PARECER TÉCNICO. solicitação verbal do Sr Secretário Geral da Fundação Ricardo Franco.
|
|
- Maria de Lourdes Casqueira Farias
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a imagem e inseri-la novamente. MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, 1792) PARECER TÉCNICO DOC ORIGEM: REFERÊNCIAS: solicitação verbal do Sr Secretário Geral da Fundação Ricardo Franco. 1) convênio Nr do Comando de Operações Terrestres - COTER - com a Fundação Ricardo Franco, tendo o IME como interveniente, para o gerenciamento, fiscalização e administração das atividades de ampliação das instalações do CCOPAB; 2) BI Nr 106/IME de 14 Jun 2010, designando o Maj Moniz de Aragão, professor do IME, Coordenador Técnico do Convênio ; 3) Carta da empresa Menezes Almeida Engenharia de 30 Jun 2011 e cronograma físico-financeiro anexo; 4) Relatório de Fiscalização Nr 02/2011, de 05 Maio 2011; 5) Cronograma Físico-Financeiro da Proposta Comercial da licitação C da empresa Menezes Almeida Engenharia de 17 Jan Objetivo Analisar, a pedido do Sr Secretário Geral da Fundação Ricardo Franco, Carta da empresa Menezes Almeida Engenharia de 30 de junho de 2011 que propõe a dilação do prazo e um novo cronograma físico-financeiro da obra de ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DIVISÃO DE ENSINO INTEGRADO DO CCOPAB e emitir parecer quanto à propriedade em se revisar esses prazos. 2. Fatos relevantes a. A carta da referência cita três fatos que teriam afetado o cumprimento dos prazos contratuais da obra: dificuldades encontradas na mobilização da obra, a demolição ter sido realizada com reaproveitamento a pedido da fiscalização, e mudança no projeto de arquitetura do pavilhão Divisão de Ensino Integrado. b. A partir do cronograma físico-financeiro da proposta comercial da empresa Menezes Almeida (Ref Nr 5) verifica-se que se admitia já para o 1º mês atividades de construção do 1º pavimento do pavilhão, sendo esse pavimento concluído inteiramente
2 em 06 meses, e o pavilhão inteiro, com exceção das fachadas e do equipamento de cozinha, concluído em nove meses. c. Conforme já relatado por esta coordenação no Relatório de Fiscalização Nr 02, em reunião com os projetistas subcontratados pela empresa Menezes Almeida, cuja Ata foi apresentada no relatório anterior, foram apontados alguns problemas com as escadas do projeto de arquitetura em relação à evasão em caso de incêndio. Somente no dia 18 de abril de 2011 esta coordenação pôde apresentar a arquitetura definitiva após a ampla reavaliação da geometria das escadas e as iterações decorrentes. d. O anexo I ao edital de licitação da obra, que define os parâmetros técnicos do contrato, determina os seguintes prazos máximos: 21 dias corridos para a conclusão do projeto das fundações (item 8.1.3) mais um período de 07 dias para a retificação do projeto após a aprovação pela fiscalização. Apresentada pela contratada a planta de estaqueamento retificada com as alterações sofridas pela arquitetura no dia 01 Jun 2011 por , no dia 03 Jun 2011 esta coordenação emitiu parecer sobre o projeto, aprovando-o com observações e remetendo-o de volta no mesmo dia também por e- mail. O primeiro lote de estacas foi posto na obra no dia 26 Maio 2011 e a primeira cravação de estaca ocorreu no dia 01 Jun e. A planilha de quantitativos do edital previa a cravação de 468 metros de estacas. Entretanto, após a conclusão do projeto estrutural executivo, elaborado dentre os projetos complementares especificados no edital, foi verificada a necessidade de 48 estacas de 40 toneladas e 93 estacas de 60 ton. Até o dia 01 Jul 2011 foi notificado pela empresa fiscalizadora um total de 41 estacas cravadas na obra com o comprimento médio de cravação de 6,9 metros, podendo-se assim inferir o comprimento total final de cravação em 945 metros. f. Esta coordenação, no período em que acumulava a atividade de fiscalização da obra, restringiu o aumento da área de retiradas e demolições da urbanização no aquartelamento a fim de preservar as atividades de instrução e orgânicas do aquartelamento, exigindo assim um faseamento da obra, onde algumas áreas do aquartelamento só seriam liberadas após outras áreas adjacentes terem seus serviços concluídos. Entretanto, não foi admitido em momento algum a hipótese de aumento de prazo na execução dos serviços de adaptação da infraesturtura em função da determinação desse faseamento. g. A data de início das atividades considerada para obra e justificada no Relatório de Fiscalização Nr 2 é o dia 23 Fev Considerações sobre os fatos a. Concluídos os serviços diversos (projetos) e preliminares (demolições), a construção do 1º pavimento do edifício se inicia fundamentalmente com a execução das fundações. Uma vez que o cronograma inicial apresentado pela contratada já apresentava no 1º mês da obra essas atividades, e que pelo edital a contratada tinha pelo menos 28 dias para iniciar as fundações (a partir do contrato e da disponibilidade do projeto de arquitetura), pode-se afirmar que, em relação à construção do pavilhão Divisão de Ensino Integrado, o atraso provocado pela alteração no projeto de arquitetura conduzido pela fiscalização se superpõe aos demais fatos citados e é a causa fundamental do atraso no desdobramento das atividades de construção do referido pavilhão. b. As atividades dos serviços de adaptação da infraestrutura, com exceção de algumas pequenas inteferências, não dependem do projeto de arquitetura modificado nem tão 2
3 pouco da demolição do pavilhão garagem, tendo recebido apenas intervenção para o desdobramento de um faseamento mais racional, devendo assim ter seu prazo de execução total mantido. c. A partir do cronograma físico financeiro inicial da contratada apresentado junto com sua proposta comercial e do novo cronograma proposto, montou-se a Tabela 1 que compara os prazos das etapas de construção. d. Verifica-se na análise da Tab. 1 que a produtividade admitida pela contratada no novo cronograma foi diminuída consideravelmente para a execução do 1º pavimento, aumentando-se em 3 meses o prazo desse pavimento, e em 1 mês dos 2º e 3º pavimentos. Tabela 1 Apresentação dos prazos para a execução do Pavilhão Divisão de Ensino Integrado no cronograma físicofinanceiro inicial e no proposto em 30 Jun Pavimento estacas 1º Pavto (incluindo estacas) Prazo no cronograma físico-financeiro inicial (não especificado) 6 meses Prazo no cronograma físicofinanceiro proposto 45 dias de trabalho (a contar de 01 Jul 2011) 192 dias de trabalho (9 meses) 2º Pavto 5 meses 3º Pavto 5 meses 130 dias (6 meses) 131 dias (6 meses) 4º Pavto 4 meses 4 meses Edifício completo 10 meses 10 meses e 22 dias (a contar de 01 Jul 2011) 3
4 4. Considerações sobre as fundações em estacas a. Uma vez que o número de estacas a serem cravadas dobrou em relação ao inicialmente estimado, obviamente o prazo necessário para a cravação também dobra. b. O item 74122/001 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) utilizado como referência no orçamento do estaqueamento prevê a produção de 0,6 horas de servente por metro de estaca. Admitindo-se que a equipe básica de cravação é de dois serventes, a produção por equipe de cravação seria de 30 metros de estaca cravada por dia útil (8,8 horas de trabalho diário, 44 horas semanais) e uma produção mensal de 580,8 metros de estacas por mês por equipe de cravação. Desta forma, admitindo-s a produção média proposta pelo SINAPI, o aumento de prazo necessário para a conclusão do estaqueamento com seus valores retificados não excederia um mês em relação ao inicialmente estimado. c. Entretanto, mesmo utilizando duas equipes de cravação e dois bate-estacas, a produção que tem se obtido na obra foi de aproximadamente 15 metros de estaca cravada por dia de trabalho (dados extraídos da 4ª medição: 261 metros de estacas de 40/60 toneladas cravadas). 5. Considerações finais a. Uma vez que a partir do dia 18 de abril a contratada já dispunha dos meios necessários para desdobrar as atividades previstas no escopo do empreendimento, e admitindo-se em relação ao cronograma inicial de 10 meses a necessidade de mais um mês para a cravação das estacas excedentes, mantendo-se assim a elevada produtividade inicialmente admitida pela contratada para a obra, o prazo último admitido para a conclusão dos serviços seria 18 de março de Entretanto, o novo prazo proposto de conclusão da construção do pavilhão Divisão de Ensino Integrado foi o dia 18 Mai 2012, dois meses após esse limite. b. Analisando o novo cronograma proposto pela contratada e a Tab. 1 pode-se verificar que esses dois meses de diferença podem ser compensados a partir da adoção das seguintes medidas: 1) Uma vez que o prazo de elaboração do projeto de fundações por força do edital não poderia ultrapassar 31 dias (28 dias mais 03 dias levados para a aprovação), o prazo total concedido para o estaqueamento ficaria em três meses e meio corridos. A diminuição do prazo de estaqueamento em 15 dias e a antecipação da execução dos blocos em também em 15 dias é exeqüível e apropriada dados os prazos exagerados já despendidos nessa fase do serviço; 2) Antecipação no início da estrutura do 2º pavimento em 15 dias, estabelecendose uma defasagem de 55 dias ao invés de 70 dias entre o início da execução dos blocos das estacas e o início dos pilares do 2º pavimento, tornando essa fase com prazos mais compatíveis ao cronograma inicial; 3) Manter em 05 meses (ao invés de 06 meses) a execução dos 2º e 3º pavimentos, conforme cronograma inicial c. A partir das alterações propostas acima a obra poderia ser concluída até o dia 18 Mar 2012, prazo entendido como limite. 4
5 d. Os itens de serviço relativos à infraestrutura não foram atingidos pela mudança no projeto de arquitetura do pavilhão e não devem ter seu prazo final de conclusão alterado (23 Dez 2011), sendo, entretanto admissíveis mudanças nos prazos de algumas de suas atividades intermediárias para se minorar a interferência no cotidiano da OM. e. Caso seja aprovado esse novo cronograma, os custos de administração local da obra não devem ser alterados, devendo o subtotal ainda não pago ser dividido entre os meses que restam até o novo prazo a ser estabelecido. 6. Conclusão A partir da exposição dos fatos e considerações descritas neste documento, esta coordenação técnica é de parecer que: a. o prazo de conclusão da obra seja admitido para até 18 de Março de 2011; b. o cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada em 30 Jun 2011 seja utilizado como instrumento de controle das obras desde que sejam efetuadas as mudanças citadas no item 5.b deste documento; c. o prazo de 23 Dez 2011 para a conclusão dos serviços de adaptação da infraestrutura não seja alterado. Rio de Janeiro, RJ, 06 de julho de 2011 LUIZ AUGUSTO C. MONIZ DE ARAGÃO FILHO MAJ QEM Eng de Fortificação e Construção CREA RJ /D Coor Tec Pjt Ampl CCOPAB Convênio COTER/FRF/IME 5
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 02/2011
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, 1792) RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 02/2011
Leia maisRELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01/2011
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, 1792) RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01/2011
Leia maisSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO SRRJ AÇÕES RELACIONADAS AOS 07 JUNHO 2011
AÇÕES RELACIONADAS AOS AEROPORTOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO SRRJ 07 JUNHO 2011 AEROPORTOS SBGL AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/GALEÃO ANTONIO CARLOS
Leia maisPROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar o gerenciamento dos projetos desde o seu planejamento, desenvolvimento, recebimento, análise crítica, controle e distribuição nas obras. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual
Leia maisRELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 03/2011
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, 1792) RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 03/2011
Leia maisA Utilização de Redes Neurais Como Ferramenta de Auxílio no. Terminais de Sistemas Metroferroviários.
A Utilização de Redes Neurais Como Ferramenta de Auxílio no Planejamento para a Implantação de Terminais de Sistemas Metroferroviários. Redes Neurais Primeiras pesquisas em 1943 Interesse recente na comunidade
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Prefeitura do Campus Universitário
PROJETO BÁSICO Reforma de cobertura do Centro de Convenções Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Ouro Preto UFOP
Cronograma físico financeiro para o desenvolvimento de projetos executivos para construção do prédio da Biblioteca Central, no Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto DISCIPLINAS DE PROJETOS 1ª REUNIÃO
Leia maisOrçamentação de Obras de Construção Pesada e Infraestrutura (SICRO e BDI) NO RIO DE JANEIRO/RJ
21,22 e 23 Mar de 2019 Orçamentação de Obras de Construção Pesada e Infraestrutura (SICRO e BDI) NO RIO DE JANEIRO/RJ A PHOENIX COWORKING em parceria com o Prof Francisco das Chagas Figueiredo tem a satisfação
Leia maisSISTEMA DE MEDIÇÃO OBRAS CIVIS DA LINHA 4 GCC/CEC
SISTEMA DE MEDIÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA LINHA 4 O que é o Sistema de Medição da Linha 4? São as regras estabelecidas pelo Metrô para a medição e o pagamento das obras civis, de acordo com o modelo de contratação
Leia maisANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA O HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA O HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA. 1. OBJETO 1.1. Contratação de empresa de Engenharia para prestação de
Leia maisINSTRUÇÃO TÉCNICA 01 PROJETOS DE SUPERESTRUTURA
INSTRUÇÃO TÉCNICA 01 PROJETOS DE SUPERESTRUTURA 1. OBJETIVO 1.1. Estas Instruções Normativas de Projeto apresentam os procedimentos, critérios e padrões a serem adotados para elaboração dos Projetos Estruturais
Leia maisCARTA CONVITE N.º 003/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º DE /2012 ANEXO I
CARTA CONVITE N.º 003/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º DE.01.03.0044/2012 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PÉTREO PARA INFRAESTRUTURA DOS LAGOS 01 E 02 DA FASE ZERO DO SAPIENS
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Prefeitura do Campus Universitário
PROJETO BASICO REFORMA DA COBERTURA ICEB 01-02 BLOCOS ALA NORTE UFOP - CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
Leia maisUniversidade Federal da Bahia. Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional
Unidade Processo Universidade Federal da Bahia Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional 1 de 5 Glossário de Siglas e Termos
Leia mais2. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE
Leia maisCONCORRÊNCIA Nº 2016/01526 (7421) CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 2016/01526 (7421) CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para vistoria de obras, de prédios e equipamentos de uso
Leia maisPROJETISTA (nome, CREA): 1. FASE A CONCEPÇÃO DO PRODUTO (Estudo Preliminar e subfases, conforme NBR )
FASES CHECKLIST PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: EMPRESA (nome, endereço, tel./fax, e-mail): PROJETISTA (nome, CREA): LOCAL DE IMPLANTAÇÃO (endereço completo): 1. FASE A CONCEPÇÃO
Leia maisINSTRUÇÃO TÉCNICA 19 PROJETOS DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Revisão 00 set/2014
INSTRUÇÃO TÉCNICA 19 PROJETOS DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Revisão 00 set/2014 1 OBJETIVO 1.1 Estas Instruções Normativas de Projeto apresentam os procedimentos, critérios e padrões
Leia mais2. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA DE ORÇAMENTO, PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, RELATÓRIO TÉCNICO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA O HOSPITAL INFANTIL DR. JESER
Leia maisNoções de Administração de Recursos Materiais
Noções de Administração de Recursos Materiais Lei nº 8.666 Edital de Licitação Professor Cristiano de Souza www.acasadoconcurseiro.com.br Noções de Administração de Recursos de Materiais EDITAL DE LICITAÇÃO
Leia maisAlterações do Ato Normativo 01/2017
Alterações do Ato Normativo 01/2017 TIPIFICAÇÃO DAS ARTS : CONCEITO I - ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Prefeitura do Campus Universitário PROJETO BASICO GABINETES DE PROFESSORES ICHS MARIANA
PROJETO BASICO GABINETES DE PROFESSORES ICHS MARIANA Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço ou complexo de
Leia maisRelatório de Estágio Curricular Supervisionado SERENG - 6
Instituto Tecnológico de Aeronáutica Divisão de Engenharia Civil Relatório de Estágio Curricular Supervisionado SERENG - 6 Aluno: Lua Selene da Silva Almeida São José dos Campos, 19 de novembro de 2010
Leia maisCGPO/DIFES/SESu. Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento 1 Instrução Sintática para apresentação de projetos de construção, ampliação ou reforma 2 Construção: 1. Comprovação Legal de Propriedade do Terreno; 2. Relatório
Leia maisINSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA CURSO DE ENGENHARIA CIVIL RELATÓRIO DE ESTÁGIO. Patricio Ferreira de Almeida Neto, Asp Of
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA CURSO DE ENGENHARIA CIVIL RELATÓRIO DE ESTÁGIO Patricio Ferreira de Almeida Neto, Asp Of São José dos Campos, 16/11/2017 FOLHA DE APROVAÇÃO Relatório Final de Estágio
Leia maisSERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS TERMO DE REFERÊNCIA
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS TERMO DE REFERÊNCIA Termo de referência para contratação de projeto de pavimentação, drenagem superficial e profunda no ramal de acesso ao Hotel
Leia maisACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2013/2014. Confira a autenticidade no endereço
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2013/2014 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PE001174/2013 DATA DE REGISTRO NO MTE: 04/11/2013 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR057511/2013 NÚMERO DO PROCESSO: 46213.020175/2013-61 DATA DO
Leia maisO Papel dos Comitês de. Administração
O Papel dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração Perfil Braskem: Grandes Números em Dezembro de 2007 Número de Unidades Industriais 19 plantas (BA, RS, SP e AL) Número de Integrantes 5.000 Capacidade
Leia maisPLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
SE PES 00 Folha de 9 Revisão Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por 0 5/03/06 Emissão Inicial RBO LVM 3/03/06 Revisão Geral FFM LVM 9/03/06 Revisão de Formatação FFM LVM 3 08/04/06 Revisão de Formatação
Leia maisARENA PANTANAL 12 CIDADES DA COPA 2014
12 CIDADES DA COPA 2014 8 Km Aeroporto EDITAL EDITAL SINFRA : Nº 017/2009 DATA EDITAL : 24/11/2009 VALOR ORÇADO (EDITAL): R$ 395.516.540,17 DATA BASE: OUT/2009 EDITAL SINFRA : Nº 017/2009 CONTRATO CONTRATO
Leia maisSão Paulo, 18 de Novembro de CP-954VV-11/11
São Paulo, 18 de Novembro de 2011. CP-954VV-11/11 ASSUNTO: Proposta técnica e financeira para prestação dos serviços de consultoria na recuperação da impermeabilização do térreo do empreendimento Condomínio
Leia maisPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ABARE/BAHIA. PROCESSO LICITATÓRIO DE N. 0021/2016 PARECER JURÍDICO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ABARE/BAHIA. PROCESSO LICITATÓRIO DE N. 0021/2016 PARECER JURÍDICO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, LICITAÇÃO, PREGÃO, PRESENCIAL, MENOR PREÇO, GLOBAL, REFORMA, AMPLIAÇÃO
Leia maisRELATÓRIO GERENCIAL TRIMESTRAL 003 MARÇO/15
RELATÓRIO GERENCIAL TRIMESTRAL 003 MARÇO/15 Relatório Gerencial Trimestral elaborado por: Leandro Toré de Castro Diretor de Contrato 61 3878 4718 ltcastro@odebrecht.com Thiago Galvão Diretor de Contrato
Leia maisPARECER TÉCNICO. Concorrência nº01/2018 Processo nº /18.6
PROCESSO Concorrência nº01/2018 Processo nº793-3000/18.6 ASSUNTO Questionamento de licitante referente ao projeto de climatização DATA 13.agosto.2018 ELABORADOR Arq. Marcia Soldera OBJETO: Este parecer
Leia maisRELATÓRIO DE ESTÁGIO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA CURSO DE ENGENHARIA CIVIL RELATÓRIO DE ESTÁGIO São José dos Campos, 14/11/2017 Ana Luiza Ferron Zanella, Asp Of FOLHA DE APROVAÇÃO Relatório Final de Estágio Curricular
Leia maisSOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PRAZO 02 DE JUNHO DE 2017
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PRAZO 02 DE JUNHO DE 2017 Solicitamos orçamento de pessoa jurídica com vistas a receber propostas para se auferir o Valor de Referência para posterior licitação, o orçamento deverá
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Ouro Preto UFOP
PROJETO BÁSICO REVITALIZAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL UFOP MORRO DO CRUZEIRO Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço
Leia maisDESENHO DE ESTRUTURAS AULA 1. Profª. Angela A. de Souza
AULA 1 A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DE EDIFICIOS Etapas de um Projeto de Edificação A idealização de um projeto parte do princípio que devemos procurar ajuda de um profissional especializado, que irá nos ajudar
Leia maisTR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
TR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA www.trconstrucao.eng.br Somos uma empresa de consultoria que atua no segmento de orçamento e planejamento para a construção civil. Atuamos no mercado de incorporação, arquitetura,
Leia maisLICITAÇÃO DE OBRAS ADM. TANIA MARA ENG. CARLOS CESAR MEIRELES 15/12/2014
LICITAÇÃO DE OBRAS ADM. TANIA MARA ENG. CARLOS CESAR MEIRELES 15/12/2014 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO PROPLAN ESCRITÓRIO TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ETAGAE O QUE É LICITAÇÃO? Licitação
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Prefeitura do Campus Universitário
PROJETO BASICO REFORMA DAS COBERTURAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CENTRO DE VIVÊNCIA UFOP - CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
Leia maisDINOP / CENOP LOGÍSTICA CURITIBA (PR) ESCLARECIMENTOS DIVERSOS
Curitiba, 02 de Abril de 2014. ESCLARECIMENTOS DIVERSOS CONCORRÊNCIA 2014/002264 (7419) Registro de preços referente à execução de obras diversas de construção, reformas e serviços de engenharia, incluindo
Leia maisE S C L A R E C I M E N T O Nº
E S C L A R E C I M E N T O Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONCORRÊNCIA - OBJETO - Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviço de construção do Reservatório de Detenção de
Leia maisPROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E/OU REFORMAS
Leia maisINSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Padronização dos Procedimentos de Manutenção Predial Engº Hilário Silva Departamento de Infraestrutura PROAP/Reitoria PROPOSTA MANUAL
Leia maisRef.: Consulta pública relativa a fixação de valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça gratuita
Ao Egrégio CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SEPN Quadra 514 norte, lote 7, Bloco B Brasília DF. CEP 70.760-542. Ref.: Consulta pública relativa a fixação de valores dos honorários a serem pagos aos peritos
Leia maisPLANILHA DE CONTROLE DE REVISÃO DE PROJETOS OBRA : GOLDEN STYLE HOME SERVICE 31/10/2011 ARQUITETURA
PLANILHA DE CONTROLE DE REVISÃO DE PROJETOS OBRA : GOLDEN STYLE HOME SERVICE 31/10/2011 ORIGINAL TIPO CÓDIGO NOME (E)LETRÔNICO VERSÃO STATUS OU (P)APEL ALTERAÇÕES OCORRIDAS DATA (EXECUÇÃO OU REVISÃO) NÚMERO
Leia maisO R Ç A M E N T O E PLANEJAMENTO DE OBRAS
O R Ç A M E N T O E PLANEJAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS Nossos serviços são compostos de módulos flexíveis que podem ser combinados atendendo às necessidades específicas de cada cliente/empreendimento que permitem
Leia maisPrograma de Avaliação da Conformidade de Projetos de Engenharia e Obras de Infraestrutura
Programa de Avaliação da Conformidade de Projetos de Engenharia e Obras de Infraestrutura 30 de novembro de 2017 O PROGRAMA - NOVEMBRO DE 2016 Solicitação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias
Leia maiscompanhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp
Fornecedor companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp Assin./ Carimbo / Data sabesp PLANILHA DE ORÇAMENTO CV - 16015/17 Item 1 Código SAP Código/Especificação 26.0385.0001.8 ESCADA
Leia maisCASES DE ESTUDOS MAIO/2014
Gerência Regional Centro-Sul CASES DE ESTUDOS MAIO/2014 CASE 1 CONCEPÇÃO DA OBRA Pedido de ligação provisória de obras Entrada no pedido feita em 28/08/13 Expectativa ti do cliente de estar ligado até
Leia maisEDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 015/2010 ANEXO J MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNETICA ENTRE REDES DE ALTA TENSÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM AÇO CARBONO 1 OBJETIVO O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir
Leia maisIDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO N º RF-E&P27.1-DIC-001 COMITÊ SETORIAL: E&P 1 de 20 COORDENADOR DO COMITÊ SETORIAL: COORDENADOR DO PROJETO:
E&P-27.1 COMITÊ SETORIAL: E&P 1 de 2 COORDENADOR DO COMITÊ SETORIAL: ENTIDADE: José Antonio de Figueiredo PETROBRAS Coordenador do CE-EPC: Entidade: Laerte Santos Galhardo PETROBRAS COORDENADOR DO PROJETO:
Leia maisFAE.: Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços
1 7 OBJETIVO Definir critérios e procedimentos, para a avaliação da qualidade dos serviços contratados junto a Empresas Executoras de Obras e ou Serviços de Engenharia. TERMOS/DEFINIÇÕES BDO.: Boletim
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ANEXO XIII - TERMO DE REFERÊNCIA APOIO OPERACIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PREDIAIS E ORÇAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
Leia maisPLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAMPUS CLÓVIS MOURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAMPUS CLÓVIS MOURA ITEM Discriminação dos serviços do orçamento Unid. Custo unitário R$ Quantidade Custo total R$ CÓDIGO SINAPI JUN 2016 1.0 SERVIÇOS GERAIS - CLÓVIS MOURA 1.417.394,00
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS CONTROLE INTERNO PARECER PRÉVIO
PARECER PRÉVIO Processo nº 37/2018 PMCC CPL Convite nº 2/2018 Solicitante: Presidente da CPL. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DE ALTA PERFORMANCE VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO
Leia maisRELATÓRIO GERENCIAL TRIMESTRAL 002 DEZEMBRO/14
RELATÓRIO GERENCIAL TRIMESTRAL 002 DEZEMBRO/14 Relatório Gerencial Trimestral elaborado por: Leandro Toré Diretor de Contrato 61 3878 4718 ltcastro@odebrecht.com Thiago Galvão Diretor de Contrato 61 3462
Leia maisRegimes de execução dos contratos e contratação integrada
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Lei Federal nº 12.462/11 Regimes de execução dos contratos e contratação integrada Augusto Dal Pozzo Artigo 8º Regimes de contratação de obras e serviços de engenharia
Leia maisARQUITETURA. Permitida a reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte e não acrescentando qualquer tipo de propaganda comercial.
ARQUITETURA Francisco José d Almeida Diogo Professor da Seção de Engenharia de Fortificação e Construção Instituto Militar de Engenharia IME Praça General Tibúrcio, 80 - Praia Vermelha CEP. 22290-270 Tel:
Leia maisANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2013 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Apresentamos a seguir a descrição e metodologia a ser aplicada nos serviços que integram o
Leia maisO RDC e seus reflexos nas organizações
O RDC e seus reflexos nas organizações Porto Alegre 11 de dezembro de 2014 mai-10 ago-10 nov-10 mai-10 ago-10 nov-10 fev-11 mai-11 ago-11 nov-11 fev-12 mai-12 ago-12 nov-12 fev-13 mai-13 ago-13 nov-13
Leia maisINSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA CURSO DE ENGENHARIA CIVIL-AERONÁUTICA RELATÓRIO DE ESTÁGIO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA CURSO DE ENGENHARIA CIVIL-AERONÁUTICA RELATÓRIO DE ESTÁGIO São José dos Campos, 15/11/2017 Asp Luan Gabriel Silva Fernandes FOLHA DE APROVAÇÃO Relatório Final de Estágio
Leia maisCONCORRÊNCIA Nº 002/2019 PERGUNTAS E RESPOSTAS N. 3
Página 1 de 6 CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 PERGUNTAS E RESPOSTAS N. 3 Em razão de questionamentos efetuados por empresas licitantes, interessadas em participar do certame licitatório, a Comissão Permanente
Leia maisMEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho / 1792) MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
Leia maisPlanejamento e Controle de Obras com Microsoft-Project 2016
Planejamento e Controle de Obras com Microsoft-Project 2016 - Formulários - São Paulo - 2016 - Parte integrante do livro Planejamento e Controle de Obras com Microsoft Project 2106 - Não pode ser vendido
Leia maisOPUS: O BIM no Exército Brasileiro
OPUS: O BIM no Exército Brasileiro Roberto Portela de Castro Maj QEM 1 1 Brasília, 02 de agosto de 2016. MISSÃO Construir e manter a infraestrutura que o EB precisa para alcançar seus objetivos estratégicos.
Leia maisFERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO
FURB FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BLUMENAU CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS ENGENHARIA DE PRODUÇÃO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO BRUNNO BORGES PEREIRA BLUMENAU 2008 BRUNNO BORGES PEREIRA FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO
Leia maisConsulta Pública sobre Composições de Serviços do SINAPI
Consulta Pública sobre Composições de Serviços do SINAPI Outubro/2013 TECHNIQUE A Technique Engenharia, Assessoria e Planejamento atua há mais de 16 anos na realização de custos, monitoramentos, orçamentos,
Leia maisREGULAMENTO DO ESPAFOLECTUS
A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se ainda assim aparecer
Leia maisPrograma de Aceleração do Crescimento
Programa de Aceleração do Crescimento Início do PAC Seleções de Intervenções Relevantes Estados, Municípios, Cias Saneamento, Habitação - 2007 Projetos existentes Obras estruturantes Mobilização Imediata
Leia maisINSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA CURSO DE ENGENHARIA CIVIL RELATÓRIO DE ESTÁGIO. Matthaeus Muniz Deusdará Ferreira Lopes, Asp Of
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA CURSO DE ENGENHARIA CIVIL RELATÓRIO DE ESTÁGIO Matthaeus Muniz Deusdará Ferreira Lopes, Asp Of São José dos Campos, 14/11/2017 FOLHA DE APROVAÇÃO Relatório Final de
Leia maisPUC GOIÁS DEPARTAMENTO E ARTES E ARQUITETURA ESCOLA EDGAR ALBUQUERQUE GRAEFF CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DISCIPLINA:CONSTRUÇÃO 1
PUC GOIÁS DEPARTAMENTO E ARTES E ARQUITETURA ESCOLA EDGAR ALBUQUERQUE GRAEFF CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DISCIPLINA:CONSTRUÇÃO 1 Conceitos e Definições Cronograma das obras Documento em que se registram,
Leia maisSENSIBILIDADE À LOCALIZAÇÃO PARA APLICAÇÕES
A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se ainda assim aparecer
Leia maisMANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO MPS MÓDULO DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM METODOLOGIA BIM
MÓDULO 0 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM METODOLOGIA BIM VERSÃO 2018 SUMÁRIO 1. OBJETIVO...3 1.1. NORMAS...3 2. PLANO DE EXECUÇÃO BIM...3 3. PROJETO...4 3.1. MODELAGEM...5 4. COMPATIBILIZAÇÃO...6
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS - SOP Nº 002/2015. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Obras e Serviços Urbanos.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS - SOP Nº 002/2015 DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA O CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. Versão:
Leia maisESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E/OU REFORMAS DE OBRAS DA UFJF. Versão 3 de 28 de maio
Leia maisRELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA Exercício 2010 ANEXO 4 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA 3.1.1.2 241099 CONSTATAÇÃO: (005) Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica ART para elaboração do Projeto Básico, referente à construção dos Blocos de Salas
Leia maisTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS OBRAS ANEXO I DOCUMENTOS E PRAZOS
TIPO Edital DOCUMENTOS DE CITAÇÃO DESCRIÇÃO Fase Interna GEO-OBRAS OBRAS ANEXO I DOCUMENTOS E PRAZOS Planilha de Orçamento elaborada pela Administração (em formato pdf e xls ou similar) Cronograma físico-financeiro
Leia maisPROVA ESCRITA ESTUDO DE CASO
PROVA ESCRITA ESTUDO DE CASO CESPE CEBRASPE TRERS Aplicação: 2015 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os
Leia maisApresentação - UFBA. Curso de Especialização em Gerenciamento de Obras
Apresentação - UFBA Curso de Especialização em Gerenciamento de Obras Disciplina: Análise, Racionalização e Coordenação de Projetos Convidado: Alexandre José de Aragão Pedral Sampaio Engº Civil - UFBA
Leia maisTERMO DE REFERÊNCIA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PONTOS DE ANCORAGEM PARA SERVIÇOS NA FACHADA
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PONTOS DE ANCORAGEM PARA SERVIÇOS NA FACHADA 1. OBJETO 1.1. Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para a prestação de serviços para a elaboração
Leia mais5º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
5º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08 - Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras de duplicação, restauração
Leia maisReprogramações MAR / 2018
Reprogramações MAR / 2018 conceitos Existem dois tipos de alteração contratual: aditivo, quando se refere a alteração do contrato de obra/fornecimento celebrado entre o contratante e a construtora; reprogramação,
Leia maisLOCAÇÃO SOCIAL PENSANDO A CIDADE 11 ABRIL 2018
LOCAÇÃO SOCIAL PENSANDO A CIDADE 11 ABRIL 2018 CENÁRIOS Famílias em assentamentos precários na região Central (cortiços, pensões, hotéis, ocupações) pagam entre R$ 400 e R$ 800; Demanda reprimida de classe
Leia maisTERMO DE REFERÊNCIA. O projeto deverá seguir os critérios do projeto básico estabelecido pela Comissão Especial de Obras do CAU/AL (arquivo básico).
1. OBJETO E JUSTIFICATIVA. TERMO DE REFERÊNCIA Este termo de referência visa estabelecer os critérios mínimos para contratação de profissional e/ou empresa especializada e habilitada para apresentação
Leia maisMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II TECNOLOGIA DA ARGAMASSA E DO CONCRETO
SEÇÃO DE ENSINO DE ENGENHARIA DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO MAJ MONIZ DE ARAGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II TECNOLOGIA DA ARGAMASSA E DO CONCRETO Resistência característica da dosagem. Responsabilidades
Leia maisResíduos Sólidos Urbanos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Resíduos Sólidos Urbanos João Ismael Ortulane Nardoto Secretario de Meio Ambiente Geração de Resíduos Abril, 2009 10.532,91 toneladas de resíduos
Leia maisAula 1 Filosofia de Projeto
Aula 1 Filosofia de Projeto PESQUISA Quantidade de disjuntores Ponto de aterramento Instalação monofásica, bifásica ou trifásica (potência) Metodologia de divisão dos circuitos 1 Um projeto é a apresentação
Leia maisCoordenação de Projetos. Antonio Pedro Alves de Carvalho
Coordenação de Projetos Antonio Pedro Alves de Carvalho Projetos: Definição Atividade responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas
Leia maisDurante a vistoria da construção de um edifício público, a fiscalização verificou que
CESPE CEBRASPE SDS/PE Aplicação: 2016 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS
Leia maisVI SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS.
VI SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS. TEMA: A Lei de Licitações nº 8.666 e o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) Diretoria Executiva - DIREX/ DNIT diretoria.executiva@dnit.gov.br
Leia maisPO - Procedimento Operacional Revisão: 02 Folha: 1 de 6
PO - Procedimento Operacional Revisão: 02 Folha: 1 de 6 1. OBJETIVO Orientar a condução dos processos de de forma a garantir a uniformidade e eficiência dos procedimentos, ferramentas e técnicas utilizadas,
Leia maisQ u e stões de Construção Civil 01 FTC/VIC ENG. CIVIL Prof. Cláudio Gomes do Nascimento
Q u e stões de Construção Civil 01 FTC/VIC ENG. CIVIL Prof. Cláudio Gomes do Nascimento Questão 1 Com base nas composições de custos fornecidas abaixo, determine custo total, em reais, a ser gasto com
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES ESTRUTURAIS DEFINITIVAS DE INTEGRAÇÃO DA CORTINA DE ESTACAS DO EDIFÍCIO Nº 41, REALIZADA NO ALINHAMENTO ADJACENTE À AV. FONTES PEREIRA DE MELO EDIFÍCIO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO ESTADO DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO LEI 114/1983
1 LEI 114/1983 CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO - Dispõe sobre as construções no Município de Santana do Riacho, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. O PREFEITO
Leia maisTABELA DE HONORÁRIOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS ÁREA ENGENHARIA CORRIGIDA ANUALMENTE PELO ÍNDICE IPC FIPE
TABELA DE HONORÁRIOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS ÁREA ENGENHARIA CORRIGIDA ANUALMENTE PELO ÍNDICE IPC FIPE I - GLOSSÁRIO - CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O Projeto de Prefeitura
Leia mais