FOLHA DE CAPA TÍTULO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA REQUISITOS MÍNIMOS A SEREM ATENDIDOS PARA RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS NÚMERO ORIGINAL NÚMERO COMPAGAS FOLHA CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS ET-65-940-CPG-031 1 / 7 ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA REVISÃO 0 1 2 3 4 REVISÃO REVISÃO FOLHAS FOLHAS FOLHAS 1 0 1 2 3 4 2 0 1 2 3 4 3 0 1 2 2 4 4 0 0 2 2 4 5 0 1 2 2 4 6 0 0 2 2 4 7 0 1 2 2 4 CONTROLE DE REVISÕES REV. CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROVAÇÃO 2 RG 20/03/07 REVISÃO GERAL JC JC 3 RG 29/10/07 COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - ITEM 3.1 JC JC 4 RG 02/08/10 REVISÃO GERAL COM INCLUSÃO DOS ITENS 3.23 e 3.24 JC JC CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO PR - PRELIMINAR PA - PARA APROV. CLIENTE CT - P/COTAÇÃO RG REVISÃO GERAL PI - PARA INFORMAÇÃO AP - APROVADO P/ CLIENTE PC - PARA CONSTRUÇÃO PL - PARA LICITAÇÃO 1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA REQUISITOS MÍNIMOS A SEREM ATENDIDOS PARA RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS 1 OBJETIVO A presente especificação visa estabelecer os requisitos mínimos necessários a serem cumpridos pela CONTRATADA e aprovados pela COMPAGAS, visando possibilitar àquela o recebimento da Autorização de Serviços (AES) definitiva para a construção de um dado trecho ou ramal da Rede de Distribuição de Gás Natural da COMPAGAS. 2 PRAZOS E RESTRIÇÕES O cumprimento e aprovação integral de todos os itens constantes nos Requisitos Mínimos item 3 desta Especificação, é condição obrigatória para a CONTRATADA estar apta a receber a Autorização de Serviços definitiva, por parte da COMPAGAS, dos serviços inicialmente contratados. Caso algum item, em específico, não tenha sido cumprido e/ou aprovado pela COMPAGAS, estará a CONTRATADA desautorizada de iniciar os serviços de construção e montagem considerados. O prazo para cumprimento integral de todos os itens constantes nesta Especificação corresponde ao prazo destinado para mobilização da CONTRATADA, claramente descrito nos documentos específicos de contratação. Caso, venha a CONTRATADA, apresentar atrasos em termos do cumprimento destas atividades, estará a mesma passível do recebimento de multa, conforme condições previstas em Contrato. O referido atraso, não gerará, sob qualquer hipótese, possibilidade no aumento de prazo para o desenvolvimento dos serviços contratados. 3 REQUISITOS MÍNIMOS A SEREM CUMPRIDOS PELA CONTRATADA 3.1 - Entrega e a respectiva aprovação, por parte da COMPAGAS, dos Procedimentos a seguir descritos: - Locação de vala e topografia; - Transporte, manuseio, distribuição e estocagem de tubos; - Abertura de vala; - Abaixamento e cobertura; - Solda (EPS s e RQPS s); - Exame visual de soldas; - Ultra-som; - Curvamento; - Montagem de caixa de válvulas e caixa de ERPs; - Concretagem de tubos; - Cruzamentos; - Revestimento; - Recomposição (pavimentação, taludes, gramados, jardins, calçadas, etc.); - Elaboração de data-book ; - Testes: hidrostático, pneumático e de válvulas; 2
- Pintura e preparação de superfície; - Limpeza e secagem; e - Inertização. Se necessário, a CONTRATADA deverá revisar e/ou adaptar os respectivos documentos, tantas quantas vezes forem necessários, sem qualquer ônus adicional a COMPAGAS. Em situações de empresas que porventura já tenham aprovado tal documentação, ou parte da mesma, juntamente a COMPAGAS, poderá a mesma, se julgar conveniente, somente efetuar as revisões que se façam necessárias. 3.2 - Entrega e a respectiva aprovação, por parte da COMPAGAS, da Documentação de Segurança solicitada pelo SMS (Segurança Saúde e Meio Ambiente) da COMPAGAS, entre os quais (mas não se limitando): - PCMAT; - PPRA; e - PCMSO. Se necessário, a CONTRATADA deverá revisar e/ou adaptar os respectivos documentos, tantas quantas vezes for necessário, sem qualquer ônus adicional a COMPAGAS. 3.3 - Entrega e a respectiva aprovação, por parte da COMPAGAS, do Manual de Qualidade da Obra. Se necessário, a CONTRATADA deverá revisar e/ou adaptar os respectivos documentos, tantas quantas vezes for necessário, sem qualquer ônus adicional a COMPAGAS. 3.4 - Confirmação da totalidade da Equipe Técnica apresentada nos documentos de Licitação, apresentando os respectivos curricula, certificados e demais documentos comprobatórios. Havendo necessidade de eventual(ais) substituição(ões), caberá a CONTRATADA, a apresentação de novos profissionais com qualificação equivalente em termos de experiência e com comprovação das exigências apresentadas em Edital. Ficará a cargo da COMPAGAS a análise deste(s) profissional(ais), podendo se necessário, não aceitar a utilização do mesmo, independentemente de qualquer justificativa. 3.5 - Apresentação formal da equipe de campo (encarregados e inspetores), para entrevista individual junto à Fiscalização da COMPAGAS. Durante tal entrevista, caberá a Fiscalização uma análise de cada profissional, quanto a sua capacitação e a sua postura. Se necessário, caberá a Fiscalização, a não aceitação de um dado profissional apresentado. 3.6 Recolhimento e apresentação das ARTs (NÃO efetuar o recolhimento antecipado de qualquer ART, mas somente após a verificação e aprovação por parte da COMPAGAS) dos profissionais aprovados pela COMPAGAS (inicialmente o Engenheiro Chefe de Obra e o Engenheiro Civil). Todos os profissionais de nível superior (engenheiros) disponibilizados para a obra deverão ter visto no CREA-PR, bem como, apresentar cópia de seus respectivos registros e anuidades para a COMPAGAS. 3
3.7 - Apresentação formal do local escolhido pela CONTRATADA para montagem de seu Canteiro de Obras. Caberá a COMPAGAS, uma vistoria/análise do local escolhido quanto à localização, acesso, segurança, espaço, etc. Somente após aprovação final da COMPAGAS, poderá a CONTRATADA formalizar o respectivo Contrato de Locação. 3.8 Confecção e instalação de placas de obras no Canteiro de Obras disponibilizado. As placas deverão atender os requisitos descritos na Especificação Técnica ET-65-100- CPG-003. 3.9 - Apresentação em quantidade mínima suficiente, de uniformes e EPIs, necessários para o desenvolvimento da Obra. Sob qualquer hipótese, poderá o pessoal de campo trabalhar sem o uso destes componentes. 3.10 - Apresentação em quantidade mínima suficiente, de tapumes, chapas de aço e placas necessários para o desenvolvimento da Obra. Sob qualquer hipótese, poderá ocorrer o início dos trabalhos sem a presença e utilização destes componentes. 3.11 - Apresentação e entrega da documentação referente às apólices de seguro previstas em Contrato. 3.12 - Apresentação dos fornecedores de válvulas e acessórios (aço e PEAD) considerados. Caberá a COMPAGAS a aprovação destes fornecedores, preliminarmente, a efetiva aquisição de qualquer componente por parte da CONTRATADA. 3.13 Apresentação de planejamento global da obra, contemplando detalhadamente pessoal e equipamento em número compatível com cada frente de trabalho proposta. Caberá a COMPAGAS, aprovar o referido planejamento, solicitando, se necessário, adaptações e/ou ajustes em termos de quantitativos, seqüência de obra e prioridades. Após aprovação do planejamento, deverá ser encaminhado e aprovado, cronograma físico-financeiro de toda a obra. 3.14 Disponibilização de espaço físico, independente, destinado a Fiscalização da COMPAGAS, junto ao Canteiro de Obras proposto, contemplando os equipamentos e instalações mínimas necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos. A Especificação Técnica ET-65-940-CPG-001 descreve detalhadamente os pontos a serem considerados. O referido espaço deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização. 3.15 Apresentação de fotos (fotos ANTES), adequadamente ordenadas e identificadas em pastas específicas, de todo o(s) trecho(s) a ser(em) trabalhado(s). 3.16 Apresentação do profissional responsável pela retirada de materiais junto ao Almoxarifado da COMPAGAS. A retirada de qualquer material deverá ser feita com a utilização de documento específico chamado MDM (Movimentação de Materiais), a ser disponibilizado pela COMPAGAS. 4
3.17 Definição entre as partes, da data mensal correspondente às Medições. As referidas medições deverão ser encaminhadas, de forma prévia, pela CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias corridos à data acordada, de tal forma que a Fiscalização tenha tempo hábil para liberar a medição final. 3.18 Definição entre as partes, do horário de trabalho diário a ser cumprido pela CONTRATADA. Situações específicas de trabalhos nos finais de semana deverão ser previamente autorizados pela COMPAGAS. 3.19 Definição entre as partes, da maneira, forma de emissão e aprovação dos RDOs (Relatório Diário de Obra) e relatórios gerais de campo (solda, abaixamento, recomposição, etc.), bem como, a freqüência de entrega desses documentos. Caberá a Fiscalização paralisar a obra, caso ocorram atrasos na entrega destes documentos. 3.20 Obtenção do(s) alvará(s) de construção junto às Prefeituras envolvidas, com a respectiva adaptação dos projetos que se façam necessários, visando contemplar solicitações identificadas neste(s) alvará(s). Dependendo do nível de adaptação a ser feita nos projetos, poderá a COMPAGAS concordar que tais ajustes sejam feitos somente na forma de as-built. 3.21 Obtenção junto a COMPAGAS dos meios magnéticos (DWG) dos trechos ou ramais a serem construídos, visando à utilização dos mesmos para elaboração dos desenhos na forma REVISÃO DE PROJETO ocasião em que eventuais ajustes que se façam necessários em termos de traçado e/ou demais aspectos construtivos sejam propostos para aprovação posterior da COMPAGAS. Oportunamente, esses arquivos servirão de referência para elaboração dos desenhos na forma de AS-BUILT. 3.22 Apresentação dos equipamentos compatíveis com as necessidades da obra, tais como curvadeiras e equipamentos específicos para uso dos inspetores de qualidade, como por exemplo, dinamômetro, calibre de solda, etc. 3.23 Apresentação da cópia do licenciamento ambiental da empresa terceirizada responsável pelos banheiros químicos da obra. 3.24 Retirada da totalidade dos tubos (aço carbono e/ou PEAD) a serem disponibilizados pela COMPAGAS, nos quantitativos previstos em Edital. 4 REQUISITOS COMPLEMENTARES A SEREM CUMPRIDOS PELA CONTRATADA (durante o desenvolvimento dos trabalhos) Após o recebimento da Autorização de Serviços definitiva, poderá a CONTRATADA, iniciar o desenvolvimento dos trabalhos. Caso, porém, algum item anteriormente descrito e aprovado venha a deixar de ser cumprido e/ou venha a apresentar qualquer tipo de deficiência, poderá a COMPAGAS vir a solicitar providências imediatas quanto a sua respectiva resolução, cabendo a Fiscalização, se necessário, paralisar as atividades diretamente envolvidas até a correspondente solução. 5
Além disto, os itens a seguir relacionados deverão ser observados e seguidos pela CONTRATADA durante o desenvolvimento das atividades e vigência do Contrato: 4.1 Apresentação de relação documentada de todos os profissionais efetivamente contratados para o desenvolvimento dos serviços, escopo do Contrato. Qualquer situação de subcontratação deverá seguir o descrito no item 4.2 a seguir. Profissionais contratados posteriormente a tal apresentação, deverão ter sua respectiva documentação agregada à relação inicial. 4.2 - Caberá a CONTRATADA, se necessário, a apresentação formal antecipada de qualquer empresa e/ou profissional subcontratado (caminhões, caçambas, inspetores, obras especiais, etc.) para desenvolver atividades dentro do Contrato (verificar as restrições de subcontratação). Após a devida aprovação por parte da COMPAGAS, deverá a CONTRATADA, obrigatoriamente apresentar cópia de contrato de trabalho ou similar para fins de arquivo. Sob qualquer hipótese, será permitido a participação de qualquer profissional ou empresa sem a presença de um contrato formal de trabalho entre as partes. Caberá, também, a CONTRATADA, uma supervisão direta dos serviços realizados e/ou prestados pelo subcontratado. 4.3 - Toda e qualquer proposição quanto à alteração de projeto e/ou traçado, deverá ser enviada previamente a COMPAGAS para a respectiva análise e aprovação. Para tal, deverá a CONTRATADA utilizar o modelo referente à CONSULTA TÉCNICA, identificando, claramente, o motivo da alteração e a nova proposição apresentada. Caberá a COMPAGAS, acatar ou não, a proposição apresentada. 4.4 - Caberá a CONTRATADA manter junto à frente de obra, profissional de projeto FULL TIME para que todas as informações relevantes sejam cadastradas e proporcionem a correta elaboração dos desenhos as-built. Tal profissional, também, será responsável pela execução e aprovação das obras especiais existentes ao longo do trecho considerado, bem como, pela antecipação de proposições construtivas, visando identificar possíveis problemas em termos executivos. Não será permitido a execução de qualquer cruzamento ou travessia, sem a antecipada aprovação, por parte da COMPAGAS, de seu projeto executivo. 4.5 - Caberá a CONTRATADA manter junto a cada frente de obra, 01 (um) Técnico de Segurança devidamente qualificado, com um número de auxiliares, tantos quantos forem necessários. Caberá a este profissional a responsabilidade sobre a observância das normas e procedimentos de segurança, tais como: sinalização, orientação do trânsito de veículos, tapumes, chapas de aço, uso de EPIs, sinalização sonora em veículos pesados, etc. Quando solicitado, todos os técnicos de segurança envolvidos com a obra deverão participar de reunião global junto ao pessoal de segurança da COMPAGAS, visando compatibilizar padrões e discutir possíveis problemas. 4.6 - Caberá a CONTRATADA, a participação em reuniões semanais (em dia e horário a ser definido) juntamente a COMPAGAS, visando a discussão dos pontos mais importantes/críticos de obra. Para tal reunião, é OBRIGATÓRIA, a presença de no mínimo, o Engenheiro Chefe de Obra, o representante do CQ e o representante de Projeto da CONTRATADA. 6
4.7 - Apresentação periódica, por parte da CONTRATADA, de atualização do cronograma físico-financeiro (curvas S) do Contrato. 4.8 Apresentação de fotos (fotos DURANTE), adequadamente ordenadas e identificadas em pastas específicas, de todo os pontos mais críticos da obra, tais como: cruzamentos, travessias, interferências, etc. Caberá a CONTRATADA, acordar junto à Fiscalização, os pontos que se enquadrariam nesta situação. 4.9 - Apresentação de fotos (fotos DEPOIS), adequadamente ordenadas e identificadas em pastas específicas, de todo o(s) trecho(s) de obra construído. 4.10 Construção antecipada de carretéis (trecho de tubulação com flanges) compatíveis com as válvulas de aço carbono a serem oportunamente instaladas pela CONTRATADA, para permitir a limpeza com pigs e execução dos testes de pressão da linha. 4.11 Situações de avanço significativo de obra, sem o correspondente desenvolvimento de obras especiais (cruzamentos, travessias, etc.) e/ou confecção e instalação física de caixas de válvula (em concreto) não serão permitidos, cabendo a Fiscalização, a correspondente paralisação do avanço de obra até que o passivo seja solucionado (considerar 2 obras especiais e 2 caixas de válvula em atraso, como avanço significativo). Para tal, caberá a CONTRATADA, apresentar e cumprir um cronograma detalhando os cruzamentos, caixas de válvulas, ERPs (se existirem), etc. 4.12 Documentos gerais, tais como correspondências, notificações, consultas técnicas, etc. deverão ser encaminhadas em 2 (duas) vias, tendo como protocolo de recebimento a devolução de uma dessas vias, devidamente assinada por profissional responsável. Situações de desenhos e data-books, especificamente, somente serão recebidos quando devidamente acompanhados de documento designado Guia de Remessa de Documentos GRD, cujo modelo será apresentado a CONTRATADA oportunamente. 4.13 Caberá a CONTRATADA, atender de imediato, as determinações e/ou notificações que porventura sejam emitidas pela Coordenadoria de Obras de Curitiba COC e/ou outro órgão responsável pelas liberações dos serviços. O não cumprimento imediato possibilitará a paralisação das obras por parte da Fiscalização da COMPAGAS. 4.14 Apresentação e aprovação, junto a COMPAGAS, de todos os desenhos de obras especiais (cruzamentos e travessias) a serem efetuados por método não destrutivo (VERBA) e que porventura, não tenham sido disponibilizados pela COMPAGAS, quando da contratação dos serviços. 4.15 Caberá a CONTRATADA, num prazo máximo de 20 dias, após a conclusão dos serviços de cada trecho ou ramal, entregar os desenhos na forma de as-built, tomando por referência os meios magnéticos (DWG) originais disponibilizados pela COMPAGAS. 7