Nota de Ensino Título: Caso Mendes Júnior vs. Chesf. 2. Resumo do Caso.
|
|
- Bárbara Azeredo Campelo
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Nota de Ensino 1 1. Título: Caso Mendes Júnior vs. Chesf. 2. Resumo do Caso. O Caso Mendes Júnior vs. Chesf retrata o histórico de conflitos envolvendo a Construtora Mendes Júnior e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), relacionados à construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica. No início da década 80, a carência de infra-estrutura energética brasileira, a qual ganhou relevo no fim dos anos 90 quando os apagões se tornaram constantes e os olhos da mídia e da população voltaram-se para este problema, tornou imperativa a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica (batizada de Usina Luiz Gonzaga), situada na bacia do Rio São Francisco, em virtude da demanda cada vez maior de energia pela Região Nordeste. Num momento em que o Governo Federal alegava a falta de recursos para empregar na construção de Itaparica, a Chesf, em virtude da imprescindibilidade do projeto, decidiu começar as obras com administração própria, e, após vencer o procedimento licitatório, a Construtora Mendes Júnior assumiu a responsabilidade pela consecução do empreendimento. Entretanto, devido aos recorrentes atrasos da Chesf na realização dos pagamentos correspondentes aos serviços prestados pela Construtora, esta veio a captar no mercado financeiro os recursos necessários à continuidade das obras, em observância à impossibilidade de rescisão dos contratos. Após a conclusão da construção, em 1988, a recusa da Companhia em compensar financeiramente a Mendes Júnior motivou a instauração de uma intensa disputa judicial que perdura até a atualidade nos Tribunais pátrios. 3. Principais Atores do Caso. Construtora Mendes Júnior: pessoa jurídica de direito privado, surgida em 31 de dezembro de 1953, com reconhecida atuação no ramo da infra-estrutura, tanto no Brasil como no exterior. Protagonista do Caso. 1 A Nota de Ensino tende a ser alvo de constante atualização, o que se dará conforme o Caso Mendes Júnior vs. Chesf for aplicado em sala de aula nas diferentes Disciplinas que lhe tangenciam. 1
2 Chesf: empresa de economia mista federal, criada em 3 de outubro de 1945 pelo Decreto- Lei nº 8.301, a quem foi concedido o aproveitamento industrial progressivo da energia hidráulica do Rio São Francisco. Protagonista do Caso. Eletrobrás: empresa de economia mista e capital aberto, controlada pelo Governo Brasileiro, que atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Destaca-se no Caso por ser controladora da Chesf. Entidades Governamentais: Presidência da República (União Federal); Consultoria-Geral da República; Ministério Público Federal (MPF); e Ministério das Minas e Energia (MME). 4. Enquadramento temporal e espacial da situação descrita no Caso. A situação descrita no Caso se estende desde a década de 80 até os dias de hoje, abrangendo fatos ocorridos em território brasileiro. 5. Definição das temáticas abordadas no Caso. Como conteúdos abordados na Narrativa, destacam-se: (i) contratos administrativos (foco em contratos de obra pública); (ii) exceção de contrato não cumprido; (iii) coisa julgada; (iv) recursos processuais cíveis; (v) juros de mora; (vi) correção monetária; e (vii) dever de divulgação de informações em demonstrações financeiras. 6. Justificativa. O estudo deste Caso mostra-se de imenso proveito para alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação interessados em vivenciar, no ambiente acadêmico, situações reais, de alta complexidade e relevância, as quais conciliam de forma ímpar aspectos teóricos e práticos. Como Disciplinas (áreas temáticas) mais indicadas para explorarem o Caso, destacam-se: Direito Processual Civil; Contencioso Empresarial; Direito Contratual e Obrigacional I e II; Direito Administrativo; Direito Público dos Negócios. Entretanto, o Caso tangencia preponderantemente a temática de Direito Processual Civil e Contencioso Empresarial, razão pela qual esta Nota de Ensino voltar-se-á à aplicação do Caso em tais Disciplinas. 2
3 A metodologia de aplicação do Caso (dinâmicas em sala de aula) e o número de horas/aulas dedicadas ao seu uso devem variar entre as diferentes Disciplinas descritas acima. 7. Objetivos Pedagógicos (habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos). - Análise de contratos, documentos governamentais, correspondências, diplomas normativos e decisões judiciais; - Percepção das variáveis e riscos que circundam a execução de contratos de grande monta por entes privados contratados pela Administração Pública; - Compreensão das conseqüências decorrentes da adoção de determinadas estratégias negociais, contratuais e processuais; - Sistematização e análise crítica de fatos e argumentos; - Adoção de perspectiva interdisciplinar na análise do Caso, estabelecendo relações consistentes entre as diferentes matérias que ele tangencia; - Aprimoramento da capacidade de articulação escrita e verbal, demonstrando criatividade na concatenação de ideias; - Fortalecimento do domínio de conceitos jurídicos, aplicando-os ao Caso; - Percepção das peculiaridades que envolvem o trato com o Poder Público; - Compreensão dos papéis desempenhados por certos órgãos da Administração Pública e por determinadas empresas privadas com participação estatal. 8. Método de Aplicação do Caso (dinâmicas que serão utilizadas em sala de aula, preparação de alunos e professor, critérios para avaliação) nas Disciplinas de Direito Processual Civil e Contencioso Empresarial. O Caso, de uma maneira geral, pode ser aplicado como: (i) material de base para realização de role-play; (ii) material de apoio para ensino; (iii) material de base para prova; (iv) material de base para formulação de trabalho escrito. Entretanto, para o seu uso nas Disciplinas de Direito Processual Civil e Contencioso Empresarial, recomenda-se a utilização do Caso como base para realização de um roleplay, com a divisão da sala em grupos de 5 (cinco) pessoas, que participarão de uma Seção de Julgamento do Caso. Os grupos serão divididos nos seguintes papéis: (a) Construtora Mendes Júnior; (b) Chesf; (c) União Federal; (d) Ministério Público Federal (MPF); (e) Órgão Julgador. 3
4 Os alunos deverão promover a análise da íntegra Narrativa do Caso e dos principais Anexos da Narrativa (indicados pelo Professor) em ambiente extraclasse. Os alunos devem encarnar os personagens que estão representando, imaginando-se no momento da Narrativa que transcorre no ano de 2011, quando um Recurso Extraordinário e um Recurso Especial interpostos pela Mendes Júnior estão pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (RESP), respectivamente. Cada grupo deverá elaborar uma peça processual por escrito defendendo seus interesses e de forma coerente com o momento do Caso aqui determinado, a ser entregue aos demais grupos antes da realização da Simulação. Embora o grupo que representar o Órgão Julgador não tenha de elaborar uma peça escrita prévia, nos moldes dos feitos pelos outros grupos, eles terão o encargo de produzir uma sentença final, emitindo suas conclusões sobre o Caso. A Seção de Julgamento deve ocorrer em aula com formato de Oficina (25 alunos), devendo-se atribuir 15 (quinze) minutos para as considerações dos grupos representantes da Mendes Júnior, da Chesf, da União Federal e do MPF, e 5 (cinco) minutos para a manifestação de voto oral de cada um dos 5 (cinco) membros do Órgão Julgador. A avaliação dos alunos integrantes dos grupos representantes da Mendes Júnior, da Chesf, da União Federal e do MPF deve se dar com base na qualidade das peças escritas e nos respectivos desempenhos na Simulação. Ao Professor cabe exigir dos alunos que se estendam além dos argumentos apresentados na Narrativa, valorizando sua criatividade e potencial de inovação. Quanto aos representantes do Órgão Julgador, seu desempenho deve ser mensurado pela capacidade de organização dos fatos e argumentos relativos ao Caso, além da qualidade e completude de sua justificativa decisória, a serem observadas tanto no voto individual oral como na sentença final produzida pelo grupo. 9. Bibliografia geral de apoio (engloba todos os aspectos do Caso, abrangendo a série de Disciplinas elencadas no tópico 6). MENDES, Murillo. ATTUCH, Leonardo. Quebra de Contrato/O Pesadelo dos Brasileiros. 2ª ed. Belo Horizonte: Folium, DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, pp , MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, pp , GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, pp , MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, pp ,
5 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, pp MESQUITA, Jose Ignácio Botelho de. A coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, pp. 1-17, TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis: teoria geral, princípios fundamentais, dos recursos em espécie, tutela de urgência no âmbito recursal, da ordem dos processos no tribunal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, SOUZA, Washington Peluso Albino de. A Correção Monetária e o Contrato. In: PACHECO, José Ernani de Carvalho. Correção Monetária. Curitiba: Juruá, pp
CRONOGRAMA DAS AULAS
CRONOGRAMA DAS AULAS Curso: DIREITO Departamento: VDI Disciplina: Direito Administrativo I- VDI00033 Carga horária: 60hs Pré-requisitos: Semestre de referência: 2016 1 Dias e horários: terças e quartas,
Leia maisCategorias/ Questões. Textos, filmes e outros materiais. Habilidades e Competências. Conteúdos/ Matéria. Semana. Tipo de aula UNIDADE I
PLANO DE CURSO DISCIPLINA: RELAÇÕES ESTATAIS, BENS E INTERVENÇÕES (CÓD. ENEX 60129) ETAPA: 6ª TOTAL DE ENCONTROS: 15 SEMANAS Semana Conteúdos/ Matéria Categorias/ Questões Tipo de aula Habilidades e Competências
Leia mais1. Curso: Direito 2. Código: 14 e 15
Universidade Federal do Ceará Pró-Reitoria de Graduação Coordenadoria de Pesquisa e Acompanhamento Docente CPAD Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento Curricular FORMULÁRIO PARA CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS 1.
Leia maisPlano de Ensino. Princípios de Direito Administrativo. Centralização e descentralização na Administração Pública.
Identificação Plano de Ensino Curso: Direito Disciplina: Direito Administrativo II Ano/semestre: 2012/01 Carga horária: Total: 40h Semanal: 04h Professora: Roberta Rasseli Zanete Período/turno: 7º período
Leia maisPROGRAMA DE DISCIPLINA
Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana Autorizada pela Portaria Ministerial nº 552 de 22 de março de 2001 e publicada no Diário Oficial da União de 26 de março de 2001. Endereço: Rua Juracy Magalhães,
Leia maisRegime Geral do Direito Administrativo
Regime Geral do Direito Administrativo Conceito de Direito Administrativo Sistemas administrativos Noções de estado, governo e administração Direito Público e Direito Privado Direito Público: regular os
Leia maisPontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Código da Disciplina: 2641 Vigência: 1 / 2004 Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO II Código do Curso: 17 Curso: Direito Unidade: NÚCLEO UNIV BH Turno: NOITE Período: 7 Créditos: 4 Carga Horária TOTAL 60
Leia maisPLANO DE CURSO. Procurar estabelecer as relações entre Direitos Humanos, Direitos Fundamentais e a Organização
COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO Componente Curricular: DIREITO ADMINSTRATIVO II Código: DIR-369-b CH Total: 60h Pré-requisito: DIREITO ADMINSTRATIVO I Período Letivo: 2016.1 Turma: 5ºsemestre Professor:
Leia maisPLANO DE ENSINO. Promover o desenvolvimento das competências e habilidades definidas no perfil do egresso, quais sejam:
PLANO DE ENSINO CURSO: Direito SÉRIE: 5º Semestre DISCIPLINA: Bases Procedimentais da Administração Pública CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 horas/aula CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:40 horas/aula I EMENTA Serviço público.
Leia maisBIBLIOGRAFIA. BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 5ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, p.
66 BIBLIOGRAFIA BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 5ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 363 p.. Mandado de Injunção, Perfil Doutrinário e Evolução. Revista
Leia maisUNIDADE II Regime Jurídico Administrativo: 2.1. Conceito; 2.2. Princípios do Direito Administrativo;
1. IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DA DISCIPLINA: D-30 PERÍODO: 6 CRÉDITO: 04 NOME DA DISCIPLINA: DIREITO ADMINISTRATIVO I NOME DO CURSO: DIREITO 2. EMENTA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 Noções
Leia maisAno 5º Ano. Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional. Professor(es) Ms. Demétrius Amaral Beltrão Ms Julio Cesar da Silva Tavares
Página 1 de 5 A EMENTA Licitações e Contratos Administrativos. Tipos de atividade administrativa: Serviços Públicos e Limitação da autonomia privada (Poder de polícia). Ordenamento urbano e estatuto da
Leia maisUNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO
DIREITO ADMINISTRATIVO II DES 0312 PROGRAMA DE AULAS PROFESSOR DOUTOR VITOR RHEIN SCHIRATO MONITORES VICTORIA MALTA CORRADINI FELIPE NAPOLITANO MAROTTA MARCO ANTONIO MORAES ALBERTO 2º Semestre de 2016
Leia maisPROGRAMA DE DISCIPLINA
Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana Autorizada pela Portaria Ministerial nº 552 de 22 de março de 2001 e publicada no Diário Oficial da União de 26 de março de 2001. Endereço: Rua Juracy Magalhães,
Leia maisPeríodo Turma (s) Eixo de Formação Eixo de formação profissional. Docente: Prof. Dr. Demétrius Amaral Beltrão
Página 1 de 6 Disciplina Curso Graduação DE GRADUACÃO Curso Semestral Código DIREITO ECONÔMICO 095 Período Turma (s) 10º Período A, B e D Eixo de Formação Eixo de formação profissional Carga Horária 32
Leia maisPós-graduação: orientação acadêmica REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - PÓS-GRADUAÇÃO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - PÓS-GRADUAÇÃO 1 Referências bibliográficas para o aluno da pós-graduação As referências bibliográficas abaixo são roteiro e direção para os alunos. São um guia para o desenvolvimento
Leia maisPeríodo Turma (s) Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional. Docente Prof. Dr. Demétrius Amaral Beltrão
013 Página 1 de 6 Disciplina Curso Graduação DE GRADUACÃO Curso Semestral Código DIREITO ADMINISTRATIVO I 100 Período Turma (s) 6º Período A, B, D Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional Carga Horária
Leia maisCategorias/ Questões. Conteúdos/ Matéria. Textos, filmes e outros materiais. Habilidades e Competências. Tipo de aula. Semana 1 UNIDADE I
PLANO DE CURSO DISCIPLINA: AGENTES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (CÓD. ENEX 60124) ETAPA: 5ª TOTAL DE ENCONTROS: 15 SEMANAS Semana Conteúdos/ Matéria Categorias/ Questões Tipo de aula Habilidades e Competências
Leia mais,UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO P L A N O D E E N S I N O
,UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO P L A N O D E E N S I N O I IDENTIFICAÇÃO Curso: Bacharelado em Administração Disciplina: Direito Administrativo Ano Letivo: 2017 Semestre:
Leia maisPLANO DE ENSINO. I IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA Professor: Dr. José Sérgio da Silva Cristóvam
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DEPARTAMENTO DE DIREITO Campus Universitário - Trindade - Caixa Postal 476 88040-900 - Florianópolis - Santa
Leia maisUNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO
DIREITO ADMINISTRATIVO I DES 0311 PROGRAMA DE AULAS PROFESSOR DOUTOR VITOR RHEIN SCHIRATO MONITORES ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO (PAE) MARCO ANTÔNIO MORAES ALBERTO JÚLIO CESAR BARBOZA 1º Semestre
Leia maisPLANO DE ENSINO. I IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA Professor: Dr. José Sérgio da Silva Cristóvam
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DEPARTAMENTO DE DIREITO Campus Universitário - Trindade - Caixa Postal 476 88040-900 - Florianópolis - Santa
Leia maisPROGRAMA DE DISCIPLINA
Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana Autorizada pela Portaria Ministerial nº 552 de 22 de março de 2001 e publicada no Diário Oficial da União de 26 de março de 2001. Endereço: Rua Juracy Magalhães,
Leia maisEste Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação.
DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III PROFESSOR: ELVIO FERREIRA SARTÓRIO TURMA: 5FM PLANO DE CURSO - 2010/01 Este Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação.
Leia maisArts. 92 ao 126 da CF
Para adquirir a apostila de 300 Questões Fundamentadas do Poder Judiciário - acesse o site: www.odiferencialconcursos.com.br ESSA APOSTILA SERÁ ATUALIZADA ATÉ A DATA DO ENVIO S U M Á R I O Apresentação......3
Leia maisliberada por se tratar de um documento não aprovado pela PUC Goiás.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD Plano de Ensino 2017/1 Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento
Leia maisCENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM PORTARIA DE 29/07/2005 D.O.U. 02/08/2005
PLANO DE ENSINO 2017-2º Semestre CURSO DIREITO DISCIPLINA DIREITO ADMINISTRATIVO II SEMESTRE 2º SEMESTRE DE 2017 TURNO NOTURNO CARGA HORÁRIA 40 h/a PROFESSOR Me. DANILO CÉSAR SIVIERO RIPOLI MISSÃO E OBJETIVOS
Leia maisPLANO DE ENSINO DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - TUTELAS COLETIVAS. Código 120 Curso Graduação
DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - TUTELAS COLETIVAS Código 120 Curso Graduação Período 9º PERÍODO Turma (s) A B - D Carga Horária 32 horas relógio 39 horas-aula Eixo
Leia maisPROGRAMA DE DISCIPLINA
Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana Autorizada pela Portaria Ministerial nº 552 de 22 de março de 2001 e publicada no Diário Oficial da União de 26 de março de 2001. Endereço: Rua Juracy Magalhães,
Leia maisPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA PEÇAS PROCESSUAIS EXIGIDAS PARA A PRÁTICA DA ADVOCACIA: AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO, TUTELAS DE URGÊNCIA,
Leia maisESTUDOS DE LINGUAGEM I Período 1º Semestre. Eixo de Formação Eixo de Formação Fundamental
Disciplina Curso Graduação DE GRADUACÃO Curso Semestral ESTUDOS DE LINGUAGEM I Período 1º Semestre Eixo de Formação Eixo de Formação Fundamental Turma (s) A, B e D Código 136 Carga Horária 48 horas-aula
Leia maisFACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO. Curso de Direito - Bacharelado
1 Faculdade Escola Paulista de Direito Curso de Direito - Bacharelado Professor: Ementa: Maria Cecília de Araujo Asperti C/H: 80 h/a Disciplina: Teoria Geral do Processo ANO: 2014 Ementa Ementa: PLANO
Leia maisFACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO. Edital Nº 01 de SELEÇÃO PARA MONITOR VOLUNTÁRIO E REMUNERADO
FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO Edital Nº 01 de 2018.2 SELEÇÃO PARA MONITOR VOLUNTÁRIO E REMUNERADO 2018.2 A Diretoria Superintendente da FADISP Faculdade Autônoma de Direito, torna público aos interessados
Leia maisCARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 CRÉDITO: 03 CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 45 NOME DA DISCIPLINA: DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO NOME DO CURSO: DIREITO
1. IDENTIFICAÇÃO PERÍODO: 8º (Turmas A e B) CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 CRÉDITO: 03 CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 45 NOME DA DISCIPLINA: DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO NOME DO CURSO: DIREITO 2. EMENTA Teoria
Leia maisUNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO
FUNDAMENTOS DE DIREITO PÚBLICO DES 0121 PROGRAMA DE AULAS PROFESSOR DOUTOR VITOR RHEIN SCHIRATO MONITORES JULIO CESAR MOREIRA BARBOZA MARCO ANTÔNIO MORAES ALBERTO 2º Semestre de 2016 1 DES 0121 FUNDAMENTOS
Leia maisObjetivos: Dar ao aluno noções gerais sobre o Estado e a ordem social e oferecer-lhe o pleno conhecimento da organização constitucional brasileira.
DISCIPLINA: CONSTITUCIONAL I CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 CRÉDITOS: 04 CÓDIGO: DIR 02-07411 Dar ao aluno noções gerais sobre o Estado e a ordem social e oferecer-lhe o pleno conhecimento da organização constitucional
Leia maisEste Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação.
Este Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação. PLANO DE CURSO - 20/02 DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III PROFESSORA: MARCELA CÂMARA TURMA: Oferta Especial
Leia maisProvas escritas individuais ou provas escritas individuais e trabalho (s).
CURSO DE DIREITO DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO DIREITO I CARGA HORÁRIA: 80h/a CRÉDITOS: 04 AULA: Teórica EMENTA O Direito como sistema. As disciplinas auxiliares do Direito. A construção histórica do Direito.
Leia maisPLANO DE ENSINO DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL II. Código 082 Curso Graduação. Período 4º Período
Página 1 de 5 DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL II Código 082 Curso Graduação Período 4º Período Turma (s) A, B e D Carga Horária 48 horas-relógio 58 horas-aula
Leia maisProfessor Rogerio Licastro Torres de Mello
Professor Rogerio Licastro Torres de Mello Doutor e Mestre em Direito Direito Processual Civil pela PUC / SP Facebook: Rogerio Licastro NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Recurso de apelação, agravo e outros
Leia maisAula 01. Apresentação do Professor:
Curso/Disciplina: Direito Administrativo Aula: Apresentação da Disciplina e Introdução ao Estado Gerencial Brasileiro - Aula 01 Professor (a): Luiz Jungstedt Monitor (a): Kelly Silva Aula 01 Apresentação
Leia maisPLANO DE ENSINO DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina. Código PRÁTICA FORENSE TRABALHISTA II 148 Curso. Período. 10º Período
Página 1 de 5 DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina Código PRÁTICA FORENSE TRABALHISTA II 148 Curso Graduação Período 10º Período Turma (s) A, B e D Carga Horária 64 horas-aula relógio 77 horas-aula
Leia maisSUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS CONCURSO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
1 SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS CONCURSO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DISCIPLINAS: Direito Constitucional Direitos Humanos Direito do Trabalho Direito Civil Direito Empresarial Direito Processual Civil Direito
Leia maisPLANO DE ENSINO DIREITO ADMINISTRATIVO II. Graduação 7º PERÍODO A, B e D Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional
Página 1 de 6 Disciplina Curso Curso Semestral DIREITO ADMINISTRATIVO II Período Turmas Graduação 7º PERÍODO A, B e D Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional Docentes Prof. Dr. Demétrius Amaral
Leia maisliberada por se tratar de um documento não aprovado pela PUC Goiás.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD Plano de Ensino 2016/2 Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento
Leia maisPLANO DE ENSINO DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina. Código PRATICA FORENSE TRABALHISTA I 143 Curso Graduação. Período 9 o PERÍODO
Página 1 de 6 DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina Código PRATICA FORENSE TRABALHISTA I 143 Curso Graduação Período 9 o PERÍODO Turma (s) A, B e D Carga Horária 64 horas-aula relógio 77 horas-aula Eixo
Leia maisFACULDADE DE DIREITO DE FRANCA PLANO DE ENSINO INFORMAÇÕES GERAIS 2. EMENTA 3. OBJETIVOS GERAIS 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 PROFESSOR: José Antônio de Faria Martos 1.2 DEPARTAMENTO: Direito Público 1.3 DISCIPLINA: Prática Jurídica I 1.4 SÉRIE: 4º TURMAS: A e B TURNOS: DIURNO E NOTURNO 1.5 CARGA HORÁRIA:
Leia maisPeríodo Turma (s) Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional Docente Professor Dr. Hamilton da Cunha Iribure Júnior
Página 1 de 5 Disciplina Curso Graduação DE GRADUACÃO Curso Semestral Código DIREITO PROCESSUAL PENAL III 106 Período Turma (s) 7º. Período A; B; D Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional Docente
Leia maisDisciplina DIREITO ADMINISTRATIVO III. Período 8º Período. Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional
Página 1 de 6 DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina DIREITO ADMINISTRATIVO III Código 110 Curso Graduação Período 8º Período Turma (s) A, B e D Carga Horária 64 horas-aula relógio 77 horas-aula Eixo
Leia maisPeríodo. 3º Período. Eixo de Formação Eixo de Formação Profissional
Página 1 de 5 Disciplina DE GRADUACÃO Curso Semestral Código DIREITO CONSTITUCIONAL II 072 Curso Graduação Período 3º Período Turma (s) A, B e D Carga Horária 64 horas-relógio 77 horas-aula Eixo de Formação
Leia maisFACULDADE DE DIREITO DE FRANCA PLANO DE ENSINO INFORMAÇÕES GERAIS 2. EMENTA 3. OBJETIVOS GERAIS 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 PROFESSOR: Edson Mendonça Junqueira 1.2 DEPARTAMENTO: Direito Público e Estágio Profissional 1.3 DISCIPLINA: PRÁTICA JURIDICA II - PENAL 1.4 SÉRIE: 5º TURMAS: A e B TURNOS: DIURNO
Leia maisCARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 CRÉDITO: 03
1. IDENTIFICAÇÃO PERÍODO: 10 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 CRÉDITO: 03 CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 45 NOME DA DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA JURIDICA IV (PRÁTICA ADMINISTRATIVA) NOME DO CURSO: DIREITO 2.
Leia maisCENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA VICE-REITORIA ACADÊMICA. DISCIPLINA Teoria da Constituição e Organização do Estado
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA VICE-REITORIA ACADÊMICA ÁREA DE CONHECIMENTO Ciências Sociais Aplicadas DISCIPLINA Teoria da Constituição e Organização do Estado CÓDIGO GDIR1009 CRÉDITOS 4(4/0) TOTAL
Leia maisBuscaLegis.ccj.ufsc.br
BuscaLegis.ccj.ufsc.br O Direito Administrativo e o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado Fernanda Yasue Kinoshita* sábado, 3 de junho de 2006, 09:56h. 1 Conceito Segundo
Leia maisPLANO DE ENSINO DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL I. Código 075 Curso Graduação. Período 3º Período
Página 1 de 5 DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL I Código 075 Curso Graduação Período 3º Período Turma (s) A, B e D Carga Horária 48 horas-aula relógio 58 horas-aula
Leia maisCOLEGIADO DO CURSO DE DIREITO Autorizado pela Portaria no3.355 de 05/12/02-DOU de 06/12/02 Componente Curricular: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II
COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO Autorizado pela Portaria no3.355 de 05/12/02-DOU de 06/12/02 Componente Curricular: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II Código: DIR-369c Pré-requisito: Direito Processual Civil I
Leia maisProf. Rafael Oliveira. SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS PARA CONCURSOS PÚBLICOS CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS PARA CONCURSOS PÚBLICOS CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PROF. RAFAEL OLIVEIRA 1) BIBLIOGRAFIA BÁSICA: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, Rio de
Leia maisliberada por se tratar de um documento não aprovado pela PUC Goiás.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD Plano de Ensino 2016/1 Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento
Leia maisProcesso de conhecimento; Processo de Execução e Cumprimento de Sentença; Recursos; Procedimentos especiais.
CURSO DISCIPLINA DIREITO Prática de Processual Civil DOCENTE PERÍODO CARGA HORÁRIA Temas de Estudo 7 P 80 h Processo de conhecimento; Processo de Execução e Cumprimento de Sentença; Recursos; Procedimentos
Leia maisEste Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação.
Este Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação. PLANO DE CURSO 2009/02 DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL III PROFESSOR: SERGIO ROBERTO LEAL DOS SANTOS TURMA:
Leia maisRECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
AULA 14 PRÁTICA FORENSE EM DIREITO DO CONSUMIDOR RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECURSOS ESPECIAL Art. 1.029 do CPC O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição
Leia maisPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA I "PEÇAS PROCESSUAIS EXIGIDAS PARA A PRÁTICA DA ADVOCACIA: AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO, MEDIDAS DE URGÊNCIA,
Leia maisDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS Nome da aluna: Alessandra Lemos Melo Hickmann Orientadora: Carla Holtz Vieira INTRODUÇÃO O presente estudo
Leia maisliberada por se tratar de um documento não aprovado pela PUC Goiás.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD Plano de Ensino 2016/2 Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento
Leia maisPeríodo Turma (s) Eixo de Formação Eixo de formação Profissional. Docente Professor Me. Francisco José de Oliveira
Página 1 de 5 Disciplina Curso Graduação DE GRADUACÃO Curso Semestral Código RESPONSABILIDADE CIVIL 80 Período Turma (s) 4º Período A, B e D Eixo de Formação Eixo de formação Profissional Carga Horária
Leia maisA Importância do Controle Interno na Administração Pública. Leônidas Monteiro Gonçalves Analista de Controle Externo TCE/PA
A Importância do Controle Interno na Administração Pública Leônidas Monteiro Gonçalves Analista de Controle Externo TCE/PA A importância do Controle Interno na Administração Pública Fins do Estado - Satisfação
Leia maisPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO FACULDADE DE DIREITO Núcleo de Prática Jurídica Programa do Curso PEÇAS PROCESSUAIS EXIGIDAS PARA A PRÁTICA DA ADVOCACIA: AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO E RECURSOS
Leia maisPLANO DE ENSINO - 2º SEMESTRE/2013. Curso DIREITO
Disciplina LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRAVOS Professor(a) GILBERTO KENJI FUTADA Carga Horária Semanal 02h Curso DIREITO Carga Horária Semestral 36h Teórica Prática Total Teórica Prática Total Turno/Horário
Leia maisPLANO DE ENSINO DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina. Código PRÁTICA FORENSE TRABALHISTA II 143 Curso. Período
Página 1 de 6 DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina Código PRÁTICA FORENSE TRABALHISTA II 143 Curso Graduação Período 10º Período Turma (s) A, B e D Carga Horária 64 horas-aula relógio 77 horas-aula
Leia maisDisciplina PRÁTICA FORENSE CIVEL II. Período 9º. Eixo de Formação Eixo de Formação Prática. Docente (s) Prof. Me. Eduardo Matuk Ferreira
Página 1 de 6 DE GRADUACÃO Curso Semestral Disciplina PRÁTICA FORENSE CIVEL II Código 141 Curso Graduação Período 9º Turma (s) A, B e D Carga Horária 64 horas- relógio 77 horas-aula A EMENTA Eixo de Formação
Leia maisPÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL
PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL OBJETIVOS: Preparar o profissional da área cível para atuar num mercado cada vez mais competitivo, com plena compreensão das questões que são mais cobradas
Leia maisDireito Administrativo
Direito Administrativo Conceito, Objeto e Fontes do Direito Administrativo Professora Tatiana Marcello www.acasadoconcurseiro.com.br Direito Administrativo CONCEITO, OBJETO E FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
Leia maisPROCESSOS COLETIVOS. Bolsista Apresentador : Lessandra Bertolazi Gauer, Nome do Orientador: José Maria Rosa Tesheiner. Resumo
PROCESSOS COLETIVOS XI Salão de Iniciação Científica PUCRS Bolsista Apresentador : Lessandra Bertolazi Gauer, Nome do Orientador: José Maria Rosa Tesheiner Faculdade de Direito, PUCRS. Resumo 1. Tutela
Leia mais1. IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DA DISCIPLINA: D - 20 PERÍODO: 4 CRÉDITO: 04 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60
1. IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DA DISCIPLINA: D - 20 PERÍODO: 4 CRÉDITO: 04 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 NOME DA DISCIPLINA: DIREITO FIANCEIRO E ECONOMICO NOME DO CURSO: Direito 2. EMENTA CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:
Leia maisPLANO DE CURSO 2010/1
PLANO DE CURSO 20/1 Este Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação. DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL I PROFESSOR: DAURY CESAR FABRIZ TURMA: 2º ANO INTEGRAL
Leia maisUNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS Pró-Reitoria de Graduação ORGANIZAÇÃO BÁSICA DAS DISCIPLINAS CURRICULARES
2007/1 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS Pró-Reitoria de Graduação ORGANIZAÇÃO BÁSICA DAS DISCIPLINAS CURRICULARES Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I Curso: DIREITO Código CR PER Co-Requisito Pré-Requisito
Leia maisEste Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação.
Este Plano de Curso poderá sofrer alterações a critério do professor e / ou da Coordenação. PLANO DE CURSO 2009/02 DISCIPLINA: DIREITO CIVIL II (DIREITO DAS OBRIGAÇÕES) PROFESSORA: BRUNA LYRA DUQUE TURMAS:
Leia maisPROGRAMA DE DISCIPLINA DISCIPLINA. CARGA HORÁRIA NOME DO CURSO ANO T P E TOTA L Direito OBJETIVOS
PROGRAMA DE DISCIPLINA CÓDIGO CIJ028 DISCIPLINA NOME DIREITO ADMINISTRATIVO I CARGA HORÁRIA NOME DO CURSO ANO T P E TOTA L Direito 2010.1 060 060 OBJETIVOS Analisar e discutir todo o conteúdo programático
Leia maisPERÍODO: 5 CRÉDITO: 4CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 NOME DA DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II NOME DO CURSO: DIREITO
1. IDENTIFICAÇÃO PERÍODO: 5 CRÉDITO: 4CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 NOME DA DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II NOME DO CURSO: DIREITO 2. EMENTA Sentença. Coisa Julgada. Da Ordem
Leia maisPROGRAMA 2º Semestre de 2016
Disciplina: DES-114 Teoria do Estado I Professores: Cristiane Lucena Carneiro / Yi Shin Tang Número de Horas: 60 Número de Créditos: 04 PROGRAMA 2º Semestre de 2016 A OBJETIVOS DA DISCIPLINA A disciplina
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO P L A N O D E E N S I N O
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO P L A N O D E E N S I N O I IDENTIFICAÇÃO Curso: Direito Disciplina: TEORIA GERAL DO PROCESSO Ano Letivo: 2016 Semestre: 2º Semestre Turno:
Leia maisINSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
DISCIPLINA Direito Administrativo I HORÁRIA 80 horas CÓDIGO 22 Noções preliminares sobre o sistema Jurídico Administrativo. Organização da Administração. Administração Direta e Indireta. Figuras da Administração
Leia maisPLANO DE ENSINO. Período/ Fase: 8º Semestre: 2º Ano: 2015 Disciplina: Direito Processual Penal III Carga Horária: 60 horas/aula
PLANO DE ENSINO 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO Instituição: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe Curso: Direito Professora: Caroline Neris e-mail: caroline.neris@uniarp.edu.br Período/ Fase: 8º Semestre:
Leia maisBuscaLegis.ccj.ufsc.br
BuscaLegis.ccj.ufsc.br Ação Civil Pública para tutela ambiental Analisa os apectos atuais da Ação Civil Pública com base na Lei n. 7.437/85 no âmbito da tutela ambiental. Cláudia Melina Kamaroski Mundstoch
Leia maisIII CONCURSO MELHORES PRÁTICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS REGULAMENTO
Art. 1 - O Concurso Melhores Práticas do Ministério Público de Minas Gerais, instituído os termos do art. 62 do Estatuto da Associação Mineira do Ministério Público, realizado anualmente, é constituído
Leia maisDISPOSIÇÕES APLICÁVEIS EM CURSO NO JEF. Dra. Fiorella Ignacio Bartalo.
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DO NCPC NOS PROCESSOS EM CURSO NO JEF Dra. Fiorella Ignacio Bartalo fiorella@aasp.org.br Artigo 985: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Julgado o incidente, a tese jurídica
Leia maisUNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS ESAG PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO I.IDENTIFICAÇÃO Curso: Administração Pública Balneário Camboriú Departamento: Departamento de Administração Pública Disciplina: Licitações e Contratos de Prestação de Serviços Públicos
Leia maisI Direito Administrativo NOÇÕES BÁSICAS
I Direito Administrativo NOÇÕES BÁSICAS Olá futuros servidores! Estou estudando DA além daqueles montes de matéria de TI. Confesso que os Direitos são meu grande desafio acima de qualquer disciplina de
Leia mais