Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. Empreitada de Construção. dos Blocos de Rega de Ervidel

Transcrição

1 Empresa de Desenvlviment e Infra-estruturas d Alqueva, S.A. Sistema de Gestã Ambiental Empreitada de Cnstruçã ds Blcs de Rega de Ervidel Ediçã n.º 2: Setembr 2010

2

3 - Blcs de Rega de Ervidel - ÍNDICE 1 - ENQUADRAMENTO OBJECTIVO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL POLÍTICA AMBIENTAL IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SGA Estrutura e Respnsabilidades Sensibilizaçã e Infrmaçã Cmunicaçã Dcumentaçã d SGA e Cntrl de Dcuments Cntrl Operacinal Prevençã e Respsta a Incidentes/Acidentes Ambientais ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO Mnitrizaçã OUTROS PROJECTOS NO ÂMBITO DA GESTÃO AMBIENTAL REFERÊNCIAS ANEXO I REQUISITOS AMBIENTAIS... I-1 I. INTRODUÇÃO... 3 II. REQUISITOS AMBIENTAIS... 4 II.1. Prgrama e/u Plan de Trabalhs... 5 II.2. Frentes de Obra e Gestã de Estaleirs... 6 II.3. Gestã de Origens de Água e Efluentes II.4. Mvimentaçã de Terras II.5. Gestã de Resídus II.6. Acessibilidades II.7. Cntrl de pluiçã atmsférica e snra II.8. Acmpanhament e Salvaguarda d Patrimóni Arquelógic II.9. Acções de Frmaçã e Sensibilizaçã II.10. Recuperaçã de Áreas Afectadas pela Empreitada II.11. Requisits de Carácter Geral ANEXO II MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ESPECÍFICAS... II-1 ANEXO III PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL... III-1 ANEXO IV PLANO DE RECUPERAÇÃO BIOFÍSICA DAS ÁREAS AFECTADAS PELA EMPREITADA... IV-1 ANEXO V PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO... V-1 Pág. 1/15

4 - Blcs de Rega de Ervidel - ANEXO VI PLANTA DE CONDICIONANTES... VI-1 ANEXO VII PLANTA DE ZONAS PREFERENCIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ESTALEIROS E DEPÓSITO DE INERTES... VII-1 ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL... VIII-1 ANEXO IX PLANO DE ENCERRAMENTO E SELAGEM DE POÇOS E FUROS... IX-1 Pág. 2/ 15

5 - Blcs de Rega de Ervidel ENQUADRAMENTO O presente Sistema de Gestã Ambiental, dravante designad SGA, é relativ às empreitadas de cnstruçã das infra-estruturas cntempladas pel Prject de Execuçã ds Blcs de Rega de Ervidel e traduz a precupaçã da EDIA, enquant Dn da Obra, em assegurar e evidenciar um elevad grau de desempenh ambiental n decurs da cnstruçã das várias infra-estruturas que cmpõem as Empreitadas. Deste md, a lng d dcument sã descrits s diferentes requisits d SGA, que traduzem as linhas rientadras relativas a desempenh ambiental que Dn da Obra pretende d Adjudicatári, durante a cnstruçã das infra-estruturas. 2 - OBJECTIVO O SGA tem cm principal bjectiv garantir a aplicaçã, de uma frma eficaz e sistematizada, ds requisits de carácter ambiental (Anex I), assegurand acmpanhament ambiental das Empreitadas, a definiçã de prcediments e regists relativs às perações que tenham incidências ambientais e psterir avaliaçã ds resultads btids. 3 - ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL N SGA é definida a plítica ambiental adequada a cumpriment ds bjectivs estabelecids, a estrutura rganizacinal na área de ambiente, a implementar na Empreitada, e as linhas de actuaçã que permitirã a Adjudicatári a implementaçã e cntrl efectiv das perações e actividades desenvlvidas nesta Empreitada cm ptenciais impactes ambientais. Entre as actividades integradas nas diferentes Empreitadas de cnstruçã das infraestruturas que cmpõem Prject de Execuçã ds Blcs de Rega de Ervidel, passíveis de prvcarem impactes ambientais, salientam-se: Gestã das frentes de bra e ds estaleirs; Gestã de rigens de água e efluentes; Pág. 3/15

6 - Blcs de Rega de Ervidel - Mvimentaçã de terras; Gestã de resídus; Cnstruçã e manutençã de acesss; Recuperaçã das áreas afectadas pela Empreitada. Os requisits ambientais, bem cm as medidas de minimizaçã definidas n SGA sã aplicáveis a tds s intervenientes na Empreitada, incluind s subempreiteirs e prestadres de serviçs. 4 - POLÍTICA AMBIENTAL A plítica ambiental representa cmprmiss d Adjudicatári em assegurar a prtecçã d ambiente, estabelecend assim as intenções e s princípis que rientam desempenh ambiental deste. A plítica a adptar pel Adjudicatári deverá basear-se ns seguintes princípis: Cumpriment da legislaçã em vigr nmeadamente em matéria de ambiente, bem cm de utrs regulaments e/u nrmas aplicáveis; Implementaçã ds requisits ambientais e das medidas de minimizaçã definidas n EIA, bem cm as medidas resultantes d prcediment de Avaliaçã de Impacte Ambiental (AIA), e/u de utras que se venham a revelar necessárias a lng da Empreitada; Implementaçã de prcediments que pssam prevenir fenómens de pluiçã decrrentes das actividades desenvlvidas n âmbit da Empreitada; Implementaçã de acções e/u prcediments que visem a melhria cntínua, a nível ambiental, das actividades desenvlvidas na bra, bem cm d própri SGA. A plítica ambiental d Adjudicatári deverá ser aprvada pela Direcçã d mesm, a seu mais alt nível. Esta deverá ser sujeita à aprvaçã d Dn da Obra. A plítica ambiental deverá, ainda, ser divulgada, de md a que esta seja d cnheciment de tds s intervenientes na Empreitada. Pág. 4/15

7 - Blcs de Rega de Ervidel IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SGA Após definiçã das linhas rientadras d SGA, bem cm ds bjectivs ambientais a que este se prpõe, é necessári desenvlver e implementar ferramentas para suprte da gestã ambiental, que pssibilitem uma efectiva prtecçã d ambiente durante a Empreitada. Na fase de implementaçã d SGA deverá ser definida uma estrutura que permita, durante a execuçã da bra: Cumprir s bjectivs ambientais prpsts; Garantir a cnfrmidade legal de tdas as actividades da Empreitada; Assegurar a implementaçã ds requisits ambientais e das medidas de minimizaçã identificadas n decrrer d prcess de AIA, bem cm utras medidas de prevençã de impactes ambientais; Garantir cntrl peracinal das actividades susceptíveis de prvcarem impactes ambientais; Identificar e prevenir situações que pssam cnduzir a desvis d desempenh ambiental pretendid. Assim SGA deverá incluir as seguintes cmpnentes: Estrutura e Respnsabilidades; Sensibilizaçã / Infrmaçã; Cmunicaçã; Dcumentaçã d SGA e Cntrl de Dcuments; Cntrl Operacinal; Prevençã e Respsta a Incidentes/Acidentes Ambientais Estrutura e Respnsabilidades Para que a implementaçã d SGA seja bem sucedida e este pssa funcinar de frma eficaz, é necessári que exista um cmprmiss de td pessal afect à Empreitada em cumprir este bjectiv. Assim send, as funções e respnsabilidades de tds s intervenientes na Empreitada devem ser definidas, dcumentadas e cmunicadas, de frma a prmver a eficácia da gestã ambiental. Pág. 5/15

8 - Blcs de Rega de Ervidel - A implementaçã e cntrl d SGA sã da respnsabilidade d Adjudicatári. Este terá que ter um técnic cm frmaçã base em ambiente afect a 100% à empreitada em questã, qual terá que fazer parte da equipa técnica desde a cmunicaçã de adjudicaçã até a levantament de estaleir (recuperaçã/reabilitaçã ttal das áreas interceptadas). Qualquer alteraçã da equipa técnica, apresentada em prpsta, terá que ser previamente aprvada pel DO cm envi ds respectivs curricula vitae, mantend sempre a afectaçã d técnic (100%). Os váris intervenientes pssuem funções-chave que seguidamente se apresentam. Os váris intervenientes pssuem funções-chave que seguidamente se apresentam. Dn da Obra respnsável pela definiçã d grau de desempenh ambiental que pretende alcançar n decurs da Empreitada, bem cm prceder a acmpanhament ambiental da mesma, verificand durante a fase de bra cumpriment ds requisits d SGA e medidas de minimizaçã definidas. Adjudicatári respnsável pela implementaçã de tdas as medidas e acções de carácter ambiental definidas n Cadern de Encargs e n SGA, incluind tds s pedids de autrizaçã/licenciament necessáris, garantind tds s meis fundamentais à sua execuçã. Deverá ser indicad respnsável pela aplicaçã/execuçã destas actividades (Respnsável Ambiental). O Adjudicatári é ainda respnsável pr implementar medidas, que embra nã previstas inicialmente, venham a ser cnsideradas necessárias para garantir cumpriment ds bjectivs definids. Directr de Obra nmead pel Adjudicatári cm crdenadr da Empreitada, é respnsável pela implementaçã de tdas as medidas e acções de carácter ambiental definidas n Cadern de Encargs, bem cm pela implementaçã e acmpanhament d SGA. É também respnsável pr assegurar cumpriment da legislaçã em vigr (nacinal e cmunitária) em matéria de ambiente, segurança e saúde. O Directr de Obra trabalhará em directa clabraçã cm Respnsável Ambiental. Pág. 6/15

9 - Blcs de Rega de Ervidel - Respnsável Ambiental respnsável pel acmpanhament e cntrl da implementaçã d SGA. Deverá ter frmaçã na área de Ambiente, tend as seguintes funções: Acmpanhar e verificar a implementaçã das medidas e acções de carácter ambiental definidas n Cadern de Encargs desde iníci da Empreitada e até à cnclusã da ttalidade ds trabalhs inerentes a esta; Definir e, sempre que necessári crrigir, s prcediments interns relacinads cm a implementaçã e cntrl de medidas de prtecçã ambiental; Frnecer as trabalhadres tdas as infrmações e meis necessáris a cumpriment ds prcediments estabelecids n âmbit d SGA; Sensibilizar cntinuamente s trabalhadres para a imprtância da implementaçã das medidas e d cumpriment ds prcediments estabelecids e da legislaçã em vigr; Organizar e manter s regists cnsiderads essenciais para a ba gestã ambiental da bra, incluind s regists ds acnteciments mais imprtantes relacinads cm a implementaçã d SGA; Elabrar, manter e actualizar tda a dcumentaçã relacinada cm SGA (certificads, licenças e autrizações, frmuláris e regists, resultads de cntrl e avaliaçã, cmunicações, etc.); Registar a crrência de quaisquer desvis na execuçã das medidas, relativamente a precnizad n Cadern de Encargs e/u n presente SGA; Cmunicar a Dn da Obra tdas as eventuais dificuldades sentidas na implementaçã das medidas; Elabrar relatóris de prgress u utrs relatóris específics sbre SGA, slicitads pels respnsáveis hierárquics, pel Dn da Obra u pr entidades exterires cm respnsabilidades n âmbit deste SGA; Cmunicar cm as ppulações afectadas pela bra u cm utras entidades, sempre que Dn da Obra slicitar. Salienta-se que s subempreiteirs se encntram brigads a cumprir s requisits ambientais definids para a Empreitada, send Adjudicatári respnsável pr Pág. 7/15

10 - Blcs de Rega de Ervidel - assegurar que tds s subempreiteirs afects à bra têm cnheciment sbre s requisits d SGA e s cumprem Sensibilizaçã e Infrmaçã De frma a assegurar a implementaçã adequada d SGA, bem cm das medidas de minimizaçã definidas n EIA e na Declaraçã de Impacte Ambiental (DIA), é necessári criar cndições para que td pessal afect à Empreitada, e ligad a actividades susceptíveis de prvcar impactes ambientais, seja sensibilizad para crrect desempenh ambiental das suas funções. Para efeit deverã ser implementads prgramas de sensibilizaçã, cujas acções terã cm bjectiv divulgar s aspects essenciais d SGA. Nessas acções deverá ser dada especial relevância as prcediments ambientais a executar, sua imprtância e cnsequências d nã cumpriment ds mesms. Estes prgramas deverã ainda incidir sbre s prcediments a adptar em cas de incidentes/ acidentes ambientais. O prgrama de sensibilizaçã deverá ter uma abrangência alargada que englbe s diferentes intervenientes na Empreitada. As acções de sensibilizaçã deverã ser planeadas e prmvidas pel Respnsável Ambiental, em estreita clabraçã cm Directr de Obra. Para além das referidas acções deverã ser cnsideradas utras frmas de divulgaçã da infrmaçã sbre temas ambientais relevantes, extensível a td pessal afect à Empreitada, incluind s subempreiteirs. Essa divulgaçã pderá ser feita através de reuniões, acções demnstrativas, cmunicads interns, afixaçã de cartazes, distribuiçã de flhets, entre utrs Cmunicaçã N âmbit d SGA deverã ser implementads prcesss de cmunicaçã entre s diferentes intervenientes da Empreitada. Estes deverã assegurar a transmissã de infrmações dentr da estrutura rganizacinal da Empreitada, nmeadamente entre Dn da Obra e Adjudicatári, bem cm entre s váris clabradres d Pág. 8/15

11 - Blcs de Rega de Ervidel - Adjudicatári, devend estes prcesss ser bidireccinais. Deverá ainda ser assegurada a cmunicaçã cm entidades externas. Os prcesss de cmunicaçã a desenvlver deverã permitir, pr um lad a divulgaçã da plítica ambiental e ds prcediments a implementar e, pr utr, a divulgaçã ds resultads btids na implementaçã d SGA, grau de cumpriment das medidas de minimizaçã, as dificuldades sentidas n decrrer da bra e utrs assunts que se cnsiderem relevantes para a cmpnente ambiental. Deverã existir prcediments de emergência para s incidentes/acidentes, identificads cm tend ptenciais impactes ambientais significativs. Para que estes prcediments sejam accinads eficazmente n cas de crrência de incidentes/acidentes, deverá ser definida a lista ds respnsáveis a cntactar incluind substituts n cas da sua ausência as diferentes níveis. Sã exempls de meis de cmunicaçã que pderã ser implementads: as reuniões de bra, s relatóris periódics e as cmunicações escritas. Para que as infrmações sejam transmitidas atempadamente, sistema de circulaçã das mesmas deverá ser definid. Cas seja slicitada infrmaçã pr parte de entidades externas, essa deverá ser facultada após a aprvaçã prévia d Dn da Obra Dcumentaçã d SGA e Cntrl de Dcuments A dcumentaçã afecta a SGA deverá cnter s elements que permitem a Adjudicatári demnstrar cumpriment ds bjectivs a que se prpôs, incluind cumpriment da legislaçã em vigr. A dcumentaçã deverá estar rganizada de frma a facilitar a cnsulta e a revisã ds dcuments, cas seja necessári. Assim, sistema de dcumentaçã d SGA deverá cmpreender, entre utrs, s seguintes dcuments: a) Dcuments prevists ns diplmas legais estes dcuments devem permitir a Adjudicatári evidenciar perante terceirs cumpriment da legislaçã. A títul de exempl, referem-se: Licenças de utilizaçã d dmíni hídric, nmeadamente atravessament de linhas de água, intervenções em áreas d dmíni Pág. 9/15

12 - Blcs de Rega de Ervidel - hídric e descarga de efluentes; Licenças/autrizações relativas à depsiçã e/u explraçã de resídus inertes e/u utras perações de gestã de resídus; Tda a dcumentaçã referente as váris prcesss de licenciament, a instruir junt das respectivas entidades cmpetentes, s quais da respnsabilidade d Adjudicatári, terá de ser previamente entregue a Dn de Obra e aprvada pel mesm Guias de Acmpanhament de Resídus; Mapa de Regists de Óles Usads; Mapa de Regists de Resídus Industriais, se aplicável; Cmprvativ das autrizações/licenciaments das empresas que peram na área ds resídus; Certificad de acreditaçã ds labratóris respnsáveis pelas determinações analíticas realizadas n âmbit das acções de mnitrizaçã; Outrs Certificads, cm certificads de níveis de ptência snra ds equipaments u utrs relevantes. b) Dcuments assciads a Cntrl Operacinal estes sã dcuments interns da Empreitada, que permitem evidenciar cumpriment das medidas / prcediments implementads. c) Cópias e Regists das Cmunicações Efectuadas deve ser mantid um regist das diferentes cmunicações efectuadas entre s diverss intervenientes da Empreitada, nmeadamente das actas das reuniões. d) Memrand de visita à bra Adjudicatári terá que apresentar a DO memrands de visita à bra cm peridicidade a definir pel este n inici da Empreitada. N cas de existência de Fiscalizaçã externa a DO, estes terã, também, de prduzir e entregar memrands de visita, cm peridicidade a definir n iníci da empreitada. e) Relatóris Periódics devem ser prduzids relatóris sbre a gestã ambiental, cm peridicidade mensal. Nestes deverã estar cntempladas, entre utras, as seguintes infrmações: Pág. 10/15

13 - Blcs de Rega de Ervidel - Pnt de situaçã das bras, acmpanhad de cartgrafia/desenhs ilustrativs; Pnt de situaçã ds licenciaments/autrizações necessáris; Infrmaçã relativa à gestã de resídus; Infrmaçã relativa à gestã de efluentes; Principais crrências ambientais (incidentes/acidentes) a assinalar, medidas e prcediments implementads para a respectiva resluçã; Resultads das campanhas de mnitrizaçã; Acções de sensibilizaçã; Pnt de situaçã (check-list) das medidas da Declaraçã de Impacte Ambiental (DIA); Identificaçã e justificaçã ds eventuais cnstrangiments/dificuldades a nível ambiental; Recmendações gerais; Acções pendentes. Tds s dcuments relacinads cm SGA deverã ser rganizads e mantids pel Respnsável Ambiental, pdend ser cnsultads, em qualquer altura, pel Dn da Obra e/u pel seu representante (Fiscalizaçã). O relatóri mensal deverá ser entregue a Dn de Obra em temp útil (respeitand as datas acrdadas na 1.ª reuniã de bra), pr frma a permitir, cas crra algum incidente ambiental u se verifiquem resultads das mnitrizações que ultrapassem s valres legislads, se pssam definir e aplicar medidas que minimizem s impactes n ambiente. Tds s dcuments entregues a Dn de Obra devem ter frmat digital editável. Sempre que cnsiderad necessári pel Dn de Obra, Adjudicatári deverá prceder à elabraçã de utrs relatóris/dcuments Cntrl Operacinal De frma a assegurar cumpriment ds bjectivs a que SGA se prpõe, deverã ser implementads prcediments para as actividades assciadas as aspects ambientais significativs, bem cm para seu acmpanhament ambiental. Estes deverã ainda permitir a avaliaçã d desempenh ambiental da Empreitada. Pág. 11/15

14 - Blcs de Rega de Ervidel - Entre as diferentes actividades que serã desenvlvidas a lng da Empreitada, cnsidera-se que deverã ser alv de prcediments e acmpanhament ambiental as actividades assciadas, nmeadamente a: Gestã das frentes de bra e ds estaleirs; Gestã de rigens de água e efluentes; Mvimentaçã de terras; Gestã de resídus; Cnstruçã e manutençã de acesss; Recuperaçã das áreas afectadas pela Empreitada. Salienta-se que esta lista de actividades nã pretende ser exaustiva e deverá ser actualizada e validada durante a fase de planeament da bra, e sempre que se justifique. Esta deverá ser aprvada pel Dn da Obra. Os requisits ambientais (Anex I), bem cm as medidas de minimizaçã específicas (Anex II), devem ser cnsideradas na fase de elabraçã e implementaçã de prcediments para respectiv cumpriment. Estes prcediments devem ser sujeits à aprvaçã d Dn da Obra. N Anex I sã apresentads requisits ambientais de carácter geral, s quais pderã incluir medidas de minimizaçã definidas n EIA. Estes deverã ser cnsiderads na elabraçã ds prcediments e durante acmpanhament ambiental da bra. N Anex II sã apresentadas as medidas de minimizaçã específicas para determinads descritres, definidas n EIA, que visam a minimizaçã de impactes, específicas deste prject, as quais deverã ser implementadas na fase de bra Prevençã e Respsta a Incidentes/Acidentes Ambientais Cm bjectiv de prevenir e minimizar s impactes ambientais relevantes resultantes da crrência de incidentes/acidentes durante a bra, deverã ser identificads s riscs ambientais e as ptenciais situações de emergência assciadas às diferentes actividades. Pág. 12/15

15 - Blcs de Rega de Ervidel - Neste cntext deverã ser desenvlvids prcediments de emergência que permitam uma actuaçã rápida, cncertada e eficaz, em cas de incidentes/acidentes ambientais. Para que estes prcediments funcinem de frma eficaz, s mesms devem incluir uma lista de respnsáveis (e respectivs substituts), a cntactar as diferentes níveis. Os prcediments de respsta e emergência a incidentes/acidentes ambientais deverã ser d cnheciment de tds s intervenientes na Empreitada, e previamente aprvads pel Dn da Obra. 6 - ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO Uma das cmpnentes relevantes d SGA cnsiste n acmpanhament e verificaçã d grau de implementaçã ds requisits ambientais e/u medidas de minimizaçã definidas, bem cm da sua eficácia. Esta verificaçã permite identificar situações em que crram desvis em relaçã a precnizad, adptar as medidas crrectivas necessárias e prevenir a crrência de situações de nã cnfrmidade, face a definid cm desempenh ambiental adequad para a Empreitada. Deste md devem ser definidas ferramentas que pssibilitem acmpanhament e a verificaçã ambiental das actividades desenvlvidas na Empreitada, bem cm d grau de implementaçã ds requisits ambientais definids Mnitrizaçã Neste cntext deverã ser definids prgramas que visem a mnitrizaçã periódica das diferentes actividades susceptíveis de terem impactes significativs sbre ambiente. Uma das cmpnentes que deverá ser alv de mnitrizaçã periódica é a rejeiçã de efluentes, bem cm a mnitrizaçã da qualidade da água das linhas de água afectadas pelas infra-estruturadas em bra. N entant, cas venha a revelar-se necessári, para além ds efluentes, pderã vir a ser alv de mnitrizaçã aspects cm: a emissã de partículas e/u ambiente snr na prximidade de receptres Pág. 13/15

16 - Blcs de Rega de Ervidel - sensíveis. O Adjudicatári pderá ter que realizar, de acrd cm a DIA (após a sua emissã), Prgramas de Mnitrizaçã para avaliar s impactes prvcads pr actividades específicas da bra. 7 - OUTROS PROJECTOS NO ÂMBITO DA GESTÃO AMBIENTAL Para alguns ds requisits e/u medidas ambientais é necessária a existência de plans específics. Uma vez que estes plans pretendem cntribuir para crrect desempenh ambiental da Empreitada, cnsideram-se assciads à gestã ambiental e, cm tal, integrads neste SGA. Os referids plans deverã ser elabrads pel Adjudicatári, entregues em frmat digital editável e sujeits à aprvaçã d Dn da Obra. Para a elabraçã destes, deverã ser cnsiderads s princípis ambientais que regem a Empreitada. Da análise ds requisits ambientais e/u medidas de minimizaçã assciadas à cnstruçã destas infra-estruturas salientam-se, entre utrs, s seguintes plans: Plan de Obra: Prgrama e/u Plan de trabalhs; Lcalizaçã, Memória descritiva e Planta de estaleirs; Plan de acessibilidades; Medidas de cntrl de pluiçã atmsférica e snra; Acmpanhament arquelógic; Acções de frmaçã e sensibilizaçã; Plan Integrad de Gestã de Resídus; Plan Integrad de Gestã de Origens de Água e Efluentes; Plan de Recuperaçã Bifísica das Áreas Afectadas pela Empreitada; Plan de Desactivaçã de Estaleirs. Relativamente a Plan de Recuperaçã Bifísica das áreas afectadas pela Empreitada, este deve ser elabrad de acrd cm s requisits descrits n Anex Pág. 14/15

17 - Blcs de Rega de Ervidel - IV, bem cm estar interligad cm s desenhs de prject existentes das infraestruturas a cnstruir. Esta lista nã pretende ser exaustiva e a lng da Empreitada pderã ser identificadas situações para as quais tenham que ser desenvlvids plans específics. 8 - REFERÊNCIAS Nrma NP EN ISO :2004 Sistemas de gestã ambiental. Requisits e linhas de rientaçã para sua utilizaçã. Regulament (CE) n.º 761/2001 d Parlament Eurpeu e d Cnselh, de 19 de Març de 2001, que permite a participaçã vluntária de rganizações num sistema cmunitári de ecgestã e auditria (EMAS), cm alterações intrduzidas pel Regulament (CE) 196/2006 da Cmissã de 3 de Fevereir de Estud de Impacte Ambiental d Prject de Execuçã ds Blcs de Rega de Ervidel (PrSistemas e COBA, 2009). Declaraçã de Impacte Ambiental (DIA) Favrável Cndicinada relativa a Prject de Execuçã ds Blcs de Rega de Ervidel, de 16 de Junh de 2010 (Anex VII). Pág. 15/15

18

19 - Blcs de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais ANEXO I REQUISITOS AMBIENTAIS Pág. I-1

20 Esta página fi prpsitadamente deixada em branc

21 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais I. INTRODUÇÃO Na fase de cnstruçã das diferentes infra-estruturas pertencentes a Prject de Execuçã d Blc de Rega de Ervidel, as actividades assciadas as principais aspects ambientais sã: Gestã das frentes de bra e ds estaleirs; Mvimentaçã de terras; Gestã de rigens de água e efluentes; Gestã de resídus; Cnstruçã e manutençã de acesss; Recuperaçã das áreas afectadas pela Empreitada. Neste anex sã descrits s requisits ambientais e as medidas de carácter geral, assciads às diferentes actividades, que deverã ser implementads previamente a iníci e n decurs da Empreitada. Este dcument nã pretende ser exaustiv, pel que pderã existir utrs requisits cuja implementaçã se venha a revelar necessária n desenvlviment da Empreitada. De acrd cm bjectiv das medidas/requisits precnizads neste SGA, a respnsabilidade de implementaçã da ttalidade destas, durante a Empreitada, é d Adjudicatári. A verificaçã da implementaçã ds requisits/medidas ambientais será da respnsabilidade d Dn da Obra e Fiscalizaçã, quand aplicável. N cas de ser detectada a necessidade de integrar utrs requisits ambientais, a lng da Empreitada, que nã estejam prevists neste dcument, será necessári definir respnsável pela sua implementaçã, em funçã da natureza ds mesms. Pág. I-3

22 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais II. Requisits Ambientais Previamente a iníci da bra, u seja, antes d iníci de quaisquer trabalhs n terren, deve ser elabrad e apresentad um Plan de Obra n qual seja expst planeament da Empreitada e explicitadas as medidas ambientais assciadas às diferentes actividades previstas. A elabraçã deste Plan é da respnsabilidade, d Adjudicatári, send sujeit à aprvaçã d Dn da Obra. O Plan deverá cnsiderar s seguintes aspects, entre utrs que sejam cnsiderads relevantes: Prgrama e/u Plan de Trabalhs; Lcalizaçã, Memória Descritiva e Planta de Estaleirs; Plan de Acessibilidades; Medidas de Cntrl de Pluiçã Atmsférica e Snra; Acmpanhament Arquelógic; Acções de Frmaçã e Sensibilizaçã. Cm iníci da bra e n praz de um mês, deverã ser elabrads e apresentads pel Adjudicatári, Plan de Gestã de Origens de Água e Efluentes e Plan de Gestã de Resídus, também sujeits à aprvaçã d Dn da Obra. Durante a fase de bra Adjudicatári deverá prceder à elabraçã d Plan de Desactivaçã ds Estaleirs e deverá aprfundar/adequar as acções de bra, quand necessári, a Plan de Recuperaçã Bifísica das Áreas Afectadas pela Empreitada, que se apresenta n Anex IV deste SGA. Apresentam-se seguidamente s requisits ambientais a ter em cnsideraçã nas fases de Planeament, Cnstruçã das infra-estruturas e Desactivaçã / Recuperaçã das áreas afectadas pela Empreitada. Os mesms encntram-se rganizads pr tema, que pde ser identificad pela sigla que precede 1. 1 PT- Prgrama/Plan de Trabalhs; FO - Gestã de Estaleirs e Frentes de Obra; GAE- Gestã de Origens de Água e Efluentes; MT- Mvimentações de Terras; GR Gestã de Resídus; AC Acessibilidades; PA Cntrl de pluiçã atmsférica; PS Cntrl de pluiçã snra; Ec Eclgia; Pat- Acmpanhament e Salvaguarda d Patrimóni Arquelógic; FS Acções de Frmaçã e Sensibilizaçã; RAO Recuperaçã de Áreas Afectadas pela Empreitada; CG Requisits de Carácter Geral. Pág. I-4

23 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais II.1. Prgrama e/u Plan de Trabalhs Antes d iníci da Empreitada, Adjudicatári deverá elabrar Plan/Prgrama de tds s trabalhs assciads à Empreitada, dcument este que deverá ser incluíd n Plan de Obra. PT 1: O prgrama/plan de trabalhs deverá pssuir um detalhe mínim mensal e terá de ser aprvad pel Dn da Obra; este deverá incluir entre utrs aspects relevantes da Empreitada, as fases previstas para as mvimentações de terras, para as acções de desarbrizaçã e desmataçã e para s atravessaments de linhas de água, bem cm a fase de desactivaçã e recuperaçã das áreas afectas à Empreitada e integraçã paisagística das infra-estruturas. PT 2: A realizaçã d prgrama de trabalhs deverá ter em cnta que: - As actividades de abertura de valas, instalaçã de estaleirs e de znas de depsiçã de materiais sbrantes nã deverã cincidir cm períd de 1 de Mai a 31 de Julh, pr frma a evitar a épca de flraçã e frutificaçã da espécie Linaria ricardi. Alternativamente, cas nã seja pssível garantir cumpriment desta medida, deve ser assegurad acmpanhament das bras neste períd pr parte de um técnic cmpetente na identificaçã da espécie. A lcalizaçã das áreas de estaleir e depsiçã de materiais sbrantes nã devem cincidir cm s lcais nde a espécie venha a ser detectada n âmbit d acmpanhament efectuad. - N períd de 1 de Abril a 30 de Junh (períd reprdutr das aves) a bra dever estar cndicinada nas seguintes znas: a) a Este da área de estud entre Marc gedésic da Ramada e Mnte da Peixeira; b) a SE e SW d Mnte da Pedra Alva; c) na zna da Valng; d) a Nrte d Vale de Água (nas áreas extensivas que ainda nã fram cnvertidas em lival intensiv). D mesm md, durante mesm períd, nã devem ser depsitadas terras sbrantes nem explradas manchas de empréstim. Estas znas Pág. I-5

24 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais devem ser também vedadas à instalaçã de estaleirs. - Os trabalhs de mvimentaçã de terras devem ser realizads preferencialmente em épca seca (entre Junh e Setembr), de md a minimizar a ersã ds sls, transprte sólid nas linhas de água e períd reprdutr da fauna. II.2. Frentes de Obra e Gestã de Estaleirs N âmbit d desenvlviment das Frentes de Obra e da Gestã ds Estaleirs as diferentes perações devem desenvlver-se de frma a prevenir e minimizar ptenciais impactes ambientais. O prcess de selecçã da lcalizaçã ds estaleirs, cas Adjudicatári abdique da utilizaçã ds lcais definids, deverá cnsiderar um cnjunt de cndicinantes ambientais, que seguidamente se indicam. FO 1: Os estaleirs e a depsiçã de terras sbrantes deverã lcalizar-se nas áreas indicadas na Planta de Znas Preferenciais para instalaçã de Estaleirs e Depósit de Inertes incluída n Anex VII. Cas Adjudicatári pte pr utras lcalizações estas deverã ser enquadradas nas áreas definidas n mesm desenh cm znas preferenciais, as quais fram delimitadas respeitand as cndicinantes de rdenament d territóri, bem cm as referentes às áreas legalmente prtegidas (ex. áreas de mntad), servidões e restrições de utilidade pública, e tds s requisits que se listam ns pnts seguintes. FO 2: Para além das znas referidas na medida anterir, s lcais de instalaçã de estaleirs e depósits de inertes nã devem cincidir cm s Habitats d Anex I da Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats). Ou seja, para a área de intervençã, s mesms nã devem afectar mntads de azinh (Habitat 6310), Curss de água intermitentes de Paspal-Agrstidin (Habitat 3290), Freixiais termófils de Fraxinus angustiflia (Habitat 91B0) e Charcs tempráris mediterrânics (Habitat priritári 3170). Pág. I-6

25 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais FO 3: Em cas de alteraçã das lcalizações apresentadas u de se verificar a necessidade de lcais adicinais, estas deverã ser, previamente à realizaçã de qualquer trabalh, devidamente aprvadas pel Dn de Obra. FO 4: A lcalizaçã ds estaleirs deverá ser aprvada pel Dn da Obra, previamente à sua instalaçã. FO 5: A lcalizaçã ds estaleirs deverá permitir a salvaguarda d mair númer de vertentes ambientais pssíveis: ο ο ο ο ο Deverá ser evitada a afectaçã de áreas sensíveis em terms eclógics, paisagístics u visuais, nmeadamente znas de habitats priritáris, baixas aluvinares, lcais nde existam vestígis de patrimóni arquelógic; Deverá ser evitada a afectaçã da envlvente das linhas de água, permanentes u temprárias, numa distância mínima de 15 metrs; Deverá ser evitada a afectaçã de znas de elevada densidade de cbert vegetal arbustiv e/u arbóre; Deverá ser evitada a afectaçã de áreas de Reserva Eclógica Nacinal (REN) e de Reserva Agrícla Nacinal (RAN); Preferencialmente deverá ser seleccinada uma área anterirmente intervencinada u/e cuja vegetaçã seja mairitariamente herbácea ruderal, nã apresentand qualquer valr cnservacinista, u mesm sbre clareiras prvenientes de maus uss antecedentes. FO 6: A lcalizaçã ds estaleirs deverá situar-se fra de áreas de recarga de sistemas aquífers e de áreas de influência directa de nascentes e ds perímetrs de prtecçã de captações de abasteciment públic. FO 7: Os estaleirs nã deverã ser lcalizads junt de habitações u de utras znas de utilizaçã sensível, dad s impactes a nível d ruíd. Pág. I-7

26 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais FO 8: Dentr das cndicinantes apresentadas, s estaleirs deverã lcalizar-se mais próxim pssível das frentes de bra, de md a reduzir as áreas afectadas pelas deslcações entre estaleir e a frente de bra, cm cnsequente minimizaçã das deslcações de veículs, bem cm as emissões difusas de partículas em caminhs cm paviment de terra batida. FO 9: A área afecta as estaleirs deverá ser reduzida a mínim pssível, seleccinand as áreas estritamente indispensáveis para a sua crrecta implementaçã. Deverá ser evitad abate de árvres, sbretud quand se tratam de quercíneas. FO 10: A implantaçã ds estaleirs deverá ser precedida de trabalhs de prspecçã arquelógica, devend prceder-se à alteraçã de lcalizaçã, cas crram áreas de interesse arquelógic. FO 11: Nas platafrmas de implantaçã ds estaleirs deve ser executada uma rede de drenagem periférica, cnstituída pr valas de drenagem, que deverã ser revestidas se declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem periférica deve ser feita para a linha de água mais próxima, havend cuidad de cnstruir caixas de retençã de sólids para evitar seu transprte para curs de água. FO 12: Deverá prceder-se à vedaçã das áreas de estaleir e parques de materiais, de acrd cm a legislaçã aplicável, u na sua impssibilidade, delimitaçã da área afecta a mesm cm sinalizaçã visível. Na vedaçã deverã ser clcadas placas avisadras que incluam as regras de segurança a bservar assim cm a calendarizaçã das bras. FO 13: O planeament ds trabalhs a implementar deve cntemplar, entre utrs, s seguintes aspects: ο Prever a realizaçã ds trabalhs de frma a reduzir a mínim períd de temp em que crram mviments de terras, devend esta fase decrrer preferencialmente na épca seca (entre Mai e Pág. I-8

27 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais Setembr), de md a minimizar a ersã ds sls e transprte sólid nas linhas de água; ο ο ο Cncentrar n espaç e n temp a realizaçã de tds s trabalhs de frma a evitar a sua dispersã pela envlvente; Se necessári, realizar a desmataçã e desarbrizaçã de acrd cm s requisits que se expõem adiante; Uma vez que irã ser realizads trabalhs em sítis arquelógics lcalizads na área de intervençã (Anex III, Quadr III.I), da respnsabilidade directa da EDIA, deverá garantir-se que s trabalhs a desenvlver pel Adjudicatári nã interferem directamente cm as intervenções arquelógicas, cas decrram em simultâne. FO 14: Deverá ser prtegida e preservada a vegetaçã arbórea e arbustiva existente na envlvente ds lcais da bra e acesss, através da implementaçã de medidas cautelares a definir n iníci da bra. Entre estas destacam-se cm sensíveis as áreas de mntad, as galerias ripíclas e utrs elements vegetais cm interesse, que deverã ser assinalads sempre que pssível. Se fr necessári prceder a crte de quercíneas estas deverã ser cintadas cm tinta branca indelével, previamente a crte. FO 15: Os estaleirs e as diferentes frentes de bra deverã estar equipads cm tds s materiais e meis necessáris que permitam respnder em situações de incidentes/acidentes ambientais, nmeadamente derrames acidentais de substâncias pluentes. FO 16: A lcalizaçã ds estaleirs, parques de materiais, lcais de empréstim, depósits de terras e tdas as infra-estruturas de api à bra, nã pdem afectar áreas de mntad de sbr e/u azinh, de acrd cm dispst na legislaçã da matéria em vigr e devem estar sinalizadas e/u vedadas cm bandeirlas e/u fitas clridas, fixadas em estacas. FO 17: As áreas afectas às ficinas, parque de máquinas e armazenament de prduts químics deverã ser impermeabilizadas e cm drenagem eficaz. Os lcais destinads a abasteciment de cmbustível e armazenament Pág. I-9

28 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais temprári de óles e cmbustíveis, bem cm a manutençã e reparaçã de veículs devem ser impermeabilizads, plans e preferencialmente cberts. Estes lcais devem ser em áreas técnicas devidamente infraestruturadas para efeit, de fácil acess, de frma a facilitar a peraçã de trasfega de resídus e devem estar equipads cm cntençã secundária. FO 18: Previamente a qualquer intervençã nas áreas de empréstim deve ser efectuad um recnheciment e levantament das situações cnsideradas ptencialmente instáveis. Cas seja cnsiderad necessári, deverã ser efectuadas bras de cnslidaçã ds taludes instáveis. FO 19: As mvimentações de terras e máquinas devem, tant quant pssível, privilegiar us de acesss existentes u mens sensíveis à cmpactaçã e impermeabilizaçã ds sls, evitand a circulaçã de máquinas indiscriminadamente pr td terren. FO 20: Devem ser tmadas precauções n que respeita à mvimentaçã de máquinas em leit de cheia, afectand a mínim pssível quer leit de cheia quer a vegetaçã ripícla. FO 21: Nas znas em que sejam executadas bras que pssam afectar as linhas de água, deverã ser implementadas medidas que visem interferir mínim pssível n regime hídric, n cbert vegetal pré-existente e na estabilidade das margens. Nunca deverá ser interrmpid escament natural da linha de água. Tdas as intervenções em dmíni hídric devem ser previamente licenciadas n âmbit da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembr, Decret-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Mai, e Prtaria n.º 1450/2007, de 12 de Nvembr. FO 22: As acções de desarbrizaçã e de desmataçã deverã restringir-se à área estrita de intervençã, devend ser delimitada pr piquetagem e/u pr sinalizaçã bem visível. N cas d abate de azinheiras u sbreirs, deverá ser efectuada a sua cintagem prévia cm tinta branca indelével. Pág. I-10

29 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais FO 23: As acções de desarbrizaçã da área afectada devem decrrer preferencialmente n períd de Agst a Dezembr. FO 24: O crte das árvres deve ser feit pr crte ras cm mtsserra, devend cep das árvres apresentar-se lis e plan. Ns cass em que nã é pssível, pela natureza da bra a manutençã d cep n sl, pderá ser realizada a desarbrizaçã pr arranque. FO 25: As perações de desmataçã em áreas nde nã é necessári efectuar mvimentações de terras e, cnsequentemente, nã sejam sujeitas a mbilizaçã d sl, deverã ser efectuadas pr crte ras, cm crta-mats, e rechega d material crtad. Em znas nde seja necessári realizar mvimentações de terras, as perações de desmataçã deverã ser efectuadas pr gradagem, cm mistura d mat crtad na camada superficial d sl. Esta camada de sl pderá ser armazenada em pargas e é adequada para recbriment de taludes, cntend um vlume de sementes que cntribuirá para a sua revegetaçã. FO 26: O material resultante de acções de desmataçã e/u desarbrizaçã, deverá ser armazenad em lcal afastad ds curss de água, devend ser privilegiada a sua valrizaçã e cmercializaçã, sempre que pssível e ecnmicamente viável. FO 27: Deverá ser evitad abate de árvres (sbretud de quercíneas), cas nã seja tecnicamente pssível Adjudicatári deverá cntabilizar e registar sempre s exemplares de quercíneas abatids e sempre que pssível identificar a sua lcalizaçã em cartgrafia. FO 28: Cas se verifique a necessidade de crte de pvaments de pinheir brav e/u eucalipt, deverá ser slicitada autrizaçã à Direcçã Reginal de Agricultura da regiã nde está instalad pvament. FO 29: Na fase inicial da bra devem ser identificads s lcais a intervencinar, pr frma a minimizar a área afectada. Nestas áreas, deve prceder-se à Pág. I-11

30 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais decapagem e reclha das camadas de sl e a seu armazenament adequad em camadas, para psterir utilizaçã e recbriment das znas cuja recuperaçã venha a ser cnsiderada necessária. FO 30: As acções que impliquem a remçã u degradaçã d cbert vegetal, a decapagem d terren u a escavaçã, mvimentaçã e depósit de materiais, deverã limitar-se às áreas estritamente necessárias à execuçã ds trabalhs. FO 31: É pribida a queima a céu abert de qualquer tip de resídu. FO 32: O acess de pessal nã afect à empreitada deve ser evitad u se pssível interditad. Assim, as znas de intervençã devem ser sinalizadas de acrd cm s regulaments de trânsit municipais, e sempre que se justifique, vedadas. FO 33: Deverã ser adptadas medidas n dmíni da sinalizaçã infrmativa e da regulamentaçã d tráfeg nas vias atravessadas pela Empreitada, visand a segurança e infrmaçã durante a fase de cnstruçã, cumprind Regulament de Sinalizaçã Temprária de Obras e Obstáculs na Via Pública. FO 34: Cas crram incidentes/acidentes ambientais deverã ser activads s prcediments necessáris para a rápida resluçã destes, que deverã ser previamente aprvads pel Dn da Obra. Deverá ainda prceder-se à recuperaçã imediata da zna afectada. II.3. Gestã de Origens de Água e Efluentes N primeir mês d decrrer da bra Adjudicatári deverá elabrar um Plan Integrad de Gestã de Origens de Água e Efluentes, qual identifique as diferentes rigens de água para cnsum nas diferentes actividades afectadas pela Empreitada, bem cm as actividades passíveis de gerarem águas residuais. N cas das águas residuais, referid Plan deverá prpr sistemas adequads de reclha e tratament Pág. I-12

31 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais de efluentes. Deve ser garantid cntrl e manutençã destes sistemas, bem cm cumpriment da legislaçã em vigr, nmeadamente a btençã de licenças de utilizaçã d dmíni hídric. A gestã de efluentes a implementar deverá cnsiderar s diferentes tips de efluentes e ser sujeita à aprvaçã prévia d Dn da Obra. O Plan deverá cntemplar ainda s prgramas de mnitrizaçã a implementar para cntrl ds diferentes sistemas de tratament. N decurs da empreitada s requisits ambientais a implementar pel Adjudicatári cntemplam: GAE 1: Implementaçã de um adequad sistema de reclha e tratament de águas residuais, qual deverá ter em atençã as diferentes características ds efluentes gerads durante a fase de bra: ο ο ο Privilegiar a reutilizaçã da água prveniente da limpeza de qualquer tip de maquinaria, que cntenha cascalh, areia, ciment, u similares, após tratament. As areias separadas durante prcess de tratament, devem ser reclhidas e encaminhadas para destin final adequad. As águas de lavagem assciadas a fabric de betões (except betumins) deverã ser encaminhadas para um lcal únic e impermeabilizad, para que, quand terminada a bra, se pssa prceder a saneament de tda a área utilizada e a encaminhament para destin final adequad ds resídus resultantes; As águas que cntenham, u ptencialmente pssam cnter, substâncias químicas, assim cm as águas cm elevada cncentraçã de óles e grduras, devem ser cnduzidas para um depósit estanque, sbre terren impermeabilizad, devend psterirmente ser encaminhadas para destin final adequad. Os dcuments cmprvativs d seu destin final devem ser entregues a Dn da Obra; Os efluentes dméstics (serviçs sanitáris, czinhas e refeitóris) devem ser devidamente encaminhads para uma fssa séptica estanque u, em alternativa, tratads antes de serem descarregads n mei receptr. A prceder-se à limpeza da fssa, s efluentes e lamas devem ser encaminhads para destin final adequad, devend ser entregue a Dn Pág. I-13

32 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais da Obra, cópia ds dcuments cmprvativs d seu destin final. Cas seja viável, s efluentes deverã ser encaminhads para Sistema Municipal de Águas Residuais; ο A reclha de águas prvenientes de instalações sanitárias d tip móvel deve garantir a frequência necessária à manutençã das bas cndições de higiene, devend ser realizada pr uma empresa licenciada para efeit. GAE 2: A descarga de águas residuais n mei deverá ser bject de licenciament/ autrizaçã prévia. GAE 3: Os resídus susceptíveis de gerar efluentes cntaminads pela acçã da perclaçã das águas pluviais, serã armazenads em parque cbert. GAE 4: O excess de água btid durante as escavações, deve ser bmbead para pequenas bacias de decantaçã antes de ser cnduzid à linha de água mais próxima. GAE 5: Na eventualidade de haver necessidade de em algum trç prceder a rebaixament d nível freátic, decrrente das acções de escavaçã, a água extraída deverá ser devlvida a terren a jusante, devend a extensã da escavaçã ser curta e acmpanhada pr escraments. Pretende-se deste md manter equilíbri hidrdinâmic e a espessura saturada d aquífer. GAE 6: N decurs ds trabalhs deverá ser dada especial atençã as pçs e furs existentes na área envlvente, evitand-se mais pssível qualquer interferência. GAE 7: As captações de água subterrânea que fiquem fra de serviç devid à implementaçã das nvas rigens de água, devem ser devidamente neutralizadas/seladas pr injecçã de calda de ciment, de md a nã pderem vir a cnstituir um ptencial fc de cntaminaçã. Pág. I-14

33 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais GAE 8: Assegurar, para cas de se verificar a expsiçã d nível freátic à superfície durante a fase de cnstruçã, que tdas as acções que traduzam risc de pluiçã sejam eliminadas u restringidas na sua envlvente directa. Essas áreas devem ser vedadas e deve ser restringid acess direct a lcal, a fim de evitar que para aí sejam lançads elements pluentes. GAE 9: Sempre que crra um derrame de prduts químics n sl, deve prceder-se à reclha d sl cntaminad, se necessári cm auxíli de um prdut absrvente adequad, e a seu armazenament e envi para destin final u reclha pr peradr licenciad. II.4. Mvimentaçã de Terras Para tds s trabalhs da empreitada que impliquem a mvimentaçã de terras Adjudicatári deverá cumprir s requisits que seguidamente se expõem. MT 1: Prceder à remçã prévia da camada superficial ds sls das áreas de escavaçã, estaleirs e de depósit, para que s mesms pssam ser psterirmente utilizads na recuperaçã das áreas afectadas pela Empreitada. A remçã ds sls deverá ser reduzida a mínim e ter lugar antes da utilizaçã das áreas para actividades afectas à Empreitada, de frma a prevenir-se a sua cmpactaçã. Deverã ainda seguir-se as seguintes rientações: ο Prceder à desmataçã e decapagem d terren, através da limpeza de detrits e vegetaçã lenhsa (árvres e arbusts), cnservand, tdavia, a vegetaçã subarbustiva e herbácea a remver cm a decapagem. Estas acções devem ter lugar, exclusivamente, nas áreas sujeitas a terraplanagem, send abslutamente necessári limitar a destruiçã da cbertura vegetal em áreas que nã sejam necessárias à cncretizaçã da empreitada. A limpeza e desmataçã cmpreendem ainda a arrumaçã e transprte ds materiais prvenientes desta peraçã para uma área pré-definida pela equipa de fiscalizaçã ambiental; Pág. I-15

34 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais ο ο As áreas de decapagem deverã ser restringidas a estritamente necessári para a cnstruçã das infra-estruturas; As áreas nde se irá prceder à remçã d cbert vegetal devem ser claramente identificadas, permitind a verificaçã imediata da área de intervençã. As árvres nã pdem ser crtadas u danificadas para além ds limites marcads e equipament nã pderá ser perad para além ds limites sem autrizaçã expressa; ο Os resídus vegetais devem ser remvids e devidamente encaminhads para destin final adequad; ο ο ο ο ο ο ο Deverã ser mantids, sempre que tecnicamente pssível, s exemplares arbóres existentes a cmpartimentar a paisagem, nmeadamente junt as caminhs e ns limites das prpriedades; N cas específic ds estaleirs as terras deverã ser depsitadas em znas planas, próximas d estaleir e declive ds taludes ds depósits nã deve exceder 2H:1V. A remçã deverá ser feita em faixas paralelas às curvas de nível reduzind cmpriment das encstas; A espessura da decapagem nã deverá exceder s cm de prfundidade; Os sls nã devem estar muit mlhads, de frma a nã se alterar a estrutura e minimizar pes de transprte, nem muit secs de md a facilitar a sua reclha; N cas das áreas cm vegetaçã arbustiva, a desmataçã deverá ser efectuada pr gradagem, cm mistura d mat crtad na camada superficial d sl; Os sls deverã ser armazenads em pargas, que nã deverã ser calcadas pr veículs. Deve ser seleccinad um lcal própri para armazenament destes sls, que deverá pssuir ba drenagem, ser cbert e garantir cndições para que nã haja mistura cm utrs materiais; Pág. I-16

35 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais ο Durante armazenament temprári de terras, deve efectuar-se a sua prtecçã cm cberturas impermeáveis. As pilhas de terras (pargas) devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. MT 2: Os materiais (terras) resultantes das escavações serã depsitads a lng das valas, após remçã e armazenament prévis da camada superficial d sl da área a intervencinar e deverã ser reutilizads na repsiçã das mesmas infra-estruturas e n mesm lcal mantend, sempre que tecnicamente pssível, a sequência ds hrizntes u camadas de sl. MT 3: Os materiais sbrantes prvenientes das escavações a efectuar durante a bra, cas pssuam características getécnicas adequadas, deverã, sempre que pssível, ser (re)utilizads ns aterrs assciads à cnstruçã das diferentes infra-estruturas, de md a minimizar vlume de terras sbrantes. Quand tal nã se verifique s materiais pderã servir para repr a mrflgia de áreas de empréstim e/u ser utilizads para regularizaçã de terrens (recuperaçã paisagística) que, pr mtivs de utras bras, necessitem de terras de empréstim. MT 4: Cas seja necessári recrrer a utrs lcais para armazenament de materiais excedentáris, para além ds prevists na Planta de Znas Preferenciais para instalaçã de Estaleirs e Depósit de Inertes incluída n Anex VII, estes deverã ter em cnsideraçã a Planta de Cndicinantes (Anex VI), crrend preferencialmente fra de: ο ο ο ο ο áreas pertencentes à REN; áreas cm grande declive cm evidências de escrregaments de terras; lcais nde haja crrências patrimniais; lcais eclgicamente sensíveis cm as margens de linhas de água e respectiva galeria ripícla, u znas de elevada densidade arbórea (nmeadamente mntads); áreas urbanizadas. Pág. I-17

36 - Blc de Rega de Ervidel - Anex I Requisits Ambientais Tds s lcais terã que ser previamente acrdads e autrizads pel Dn da Obra. Tdas as cndicinantes descritas terã também de ser cumpridas n cas ds lcais de armazenament temprári de materiais excedentáris. MT 5: N cas expst n pnt anterir, destin final ds materiais sbrantes deverá crrespnder a um aterr de resídus inertes, devidamente licenciad para efeit junt das entidades cmpetentes. Se pssível, deverá ser privilegiad us de pedreiras u areeirs abandnads existentes a distâncias cmpatíveis cm a lcalizaçã da bra. A respnsabilidade de licenciar estes lcais cabe a Adjudicatári. MT 6: Deverá assegurar-se que s materiais inertes excedentes nã sfrem mistura cm qualquer utr tip de resídus. Cas se verifique a existência de materiais de escavaçã cm vestígis de cntaminaçã, estes devem ser armazenads em lcais que evitem a cntaminaçã ds sls e das águas subterrâneas, pr infiltraçã u escament das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhads para destin final adequad MT 7: As terras de empréstim, cas sejam necessárias, deverã sempre que pssível ter rigem nutras frentes de bra, u mesm, em bras assciadas. Cas seja necessári recrrer a nvas manchas de empréstim, deverá prceder-se a respectiv licenciament, qual será da respnsabilidade d Adjudicatári. Estas nvas áreas deverã respeitar a Planta de Cndicinantes (incluída n Anex VI). MT 8: Executar s trabalhs que envlvam escavações a céu abert e mvimentaçã de terras de frma a minimizar a expsiçã ds sls ns períds de mair pluvisidade, de md a diminuir a ersã hídrica e transprte sólid. Pág. I-18