PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - PMPA Secretaria Municipal de Obras e Viação-SMOV DPP/EPO/SMOV ANEXO XIV - TERMO DE REFERÊNCIA

Transcrição

1 ANEXO XIV - TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE APOIO DE PROJETOS PARA OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para a elaboração de Levantamentos, Projetos Executivos Arquitetônico, Elétrico e Eletrônico, Hidráulico Sanitário, Estrutural, Proteção Contra Incêndio, Mecânico e GLP, Laudos Técnicos e Orçamentos para construção, reforma e ampliação de Próprios Municipais da PMPA. 1. DISPOSIÇÕES GERAIS O presente Termo de Referência estabelece as orientações necessárias para a contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para atender o objeto desta licitação. Todos os trabalhos terão constante acompanhamento do Município de Porto Alegre por meio dos técnicos da Divisão de Projetos Prediais/EPO/SMOV e serão elaborados de maneira a atender as exigências das normas técnicas e da legislação vigente e das exigências das Companhias Concessionárias e outros Órgãos Públicos. 2. COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A coordenação geral da fiscalização dos serviços de engenharia e da elaboração de projetos executivos está a cargo da Equipe da, através de seu corpo técnico de arquitetos e engenheiros. A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de responsabilidade técnica junto ao CAU e/ou CREA do profissional que executou o serviço, para cada serviço ou projeto, na entrega final dos mesmos, ficando as despesas decorrentes destes ou outros emolumentos e taxas a cargo da mesma. 3. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA A contratada executará PROJETOS EXECUTIVOS e prestará serviços de apoio e orientação à equipe da, como também a definição nas soluções técnicas pertinentes nas seguintes áreas: levantamentos, laudos e orçamentos. Para tanto deverá disponibilizar durante o prazo de execução das mesmas, equipes conforme abaixo discriminado: Equipe de Topografia e Sondagem; Equipe de Projetos Executivos Equipe de Orçamentos As equipes deverão ficar sediadas na Grande Porto Alegre, e deverão dar suporte para a fiscalização dos projetos, sempre que solicitado. No caso da CONTRATADA possuir outros convênios e/ou/ contratos em vigência no atendimento a outros órgãos públicos, sejam eles de quaisquer esferas, deve comprovar possuir Equipe Técnica Mínima exclusiva, para atender simultaneamente todos os contratos sem atrasos, ou interferências EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICAS Da Empresa Contratada A contratada deve ter experiência na elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia, devidamente comprovada por acervo técnico e cadastro no Sistema CESO (SMOV/PMPA) além de possuir Página 1 de 22

2 profissionais habilitados nas áreas específicas dos projetos componentes deste TR, com comprovação de experiência através de acervo técnico dos sistemas CAU/CREA. A entrega da proposta implica na aceitação integral e irretratável das condições técnicas e dos termos do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis. Deverá ser detalhada a estimativa total bem como a composição da equipe a participar do trabalho (equipe técnica e equipe de apoio) e colocada à disposição para a execução dos serviços, bem como as funções atribuídas a cada membro da equipe Da Equipe Técnica A Proponente deverá apresentar uma Equipe Técnica Mínima, qualificada para a elaboração e/ou coordenação dos projetos. Esta Equipe Técnica Mínima, através da figura do seu coordenador, será o interlocutor oficial de questões técnicas de projeto, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. A troca de qualquer membro desta Equipe Técnica Mínima deve ser comunicada com antecedência à CONTRATANTE, e novo integrante, com qualificação semelhante deve ser incorporado de imediato à equipe para dar sequência aos trabalhos. Um Engenheiro Civil ou um Arquiteto será responsável, em nome da empresa, pela coordenação das equipes e pela relação com o Município, porém, os RTs pelas diversas especialidades deverão estar disponíveis para esclarecimentos diretos com os técnicos do município. Composição da Equipe Técnica Mínima: Coordenador de Equipe Engenheiro Civil ou Arquiteto Arquiteto e Urbanista Engenheiro Civil Especialista em Estruturas Engenheiro Eletricista Engenheiro Hidráulico Engenheiro Orçamentista Engenheiro Agrônomo e /ou Biólogo Topógrafo e apoio Competência da Equipe Técnica Mínima: Coordenador de Equipe Responsável pela totalidade e pela coordenação técnica geral de todos os serviços (arquitetura, fundações, estruturas e todas as instalações prediais), inclusive a atividade de supervisão e compatibilização de todos os projetos complementares entre si e destes com o arquitetônico executivo. Graduado em Engenharia Civil ou em Arquitetura há, no mínimo, 10 anos, com no mínimo 10 anos de experiência profissional em projetos de edificações, a ser comprovada por meio de RTs CREA e /ou CAU. Um Arquiteto e Urbanista Arquiteto responsável pela elaboração do projeto executivo de arquitetura. Graduado há, no mínimo 05 anos, com, no mínimo, 05 anos de experiência profissional em projetos arquitetônicos prediais, a serem comprovadas por meio de RRTs CAU e que possua conhecimentos de Autocad, para elaborar projetos e especificações para construção de edificações. Um Engenheiro Civil Especialista em Estruturas Engenheiro Civil responsável pela elaboração e/ou coordenação da equipe técnica que executará os projetos dos muros de arrimo e contenções de terrenos; das fundações; das estruturas em concreto armado; das estruturas metálicas, em madeira, etc. Formado em Engenharia Civil há, no mínimo 05 anos, com, no mínimo 05 anos de experiência profissional em projetos de estruturas prediais, a ser comprovada por meio de ARTs CREA. Possua conhecimento de AutoCAD. Página 2 de 22

3 Um Engenheiro Civil ou Arquiteto Especializado em Instalações Hidrossanitárias. Responsável pela elaboração do projeto de instalações hidráulico-sanitárias e de prevenção e combate a incêndios (PPCI), inclusive com sistema de chuveiros automáticos ( Sprinklers ), se for o caso. Também com domínio em drenagem e bacia de contenção. Formado em Engenharia Civil ou Arquitetura há, no mínimo 05 anos, com, no mínimo 05 anos de experiência profissional em projetos de instalações hidrossanitárias prediais, a ser comprovada por meio de ARTs CREA e /ou RRTs - CAU. Possua conhecimento de AutoCAD. Um Engenheiro Eletricista Responsável pela elaboração e/ou coordenação da equipe técnica que executará os projetos das instalações elétricas (média e baixa tensão), de lógica, telefonia, SPDA e automação, com experiência em projetos de sistema de automação predial de obras semelhantes. Formado em Engenharia Elétrica há, no mínimo 05 anos, com, no mínimo 05 anos de experiência profissional em projetos de instalações elétricas em redes de média e baixa tensão para edificações, a ser comprovada por meio de ARTs CREA. Possua conhecimento de AutoCAD. Um Engenheiro Civil ou Arquiteto Especialista em Orçamentos. Responsável pelos orçamentos, projetos de mobilização, especificações e cronogramas das obras civis e de instalações. Formado em Engenharia Civil ou Arquitetura há, no mínimo 05 anos, com, no mínimo 05 anos de experiência profissional em orçamentos de projetos e cronogramas de obras prediais, a ser comprovada por meio de ARTs CREA e /ou RRTs CAU e que possua domínio do programa Excel. Um Agrônomo ou Biólogo especializado em execução de Laudo de Cobertura Vegetal. Responsáveis pela execução de todos os Laudos Vegetais a serem apresentados. Um Topógrafo e três auxiliares de apoio aos levantamentos e graficação. Responsáveis pelos levantamentos cadastrais, fotográficos, planialtimétricos e georreferenciamento de dados. Para o adequado atendimento do presente CONTRATO, a CONTRATADA deve se comprometer a incrementar a equipe técnica mínima, sempre que necessário para que os prazos estipulados pelas Ordens de Serviço sejam cumpridos, ou para que todas as especialidades e serviços contemplados neste CONTRATO estejam disponíveis quando solicitados RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ESTRUTURA A responsabilidade pela elaboração e exatidão dos projetos específicos será da Contratada. Todos os serviços deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e deverão emitir a respectiva Anotação/ Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT). Todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos deverão conter o nome completo, o nº do CREA/CAU e a rubrica dos profissionais responsáveis. Qualquer alteração necessária que possa interferir o projeto de arquitetura, ou que venha a descaracterizá-lo, deverá ser submetida para aprovação da FISCALIZAÇÃO. A contratada deverá utilizar a estrutura existente em seu escritório para a realização destes serviços, devendo dispor de todo material necessário para executar este serviço a contento, assim como equipamentos de informática, software AutoCAD atualizado, serviços de plotagem de plantas, inclusive com fornecimento de papel e todo material de escritório e expediente necessário, bem como capacidade de gravação em CD-R dos documentos e plantas gerados. Estes custos estarão inclusos nos preços dos serviços. As sondagens deverão ser executadas com equipamento completo para teste de SPT. Os projetos realizados pela contratada passarão a ser de propriedade do Município, podendo este fazer uso dos mesmos em mais de uma ocasião em local que lhe convier, levando em consideração as características do local da implantação, e com a possibilidade de pequenas alterações, sem direito a pagamentos de extras e de Direito Autoral do projeto por parte da contratada. Página 3 de 22

4 3.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO: A Equipe Técnica deve ser capaz de atender os seguintes serviços: LEVANTAMENTOS: - Topográficos Planialtimétricos; - Físico-cadastral - Sondagem - Cobertura Vegetal - Solicitações Legais (DM e EVU) PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA: - Edificações Novas - Reformas e Ampliações - Acessibilidade Universal - Paisagismo - Programação Visual PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO: - Instalações Elétricas - Projetos Luminotécnicos - Instalações de Lógica - Instalações de Telefonia - SPDA - Sistemas de Segurança PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO: - Instalações de Água (Fria/Quente) e Esgoto Cloacal - Esgoto Pluvial - Drenagem - Reaproveitamento de Águas PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL: - Fundações - Estruturas em Concreto Armado, Metálicas, Madeira e Mistas - Sistemas Estruturais Pré Fabricados - Arrimos e Contenções PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO: - Laudo e Plano de Proteção contra Incêndio - Memorial e Plano de Proteção contra Incêndio PROJETO EXECUTIVO MECÂNICO E GLP: - Climatização e Ventilação Mecânica - Elevadores e Plataformas Elevatórias - Instalação de GLP LAUDOS TÉCNICOS: - Condições Prediais (Instalações, estruturas, alvenarias e coberturas) - Estudo de Impacto Ambiental e RIMA - Laudo de Cobertura Vegetal Página 4 de 22

5 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. - Planilha Orçamentária e cronograma formatados de acordo com as regras do financiador (origem verba) - Utilização de Tabelas de referência SINAPI, PLEO, etc - Cotações de Mercado, quando necessário - Curva ABC 4. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS Todos os projetos deverão ser apresentados de acordo as Normas Técnicas da ABNT, de acordo com o Caderno de Encargos da SMOV e formatadas de acordo com o que prevê a LEI 8666/93; Os serviços devem ser orientados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Porto Alegre (PDDUA-LC 434/99 e seus complementos), pelas Diretrizes Municipais e pelo Código de Obras do Município (LC 284/92), e demais legislações pertinentes aos temas específicos abordados nos projetos. Todos os projetos deverão ser aprovados e licenciados em todas as instâncias necessárias (Secretarias, Conselhos, Comissões, etc...), inclusive, se for o caso, junto aos órgãos financiadores. Os projetos de diferentes especialidades deverão passar por procedimento de compatibilização, quando tratarem da mesma obra, ou estiverem em área de influência de outra obra refletidas também nos memoriais e planilhas orçamentárias do conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua integral execução no momento das obras. Esta compatibilização entre os projetos deve ficar sob a responsabilidade de membro da equipe contratada. Todos os levantamentos necessários à elaboração dos projetos serão de responsabilidade da Contratada. As edificações, em todos os seus ambientes, internos e externos, não poderão possuir obstáculos à livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, sendo adotadas soluções técnicas de acordo com o que determina a NBR 9050/2004. Cada edificação deverá atender às legislações específicas de acordo com as atividades de uso propostas para o prédio. Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se inserem, os incentivos e as restrições a ele pertinentes. Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação. Utilizar materiais e métodos construtivos com um mínimo de três fabricantes ou representantes no estado. No caso de haver exceção, justificá-la através de parecer técnico de indicação por desempenho ou uso excepcional (a ser avaliada, passível de aprovação ou não pelos setores técnicos e jurídicos da CONTRATANTE). Adotar soluções construtivas racionais, elegendo sempre que possível sistema de modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento, dando preferencia às soluções com menor impacto ambiental, com diretrizes de sustentabilidade durante a obra e na sua manutenção. Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação. Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras do município para a implantação do empreendimento. Página 5 de 22

6 Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários e proteção contra roubos, furtos e vandalismo. Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de manutenção das instalações. Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e mobiliários, cujas quantidades e especificações técnicas serão pactuadas entre as partes. Na elaboração dos projetos a CONTRATADA deverá observar a conformidade com as posturas municipais e/ou outras legislações aplicáveis, obtendo as documentações preliminares exigidas e a aprovação junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias. Toda documentação técnica elaborada deverá apresentar conformidade com os modelos especificados neste contrato e orientações complementares, emanadas pelos técnicos da, com os detalhamentos que se fizerem necessários para o atendimento aos atos normativos, à clareza e a boa técnica. A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência energética e menor impacto ambiental. 5. DESCRIÇÃO, DETALHAMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO O Levantamento Topográfico deverá estar vinculado às referencias geodésicas do Município de Porto Alegre e apresentado de acordo com o Decreto /00 da PMPA. O Levantamento Cadastral de Terreno deverá conter planta cadastral do mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere. A planta deverá indicar as características principais do terreno, com cotas, contendo, no mínimo: - Dimensões das linhas de divisa; - Orientação da planta; - Referência(s) de Nível; - Obstáculos no interior e exterior do terreno, com locação de edificações, ruas, vias, árvores, bueiros, etc; - Infra-estrutura pública na região, tais como rede de esgoto e águas pluviais, telefonia, fibras ópticas, energia- aéreas ou enterradas; - Quadro com coordenadas, área e perímetro; - Legenda de convenções gráficas adotadas. - Coordenadas dos vértices do terreno; - Curvas de nível do terreno; - Obstáculos no interior do terreno, tais como rochas, árvores, depressões, edificações existentes; - Obstáculos externos próximos do terreno, tais como postes e bueiros. - Vias próximas do terreno; - Identificação das edificações vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos visíveis); - Existência de infra-estrutura pública na região, tais como rede de esgoto e águas pluviais, telefonia, fibras ópticas, energia aérea ou enterrada; - Outros detalhes existentes, próximos ao terreno (indústrias, postos de combustível, comércio, etc) FISICO /CADASTRAL Compreende o levantamento de dados e informações necessárias da área construída existente de uma edificação, para estudos, definições e projetos acerca do planejamento da obra de reforma e/ou ampliação. Página 6 de 22

7 Deverá Conter: - Planta Baixa de todos os pavimentos - Cortes e fachadas - Elementos decorativos internos e externos -Elementos de Infraestrutura que atendam o objeto levantado - caixas, subestações, Cds, Medidores, Qds, fossas, hidrantes, reservatórios, etc. - Levantamento Fotográfico - Aspectos relativos às alvenarias (fissuras, trincas etc) - Parecer das condições gerais do prédio SONDAGEM Deverão ser efetuadas sondagens profundas, com vistas à definição correta do tipo de fundações e estruturas a serem executadas, bem como, apresentar relatórios de ensaios. As sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200m² de área de projeção em planta do edifício, até1200m² de área. Entre 1200m² e 2400m² deve-se fazer uma sondagem para cada 400m² excederem a 1200m². Acima de 2400m² o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular da construção. Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser: a) Dois (02) para área de projeção de edifício de até 200m² b) Três (03) para área de 200m² a 400m² Nos casos em que, não houver ainda disposição em planta dos edifícios, o número de sondagens deverá ser fixado de forma que à distância entre os pontos seja de 100m, com um número mínimo de três (03) sondagens. A sondagem deverá ser levada à profundidade tal, que inclua todas as camadas impróprias, até a profundidade onde o solo não seja mais significativamente solicitado pelas cargas estruturais, fixando-se como critério aquela profundidade onde o acréscimo de pressão no solo, devida às cargas estruturais aplicadas, for menor do que 10% da pressão geostática efetiva. A CONTRATADA poderá subempreitar este serviço, continuando, porém, responsável pelo mesmo e pela execução financeira do contrato LAUDOS NECESSÁRIOS Laudo de avaliações morfológicas. Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) É um instrumento de gestão ambiental utilizado para exigir os estudos de concepção, localização, instalação e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação ambiental. Relatório de Impacto Ambiental (RIA) É o instrumento de gestão ambiental utilizado para exigir os estudos simplificados de avaliação das interações da implantação ou da operação de uma atividade efetiva ou potencialmente causadora de degradação ambiental SOLICITAÇÕES LEGAIS (DM e EVU, licenciamentos, etc) Os projetos deverão compreender todas as informações e detalhamentos para aprovação e licenciamento de acordo com a legislação, padrões e modelos dos órgãos onde deverá ocorrer este procedimento, incluindo a formatação de acordo com órgãos financiadores e concessionárias do Município e do Estado. Deverá ser solicita Declaração Municipal das Condições Urbanísticas de Uso e Ocupação do Solo (DM) para a área objeto do projeto. Deverá ser a primeira etapa a ser cumprida para o requerimento de aprovação e licenciamento de projetos de edificações ou atividades junto à Prefeitura de Porto Alegre. Informa o regime urbanístico e os condicionantes legais do lote solicitado. Página 7 de 22

8 Nos casos em que houver necessidade, deverá ser encaminhado o EVU (Estudo de Viabilidade Urbanística), de acordo com modelo exigido pela PMPA. A apresentação de EVU é necessária em casos de projetos de construções que provocam impacto na cidade - os chamados Projetos Especiais - conforme o Art. 57 da Lei Complementar 434/99, alterada pela LC nº 646, de 22 de julho de Indica as exigências que devem ser atendidas para sua aprovação. Várias atividades necessitam do Estudo de Viabilidade Urbanística. Verificar a necessidade de EVU, conforme anexo 5.3, 5.4 e 5.5, art. 57 ou 61 (CAUGE) da LC 434/99. No Município basicamente serão: SMURB, SMOV, SMAM, SMC, SMS e outros, de acordo com as características, atividades e dimensões das edificações projetadas e dos terrenos. Deverá estar de acordo com os Decretos /00 e /10. Deverão ser feitos todos os laudos, estudos de viabilidade, vistorias, relatórios de impacto ambiental, etc, enfim, todos os encaminhamentos e comparecimentos necessários até a aprovação final e o licenciamento das obras. Todas as taxas dos órgãos ou Secretarias, de ARTs, de RRTs ou outros emolumentos necessários a estes encaminhamentos correrão por conta da CONTRATADA PROJETOS EXECUTIVOS Compreendem, para todas as especialidades, a solução definitiva do projeto, após apresentação e aprovação pelos técnicos da, do anteprojeto, devidamente aprovado nos órgãos competentes, contemplando todas as interferências dos projetos de cada especialidade, definidas, incorporadas e compatibilizadas com o projeto arquitetônico. Projeto Executivo conforme definição contida nos incisos IX e X do artigo 6º da Lei 8.666/93 a qual foi reproduzida abaixo: X - Projeto Executivo o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ; Todos os Projetos Executivos virão acompanhados das Especificações Técnicas. Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessionárias públicas e/ou os órgãos municipais, estaduais ou federais, obter as aprovações requeridas, ficando as despesas decorrentes deste procedimento a cargo da CONTRATADA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA O projeto arquitetônico deverá ser totalmente detalhado, e além dos detalhes fornecidos pela empresa executora dos trabalhos poderão ser solicitados detalhes específicos com o objetivo de dirimir dúvidas na forma ou técnica de execução da edificação. Deverá ser apresentada uma implantação, contendo detalhes específicos das áreas externas (acessos, jardins e outros aspectos paisagísticos). Deverá ser executado um projeto completo para sua perfeita execução. O projeto deverá ser acompanhado de layout e especificação dos equipamentos necessários para sua adequada funcionalidade. O projeto deverá ser acompanhado de suas especificações técnicas, que serão avaliadas e aprovadas antes da entrega final do mesmo. O projeto arquitetônico deverá compreender todas as informações e detalhamentos para aprovação e licenciamento de acordo com a legislação, padrões e modelos dos órgãos onde deverá ocorrer este procedimento. Basicamente serão: SMURB, SMOV, SMAM, SMC, SMS e outros, de acordo com as características, atividades e dimensões das edificações projetadas e dos terrenos. Deverá estar de acordo com os Decretos /00 e /10. Deverão ser feitos todos os laudos, estudos de viabilidade, vistorias, relatórios de impacto ambiental, etc, enfim, todos os encaminhamentos e comparecimentos necessários até a aprovação final e o licenciamento Página 8 de 22

9 das obras. Todas as taxas dos órgãos ou Secretarias, de ARTs, de RRTs ou outros emolumentos necessários a estes encaminhamentos correrão por conta da CONTRATADA. Todo o material gráfico apresentado deverá conter carimbo com assinatura do(s) responsável (eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CAU/ CREA. O projeto executivo de arquitetura deverá ser apresentado na seguinte forma: - Planta de Situação do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e indicação de esquina mais próxima de acordo com o padrão SMOV, Planta de Localização detalhes necessários à perfeita locação e implantação das edificações e Planilha de Área, conforme Decreto 16708/10 para aprovação. - Planta de implantação com acessos, mobiliário e paisagismo do terreno. - Estudo de layout e mobiliário, por pavimento, com diferenciação de equipamento fixo do equipamento móvel; - Plantas Baixas de todos os pavimentos; - Cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da edificação; - Elevações de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos. - Planta de cobertura com indicação da estrutura e do sistema de coleta de água pluvial. - Plantas e cortes parciais em compartimentos e áreas que devido à sua complexidade exijam maior detalhamento tais como sanitários, copa/cozinha, escadas, acesso principal etc., detalhando sempre que necessário os arremates, bancadas, peitoris, etc.; - Desenhos de componentes arquitetônicos (esquadrias, brises, guarda-corpo, corrimão, escadas, mobiliário fixo, etc.) onde estarão representados e dimensionados, através de plantas, cortes e elevações; - Planta geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos; - Planta geral de pisos e outros acabamentos e cortes de pele. - Memorial descritivo e especificações técnicas completas de todos os materiais e serviços que compõem o projeto, conforme modelo da DPP / EPO. - Soluções de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências (banheiros, inclinação de rampas, pisos podotateis, portas, etc.), com plantas específicas. - Detalhamento, em escala maior, de todos os elementos arquitetônicos que não puderem ser suficientemente elucidados pelos materiais referidos nos itens acima. Esses detalhes serão apresentados, também, por meio de plantas baixas, cortes e vistas, dotados de cotas, níveis, especificações de materiais e demais outras informações que se fizerem necessárias; - Perspectiva externa da edificação projetada com tratamento digitalizado (mínimo dois ângulos de visão). - No caso de reformas, apresentar planta existente com indicação de construir / demolir. - Quando necessário, apresentar plantas de Implantação e cortes indicando a proposta de terraplenagem e estruturas de contenção. - Projeto de programação visual, com Plantas-baixas de todos os pavimentos com localização das placas e demais elementos de sinalização, e detalhamento de todos os elementos de sinalização e informação com elevações, plantas, cortes, indicando os materiais, cores, tamanhos, formatos, tipos de acabamentos, tipos de fixação, localização, suportes de fixação e alfabeto padrão a ser utilizado. Página 9 de 22

10 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA, TELEFÔNICAS E SISTEMAS DE SEGURANÇA. PROJETO ELÉTRICO E DE ENTRADA DE ENERGIA O projeto executivo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma: - Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrão conforme exigência da concessionária local); - Projeto de subestação (quando se tratar de energia em MT/AT conforme exigência da concessionária local); - Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuição e força, com respectivos quadros de cargas; - Memorial de cálculo e memorial descritivo; Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. PROJETO LUMINOTÉCNICO O projeto luminotécnico também deverá ser elaborado em conformidade com o Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, sendo que o nível de eficiência energética do sistema de iluminação pretendido deverá atender aos requisitos do Nível A do Regulamento. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma: - Memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo; - Projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de Bombeiros); - Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminação (QDIL) e detalhamento do quadro de comando de iluminação (automação / contatoras). Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. PROJETO DE PAINÉIS, (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO - CDs) E REDE DE DISTRIBUIÇÃO O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma: - Memorial do cálculo e memorial descritivo; - Projeto de tomadas de uso geral e força; - Projeto de distribuição aérea e de piso; - Projeto dos alimentadores dos quadros; - Diagrama unifilar geral; - Diagramas multifilares dos quadros geral (QGBT), parciais de distribuição e força (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha única; Página 10 de 22

11 - Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correção de fator de potência, quando necessário; - DCI declaração de carga instalada e demanda prevista. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. PROJETO DE REDE LÓGICA (Cabeamento Estruturado voz e dados) O projeto executivo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma: - Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme exigências da Concessionária local) - Detalhamento dos quadros de telefonia; - Projeto de tomadas de voz com cabeamento FI-060; - Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no mínimo, categoria 5E/155MBps/100Mhz; - Projeto com diagrama de conexões em elevação; - Projeto de instalação da sala do servidor (rack, central telefônica, servidor, etc.); - Memorial de cálculo. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. O projeto deverá ser devidamente avaliado pela PROCEMPA. PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) No projeto de aterramento deverá ser contemplada a construção de malha equipotencializada em ponto comum. O projeto executivo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. PROJETO DE ALARME O projeto de alarme de segurança deverá atender as diretrizes da Guarda Municipal quanto à marca e especificações dos equipamentos, bem como posicionamentos e tipos de sensores e outras informações. O projeto de alarme acústico para proteção contra incêndio deverá ser elaborado de acordo com as indicações do PPCI. A Fiscalização da SMOV se compromete a fazer o contato entre a CONTRATADA e a Guarda Municipal. Página 11 de 22

12 PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO O projeto executivo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma: PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO CLOACAL - H01 padrão DMAE. - Distribuição em planta da alimentação de reservatórios inferiores e superiores, com Detalhes do Reservatório, localização, capacidade e saídas d água. - Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulações de recalque; - Plantas das redes hidráulicas mostrando a localização e dimensionamento das tubulações, registros e válvulas. - Detalhamento dos barriletes (inferior e superior); - Fluxogramas definitivos de distribuição de água fria e quente. - Elevação das colunas de água fria e esgotos através dos pavimentos - Estereogramas de todas as instalações; - Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de esgoto cloacal; - Detalhamento da ligação em rede pública ou, na ausência desta, de sistema de tratamento individual (fossa e sumidouro) com memorial de cálculo indicando as características referentes à disposição no solo (coeficiente de infiltração, presença de lençol freático, etc.); - Detalhamento das caixas de inspeção, de retenção de areia, de gordura, de passagem, etc.; - Detalhes da Fossa Séptica, do Filtro Anaeróbico, Sumidouro e Drenos, se houver. - Memória de Cálculo. - Especificações técnicas. PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM - Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de esgoto de águas pluviais, tanto do prédio quanto do terreno; - Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores; - Projeto de coleta de águas pluviais e reutilização. - Projetos com ou sem bacias de decantação PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO E DE ESTRUTURAS As referências apresentadas para o projeto de fundação e estrutura têm como base o sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada a execução de outro sistema estrutural tais como: estruturas pré-fabricadas, pré-moldadas, metálicas, etc, desde que tal sistema seja previamente aprovado pela Fiscalização na fase de anteprojeto. PROJETO DE FUNDAÇÕES - Locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas, estacas, etc.) referentes ao prédio; Página 12 de 22

13 - Nome de todas as peças estruturais; numerar as estacas de 01 a n, indicar tipo de estaca e profundidade; - Dimensionamento de todas as peças estruturais (sapatas, brocas, estacas, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver); - Detalhes de todos os elementos estruturais; - Indicação de cargas e momentos nas fundações; - Indicação do fck do concreto; - Sapatas: indicar a taxa de solo, conforme indicação do consultor de fundações; - Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensão e capacidade de carga nominal; - Indicação de níveis: a) Face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados b) Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio só quando claramente definida no Parecer Técnico sobre fundações: caso contrário, indicar a profundidade máxima e mínima de apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura. Deverá constar do projeto: "O construtor deverá consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade máxima de apoio considerada. c) Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relação aos pisos acabados; cota de arrasamento das estacas. PROJETO ESTRUTURAL - Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; - Nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas); - Cortes e elevações totais e/ou parciais; indicação de eixos; - Lajes: local/ tipo e, dimensões, (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos indicar em planta o sentido das vigotas e a carga acidental; fazer corte tipo da laje indicando; distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa); - Indicação do fck do concreto; - Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos; - Indicação de paredes portantes (pilares, cintas e ferragens de amarração); - Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; - Brises (se houver): dimensionamento de peças estruturais; detalhes de fixação; - Estruturas de madeira e metálicas: a) Plantas e elevações em escalas convenientes; b) Dimensão e secção de todas as peças; c) Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos, tais como chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes; d) Detalhe dos chumbadores de fixação; e) Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aço; f) Esquema e detalhes dos contraventamentos; g) No caso de estrutura metálica fornecer: tabela resumo de todas as peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado. PROJETO DE ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES, ARMAÇÃO DOS PAVIMENTOS, DA COBERTURA E DOS MUROS DE ARRIMO Página 13 de 22

14 - Nome e armação de todas as peças estruturais; desenhar o gabarito das peças com esquema e indicação de todas as ferragens; representar as vigas com indicação dos eixos ou nomes dos pilares de apoio; - Listagem de armadura por folha; indicar separadamente os resumos de armadura referentes à infraestrutura e à superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material empregado não considerando as perdas. - Volume de concreto. - Área de formas PROJETO DE RESERVATÓRIOS D ÁGUA - Plantas, cortes e elevações; - Dimensões dos elementos estruturais; - Detalhamento da forma e armadura; - Detalhamento da impermeabilização; - Outros desenhos específicos. - Memória de Cálculo; - Memória de todas as peças estruturais de concreto, madeira e metálicas. PRODUTOS GRÁFICOS: - Locação das fundações e pilares; - locação e carga dos pilares; - Forma das fundações; - Forma dos pavimentos, da cobertura; - Armação das fundações; - Armação dos pavimentos (vigas, pilares e Lages), da cobertura, dos muros de arrimo; - Reservatórios de água (capacidade); - Memória de cálculo; - Outros elementos gráficos a serem definidos pela Fiscalização do Contrato PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PPCI O projeto executivo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado de acordo com o exigido pela legislação na seguinte forma: - Apresentação de Memorial de Incêndio a Construir ou de Laudo de Incêndio com levantamento minucioso dos imóveis já construídos para adequação dos mesmos; - Apresentação do Plano de Proteção Contra Incêndio (Corpo de Bombeiros); - Indicação do tipo, capacidade e localização dos extintores; - Localização e detalhamento da central de GLP; - Detalhamento da rede de hidrantes (se houver), incluindo diagrama vertical e detalhamento dos reservatórios inferiores e superiores; - Detalhamento da instalação de hidrantes e sprinklers (se houver) e extintores; Página 14 de 22

15 - Indicar localização e tipo de iluminação de emergência e alarmes acústicos; - Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessário; - Detalhamento das escadas de emergência (corrimão, revestimento dos degraus, indicação das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.); - Sinalização da rota de fuga e outras; - Memorial de cálculo do sistema; - Requerimentos/solicitações para CCPI e demais comissão (Bombeiros) quando for o caso; - Planilha de quantitativos. No pagamento do PPCI será incluída uma taxa de vistoria e analise do projeto. Se forem necessárias mais de uma, as demais deverão entrar como aditivo, que deverá ser encaminhado em tempo hábil pela CONTRATADA. Na perda destes prazos, a CONTRATADA ficará com o ônus das taxas PROJETO MECÂNICO, GLP E DEMAIS GASES CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA - Cálculo de carga térmica global e setorizada. - Estudo preliminar comparativo para definição do sistema e equipamentos, englobando eficiência energética, manutenção, compatibilidade do sistema construtivo do prédio e custos; - Plantas baixas de todos os pavimentos demonstrando a localização de todos os equipamentos. - Plantas das redes de distribuição, com suas respectivas localizações. - Marcação de passagens em alvenarias, nos forros e pisos. - Indicação dos pontos elétricos e respectivas cargas; - Cálculo completo do levantamento de carga térmica das vazões de ar por ambiente. - Especificação técnica; - Planilha de quantitativos e orçamento discriminado com material e mão-de-obra. ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS Para instalação de plataforma elevatória eletromecânica para pessoas portadoras de deficiência e elevadores de uso geral deverão ser definidas as seguintes características técnicas: - Altura de elevação e número de paradas; - Dimensões e acabamento internos; - Abertura de Portas; - Capacidade de carga; - Velocidade; - Especificar o conjunto de tração; - Comandos elétricos; - Indicação dos pontos elétricos e respectivas cargas. INSTALAÇÃO DE GLP - Planta de localização de todos os pontos de consumo de GLP, com tubulações dos circuitos de abastecimento; Página 15 de 22

16 - Planta de localização dos registros e válvulas redutoras em cada um dos ramais e detalhamento; - Memória de cálculo de dimensionamento das tubulações e das vazões médias previstas. - Especificações técnicas; - Planilha de quantitativos e orçamento discriminado com material e mão-de-obra. DEAIS INSTALAÇÕES - Planta com as centrais de abastecimento e detalhamento; - Planta de localização de todos os pontos de consumo, com tubulações dos circuitos de abastecimento; - Planta de localização dos registros e válvulas em cada um dos ramais e detalhamento; - Memória de cálculo de dimensionamento das tubulações e das vazões médias previstas. - Especificações técnicas; - Planilha de quantitativos e orçamento discriminado com material e mão-de-obra..3. LAUDOS TÉCNICOS - Condições Prediais Instalações, estruturas, alvenarias e coberturas. Estrutural Elétrico Hidrossanitário - Estudo de Impacto Ambiental e RIMA. - Laudo de Cobertura Vegetal PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO A planilha orçamentária por itens deverá ser elaborada conforme modelo disponibilizado da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, observando na sua montagem a indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e serviços do objeto orçado. Deverão ser apresentadas na ordem seqüencial da execução dos serviços e terão a mesma numeração constantes nas especificações técnicas, segundo as mesmas subdivisões. Devem ser considerados todos os regramentos aplicáveis emitidos pelo Tribunal de Contas da União e Estado, no que diz respeito à sua formatação. Deve se seguir o regramento do órgão financiador do projeto/obra na formatação de todo o orçamento. Na elaboração da planilha deverão ser consideradas as referências de valores das tabelas do SINAPI, PLEO do FRANARIN, ou outra tabela requerida. Os serviços não constantes nas tabelas padrão, serão levantados através de valores de mercado (média ou mediana), com três fontes diferentes, para cada item e subitens de serviços elencados. As cotações devem ser padronizadas, e deverão vir com suas composições abertas. Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis com o quantitativo a que correspondem (m², m³, unidade, etc.), tanto para material como para mão-de-obra. Não deverão ser utilizadas composições de itens ou subitens com indicação de verba, priorizando sempre a aplicação de parâmetros e grandezas que permitam fácil mensuração. Página 16 de 22

17 Incluir na planilha orçamentária o projeto de mobilização da obra, ou seja, o conjunto das estruturas temporárias necessárias à execução dos serviços (ex: tapumes, andaimes, escritório, instalações sanitárias, de energia e telefonia provisórias, etc), bem como os equipamentos que se incorporarão diretamente à sua execução (martelete, guindaste, retroescavadeira). Este projeto, juntamente com a definição do regime de trabalho, possibilitarão estabelecer o cronograma da obra. Incluir na planilha orçamentária os equipamentos que necessitarão de infra-estrutura especial executada (sistemas de segurança, bancadas com cuba, guichês de atendimento, coifas, exaustores, chapéu chinês, ar condicionado central e do tipo split, câmara fria, caldeirão e outros - indicados pela Contratante ou definidos em projeto), para serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que irá executar a obra. Sobre o valor dos custos de cada item, deverá estar incluído o percentual de BDI Bonificação de Despesas Indiretas. O percentual de BDI utilizado deverá ser calculado de acordo com a TC /2011-2, referente ao Acórdão n /2011 para definição de valores de referência para as taxas de Bonificações e Despesas Indiretas BDI das obras públicas. Sobre o valor dos custos de cada item de mão de obra, deverá estar incluído o percentual de Encargos Sociais. O percentual de Encargos Sociais utilizado deverá ser calculado de acordo com a legislação vigente e com a RESOLUÇÃO CGM Nº 001, DE 15 DE JANEIRO DE 2014, que estabelece a revisão de contratos, com base na Lei nº /2013 que trata da desoneração da folha de pagamento da construção civil e obras e infraestrutura, e outras dá orientações sobre a matéria. Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir fácil visualização dos custos desagregados. Todas as páginas da planilha deverão conter a logomarca da CONTRATADA e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e deverão ser rubricadas pelo coordenador da CONTRATADA sob carimbo identificador. O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado conforme modelo disponibilizado pela SMOV, observando o prazo estipulado e tecnicamente necessário para a execução do serviço. Em todas as obras e serviços, independentemente do prazo, será obrigatória a confecção do cronograma físico-financeiro. Para as obras e serviços com prazo igual ou inferior a 30 dias deverá ser apresentado cronograma físico-financeiro, do tipo barras, no mínimo em aplicativo EXCEL. O cronograma deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária com a mesma composição dos seus itens principais segundo modelo disponibilizado pela DPP/ SMOV. Para cada etapa prevista deverão ser feitas as totalizações de valores e percentuais, programando assim os desembolsos a serem realizados para o serviço. O cronograma deverá conter a logomarca da CONTRATADA e da PMPA e a rubrica do coordenador da CONTRATADA sob carimbo identificador. 6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PADRONIZAÇÃO DE ARQUIVOS Os projetos deverão ser entregues em programa AUTOCAD, apresentados em extensão DWG e PDF, em formato compatível com a versão AUTOCAD Os arquivos de texto deverão ser elaborados no aplicativo WORD, versão Microsoft Office 2003, extensão doc". Os arquivos de planilha orçamentária e cronogramas físico-financeiros deverão ser elaborados no aplicativo EXCEL, versão Microsoft Office 2003, extensão XLS". Página 17 de 22

18 Os arquivos de renderizações estáticas (fotos) feitas a partir de simulações tridimensionais, devem ser gravados no formato JPEG. Os arquivos de renderizações seqüenciais (vídeos), feitas a partir de simulações tridimensionais, devem ser gravados no formato AVI ou MPEG. Para os demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão ser acordados, previamente, com a Fiscalização do Contrato. Em caso de necessidade de compactação deverá ser utilizado (extensão.zip) ou outro compatível. Os arquivos devem ser entregues em meios digitais, tais como, CD, DVD, etc. A identificação dos arquivos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo: Formato geral: NNN_EE_XX_V_AB.ext Onde: NNN: Sigla de identificação da unidade formada pela combinação de três letras, informada pela PMPA/SMOV. EE: Especialidade de projeto/serviço pela combinação de duas letras, no seguinte formato: LT = levantamento topográfico AP = anteprojeto AR = arquitetura ES = estrutural EL = elétrica TE = telecomunicações LO = lógica AL = alarme AC = ar condicionado HI = hidrossanitário PPCI = plano de prevenção contra incêndios SPDA = sistema de proteção contra descargas atmosféricas PC = planilha orçamentária com preço XX: Numeração seqüencial da ordem dos arquivos com dois dígitos. (Exemplo: 01, 02, 03...): V: Identificador da versão do arquivo formado por uma letra (A, B, C,...). EXT: Extensão do Arquivo. Página 18 de 22

19 Todos os arquivos apresentados deverão conter nome do(s) responsável (eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CAU/CREA, e a data da versão. APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS Os projetos, memoriais e planilhas deverão ser apresentados em meio de gravação ótica (CD-ROM ou DVD) e em vias impressas, devendo a entrega ocorrer em pacote único, de modo a favorecer a conferência do recebimento do trabalho por parte dos técnicos da DPP/SMOV. As mídias eletrônicas deverão ser devidamente identificadas com rótulo da capa, onde deverá constar: - Identificação da empresa CONTRATADA; - Data da gravação; - Identificação da unidade a que se refere o trabalho; - Identificação do serviço a que se refere à mídia - Indicação dos arquivos que contém a gravação. As cópias impressas no formato A4 deverão conter o timbre da CONTRATADA contendo o(s) nome(s), assinatura(s) e nº(s) do(s) registro(s) no CAU/CREA do(s) responsável (eis) pelo projeto, e o timbre padrão da SMOV/PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. As cópias de projetos deverão ser plotadas em papel sulfite em escala, devidamente dobradas, contendo a assinatura e identificação do responsável técnico pela elaboração do mesmo, com seu nº de registro junto ao CAU/CREA e em meio de gravação ótica (CD-ROM ou DVD), digitalizados nos formatos DWG e PDF. Os relatórios de procedimentos técnicos e os anexos deverão ser apresentados, em vias impressas, devidamente assinadas pelo(s) responsável (is) técnico(s), com seu nº de registro junto ao CAU/CREA, e em meio de gravação ótica (CD-ROM ou DVD), digitalizados em formato PDF. ELABORAÇÃO DE DESENHOS EM AUTOCAD O tipo de fonte a ser utilizada deverá ser a mesma em todos os projetos e documentos. Consultar a Fiscalização para definição deste item. Normalmente é utilizada a fonte Arial. A unidade básica do desenho será centímetro (cm).decreto 12715O selo deverá ter 18,5 cm de largura e conter, no mínimo, as seguintes informações: - Nome do cliente (Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação); - Logomarca da CONTRATADA; - Identificação do imóvel; - Endereço do imóvel (rua, nº e cidade); Título do projeto (Implantação/ Reforma/ Ampliação, etc.); - Especialidade do projeto (Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, etc.); - Assunto da prancha e referência (Planta Baixa Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.); - Indicação do nome do arquivo da gravação da prancha no formato padronizado; Página 19 de 22

20 - Número da prancha no formato tipo /seqüência /quantidade total (A01/03, A02/03-arquitetônico... E01/03, E02/03 -estrutural... etc); - Data da elaboração do projeto (DD/MM/AA); - Campo para assinatura do proprietário; - Campo com assinatura do(s) Responsável(is) Técnico(s) (com identificação do nome completo, nº CAU/CREA/UF, endereço e telefone); - Especialidade - Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, indicada, etc.). As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como informações relativas a áreas (total, ambientes principais, área de intervenção) deverão ser apresentadas em quadros separados do selo. As alterações de projetos existentes deverão ser mencionadas em nota explicativa na planta, onde deverá constar o motivo da modificação, os itens alterados e os dados identificadores do projeto original (especialidade, desenho, Responsável Técnico, etc.). As ampliações e/ou reformas deverão ser elaboradas a partir dos projetos anteriores, sendo demonstradas em maior destaque nos arquivos, mantendo a visão global do Projeto (atualização de arquivos). A definição de espessura segundo as cores das penas deverá seguir a padronização abaixo: Espessura da pena (mm) Cor - Padrão em tela Nº da cor no AUTOCAD 0,10 Vermelho 1 0,20 Amarelo 2 0,30 Verde 3 0,40 Ciano 4 0,50 Azul 5 0,60 Magenta 6 0,15 Branco 7 0, Para os elementos de desenho abaixo indicados deverão ser adotadas as seguintes espessuras de penas, em milímetros: - Textos: 0,2, 0,30 e 0,40 e 0,6(para títulos) - Linhas de cota: 0,05 - Margens de pranchas: 0,20 e 0,60 - Paredes: 0,60 - Esquadrias: 0,20 - Mobiliários e equipamentos: 0,10 Página 20 de 22