Código NTD Data da emissão Data da última revisão 29/06/2012. Folha 01 CEEE D SUMÁRIO

Transcrição

1 PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título ELETRIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL PARA FINS URBANOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS EM ÁREAS URBANAS Código NTD Data da emissão Data da última revisão 29/06/2012 Folha 01 SUMÁRIO 1 Objetivo 2 Normas e Documentos Complementares 3 Definições 4 Condições Gerais 5 Condições Específicas 6 Vigência Anexo A - Autorização para Início da Obra Anexo B - Embargo de Obra Anexo C - Liberação da Obra Anexo D - Recebimento de Obra Anexo E - Suspensão de execução de obra a cargo da CEEE-D em empreendimento habitacional para fins urbanos de interesse social ou regularização fundiária de interesse social Anexo F - Correspondência ao solicitante informando liberação de projeto cujo custeio seja de integral responsabilidade da CEEE-D Anexo G - Correspondência ao solicitante informando liberação de projeto cujo custeio da obra de conexão seja de integral responsabilidade da CEEE-D e da rede interna de integral responsabilidade do solicitante Anexo H - Correspondência ao solicitante informando liberação de projeto cujo custeio seja de responsabilidade conjunta Anexo I - Correspondência ao solicitante informando liberação de projeto cujo custeio seja de integral responsabilidade do solicitante Anexo J - Correspondência ao solicitante informando liberação de projeto predial sem estudo de liberação de carga Anexo K - Correspondência ao solicitante informando a não liberação de projeto Anexo L - Correspondência ao solicitante informando o resultado dos estudos, projeto e orçamento nos casos em que o projeto for elaborado pela CEEE-D Anexo M - Comunicação aos beneficiários de regularização fundiária sobre o caráter provisório do atendimento 1 OBJETIVO Esta Norma fixa os procedimentos referentes à apresentação, recebimento e análise de projetos, à execução e ao recebimento de redes aéreas de distribuição de empreendimentos habitacionais para fins urbanos e regularização fundiária de assentamentos em áreas urbanas no âmbito da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D. 2 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES As normas e documentos que complementam diretamente este texto são: - CEEE-D - CNAE-02/89 Arborização e redes elétricas - Planejamento e poda de árvores; - CEEE-D - Regulamento de Instalações Consumidoras - Fornecimento em tensão secundária - Rede de distribuição aérea - RIC BT; - CEEE-D - Regulamento de Instalações Consumidoras - Fornecimento em média tensão - Rede de distribuição aérea - RIC MT; - CEEE-D - Tabelas práticas; - CEEE-D - NTD Elaboração de projetos de redes aéreas de distribuição urbana; - CEEE-D - PTD Materiais para redes aéreas de distribuição; - CEEE-D - PTD Estruturas para montagem de redes aéreas de distribuição urbana secundária com cabos multiplexados; - CEEE-D - PTD Estrutura para equipamentos; - CEEE-D - PTD Materiais para redes aéreas de distribuição especiais para a orla marítima; - CEEE-D - PTD Estruturas para redes de distribuição aérea com cabos cobertos fixados em espaçadores;

2 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 2 - CEEE-D - NTD-003 Ocupação ou travessia de faixa de domínio por redes de distribuição de energia elétrica; - CEEE-D - NTD Custeio de obras no sistema de distribuição; - CEEE-D - NTD Compartilhamento de infraestrutura; - CEEE-D - NTD Conexões em redes aéreas de distribuição; - CEEE-D - NTD Encargos de serviços contratados em redes de distribuição e tabela de mão de obra; - CEEE-D - STD Simbologia para projeto, cadastramento e mapeamento de linhas aéreas de distribuição; - CEEE-D -TTD Terminologia para projeto e construção de linhas e redes aéreas de distribuição; - CEEE-GT - NDOMT Utilização de faixas de linhas aéreas de transmissão; - ABNT - NBR Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus; - Decreto N.º , de ; - Lei N.º 6.766, de ; - Lei nº , de 26 de abril de Dispõem sobre a universalização do serviço público de energia elétrica; - Lei nº , de 7 de julho de Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; - ANEEL - Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada; - ANEEL - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST. - ANEEL e Ministério das Cidades - Procedimentos operacionais relacionados à implantação da infraestrutura das redes de energia elétrica - empreendimentos habitacionais de interesse social - área urbana - recursos da União, do FAR e do FDS. 3 DEFINIÇÕES Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão definidos na Norma TTD e são complementados pelas definições a seguir. 3.1 Projeto Global Projeto de rede de distribuição correspondente a toda a área pertencente ao empreendimento habitacional ou regularização fundiária. 3.2 Projeto Parcial Projeto de rede de distribuição correspondente a uma etapa do projeto global, podendo ser construída de um ou mais centros de distribuição completos. 3.3 Centro de Distribuição Transformador, seus acessórios e sua respectiva rede secundária de distribuição. 3.4 Liberação de Obra Constatação, por parte da CEEE-D após a vistoria, de que a obra está em condições técnicas, de acordo com o projeto aprovado e as normas aplicáveis. 3.5 Recebimento de Obra Recebimento formal da obra por parte da CEEE-D, de forma que, a partir deste evento, a CEEE-D incorpora a obra ao patrimônio da Concessão e assume total responsabilidade pela sua operação e manutenção. 3.6 Instalações de Iluminação Pública Conjunto de equipamentos utilizados exclusivamente na prestação do serviço de iluminação pública. 3.7 Lote Terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.

3 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha Empreendedor Pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, ou ainda a União, o Estado, municípios ou suas entidades delegadas, responsável pelo empreendimento habitacional ou regularização fundiária. 3.9 Loteamento Subdivisão de gleba de terreno em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, cujo projeto tenha sido devidamente aprovado pela respectiva Prefeitura Municipal Empreendimento habitacional para fins urbanos Loteamentos, desmembramentos, condomínios e outros tipos estabelecidos na forma da legislação em vigor, localizados em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal Empreendimento habitacional para fins urbano de interesse social Empreendimento habitacional destinado predominantemente às famílias de baixa renda, estabelecido nas modalidades do item 3.10, em uma das seguintes situações: a) implantados em zona habitacional declarada por lei como de interesse social; b) promovidos pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, estas autorizadas por lei a implantar projetos de habitação, na forma da legislação em vigor; ou c) construídos no âmbito de programas habitacionais de interesse social implantados pelo poder público. Para enquadramento, nesta categoria, de empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, são considerados como destinados predominantemente às famílias de baixa renda aqueles declarados pelo agente financeiro oficial como pertencentes ao programa na faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos nacionais Empreendimento habitacional integrado à edificação Empreendimento em que a construção das edificações nos lotes ou unidades autônomas é feita pelo responsável pela implantação do empreendimento, concomitantemente à implantação das obras de infraestrutura/urbanização Regularização fundiária de interesse social Regularização fundiária de ocupações inseridas em parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, utilizadas predominantemente para fins de moradia por população de baixa renda, na forma da legislação em vigor Regularização fundiária de interesse específico Regularização fundiária quando não caracterizado o interesse social referido no item Obra de conexão Extensão ou modificações no sistema de distribuição, necessárias à conexão do empreendimento habitacional ou regularização fundiária. Também conhecida como obra externa. 4 CONDIÇÕES GERAIS Esta Norma contempla as obras de redes de distribuição de loteamentos, condomínios horizontais, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e regularização fundiária, todos situados em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica, definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

4 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 4 5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 5.1 Apreciação do Projeto Global Com exceção do estabelecido no item 5.3, o empreendedor deve apresentar o projeto global da eletrificação do empreendimento habitacional ou regularização fundiária, de acordo com a NTD , juntamente com a certidão de registro do empreendimento habitacional no Cartório de Registro de Imóveis e aprovação da Prefeitura Municipal. Notas: 1)A exigência acima não se aplica a empreendimento de múltiplas unidades consumidoras com entrada subterrânea, subestação (ões) abrigada(s) e medições agrupadas em painéis coletivos. 2) Caso a Prefeitura Municipal exija a liberação do projeto elétrico como requisito para aprovação do urbanístico, as exigências de que trata este item, especificamente a respeito de aprovação da Prefeitura Municipal e registro no Cartório de Imóveis, devem ser feitas até a solicitação de autorização para o início da obra, impreterivelmente. Neste caso, a análise do projeto fica condicionada a declaração de viabilidade do empreendimento, por parte da Prefeitura Municipal Uma via do projeto global é devolvida ao interessado, após a análise técnica da CEEE-D e colocação de carimbo liberando-o A validade do projeto global é de 2 (dois) anos, a partir da data de sua liberação. Após este prazo, não tendo sido iniciada a obra, o projeto deve ser revalidado conforme e Nota: a validade de 2 anos refere-se exclusivamente à rede interna do empreendimento ou regularização fundiária. O projeto da obra de conexão deve seguir os prazos de validade definidos nas normas técnicas de projetos de redes de distribuição A análise da liberação da carga para o empreendimento habitacional ou regularização fundiária é feita para o projeto global. As obras necessárias na infraestrutura básica da rede de distribuição para atender a esta carga devem ser executadas antes da conexão, ao sistema de distribuição, da primeira etapa da rede interna do empreendimento habitacional ou regularização fundiária Nos casos em que a iluminação das vias internas pertencentes a condomínio for proporcionada por luminárias instaladas nos postes da rede de distribuição, deve-se utilizar foto-célula individual, bem com o consumo por estimativa, e integralizado ao consumo do condomínio A liberação de projeto de empreendimento habitacional para fins urbanos ou regularização fundiária deve ser formalizada através da emissão, pela Regional, de carta conforme modelos constantes nos anexos F, G, H ou I, além do anexo M quando couber, conforme o resultado do cálculo de responsabilidades pelo custeio da obra de conexão ou da atribuição de responsabilidades, de acordo com a NTD A liberação de projeto de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, caracterizado como projeto predial deve ser formalizada através da emissão, pela Regional, de carta conforme modelos constantes nos anexos G, H ou I, conforme o resultado do cálculo de responsabilidades pelo custeio da obra de conexão, de acordo com a NTD Nota: A critério da Regional, levando em consideração o prazo informado pela construtora para ligação do prédio, o estudo de liberação de carga pode ser dispensado no momento da liberação do projeto predial. Neste caso, a liberação do projeto deve ser formalizada através da emissão, pela Regional, de carta conforme modelo constante no anexo J A não liberação de projeto de empreendimento habitacional para fins urbanos ou regularização fundiária deve ser formalizada através da emissão, pela Regional, de carta conforme modelo constante no anexo K. 5.2 Apreciação dos Projetos Parciais (Etapas) Após os procedimentos descritos em 5.1, caso o empreendedor tenha interesse na execução do seu projeto de forma parcial (em etapas) deve apresentar os seguintes documentos: a) planta construtiva (em três vias), contendo o(s) centro(s) de distribuição completo(s) que compõe(m) a etapa a ser executada, devendo constar o detalhe de situação, localização da rede e indicar o norte geográfico; b) memorial técnico descritivo da etapa apresentada.

5 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do projeto global é valida na apresentação dos projetos parciais, salvo quando houver alterações na responsabilidade técnica Deve ser formado Expediente Interno/Processo específico para cada etapa, visando facilitar as tratativas internas da Regional, bem como os procedimentos para encerramento e arquivo A análise de qualquer projeto parcial somente deve ser feita se a liberação do respectivo projeto global encontrar-se dentro da validade A formalização da liberação do projeto parcial deverá seguir os mesmos critérios estabelecidos no item A formalização da não liberação do projeto parcial deverá seguir os mesmos critérios estabelecidos no item Elaboração de projetos pela CEEE-D Havendo solicitação por parte do empreendedor e cumpridos os requisitos do item 5.7.1, a Regional deverá elaborar projeto para atendimento a empreendimento habitacional para fins urbanos de interesse social ou regularização fundiária de interesse social, incluindo-se a rede interna e a obra de conexão. Nota: o projeto elaborado pela CEEE-D não inclui o sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, mas deve prever uma carga mínima de 160 W por poste O prazo para elaboração do projeto, conforme item 5.3.1, é de até 30 dias a partir da data da solicitação O resultado do projeto de que trata o item deverá ser comunicado ao empreendedor através de correspondência conforme modelo do anexo L. 5.4 Modalidade de Execução Obra de distribuição cujo custeio seja de responsabilidade integral do solicitante, conforme a NTD , deve ser executada pelo empreendedor, de posse do projeto liberado pela CEEE-D, na modalidade de OBRA PRONTA, através de empreiteira cadastrada na CEEE-D e habilitada para execução dos serviços. Nota 1: o disposto neste item compreende tanto a obra interna quanto a obra de conexão. Nota 2: para empreendimentos habitacionais integrados à edificação, o disposto neste item compreende os materiais e mão de obra utilizados para montagem dos ramais de ligação (condutores, conectores, estribos e alças) Obra de conexão cujo custeio seja de responsabilidade integral da CEEE-D ou conjunta entre a CEEE-D e o solicitante, conforme a NTD , deve ser executada pela Regional, caso o empreendedor cumpra os requisitos constantes na NTD para esta forma de execução Obra interna de empreendimento habitacional para fins urbanos de interesse social ou regularização fundiária de interesse social deve ser executada pela Regional, caso o empreendedor cumpra os requisitos constantes na NTD para esta forma de execução e as vias internas apresentem condições de infraestrutura adequadas à execução dos serviços. 5.5 Execução da obra por empreiteira contratada diretamente pelo empreendedor Solicitação de Autorização para o Início da Obra A firma empreiteira deve solicitar, por escrito à Regional, a Autorização para o Início da Obra, em documento conforme modelo do Anexo A, em duas vias. A autorização é dada pela Regional mediante o preenchimento do campo próprio para este fim no referido documento, retendo a segunda via que deve ser anexada ao processo correspondente A Autorização para o Início da Obra, cuja finalidade é o acompanhamento da sua execução pelos fiscais da CEEE-D, não constitui qualquer espécie de compromisso quanto à liberação e recebimento da obra.

6 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha No caso de inobservância deste procedimento por parte da firma empreiteira, a Regional deve proceder ao embargo da obra. Este deve ser comunicado à firma empreiteira por carta, conforme modelo do Anexo B. O comprovante de recebimento desta correspondência deve ser anexado ao EI ou Processo correspondente No caso de, mesmo com a comunicação por escrito, a obra não ser sustada, a Regional deve requisitar a intervenção da força pública para efetivar o embargo da obra, exceto no caso de eletrificação de áreas internas de empreendimentos Condições para Autorizar o Início da Obra A Autorização para o Início da Obra é fornecida pela Regional após satisfeitas as condições descritas de a Carga devidamente autorizada pela CEEE-D Projeto de eletrificação dentro do prazo de validade estabelecido pela CEEE-D Apresentação, pela firma empreiteira, dos documentos abaixo relacionados: a) solicitação de Autorização para Início da Obra; b) Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) de execução devidamente preenchida e quitada; c) cronograma físico de execução da obra; d) cópia do Certificado do Registro Cadastral na CEEE-D, devidamente regularizado; e) relação dos fornecedores dos materiais a serem aplicados na obra; f) para os casos enquadrados na Nota 2 do item 5.1.1, projeto urbanístico aprovado pela Prefeitura Municipal e certidão de registro do empreendimento habitacional ou regularização fundiária no Cartório de Imóveis Os fornecedores dos materiais devem estar cadastrados no Departamento de Cadastro e Licitações/Divisão de Licitação e Contratação e os materiais empregados devem ser os padronizados pela CEEE-D Liberação da Obra A liberação da obra pela CEEE-D está condicionada ao atendimento dos requisitos constantes de a A rede ser executada de acordo com o projeto liberado e eventuais ajustes solicitados pela fiscalização da CEEE-D Terem sido realizados acertos oriundos de eventuais devoluções de materiais originadas de retiradas de redes da CEEE- D Atendidas as condições estipuladas de a a CEEE-D fornecerá à firma empreiteira o documento Liberação da Obra, conforme modelo do Anexo C, não constituindo qualquer compromisso quanto ao recebimento da obra Recebimento da Obra O recebimento da rede de distribuição é feito através do documento Recebimento de Obra, conforme modelo do Anexo D, após a liberação de que trata o item e desde que atendidas as condições descritas de e A infraestrutura do empreendimento estiver nas condições apresentadas no projeto liberado, com especial atenção à condição de permanente acesso à rede para serviços de manutenção Existir(em) unidade(s) consumidora(s) a ligar Ficar restrito aos centros de distribuição completos que, individualmente, atendem ao disposto em , e ao segmento de rede de MT necessário à alimentação desses centros. Notas: 1) No caso de zona litorânea, o recebimento dos centros de distribuição pode ser parcial, restringindo-se aos trechos em que houver consumidor a ligar. 2) Somente após o recebimento, a rede de distribuição deverá ser energizada pela CEEE-D, bem como poderá ser atendido o pedido de ligação de iluminação pública.

7 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha Execução da Obra pela CEEE-D Nos casos em que a CEEE-D executar a obra, a execução poderá ser parcial, inclusive em relação aos centros de distribuição, e programada de acordo com o cronograma de implantação do empreendimento habitacional ou regularização fundiária, de forma a contemplar as ligações, à medida em que, tiverem condições técnicas de serem atendidas. 5.7 Disposições Complementares O responsável pela implantação do empreendimento habitacional urbano de interesse social ou da regularização fundiária de interesse social deve solicitar formalmente à CEEE-D o atendimento, com no mínimo 1 (um) ano de antecedência, fornecendo, entre outras, as seguintes informações: a) cópia do contrato assinado com a instituição financeira, com a discriminação de que o empreendimento se enquadra como de interesse social, ou outra documentação que comprove este enquadramento; b) licenças obrigatórias, quando pertinente; c) cópia do projeto completo aprovado pela autoridade competente, com o respectivo cronograma de execução; d) informações técnicas necessárias ao atendimento, como demanda prevista, relação de carga, etc.; e) planta de situação, do local na escala informada pela distribuidora e coordenadas georeferenciadas, para o projeto da infraestrutura básica, quando este for elaborado pela CEEE-D; f) demais informações solicitadas pela CEEE-D quando da emissão do termo de viabilidade operacional Os prazos estabelecidos conforme a presente norma, para início e conclusão das obras a cargo da CEEE-D, podem ser suspensos quando: a) o responsável pela implantação do empreendimento habitacional ou da regularização fundiária não apresentarem as informações sob sua responsabilidade; b) cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente; c) não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução dos trabalhos; d) a não execução das demais obras de infraestrutura no empreendimento habitacional ou na regularização fundiária impedirem a execução das obras a cargo da CEEE-D; e) em casos fortuitos e/ou de força maior. Nota: Neste caso, a Regional deverá notificar o empreendedor, através de carta conforme modelo do Anexo E, anexando comprovante de recebimento ao EI Mediante solicitação e/ou anuência expressa da Prefeitura Municipal, a CEEE-D poderá implantar rede de distribuição em assentamentos irregulares ocupados por população de baixa renda. Esse tipo de atendimento deverá seguir as regras constantes nesta norma para regularização fundiária de interesse social Os documentos cujos modelos fazem parte dos anexos B, C, D e E da presente norma devem ser assinados pelo responsável pela área de execução de obras na Regional. Os demais anexos, à exceção do A, devem ser assinados pelo responsável pela área de projetos da Regional. 6 VIGÊNCIA Esta Norma passa a vigorar a partir da data de sua aprovação, e anula as disposições que com ela colidirem. Elaborado pelo Departamento de Normalização da Distribuição/DPE e Gerência Regional Sul. Responsáveis pela Elaboração da Norma Raul Fernando Ribeiro da Silva, Engenheiro Eletricista CREA RS Nº

8 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 8 Leno Porto Dutra Engenheiro Eletricista CREA RS Nº Aprovado em 29 de junho de Rubem Cima, Diretor.

9 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO xx/xx/2012 Folha 9 ANEXO A AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA, _ de de _. (local) À Gerência ou Centro Regional Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA Referente: Proc./EI CEEE-D N. _ Vimos, pelo presente, solicitar a V.S.a. a autorização para início da obra de eletrificação do Empreendimento denominado _, sito a, no município de. A executará a obra pronta, no período de _ / _ / _ a _ / _ / _ e nosso número de cadastro, na DLC/Departamento de Cadastro e Licitação da CEEE-D é, com validade até _ / _ / _. Para tanto, encaminhamos em anexo, a documentação exigida pela CEEE-D: _ Firma Executora Autorização da CEEE-D DATA / /

10 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO xx/xx/2012 Folha 10 ANEXO B EMBARGO DE OBRA À...(firma empreiteira)... Assunto: EMBARGO DE OBRA Tendo a fiscalização da CEEE-D constatado que essa empreiteira iniciou a construção da eletrificação do Empreendimento denominado _ sito a, no município de, sem ter recebido a devida autorização desta Companhia, solicitamos a V.S.a. proceder a imediata paralisação dessa obra. Estamos ao seu inteiro dispor para fornecer os esclarecimentos necessários ao assunto aqui abordado, em nossa Regional situada à rua, N.º _, na cidade de.

11 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO xx/xx/2012 Folha 11 ANEXO C LIBERAÇÃO DA OBRA À...(firma empreiteira)... Assunto: LIBERAÇÃO DA OBRA Comunicamos que após a vistoria da obra de eletrificação do Empreendimento denominado _, sito a, no município de _, referente a etapa, que compreende os Centros de Distribuição N.º(s), conforme projeto liberado pela CEEE-D em _ / _/ _, a mesma foi LIBERADA por esta Companhia em _/ _/ _, estando de acordo com as normas e padrões vigentes. Alertamos ao fato de que a presente liberação não representa qualquer compromisso da CEEE-D quanto ao recebimento da obra, conforme determina a NTD

12 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO xx/xx/2012 Folha 12 ANEXO D RECEBIMENTO DE OBRA À...(firma empreiteira)... Assunto: RECEBIMENTO DE OBRA Comunicamos que após a vistoria da obra de eletrificação do Empreendimento denominado _, sito a, no município de, referente a etapa, conforme projeto liberado pela CEEE-D em _/ _/ _, foram RECEBIDOS e ENERGIZADOS os seguintes Centros de Distribuição N.º(s). A partir desta data, a CEEE-D assume total responsabilidade pela operação e manutenção dos Centros de Distribuição RECEBIDOS, conforme determina a NTD Informamos que o compartilhamento da infraestrutura da CEEE-D deve obedecer à NTD , e que é proibido utilizar os postes para serviços do condomínio, tais como tomadas, circuito independente de iluminação, etc..

13 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 13 ANEXO E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA A CARGO DA CEEE-D EM EMPREENDIMENTO HABITACIONAL PARA FINS URBANOS DE INTERESSE SOCIAL OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL À...(firma empreiteira)... Assunto: SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA Comunicamos que está suspensa a execução da obra de eletrificação do Empreendimento denominado _, sito a, no município de, pelos seguintes motivos: _ Aguardamos pela solução dos problemas apontados, para que a execução possa ser retomada. Estamos ao seu inteiro dispor para fornecer os esclarecimentos necessários ao assunto aqui abordado, em nossa Regional situada à rua, N.º _, na cidade de.

14 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 14 ANEXO F CORRESPONDÊNCIA AO SOLICITANTE INFORMANDO LIBERAÇÃO DE PROJETO CUJO CUSTEIO SEJA DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CEEE-D... Informamos que o projeto elétrico apresentado por V.S. a, para atendimento ao Empreendimento denominado..., na , município de..., atende aos padrões vigentes nesta Concessionária. Como decorrência, elaboramos o orçamento correspondente, de n.º..., que resultou no valor de R$... (...), cuja responsabilidade é total da CEEE-D, conforme estabelece a legislação vigente. A conclusão das alterações na rede pública, com execução pela CEEE-D, está prevista para dias a partir da sua manifestação, conforme abaixo estabelecido. Para que esta opção seja válida, é necessária a execução das demais obras de infraestrutura do empreendimento, no que diz respeito ao acesso permanente para fins de construção e manutenção da rede. Caso seja de seu interesse agilizar a conclusão da obra, comunicamos que existe a possibilidade de contratação direta, por V.S. a, de uma empreiteira cadastrada na CEEE-D para sua execução. Neste caso, será firmado um Convênio de Devolução, relativo à participação financeira de responsabilidade da CEEE-D não efetivada, determinada a partir dos valores constantes no orçamento CEEE-D acima informado, a qual será corrigida monetariamente e devolvida no prazo de até 3 meses após a energização da obra. Para exercer esta opção é necessária sua resposta formal a esta Companhia. No site caminho Suprimentos e Licitações - Fornecedores - Prestadores de Serviços, estão relacionadas as empresas cadastradas na CEEE-D como prestadoras de serviços em redes elétricas. Para qualquer das opções, o início dos serviços fica condicionado ao atendimento dos seguintes itens, se exigíveis conforme NTD e caso não tenham sido atendidos até a presente data: a) Apresentação da Planta Urbanística com carimbo de aprovação da Prefeitura atendendo aos requisitos da NTD É necessária a apresentação dos dados da iluminação pública nessa planta; b) Apresentação de licença emitida por órgão responsável pela preservação do meio ambiente, quando a unidade consumidora localizar-se em área de proteção ambiental; c) Apresentação da Certidão de Registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis; d) Apresentação da numeração dos lotes, fornecida pela Prefeitura. perderá a validade. Aguardamos sua manifestação a respeito em até 30 dias, findo os quais o orçamento acima referido Maiores informações sobre a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à , ou pelo telefone..., no horário das , de segunda a sexta-feira. 1 Indicar o endereço ao qual se refere o pedido; 2 Indicar o efetivo prazo para conclusão da obra, considerando o estabelecido na NTD , acrescido do prazo de execução; 3 Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 4 Indicar o horário no qual são prestadas as orientações na Regional.

15 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 15 ANEXO G CORRESPONDÊNCIA AO SOLICITANTE INFORMANDO LIBERAÇÃO DE PROJETO CUJO CUSTEIO DA OBRA DE CONEXÃO SEJA DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CEEE-D E DA REDE INTERNA DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DO SOLICITANTE... Informamos que o projeto elétrico apresentado por V.S. a, para atendimento ao Empreendimento denominado..., na , município de..., atende aos padrões vigentes nesta Concessionária. Como decorrência, elaboramos o orçamento da obra de conexão, de n.º..., que resultou no valor de R$... (...), cuja responsabilidade é total da CEEE-D, conforme estabelece a legislação vigente. O valor aqui descritos refere-se às alterações na rede pública que visam atender o empreendimento. A execução da rede interna do mesmo é de sua exclusiva responsabilidade. A conclusão das alterações na rede pública, com execução pela CEEE-D, está prevista para dias a partir da sua manifestação, conforme abaixo estabelecido. Caso seja de seu interesse agilizar a conclusão da obra, comunicamos que existe a possibilidade de contratação direta, por V.S. a, de uma empreiteira cadastrada na CEEE-D para sua execução. Neste caso, será firmado um Convênio de Devolução, relativo à participação financeira de responsabilidade da CEEE-D não efetivada, determinada a partir dos valores constantes no orçamento CEEE-D acima informado, a qual será corrigida monetariamente e devolvida no prazo de até 3 meses após a energização da obra. Para exercer esta opção é necessária sua resposta formal a esta Companhia. No site caminho Suprimentos e Licitações - Fornecedores - Prestadores de Serviços, estão relacionadas as empresas cadastradas na CEEE-D como prestadoras de serviços em redes elétricas. Para qualquer das opções, o início dos serviços fica condicionado ao atendimento dos seguintes itens, se exigíveis conforme NTD e caso não tenham sido atendidos até a presente data: a) Apresentação da Planta Urbanística com carimbo de aprovação da Prefeitura atendendo aos requisitos da NTD É necessária a apresentação dos dados da iluminação pública nessa planta; b) Apresentação de licença emitida por órgão responsável pela preservação do meio ambiente, quando a unidade consumidora localizar-se em área de proteção ambiental; c) Apresentação da Certidão de Registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis; d) Apresentação da numeração dos lotes, fornecida pela Prefeitura. perderá a validade. Aguardamos sua manifestação a respeito em até 30 dias, findo os quais o orçamento acima referido Maiores informações sobre a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à , ou pelo telefone..., no horário das , de segunda a sexta-feira. 5 Indicar o endereço ao qual se refere o pedido; 6 Indicar o efetivo prazo para conclusão da obra, considerando o estabelecido na NTD , acrescido do prazo de execução; 7 Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 8 Indicar o horário no qual são prestadas as orientações na Regional.

16 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 16 ANEXO H CORRESPONDÊNCIA AO SOLICITANTE INFORMANDO LIBERAÇÃO DE PROJETO CUJO CUSTEIO SEJA DE RESPONSABILIDADE CONJUNTA... Informamos que o projeto elétrico apresentado por V.S. a, para atendimento ao Empreendimento denominado..., na , município de..., atende aos padrões vigentes nesta Concessionária. Como decorrência, elaboramos o orçamento correspondente, de n.º..., que resultou no valor de R$... (...), com validade de 30 dias, sendo R$... (...) de responsabilidade da CEEE-D e R$... (......) de responsabilidade de V.S. a, conforme estabelece a legislação vigente. Os valores aqui descritos referem-se às alterações na rede pública que visam atender o empreendimento. A execução da rede interna do mesmo é de sua exclusiva responsabilidade. A conclusão das alterações na rede pública, com execução pela CEEE-D, está prevista para dias após o recolhimento, por V.S. a, do valor de sua responsabilidade. Caso seja de seu interesse agilizar a conclusão da obra, comunicamos que existe a possibilidade de contratação direta, por V.S. a, de uma empreiteira cadastrada na CEEE-D para sua execução. Neste caso, será firmado um Convênio de Devolução, relativo à participação financeira de responsabilidade da CEEE-D não efetivada, determinada a partir dos valores constantes no orçamento CEEE-D acima informado, a qual será corrigida monetariamente e devolvida no prazo de até 3 meses após a energização da obra. Para exercer esta opção é necessária sua resposta formal a esta Companhia. No site caminho Suprimentos e Licitações - Fornecedores - Prestadores de Serviços, estão relacionadas as empresas cadastradas na CEEE-D como prestadoras de serviços em redes elétricas. Para qualquer das opções, o início dos serviços fica condicionado ao atendimento dos seguintes itens, se exigíveis conforme NTD e caso não tenham sido atendidos até a presente data: a) Apresentação da Planta Urbanística com carimbo de aprovação da Prefeitura atendendo aos requisitos da NTD É necessária a apresentação dos dados da iluminação pública nessa planta; b) Apresentação de licença emitida por órgão responsável pela preservação do meio ambiente, quando a unidade consumidora localizar-se em área de proteção ambiental; c) Apresentação da Certidão de Registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis; d) Apresentação da numeração dos lotes, fornecida pela Prefeitura. Aguardamos sua manifestação a respeito. Não havendo recolhimento do valor de sua responsabilidade, nem sua manifestação em 30 dias, consideraremos como desistência e o pedido será arquivado. Maiores informações sobre a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à , ou pelo telefone..., no horário das , de segunda a sexta-feira. 9 Indicar o endereço ao qual se refere o pedido; 10 Indicar o efetivo prazo para conclusão da obra, considerando o estabelecido na NTD , acrescido do prazo de execução; 11 Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 12 Indicar o horário no qual são prestadas as orientações na Regional.

17 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 17 ANEXO I CORRESPONDÊNCIA AO SOLICITANTE INFORMANDO LIBERAÇÃO DE PROJETO CUJO CUSTEIO SEJA DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DO SOLICITANTE... Informamos que o projeto elétrico apresentado por V.S. a, para atendimento ao Empreendimento denominado..., na , município de..., atende aos padrões vigentes nesta Concessionária. Como decorrência, elaboramos o orçamento correspondente, de n.º..., que resultou no valor de R$... (...), cuja responsabilidade é total de V.S. a, conforme estabelece a legislação vigente. Comunicamos que, para a execução da obra, V.S. a deverá providenciar a contratação de uma empreiteira cadastrada na CEEE-D. No site caminho Suprimentos e Licitações Fornecedores Prestadores de Serviços, estão relacionadas as empresas cadastradas na CEEE-D como prestadoras de serviços em redes elétricas. Neste caso, será firmado um Termo de Participação Financeira, relativo ao valor de responsabilidade de V.S. a, determinado a partir do orçamento CEEE-D acima informado. O início dos serviços fica condicionado ao atendimento dos seguintes itens, se exigíveis conforme NTD e caso não tenham sido atendidos até a presente data: a) Apresentação da Planta Urbanística com carimbo de aprovação da Prefeitura atendendo aos requisitos da NTD É necessária a apresentação dos dados da iluminação pública nessa planta; b) Apresentação de licença emitida por órgão responsável pela preservação do meio ambiente, quando a unidade consumidora localizar-se em área de proteção ambiental; c) Apresentação da Certidão de Registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis; d) Apresentação da numeração dos lotes, fornecida pela Prefeitura. arquivado. Não havendo manifestação em 30 dias, consideraremos como desistência de sua parte e o pedido será Maiores informações sobre a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à , ou pelo telefone..., no horário das , de segunda a sexta-feira 13 Indicar o endereço ao qual se refere o pedido; 14 Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 15 Indicar o horário no qual são prestadas as orientações na Regional.

18 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 18 ANEXO J CORRESPONDÊNCIA AO SOLICITANTE INFORMANDO LIBERAÇÃO DE PROJETO PREDIAL SEM ESTUDO DE LIBERAÇÃO DE CARGA... Informamos que o projeto elétrico apresentado por V.S. a, para atendimento ao Empreendimento denominado..., na , município de..., atende aos padrões vigentes nesta Concessionária. Solicitamos que nos seja comunicado, por escrito e com antecedência, a data prevista para início e término dos serviços de construção da entrada de medição, para possibilitar a vistoria e ligação. A comunicação deverá vir acompanhada de uma via da ART de execução, quitada em estabelecimento bancário. Aproveitamos para salientar o seguinte: A liberação da carga fica condicionada a estudo técnico da rede de distribuição, quando do pedido de ligação definitiva do prédio, o qual deverá ser solicitado com antecedência mínima de 6 meses antes da conclusão da obra. Após referido estudo, V.S.ª estará sujeita a despesas, com alterações na rede de distribuição; O disjuntor geral de cada unidade consumidora estará sujeito a ser alterado caso a carga declarada pelo futuro consumidor não confira com a carga constante no projeto. Maiores informações serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à , ou pelo telefone..., no horário das , de segunda a sexta-feira 16 Indicar o endereço ao qual se refere o pedido; 17 Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 18 Indicar o horário no qual são prestadas as orientações na Regional.

19 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 19 ANEXO K CORRESPONDÊNCIA AO SOLICITANTE INFORMANDO A NÃO LIBERAÇÃO DE PROJETO... Informamos que o projeto elétrico apresentado por V.S. a, prevendo alterações na rede de distribuição da CEEE-D, referente à solicitação de serviços para a , município de..., não atende aos padrões vigentes nesta Concessionária, pelos seguintes motivos: Maiores informações poderão ser fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à , ou pelo telefone..., no horário das , de segunda a sexta-feira. 19 Indicar o endereço ao qual se refere o pedido; 20 Relatar os motivos pela não liberação do projeto; 21 Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 22 Indicar o horário no qual são prestadas as orientações na Regional.

20 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 20 ANEXO L CORRESPONDÊNCIA AO SOLICITANTE INFORMANDO O RESULTADO DOS ESTUDOS, PROJETO E ORÇAMENTO NOS CASOS EM QUE O PROJETO FOR ELABORADO PELA CEEE-D... Em atenção à sua solicitação de serviços para a , município de..., informamos que, para possibilitar o atendimento serão necessárias alterações em nossa rede de distribuição. Como decorrência, elaboramos o projeto correspondente e o respectivo orçamento, de n.º..., que resultou no valor de R$... (...), cuja responsabilidade é total da CEEE-D, conforme estabelece a legislação vigente. A conclusão das alterações na rede pública, com execução pela CEEE-D, está prevista para dias a partir da sua manifestação, conforme abaixo estabelecido. Para que esta opção seja válida, é necessária a execução das demais obras de infraestrutura do empreendimento, no que diz respeito ao acesso permanente para fins de construção e manutenção da rede. Caso seja de seu interesse agilizar a conclusão da obra, comunicamos que existe a possibilidade de contratação direta, por V.S. a, de uma empreiteira cadastrada na CEEE-D para sua execução. Neste caso, será firmado um Convênio de Devolução, relativo à participação financeira de responsabilidade da CEEE-D não efetivada, determinada a partir dos valores constantes no orçamento CEEE-D acima informado, a qual será corrigida monetariamente e devolvida no prazo de até 3 meses após a energização da obra. Para exercer esta opção é necessária sua resposta formal a esta Companhia. No site caminho Suprimentos e Licitações Fornecedores - Prestadores de Serviços, estão relacionadas as empresas cadastradas na CEEE-D como prestadoras de serviços em redes elétricas. Para qualquer das opções, o início dos serviços fica condicionado ao atendimento dos seguintes itens, caso não tenham sido atendidos até a presente data: a) Apresentação da Planta Urbanística com carimbo de aprovação da Prefeitura atendendo aos requisitos da NTD É necessária a apresentação dos dados da iluminação pública nessa planta; b) Apresentação de licença emitida por órgão responsável pela preservação do meio ambiente, quando a unidade consumidora localizar-se em área de proteção ambiental; c) Apresentação da Certidão de Registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis; d) Apresentação da numeração dos lotes, fornecida pela Prefeitura perderá a validade. Aguardamos sua manifestação a respeito em até 30 dias, findo os quais o orçamento acima referido Maiores informações sobre o projeto e a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à , ou pelo telefone..., no horário das , de segunda a sexta-feira. 23 Indicar o endereço ao qual se refere o pedido; 24 Indicar o efetivo prazo para conclusão da obra, considerando o estabelecido na NTD , acrescido do prazo de execução; 25 Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 26 Indicar o horário no qual são prestadas as orientações na Regional.

21 NTD PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 29/06/2012 Folha 21 ANEXO M COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOBRE O CARÁTER PROVISÓRIO DO ATENDIMENTO Aos moradores do(a) Em atendimento à regularização fundiária prevista para seu local de moradia, comunicamos que a CEEE- D investirá R$... (...) na construção de rede de distribuição de energia elétrica. A conclusão das alterações na rede pública está prevista para dias a partir desta data. Salientamos que o atendimento com serviço público de energia elétrica, na forma proposta, tem caráter provisório, por tratar-se de implantação de rede pública em área em processo de regularização. Caso seja decidida a desocupação, a CEEE-D removerá a rede de distribuição. Maiores informações sobre o projeto, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à , ou pelo telefone..., no horário das , de segunda a sexta-feira. 27 Nome da vila, ocupação, etc., onde haverá a regularização fundiária; 28 Indicar o efetivo prazo para conclusão da obra, considerando o estabelecido na NTD , acrescido do prazo de execução; 29 Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 30 Indicar o horário no qual são prestadas as orientações na Regional.