Energia nº 32. Acesso rápido SOBRE O BOLETIM. Maio 2016

Transcrição

1 SOBRE O BOLETIM O boletim Energia traz informações sobre os principais atos administrativos, normativos e textos legais relacionados à regulamentação do setor de energia elétrica no Brasil. Este boletim é preparado pelos integrantes da área de Energia de Pinheiro Neto Advogados, sob coordenação de Marcos Chaves Ladeira e José Roberto Oliva Jr. As informações contidas neste boletim têm caráter apenas informativo e não refletem a opinião do escritório a propósito de qualquer operação ou negócio específicos. Se desejar informações mais detalhadas, queira contatar nossos advogados ou visitar o nosso website: Para indicar outros destinatários que possam ter interesse no conteúdo deste boletim, solicitamos o envio de nome completo e endereço de para pna@pn.com.br, por favor. Acesso rápido Clique no título da seção desejada para acessá-la rapidamente Agência Nacional de Energia Elétrica ( ANEEL ) Geração Distribuição Comercialização Outros temas Ministério de Minas e Energia ( MME ) Transmissão Geração Outros temas Presidência da República (Casa Civil) Decisões de Diretoria da ANEEL Geração Transmissão Outros temas Audiências Públicas (AP) e Consultas Públicas (CP) Glossário

2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ( ANEEL ) Geração Procedimentos relativos ao Sistema de Medição para Faturamento Resolução Normativa nº 718, de 17 de maio de 2016 Altera os procedimentos atinentes ao Sistema de Medição para Faturamento SMF para unidades consumidoras e centrais geradoras conectadas a distribuidoras. Distribuição Alteração do regulamento geral das condições gerais de fornecimento Resolução Normativa nº 714, de 15 de maio de 2016 Altera a Resolução Normativa ANEEL 414, de 9 de setembro de 2010, aprimorando a regulamentação dos contratos firmados pelas distribuidoras com os consumidores. Resolução Normativa nº 717, de 19 de maio de 2016 Altera as Resoluções Normativa ANEEL 414, de 09 de setembro de 2010, e 472, de 24 de janeiro de 2012, aprimorando o procedimento para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE; e revoga a Resolução Normativa ANEEL 295, de 18 de dezembro de

3 Agrupamento de concessões Resolução Normativa nº 716, de 3 de maio de 2016 Agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum e tratamento tarifário da nova área de concessão. Regulação tarifária Resolução Normativa nº 721, de 24 de maio de 2016 Altera os módulos 7 e 11 dos Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, que tratam da Estrutura Tarifária das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica e da Comercialização de Energia Elétrica por parte das Distribuidoras com Mercado Próprio Inferior a 500 GWh/ano, e dá outras providências. Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica Resolução Normativa nº 715, 9 de maio de 2016 Altera a Resolução Normativa ANEEL 451, de 27 de setembro de 2011, que aprimora as condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, no âmbito das concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica

4 Comercialização Entrega de energia no âmbito dos CCEARs por disponibilidade oriundos de leilão de energia nova Resolução Normativa nº 719, de 17 de maio de 2016 Altera a Resolução Normativa nº 658, de 2015, tornando opcional a mudança da obrigação de entrega de energia dos CCEARs por disponibilidade proveniente de Leilões de Energia Nova e aprova diversos módulos das Regras de Comercialização de Energia Elétrica. Outros Temas Regimento Interno da ANEEL Resolução Normativa nº 720, de 17 de maio 2016 Altera o Regimento Interno aprovado pela Portaria MME nº 349, de 28 de novembro de voltar ao início MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ( MME ) Transmissão Debêntures de infraestrutura Portaria nº 182, de 11 de maio de 2016 As Concessionárias de Transmissão de Energia Elétrica e as Concessionárias e Autorizatárias de Geração de Energia Elétrica, constituídas sob a forma de sociedade por ações, poderão requerer ao Ministério de Minas e Energia a aprovação de Projeto de Infraestrutura de - 4 -

5 Energia Elétrica como prioritário, para fins do art. 2o da Lei nº , de 24 de junho de Geração Escoamento de geração de energia elétrica proveniente de Leilões de Energia Nova Portaria nº 172, de 10 de maio de 2016 Divulga, para Consulta Pública, a anexa minuta de Portaria para estabelecer Diretrizes Gerais para Definição de Capacidade do Sistema Interligado Nacional - SIN para escoamento de geração de energia elétrica proveniente de Leilões de Energia Nova, de Fontes Alternativas e de Energia de Reserva; revoga o art. 9º da Portaria MME 514, de 02 de setembro de 2011; e o art. 16 da Portaria MME 132, de 25 de abril de Outros temas Comissão permanente de avaliação de excludentes de responsabilidade Portaria nº 176, de 12 de maio de 2016 Institui Comissão Permanente para avaliar as solicitações de excludente de responsabilidade

6 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (CASA CIVIL) Programas de eficiência energética Lei nº , de 3 de maio de 2016 Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, para disciplinar a aplicação dos recursos destinados a programas de eficiência energética. Reorganização dos Ministérios Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016 Altera e revoga dispositivos da Lei nº , de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. voltar ao início DECISÕES DE DIRETORIA DA ANEEL Geração Assunto: Pedidos de Reconsideração interpostos pelas empresas Santo Antônio Energia S.A. Saesa e Energia Sustentável do Brasil S.A. ESBR em face do Despacho nº 758/2016, que declarou Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer dos Pedidos de Reconsideração interpostos pelas empresas Santo Antônio Energia S.A. Saesa e Energia Sustentável do Brasil S.A. ESBR em face do Despacho nº 758/2016, que declarou a perda de objeto dos pleitos relacionados aos impactos das liminares do Risco Hidrológico na liquidação do Mercado de Curto Prazo MCP, para, no mérito, negar-lhes provimento

7 a perda de objeto dos pleitos relacionados aos impactos das liminares do Risco Hidrológico na liquidação do Mercado de Curto Prazo MCP, e deu outras providências. Assunto: Requerimento Administrativo, com pedido de medida cautelar, interposto pela Santo Antônio Energia S. A. Saesa, com vistas à suspensão da apuração da taxa de indisponibilidade da Usina Hidrelétrica UHE Santo Antônio. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pela Santo Antônio Energia S. A. Saesa para que: (i) a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE suspenda a cobrança dos débitos relativos às operações do Mercado de Curto Prazo MCP até a competência de março de 2016, inclusive, decorrentes da suspensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº , até a decisão final do Processo nº / ; e (ii) o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS e a CCEE retomem a aplicação do regramento vigente para a apuração e a cobrança das indisponibilidades da Usina Hiderlétrica UHE Santo Antônio a partir da contabilização do mês de abril de Assunto: Requerimento Administrativo interposto pela Tractebel Energia S.A., com vistas à prorrogação do prazo para aplicação do critério de redução de Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) deferir o pedido da Tractebel Energia S.A. de prorrogação para 1º de janeiro de 2017 da aplicação, ao Complexo Termelétrico Jorge Lacerda CTJL, do critério de eficiência energética a que se referem os 4º e 5º do art. 3º da Resolução Normativa nº 500/2012; (b) determinar às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobrás que apure, em janeiro de - 7 -

8 reembolso da Resolução Normativa nº 500/2012 sobre o custo dos combustíveis do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda. 2017, a eficiência energética líquida do CTJL referente a dezembro de 2016; (c) recontabilizar os reembolsos feitos à Tractebel em 2016, com o percentual calculado no 4º do art. 3º da Resolução Normativa nº 500/2012; (d) determinar a devolução, durante 2017, pela Tractebel, de eventual reembolso recebido, em 2016, em valor superior ao apurado; e (e) determinar à Eletrobrás que aplique, em 2017, redução do reembolso da CDE no percentual calculado no 4º do art. 3º da Resolução Normativa nº 500/2012. Assunto: Recurso Administrativo interposto pela Horizonte Têxtil Ltda. em face do Auto de Infração nº 3/2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, que aplicou a pena de multa em decorrência da não prestação de informações solicitadas pela ANEEL e da operação/manutenção inadequada da Usina Hidrelétrica UHE Coronel Américo Teixeira. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do Recurso Administrativo apresentado pela Horizonte Têxtil Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento com vistas a: (i) manter na integralidade a decisão constante no Auto de Infração nº 3/2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, qual seja, a aplicação das penalidades de multa que totalizam o valor de R$ ,02 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e dois centavos); e (ii) para efeitos de recolhimento da multa devem ser observadas as disposições legais em vigor. Assunto: Recursos Administrativos Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) conhecer dos Recursos Administrativos interpostos - 8 -

9 interpostos pelas empresas Amazon Energy Geradora de Energia Ltda. e Primaleste Geração de Energia Elétrica Ltda. em face do Despacho nº 940/2015, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que selecionou os Estudos de Inventário do rio Batovi e seu afluente, ribeirão Pratinha, apresentados pela Garças Energia e Participações S.A. Área Responsável: Diretoria DIR. Assunto: Pedido de Reconsideração interposto pela Geração Céu Azul S.A. CGA em face do Despacho nº 130/2016, que reconheceu a ocorrência de excludente de responsabilidade de atraso na implantação da Usina Hidrelétrica UHE Baixo Iguaçu e deu outras providências, e da Resolução pelas empresas Amazon Energy Geradora de Energia Ltda. e Primaleste Geração de Energia Elétrica Ltda. em face do Despacho nº 940/2015, para, no mérito, negar-lhes provimento; e por conseguinte, (ii) ratificar a decisão de selecionar os Estudos de Inventário do rio Batovi e seu afluente ribeirão Pratinha, apresentados pela Garças Energia e Participações S.A.. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela Geração Céu Azul S.A. GCA em face do Despacho nº 130/2016, que reconheceu a ocorrência de excludente de responsabilidade de atraso na implantação da Usina Hidrelétrica UHE Baixo Iguaçu e deu outras providências, e da Resolução Autorizativa nº 5.613/2016, que alterou o cronograma de implantação da UHE Baixo Iguaçu, outorgada à Recorrente, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a ocorrência de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UHE Baixo Iguaçu, decorrente de ato do poder público, caso fortuito e de força maior, de 756 dias, afastando a aplicação de - 9 -

10 Autorizativa nº 5.613/2016, que alterou o cronograma de implantação da Usina Assunto: Alteração do cronograma de implantação das Pequenas Centrais Hidrelétricas PCHs Verde 4, Verde 4A e Serra dos Cavalinhos I, localizadas nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara, estado de Mato Grosso do Sul, e nos municípios de Monte Alegre dos Campos e São Francisco de Paula, estado de Rio Grande do Sul. Assunto: Requerimento Administrativo interposto pelo Consórcio Oiapoque Energia Ltda., com vistas ao ressarcimento, pelo Fundo da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis CCC, dos custos de geração da Usina Termelétrica UTE Oiapoque Coen. quaisquer penalidades e obrigações contratuais, comerciais ou regulatórias decorrentes desse atraso. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) deferir o pedido interposto pelas Pequenas Centrais Hidrelétricas PCHs Verde 4, Verde 4A e Serra dos Cavalinhos I, com vistas a ajustar o cronograma de implantação destes empreendimentos àqueles constantes da habilitação pela Empresa de Pesquisa Energética EPE para participar do Leilão A-5/2015; e (ii) condicionar a emissão das referidas autorizações à verificação, pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, da presente situação das interessadas relativamente às obrigações intrassetoriais no Sistema de Controle de Adimplências de Agentes de Mercado gerido pela Superintendência de Administração e Finanças SAF, bem como quanto ao cumprimento da Resolução Normativa nº 378/2009. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) determinar às Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras, na condição de gestora da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis CCC, que proceda ao reembolso dos custos de geração da Usina Termelétrica UTE Oiapoque Coen diretamente à Oiapoque energia S.A. das parcelas vincendas e das parcelas vencidas e não pagas, desde a entrada em operação comercial da Usina, conforme os registros da medição de energia e os montantes financeiros das faturas a serem apresentadas pela citada empresa, abatido o respectivo custo médio da potência e energia comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada

11 ACR; (ii) determinar à Eletrobras que os reembolsos da CCC à Oiapoque ficam desvinculados de anuência da Companhia de Eletricidade do Amapá CEA e de qualquer bloqueio de reembolso aplicado à CEA, seja em função de montantes a serem restituídos à CCC ou em função de atos administrativos anteriores da ANEEL; (iii) determinar à Oiapoque e à CEA que apresentem à Eletrobras os valores já faturados e os não pagos pela CEA; e (iv) determinar à Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG que, por ofício, notifique imediatamente a Oiapoque, a CEA e a Eletrobras desta decisão indicando os prazos e procedimentos necessários à sua implementação. Transmissão Assunto: Recurso Administrativo interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Chesf em face do Auto de Infração N 125/2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos empreendimentos outorgados à Recorrente. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do Recurso Administrativo apresentado pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. Chesf para no mérito dar-lhe provimento parcial para: (i) alterar a penalidade de multa imposta pelo Auto de Infração nº 125/2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE para o valor de R$ ,33 (um milhão, duzentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), que representa 0,03478% do valor de R$ ,42 (três bilhões, quatrocentos e setenta e cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), relativo ao faturamento anual percebido pela Chesf durante o período compreendido de novembro de 2014 e outubro de 2015, conforme disponível no Balancete Mensal Padronizado BMP; e (ii) para efeitos de recolhimento da multa devem ser observadas as

12 disposições do art. 24, parágrafo único, e art. 25 da Resolução Normativa nº 63/2004. Assunto: Recurso Administrativo interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. Chesf em face do Auto de Infração N 6/2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da verificação do cronograma de implantação das obras de construção de instalações de reforços. Assunto: Requerimento Administrativo interposto pela Brasnorte Transmissora de Energia S.A., com vistas ao reconhecimento de Receita Anual Permitida proporcional pertinente à parte do objeto do Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento parcial ao Recurso Administrativo interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. Chesf em face do Auto de Infração N 6/2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, para reduzir a multa de R$ ,33 (um milhão, sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), aplicada em razão das não conformidades N.1, N.2, N.3 e N.4, para R$ ,10 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), mantida a advertência relativa à N.5. A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) deferir o pedido da Brasnorte Transmissora de Energia S.A, que solicitou a Receita Anual Permitida RAP proporcional à parte do Contrato de Concessão nº 3/2008- ANEEL, relativa à entrada em operação das instalações da Linha de Transmissão Juba Jauru CD, com 230 kv, e Subestação 230/138 kv Juba; (ii) reconhecer a data de 24 de setembro de 2009 como sendo a de entrada em operação comercial das Linhas de Transmissão Juba Jauru CD, com 230 kv, e Subestação 230/138 kv Juba, como parte do objeto do Contrato de Concessão nº

13 Contrato de Concessão nº 3/2008- ANEEL. Assunto: Recurso Administrativo interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Chesf em face do Auto de Infração nº 41/2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das obras do empreendimento outorgado à Recorrente por meio do Contrato de Concessão nº 9/ /2008; e (iii) determinar que o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS retifique o Termo de Liberação Provisório TLP das Funções Transmissão FTs dessas instalações. A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do Recurso Administrativo interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Chesf para no mérito dar-lhe provimento parcial para alterar a penalidade de multa imposta pelo Auto de Infração nº 41/2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, para o valor de R$ ,65 (noventa mil, cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a ser recolhida observadas as disposições legais vigentes. Distribuição Assunto: Recurso Administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco Celpe em face do Auto de Infração nº 1.005/2013, lavrado pela Agência de Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento parcial ao Recurso Administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco Celpe em face do Auto de Infração nº 1.005/2013, lavrado pela Agência de Regulação de Pernambuco ARPE, no sentido de reduzir a penalidade de multa aplicada no valor de R$ ,13 (cento e setenta e quatro mil, cento e

14 Regulação de Pernambuco ARPE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para apuração de fatos que envolveram acidente fatal ocorrido com terceiros. Assunto: Pedido de impugnação interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá CEA em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, referente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. cinquenta e dois reais e treze centavos) para R$ ,75 (setenta e oito mil, cento e noventa reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) conhecer do pedido de impugnação da Companhia Energética do Amapá CEA contra a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, que decidiu pelo desligamento da CEA do seu quadro associativo, em face de descumprimento de suas obrigações relativas a liquidações financeiras do Mercado de Curto Prazo MCP, para no mérito, negarlhe provimento; (ii) determinar às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras que suspendam o repasse à CEA dos recursos oriundos de encargos setoriais por ela administrados; (iii) encaminhar os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia MME, com a recomendação de não assinar contrato de concessão com a CEA; e (iv) determinar à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF que intime a CEA, apontando ao Agente as falhas e as transgressões identificadas na legislação e fixando o prazo para a correção, com vista à aplicação de penalidade de caducidade, em conformidade com o inciso VIII do art. 13 da Resolução Normativa nº 63/

15 Comercialização Assunto: Recurso Administrativo interposto pela Termelétrica Rio Grande S.A. em face do Auto de Infração nº 22/2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, que aplicou penalidade de multa em face do descumprimento de obrigação estabelecida na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, evidenciado pela não assinatura do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado CCEAR em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão do processo de adesão à CCEE. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) conhecer do recurso apresentado pela Termelétrica Rio Grande S.A. para no mérito negar-lhe provimento para manter na integralidade a decisão constante no Auto de Infração nº 22/2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, qual seja, a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ ,43 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos); e (ii) para efeitos de recolhimento da multa devem ser observadas as disposições legais vigentes. A pedido do interessado, o processo acima foi destacado do bloco da pauta, nos termos do art. 22, 3º, da Norma de Organização nº 18 (Resolução Normativa nº 698, de 15 de janeiro de 2015). Assunto: Recurso Administrativo interposto pela Termelétrica Novo Tempo S.A. em face do Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) conhecer do recurso apresentado pela Termelétrica Novo Tempo S.A. para no mérito negar-lhe provimento para manter na integralidade a decisão constante no Auto de Infração nº 21/2016, lavrado pela

16 Auto de Infração nº 21/2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, que aplicou penalidade de multa em face do descumprimento de obrigação estabelecida na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, evidenciado pela não assinatura do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado CCEAR em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão do processo de adesão à CCEE. Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, qual seja, a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ ,01 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo); e (ii) para efeitos de recolhimento da multa devem ser observadas as disposições legais vigentes. A pedido do interessado, o processo acima foi destacado do bloco da pauta, nos termos do art. 22, 3º, da Norma de Organização nº 18 (Resolução Normativa nº 698/2015). Assunto: Pedido de Impugnação interposto pela Parnaíba I Geração de Energia S.A. em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia CCEE, que determinou penalidades por insuficiência de energia e de potência Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao Pedido de Impugnação interposto pela Parnaíba I Geração de Energia S.A. em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia CCEE no sentido de: (i) cancelar as penalidades aplicadas por falta de lastro de potência e energia relativos à Usina Termelétrica UTE Maranhão IV para o período entre 1º de fevereiro de 2013 e 20 de fevereiro de 2013; (ii) considerar a data de 20 de fevereiro de 2013 como o início do suprimento dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado CCEARs da referida

17 Usina; e (iii) determinar à CCEE que faça a recontabilização dos montantes de energia entregues pela UTE Maranhão IV conforme a presente decisão. Assunto: Postergação da data de realização do Leilão nº 2/2016- ANEEL, para aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados da Amazonas Distribuição Energia. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu adiar a realização da sessão presencial dos Lotes II e III do Leilão nº 2/2016-ANEEL para os Sistemas Isolados da Amazonas Distribuição Energia, para o dia 3 de junho de No retorno da Reunião no período da tarde, o Diretor Tiago de Barros Correia retificou um erro material da decisão, excluindo desta o Lote I do Leilão nº 2/2016-ANEEL. Outros temas Assunto: Reclassificação dos atos normativos da ANEEL que perderam seus objetos e indicação de forma de prosseguimento dos esforços de ampliação da coerência regulatória da Agência. Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) reclassificar as 241 Resoluções e Resoluções Normativas listadas no Anexo I da Nota Técnica nº 14/2016, emitida pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD, as quais devem passar a constar como Caducadas nos repositórios da ANEEL; (ii) aprovar o rito detalhado a seguir para a sistematização de reclassificação de atos normativos: (ii.a) todas as Unidades Organizacionais responsáveis por atos normativos vigentes devem avaliar anualmente a efetividade das normas vigentes, encaminhando à Secretaria Geral SGE, até o dia 31 de outubro de cada ano, a lista de atos cujos efeitos estejam exauridos, com a devida exposição de motivos; (ii.b) a SGE deve compilar as informações recebidas e submeter à Diretoria, na primeira Reunião Pública do exercício subsequente, a lista de atos que

18 não mais produzem efeitos, ficando a cargo do Colegiado a declaração de caducidade; e (iii) determinar que a SGE, a Superintendência de Gestão Técnica da Informação SGI e a Procuradoria Federal junto à ANEEL PF, com a coordenação da primeira, estudem e proponham a redução das situações - classificações - dos regulamentos normativos da ANEEL atualmente existentes, no prazo de 60 dias. voltar ao início

19 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (AP) E CONSULTAS PÚBLICAS (CP) De sorte a assegurar transparência a suas respectivas ações, previamente à edição de normativo ou regulamentação específica, a Agência Nacional de Energia Elétrica ( ANEEL ) e o Ministério de Minas e Energia ( MME ), conforme o caso, promovem a divulgação da minuta do texto da regulamentação para audiência ou consulta pública. A partir da data de publicação de sua abertura no Diário Oficial da União, comentários e sugestões podem ser submetidos através dos sites próprios, por quaisquer interessados, durante o prazo assinalado, podendo ser realizadas sessões públicas. A regulamentação torna-se vinculante após sua publicação na forma de Resolução, Decreto, Portaria ou similar. Audiência ou Consulta Pública ANEEL AP nº 29/2016 ANEEL AP nº 28/2016 ANEEL AP nº 27/2016 Assunto Obter subsídios para aprimorar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, de caráter opcional, para as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da Lei n /2013. Obter subsídios para o aprimoramento da Sétima Revisão Tarifária Periódica da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - EDP Escelsa, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC, para 2017 a 2019 Obter subsídios para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 427/2011 para definir os seguintes procedimentos relacionados à contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor: (i) desobrigação da medição do consumo de combustíveis Prazo de Contribuição De 27/05/2016 a 27/06/2016 De 25/05/2016 a 27/06/2016 De 25/05/2016 a 27/06/

20 Audiência ou Consulta Pública ANEEL AP nº 26/2016 ANEEL AP nº 23/2016 ANEEL AP nº 22/2016 Assunto no Sistema de Coleta de Dados Operacionais - SCD; (ii) reembolso preliminar do custo total de geração; e (iii) reembolso direto ao vendedor de energia, sob solicitação do beneficiário da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC. Obter subsídios ao aprimoramento da minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão 3/2016, denominado 1º LER de 2016, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes solar fotovoltaica e hidrelétrica, com início de suprimento de energia elétrica em 1º. de julho de 2018 para fonte solar e 1º. de março de 2020 para fonte hidrelétrica. Obter subsídios para o aprimoramento da Quarta Revisão Tarifária Periódica da Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A. - ETO, a vigorar a partir de 4 de julho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC, para o período de 2017 a Obter subsídios para o aprimoramento da Quarta Revisão Tarifária Periódica da Companhia Campolarguense de Energia - Cocel, a vigorar a partir de 29 de junho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção Prazo de Contribuição De 4/5/2016 a 3/6/2016 De 20/04/2016 a 19/05/2016 De 20/04/2016 a 19/05/

21 Audiência ou Consulta Pública ANEEL AP nº 21/2016 ANEEL AP nº 20/2016 ANEEL CP nº 03/2016 Assunto por Unidade Consumidora - DEC e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC, para o período de 2017 a Obter subsídios para o aprimoramento da Quarta Revisão Tarifária Periódica da Companhia Força e Luz do Oeste - CFLO, a vigorar a partir de 29 de junho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC, para o período de 2017 a Obter subsídios para o aprimoramento da Quarta Revisão Tarifária Periódica da Copel Distribuição S.A. - Copel-DIS, a vigorar a partir de 24 de junho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC, para o período de 2017 a Obter subsídios para o aprimoramento da base de dados que será utilizada no cálculo da TUST/TUSDg do ciclo tarifário 2016/2017. Prazo de Contribuição De 20/04/2016 a 19/05/2016 De 20/04/2016 a 19/05/2016 De 2/5/2016 a 20/5/2016 voltar ao início

22 GLOSSÁRIO ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica CCEE: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CNPE: Conselho Nacional de Política Energética EPE: Empresa de Pesquisa Energética MME: Ministério de Minas e Energia ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico Este boletim é desenvolvido pelos integrantes da área de Energia de Pinheiro Neto Advogados, sob coordenação de Marcos Chaves Ladeira (mladeira@pn.com.br) e José Roberto Oliva Jr. (joliva@pn.com.br), com a colaboração de Carolina Queiroz P. D. de Melo (cmelo@pn.com.br) e Marina Bianchi Fronterotta (mfronterotta@pn.com.br)