Antônio deixou de gerar energia no montante previsto no 2º Termo Aditivo e à suspensão da exigência de registro dos -13-
montantes de energia dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado CCEAR. A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido de reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade apresentado pela Santo Antônio Energia S.A. Saesa e, no mérito, negar-lhe provimento, haja vista a ausência do nexo de causalidade entre os eventos apresentados e a capacidade da Interessada de atender aos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado CCEARs. -14-
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (AP) E CONSULTAS PÚBLICAS (CP) De sorte a assegurar transparência a suas respectivas ações, previamente à edição de normativo ou regulamentação específica, a Agência Nacional de Energia Elétrica ( ANEEL ) e o Ministério de Minas e Energia ( MME ), conforme o caso, promovem a divulgação da minuta do texto da regulamentação para audiência ou consulta pública. A partir da data de publicação de sua abertura no Diário Oficial da União, comentários e sugestões podem ser submetidos através dos sites próprios, por quaisquer interessados, durante o prazo assinalado, podendo ser realizadas sessões públicas. A regulamentação torna-se vinculante após sua publicação na forma de Resolução, Decreto, Portaria ou similar. Audiência ou Consulta Pública ANEEL AP nº 018/2015 Assunto Obter subsídios e informações adicionais ao Edital do Leilão nº 01/2015-ANEEL, destinado a promover a contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica Prazo de Contribuição De 09.04.15 a 08.05.15 ANEEL AP nº 019/2015 Obter subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão periódica da Receita Anual Permitida - RAP dos contratos de concessão relativos aos empreendimentos licitados com data de revisão a vigorar a partir de 1º de julho de 2015. De 16.04.15 a 15.05.15 ANEEL AP nº 020/2015 Obter subsídios por parte de diversos agentes do setor de energia elétrica, bem como da sociedade em geral, relativos à proposta de aprimoramento dos Procedimentos de Rede, que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética, administração da transmissão, programação e operação em tempo real no âmbito do Sistema Interligado Nacional - SIN De 16.04.15 a 07.08.15 ANEEL AP nº 021/2015 Obter subsídios para o aperfeiçoamento do Edital e respectivos Anexos do Leilão nº 11/2015-ANEEL -3º LER de 2015 - destinado à Contratação de Energia de Reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte termelétrica a gás natural, inclusive em ciclo combinado. De 23.04.15 a 04.05.15 ANEEL AP nº 023/2015 Obter subsídios relativos à base de dados preliminar para o cálculo das Tarifas de Uso do sistema de De 24.04.15 a 23.05.15-15-
Audiência ou Consulta Pública Assunto Transmissão - TUST e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição para centrais geradoras - TUSDg do ciclo tarifário 2015-2016 Prazo de Contribuição ANEEL AP nº 024/2015 Obter subsídios para aprimoramento da minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão nº 04/2015, denominado Leilão A-3 de 2015, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica e termelétrica a biomassa e a gás natural, inclusive em ciclo combinado. De 30.04.15 a 29.05.15 ANEEL 3ª fase da AP nº 023/2014 Obter subsídios para o estabelecimento das metodologias e critérios gerais para as revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica. De 09.04.15 a 25.05.15 ANEEL CP nº 001/2015 Obter contribuições sobre as estimativas utilizadas e as conclusões advindas da Análise de Impacto Regulatório a respeito da sobrecontratação de Montante de Uso do Sistema de Distribuição na conexão entre distribuidoras. Até 23.06.15-16-
GLOSSÁRIO ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica CCEE: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CNPE: Conselho Nacional de Política Energética EPE: Empresa de Pesquisa Energética MME: Ministério de Minas e Energia ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico O presente boletim é desenvolvido pelo grupo de Energia de Pinheiro Neto Advogados. Coordenadores do Boletim: Marcos Chaves Ladeira (mladeira@pn.com.br) e José Roberto Oliva Jr. (joliva@pn.com.br). Colaborou com esta edição: Carolina Queiroz P. D. de Melo (cmelo@pn.com.br) -17-