Relatório Anual de Actividades 2012

Relatório Anual de Actividades Maputo, Janeiro de 2013 Data: 31.01.2013 FUNAE/ DEP/130002/AA, FM, HM e NLM

LISTA DE ABREVIATURAS FUNAE Fundo de Energia kw Kilowatt MT - Meticais OCB Organizações Comunitárias de Base ONG Organização Não-Governamental PAC Posto de Abastecimento de Combustíveis SPV Sistemas Solares Fotovoltáicos ACP África Caraíbas e Pacífico ERAP Energy Reform and Access Program EDAP Energy Development and Access Program DCF Divisão de Combustíveis Fósseis DMH Divisão de Mini-Hídricas DAGF Divisão de Administração e Gestão Financeira UTIC Unidade de Tecnologias de Tecnologias de Informação e Comunicação DS Delegação de Sofala Data: 31.01.2013 Página 2 de 39

ÍNDICE 1. SUMÁRIO EXECUTIVO... 5 2. INTRODUÇÃO... 7 3. PROJECTOS... 9 3.1. ACTIVIDADES PLANIFICADAS... 9 3.1.1. Sistemas Solares Fotovoltáicos... 9 3.1.2. Sistemas Eólicos (Aerobombas)... 10 3.1.3. Fábrica de Painéis Solares... 10 3.1.4. Mini-Hídricas... 11 3.1.5. Grupos Geradores... 11 3.1.6. Biomassa (Fogões e Fornos Melhorados)... 11 3.1.7. Plataformas Multifuncionais... 12 3.1.8. Atlas de Energias Renováveis de Moçambique... 12 3.1.9. Postos de Abastecimento de Combustível... 13 3.2. ACTIVIDADES NÃO PLANIFICADAS... 13 3.2.1. Sistemas Fotovoltáicos... 14 3.2.2. Mini-Hídricas... 14 3.2.3. Grupos Geradores... 14 3.2.4. Biomassa (Fogões e Fornos Melhorados)... 15 4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA... 16 4.1. GESTÃO FINANCEIRA... 16 4.2. GESTÃO DE CRÉDITO... 17 5. RECURSOS HUMANOS... 17 5.1. GESTÃO DO PESSOAL... 17 5.2. FORMAÇÃO... 19 6. AUDITORIA INTERNA... 20 7. QUALIDADE E AMBIENTE... 20 8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (GIS)... 21 9. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS... 22 10. COMISSÕES DE GESTÃO... 22 11. ACTIVIDADES TRANSVERSAIS... 23 Data: 31.01.2013 Página 3 de 39

11.1. GÉNERO... 23 11.2. HIV-SIDA... 24 12. COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DO FUNAE... 24 13. OUTRAS ACTIVIDADES... 25 14. PARCEIROS DE COOPERAÇÃO... 25 14.1. COOPERAÇÃO COM PORTUGAL... 26 14.2. COOPERAÇÃO COM A BÉLGICA... 26 14.3. COOPERAÇÃO COM BANCO MUNDIAL... 27 14.4. COOPERAÇÃO COM A ÍNDIA... 27 14.5. COOPERAÇÃO COM A COREIA DO SUL... 27 14.6. COOPERAÇÃO COM JAPÃO... 27 14.7. COOPERAÇÃO COM A UNIÃO EUROPEIA... 27 14.8. COOPERAÇÃO COM NORUEGA... 28 14.9. COOPERAÇÃO COM GIZ-AMES... 28 15. CONSTRANGIMENTOS... 28 16. GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES... 29 17. CONCLUSÃO... 33 18. PERSPECTIVAS... 34 19. ANEXO II: Projectos Concluídos... 35 19.1.1. SPV Vilas... 35 19.1.2. SPV Centos de Saúde... 36 19.1.3. Grupo Gerador- Vila... 37 19.1.4. Biomassa Fogões Melhorados... 37 19.1.5. PAC s... 38 19.1.6. Atlas de Energias Renováveis Locais instrumentados para recurso eólico... 39 Data: 31.01.2013 Página 4 de 39

1. SUMÁRIO EXECUTIVO O Plano Anual de Actividades previa a implementação de projectos, nomeadamente, o início da electrificação de 53 vilas, 445 escolas, 329 centros de saúde e 77 edificíos dos postos administrativos através de Sistemas Solares Fotovoltáicos (SPV); o início da construção da Fábrica de Painéis Solares; a construção de 19 Postos de Abastecimento de Combustíveis (PAC s) e o início da construção de outros 21PAC s ; e conclusão de duas (2) mini-hídricas e o inicio de uma (1) mini-hídrica. O mesmo previa ainda a realização de estudos com vista a identificar beneficiários para a instalação de 13 aerobombas; a continuação com estudos de mini-hídricas em nove (9) locais; o início com estudos em 20 locais para a instalação de fornos e fogões melhorados e 25 locais para a instalação de plataformas multifuncionais; e a continuação de estudo para elaboração do Atlas de Energias Renováveis. Durante o ano de, foi concluída a electrificação de 23 vilas e 57 centros de saúde com recurso a SPV; foram concluídos 19 PAC`s; foi electrificado uma (1) vila com recurso a grupos geradores e instalados fogões melhorados em 13 instituições de ensino, que permitiram o alcance de 470 mil beneficiários (220 mil do sexo masculino e 250 mil do sexo feminino). Ainda no mesmo período, foram iniciadas as obras da construção da Fábrica de Painéis Solares; estão ainda em curso obras de contrução de três (3) mini-hídricas; iniciou-se a fase de empreitada para electrificação de 195 escolas, 79 centros de saúde e 77 edifícios de postos administrativos; e foram iniciadas obras de PAC s em dois (2) locais. Ainda no mesmo contexto, foram assinados contratos de empreitada, nomeadamente, para a construção de três (3) centrais fotovoltáicas; e para a electrificação de 250 escolas, 242 centros de saúde e 30 vilas; e foi feito o lançamento de concurso para fornecimento e instalação de cinco (5) torres de medição de vento. Com vista ao desenvolvimento de projectos, foram realizados estudos de levantamento de dados com o objectivo de identificar as infra-estruturas a electrificar e as respectivas necessidades com recurso aos SPV; estudos de pré-viabilidade em quatro locais (4) com recurso a sistemas de Data: 31.01.2013 Página 5 de 39

mini-hídricas; estudos de levantamento de dados em 15 locais com recurso a biomassa e 26 com recurso a plataformas multifuncionais. No âmbito da elaboração do Atlas de Energias Renováveis de Moçambique, foram instaladas 14 torres e instrumentadas 21 torres; foram instrumentados 16 piranómetros; foi concluída a recolha de água termais e dados hídricos e concluído o inquérito às explorações florestais e agropecuárias. Durante o ano, foram admitidos 14 trabalhadores; foram formadas e capacitados 68 benefiários em 22 acções de formação totalizando 5.195 horas, e realizadas duas (2) auditorias de qualidade que culminaram com a manutenção de certificados de qualidade e ambiente e outra que irá resultar na renovação da certificação. Ainda no mesmo periodo, o FUNAE realizou actividades com vista a comemoração dos 15 anos de sua existência. O FUNAE foi distinguido, ainda no ano de, pelo prémio World Quality Commitment (WQC) na categoria Ouro, num evento organizado pela Business Initiative Directions (BID). Data: 31.01.2013 Página 6 de 39

2. INTRODUÇÃO O presente Relatório Anual de Actividades apresenta o conjunto de actividades desenvolvidas durante o respectivo ano, com o objectivo de avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Actividades para, no Plano Estratégico 2010-2014 e o Plano Económico e Social, bem como outras actividades não previstas nos documentos anteriormente referidos mas que contribuíram para os resultados alcançados. Foram desenvolvidas actividades com vista a electrificação a partir de sistemas fotovoltáicos tendo resultado na instalação de 23 vilas e 57 centros de saúde. No entanto, decorrem ainda trabalhos com vista a electrificação de 445 escolas, 321 centros de saúde, 30 vilas e 77 edifícios administrivos. Ainda no período, iniciaram as obras de construção da Fábrica de Paineis Solares, com previsão de conclusão para meados do ano seguinte. Ainda no decurso do ano económico de, decorreram obras de construção de três (3) minihídricas e sete (7) estudos de pré-viabilidade. No que diz respeito a biomassa, foram concluídos 19 fogões melhorados, instalados em 13 instituições de ensino. No concernente a sistemas eólicos, decorreu a preparação de estudos para instalação de 13 Aerobombas. Relativamente aos grupos geradores, foi feita a recepção provisória de uma empreitada e também foram adjudicados obras para 12 locais, aguardando ainda financiamento. Com vista a expansão do acesso dos combustíveis fósseis, foram construídas este ano 19 Postos de Abastecimento de Combustíveis (PAC s) nas diferentes Províncias. Data: 31.01.2013 Página 7 de 39

Ao longo do exercício económico foram arrecadadas receitas com margem de realização de 58,15%, Esta fraca realização condicionou a realização das actividades culminando com um nível de despesas de cerca de 58,98% do previsto. Ainda no período em análise, no âmbito das comemorações dos 15 anos da existência do FUNAE, foram desenvolvidas actividades recreativas nomeadamente, o plantio de árvores nas escolas enquadrados nas actividades de preservação do meio ambiente. Estas actividades permitiram aumentar o acesso de energia para mais de 470 mil beneficiários (220 mil do sexo masculino e 250 mil do sexo feminino), contribuindo para a melhoria das condições de vida nas zonas rurais. Para o alcance destes resultados, contou-se com o apoio de vários parceiros entre os quais destacam-se o Banco Mundial, Bélgica, Portugal, União Europeia, a Coreia do Sul e da Índia. No decurso deste ano, o FUNAE foi distinguido pelo prémio World Quality Commitment (WQC) na categoria Ouro, num evento organizado pela Business Initiative Directions (BID). Data: 31.01.2013 Página 8 de 39

3. PROJECTOS 3.1. ACTIVIDADES PLANIFICADAS Para o ano, foram planificados projectos nas categorias de sistemas fotovoltaícos (SPV), aerobombas, mini-hídricas, grupos geradores, biomassa e PAC s que permitiram expandir o acesso a energia para mais de 470 mil beneficiários (220 mil do sexo masculino e 250 mil do sexo feminino). 3.1.1. Sistemas Solares Fotovoltáicos Na categoria dos SPV, estavam previstos projectos financiados pelos parceiros, nomeadamente Portugal, Bélgica, Banco Mundial e Coreia do Sul. Para a materialização destes projectos, foram desenvolvidas actividades, do qual resultaram na seguinte situação: Estava previsto o início da electrificação de 20 vilas dos quais 10 na Província da Zambézia, seis (6) em Niassa e quatro (4) em Nampula. Destes projectos, foi feito o levantamento de dados com vista a identificar as infra-estruturas e as respectivas necessidades. Foram também concluídas a electrificação de 12 vilas nomeadamente Chigubota B e Machava Timuca, Província de Maputo; Mabomo, Siquete, Cufamune, Cubo e Machaíla, Província de Gaza; e Gumane, Magubuza, Nhacache, Chibiquele e Maudzulucana, Província de Inhambane, financiados por Portugal. Foi planificado o início da electrificação de 195 escolas, 79 centros de saúde e 77 edifícios de postos administrativos nas províncias da Zambézia, Sofala e Manica. Foi lançado o concurso de empreitada e assinados os contratos com as empresas seleccionadas. Entretanto decorrem obras dos sistemas pilotos, nas províncias anteriormente referidas, estando na fase conclusiva nas províncias de Manica e Sofala, financiados pela Bélgica; O Plano estabelecia o início da electrificação de 250 escolas, 250 centros de saúde e 30 vilas, nas províncias de Niassa, Cabo-Delgado, Inhambane e Manica. Do levantamento de dados efectuados, foi revisto o número de centros de saúde para 242. Das actividades Data: 31.01.2013 Página 9 de 39

realizadas, foi lançado o concurso e assinado o contrato de empreitada, financiados pelo Banco Mundial (EDAP); e Estava previsto o inicio da construção de três centrais fotovoltaicas na Província de Niassa. Durante o ano, foi lançado o concurso e assinado o contrato de empreitada, financiados pela Coreia do Sul. 3.1.2. Sistemas Eólicos (Aerobombas) Relativamente a esta categoria de projectos, estava previsto a realização de estudos em 13 locais para a instalação de aerobombas, seis (6) na Província da Zambézia, quatro (4) em Manica e três em Sofala, financiados pela Bélgica. Como actividades, foi lançado o concurso para o fornecimento e instalação de torres de medição de vento em cinco (5) locais, nomadamente Galinha, distrito de Muanza e Divinhe, no distrito de Machanga, Província de Sofala; Namanla, distrito de Pebane, Província da Zambézia; e Chissaua, distrito de Mecanhelas e Meponda, distrito de Lichinga, Província do Niassa. Decorrem trabalhos de avaliação técnica e financeiras das propostas apresentadas. 3.1.3. Fábrica de Painéis Solares Foi planificado o início da construção da fábrica de Painéis Solares, para o presente ano. Neste contexto, foram realizadas as seguintes actividades: Adjudicado e assinado o contrato de empreitada e fornecimento da tecnologia; Lançado o concurso de fiscalização e assinado o contrato; Concluída a construção do escritório para trabalhos de fiscalização da obra; Executada a construção da vedação da fábrica em 70%; Concebido e aprovado o layout da fábrica; Concluída a subcontratação de empreiteiro para a execução de todas as obras; e Iniciado o processo de selecção dos técnicos que vão trabalhar na fábrica. Data: 31.01.2013 Página 10 de 39

3.1.4. Mini-Hídricas No período em análise foram planificados três (3) projectos de empreitada e nove (9) para estudos de pré-viabilidade. Em relação aos projectos planificados para empreitada, estão em curso as obras relativas ao projecto Rotanda no Distrito de Sussundenga, na Província de Manica e projecto Majaua, no Distrito de Milange, na Província da Zambézia. O projecto Nhamuzarara foi cancelado pelo facto de se localizar próximo da Rede Nacional de Energia. Importa referir que o projecto Rotanda conta com fundos de receitas consignadas e Majaua com fundos da União Europeia. No concernente aos nove (9) locais planificados para realização de estudos de pré-viabilidade, (i) foram concluídos os estudos em Messinge no Distrito de Lago, Mbau no Distrito de Sanga, Nungo no Distrito de Marrupa e Ndirima no Distrito de Mecula, na Província de Niassa; (ii) decorrem estudos de pré-viabilidade em Sembezeia no Distrito de Sussundenga, Mavonde no Distrito de Manica, na Província de Manica e Nintulo no Distrito de Gúruè, na Província da Zambézia; e (iii) aguarda-se pelo início dos estudos em Malanga no Distrito de Majune e Congerenge no Distrito de Mandimba na Província de Niassa. 3.1.5. Grupos Geradores O Plano de Actividades previa electrificar nove (9) locais, nomeadamente Cambulatsisi, distrito de Moatize, Província de Tete; Muiane distrito de Gilé, Guerisa distrito de Morrumbala e Regone distrito de Namarroi, Província da Zambézia; Iapala-Riane, Iapala-Noré, Mecuasse distrito de Ribáue e Lúrio no distrito de Memba, Província de Nampula; e Nipepe distrito com mesmo nome, Província do Niassa. Foram adjudicados os contratos para os locais acima indicados e aguarda-se pela disponibilidade financeira para a sua execução. 3.1.6. Biomassa (Fogões e Fornos Melhorados) Foi Planificado o início de estudos para instalação de fogões e fornos melhorados em 20 locais, dos quais 10 locais na Província de Manica e os restantes na Província de Gaza. Data: 31.01.2013 Página 11 de 39

Durante o ano, foi realizado o levantamento de dados em 15 locais nas provóncias de Manica (5) e Gaza (10). Decorre a elaboração do documento de concurso para referente a Província de Manica. 3.1.7. Plataformas Multifuncionais Foi Planificado o início de estudos para instalação de plataformas multifuncionais em cinco (5) locais na Províncias de Manica; oito (8) locais na Província de Inhambane e 12 na Província do Niassa. Foram realizados levantamentos de dados em 26 locais, nas Províncias acima referidas. 3.1.8. Atlas de Energias Renováveis de Moçambique Durante o período, foi planificado a conclusão da recolha de dados, definição de modelos analíticos, estudos de recursos e caracterização do potencial energético. No âmbito da elaboração do atlas de energias renováveis, foram realizadas as seguintes actividades: Recurso Eólico, foram instaladas 14 torres pelo FUNAE e instrumentadas 21 torres das operadoras móvel (Mcel) e fixa (TDM) para a recolha de dados da velocidade e direcção do vento em 35 locais; Recurso Solar, foram instrumentados 16 piranómetros (sensores para a medição da radiação solar), em todas as Províncias do país; Recurso Geotérmico, foi concluída a recolha de águas das fontes termais e os resultados estão em análise e interpretação; Biomassa/ Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), foi concluído o inquérito as explorações florestais e agro-pecuárias nas Províncias de Maputo, Sofala, Manica, Zambézia, Niassa e Data: 31.01.2013 Página 12 de 39

Nampula com vista a aferir o potencial de biomassa. Está em curso a pré identificação/modelação de projectos nas Províncias de Niassa e Gaza; e Recurso Hídrico, foi concluída a recolha de dados e esta em curso o aprofundamento de cenários hidroeléctricos a estudar. 3.1.9. Postos de Abastecimento de Combustível Para o ano, foi planificado a construção de 19 PAC s e o início da construção de 21 PAC s, em todo o país. Durante o ano, foram concluídas as obras de construção de 19 PAC s nas Províncias de Inhambane (Panda e Nova Mambone-Govuro), Manica (Sussundenga-Dombe), Sofala (Cheringoma e Gorongosa), Tete (Marávia, Macanga, Mágoe e Moatize), Zambézia (Lugela, Mopeia e Gile), Nampula (Lalaua, Muecate, Mogovolas-Nametil e Memba), Cabo Delgado (Quissanga e Nangade) e Niassa (Ngauma-Massangulo). Está em curso as obras de empreitada em Malema-Mutuáli, na Província de Nampula. Relativamente ao início da construção de 21 PAC s, foram iniciadas em 2 locais, nomeadamente Massingir e Guijá, na Província de Gaza, e os restantes com a previsão de início no primeiro trimestre do ano 2013, nomeadamente Machaze e Macossa, Província de Manica; Machanga, Muanza e Marromeu, Província de Sofala; Changara, Província de Tete; e Auncuabe e Balama, Província de Cabo Delgado. Relativamente aos outros locais, aguarda-se pela disponibilidade financeira. 3.2. ACTIVIDADES NÃO PLANIFICADAS Para além das actividades previstas no plano, foram desenvolvidas outras actividades referentes a projectos transitados, nas categorias de sistemas fotovoltáicos, mini-hídricas. Biomassa e grupos geradores. Data: 31.01.2013 Página 13 de 39

3.2.1. Sistemas Fotovoltáicos No decurso do ano, foram desenvolvidas as seguintes actividades: No âmbito do projecto de Electrificação de 100 Centros de Saúde em Gaza e Sofala, foram concluídas as obras de electrificação de 42 Centros de Saúde em Gaza e 15 em Sofala, com financiamento do Banco Mundial no âmbito do Projecto ERAP; e Em relação a Electrificação de quatro (4) vilas, foram concluídas e recebidas provisoriamente as obras, nomeadamente Meloco e Ncumpe, Distrito de Namuno, Província de Cabo Delgado; Chipene distrito de Memba, Província de Nampula; e Muipite, distrito de Nipepe, Província do Niassa, faltando o fornecimento de lanternas solares e instalação da iluminação pública em Chipene e Muipite, nos quatro (4) locais, com fundos da União Europeia no âmbito da iniciativa ACP-SPV. 3.2.2. Mini-Hídricas Ainda no decurso do ano, foram realizadas as seguintes actividades: Em curso a obra de empreitada da mini-hídrica de Chiurairue, no Distrito de Mussorize, na Província de Manica, financiados com fundos de receitas consignadas; Foi adjudicada a obra de empreitada para a construção da mini-hídrica de Ulóngue, Distrito de Angónia, Província de Tete, aguarda financiamento para a sua execução; Decorrem estudos de pré-viabilidade em três (3) locais nomeadamente, Nkalapa no distrito de Mavago, Lumbiza no distrito de Sanga e Mitande no distrito de Mandimba na Província de Niassa, financiados pela Bélgica: e Foi lançado o concurso para a realização de estudos de viabilidade em dois (2) locais nomeadamente Lizuinga, no Distrito de lago, Província de Niassa e Muralelo, Malema em Nampula, financiados pela Bélgica. 3.2.3. Grupos Geradores Em relação aos grupos geradores e extensão a rede, foram adjudicados três (3) locais nomeadamente Imbuo e Ngapa, distrito de Mueda e Ntchinga, distrito de Muidumbe, ambos na Data: 31.01.2013 Página 14 de 39

Província de Cabo Delgado. Foi também concluída a empreitada do projecto Mepagiua, no distrito de Gúruè, Província da Zambézia. 3.2.4. Biomassa (Fogões e Fornos Melhorados) Ainda no decurso do ano, foi concluída a instalação de 17 fogões melhorads em 12 insttituições de ensino nas províncias de Sofala e Gaza. Data: 31.01.2013 Página 15 de 39

4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA No período em análise, o FUNAE registou recebimentos, no valor de 762.168.547,65 Mts e despesas, no valor de 778.630.275,71 Mts, conforme a tabela a baixo: 4.1. GESTÃO FINANCEIRA Tabela 1: Receitas e despesas do Ano Valores em Mts Receitas Descrição Planificado Executado Executado/Planificado Consignadas 580.005.000,00 530.356.282,31 91,44% Doadores 1.374.888.566,00 604.106.978,44 43,94% Receitas Próprias 13.625.000,00 10.182.557,46 74,73% Total de Receitas 1.968.518.566,00 1.144.645.818,21 58,15% Despesas Investimento em Projectos 1.683.476.886,00 982.012.750,47 58,33% Despesas de Funcionamento 285.041.680,00 179.094.795,80 62,83% Total de Despesas 1.968.518.566,00 1.161.107.546,27 58,98% Do total das despesas, 84,58% correspondem as despesas de investimento e 15,42% correspondem as despesas de funcionamento. De referir que o défice registado, foi coberto com o saldo transitado do exercício anterior. As receitas provenientes de fundos de doadores tiveram uma realização de 43,94%. A baixa realização deveu-se ao facto dos pró jectos financiados por estes fundos terem registado atrasos. O atraso deveu-se a demora na atribuição do No Objection pelo Banco Mundial e BTC o que comprometeu o cumprimento da realização de algumas actividades no âmbito dos projectos financiados por este Doadores. A Coreia do Sul, destaca-se como maior parceiro de cooperação com maior desembolso em. O valor foi pago aos empreiteiros e prestadores de serviços no âmbito do projecto de construcção de 3 centrais fotovoltáicas na província de Niassa. Estes factos resultaram na baixa realização de despesas com projectos de investimento, estimada em 58,33%, comprometendo deste modo a realização das actividades previstas. Data: 31.01.2013 Página 16 de 39

As receitas consignadas e próprias no valor global 540.538.839,77 Mt contribuíram para financiar despesas de funcionamento em 33,13% e despesas de investimento na construção de PAC em 66,87%. 4.2. GESTÃO DE CRÉDITO Até ao final do período em análise, o total das prestações vencidas foi de 30.736.739,29 Mts e prestações atrasadas de 7.611.852,89 Mts, correspondendo a 75% de realização da meta anual. Tabela 2: Gestão do crédito Valores em Mts Prestações atrasadas Valor total das prestações vencidas Nível de recuperação de crédito 7.611.852,89 30.736.739,29 75% Para atingir altos níveis de eficácia na gestão da carteira de crédito e garantir baixo índice de inadiplência, os mutuários têm sido contactados mensalmente para regularizarem as situações de incumprimento, sendo igualmente, submetidos à cobrança coerciva, através do Juízo Privativo de Execuções Fiscais, aos processos dos mutuários que apresentam um elevado índice de incumprimento. No final do período, cinco (5) processos encontravam-se em processo de cobrança coerciva, nomeadamente, os promotores dos projectos Bassiane, Phandjane, Muda Serração, Pendurar, Anacárdia. 5. RECURSOS HUMANOS 5.1. GESTÃO DO PESSOAL O FUNAE conta com um quadro de pessoal de 184 trabalhadores. Até finais de, o quadro pessoal havia sido preenchido com 128 trabalhadores, o que representa 70% do preenchimento do quadro de pessoal. Deste número, 69% estão afectos a Sede e 31% as delegações/representações:. Data: 31.01.2013 Página 17 de 39

Tabela 3: Distribuição de trabalhadores pela Sede e Delegaçõe/Representações Homens Mulheres Total Distribuição % Sede 55 33 88 69% Delegação/Representações 32 8 40 31% Total 87 41 128 100% Equilíbrio de Genero 68% 32% - - Estes números mostram também uma tendência de equidade de género, isto é, cerca de 32% são mulheres. No que se refere a formação académica, 67% dos trabalhadores tem nível superior e 33% distribuídos de nível médio à elementar, conforme demostrado na tabela: Tabela 4: Distribuição de trabalhadores por nível académico Masculino Feminino Total Total % 1 Superiores 57 29 86 67% 4 Médio 12 9 21 16% 5 Básico 4 2 6 5% 6 Elementar 14 1 15 12% Total 87 41 128 Durante o período, foram admitidos 14 trabalhadores, com a seguinte composição: Tabela 5: Número de trabalhadores admitidos em 2013 Homens Mulheres Total Sede 1 4 5 Delegação/Representações 5 4 9 TOTAL 6 8 14 Estas contratações serviram para reforçar a Sede, Delegações e Representações em número de cinco, cinco e quatro respectivamente. Ainda no decurso do ano, iniciaram as actividades na Representação da Zambézia e a Delegação do Niassa, Representação de Manica e Tete, foram reforçados com pessoal. Data: 31.01.2013 Página 18 de 39

5.2. FORMAÇÃO O Plano de Formação previa 3.000 horas. Participaram em 22 acções de formação, 68 formandos do FUNAE que resultaram em 5.519 horas de formação, correspondente a 184% do nível de realização. Tabela 6: Cursos realizados Nome do Curso Instituição País Horas Participantes 1 Study/Exchange visit to Hydro Sites MININFRA and EWSA Ruanda 200 5 2 Treinamento em Sistemas Solares Solar energy centre Índia 98 1 3 Wind Turbine Technology and application Centre for wind Energy Technology Índia 115 1 4 Procurment ESAMI Kenya 360 3 5 Auditoria de Risco QSP Brasil 320 4 6 Gestão Ambiental ISO14001 QSP Brasil 320 4 7 Energia Solar CRESES África do Sul 550 10 8 Energia Mini-hídrca Roorkerre Índia 80 1 9 Procurment Banco Mundial Moçambique 40 1 10 Gestão Financeira Banco Mundial Moçambique 48 2 11 Renewable Energy Tecnilogies GIZ Alemanha 1.040 2 12 Política de Recursos Humanos ESAMI Kenya 160 2 14 Modelação Hidrologica ARA Moçambique 320 3 15 Bio-Energy CRESES África do Sul 80 2 16 Power Purchase Agreement Infocus África do Sul 80 2 17 Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Recursos Humanos Vantagem + Portugal 320 4 18 Gestão de Projectos Universidade de Stellenbosch África do Sul 280 7 19 Energia Eólica ICD Namíbia 384 4 20 Mini-Hídrica Universidade de Arba Minch Etiópia 384 4 21 Financial Management Pan Afric Trainning África do Sul 160 3 22 Gestão de Recursos Humanos CFI Moçambique 180 3 Total 5.519 68 Durante o ano, 31 trabalhadores do FUNAE participaram em 17 Workshops e Conferências em Moçambique, Coreia do Sul, EUA e Tanzânia. Data: 31.01.2013 Página 19 de 39

Tabela 7: Workshops e Conferências Nome do Workshop Instituição País Participantes Apresentação do Quadro de sustentabilidade dos Instituto de Investigação 1 Moçambique 2 combustíveis Agrária 2 Workshop para Levantamento de Dados ADEL Moçambique 1 3 LEAP Ministério da Energia Moçambique 2 4 Pv Power Plant Designs Hanvit DNS Co.Ltd Coreia do Sul 3 5 56ªSessao da CSW Sede das Nações Unidas EUA 2 6 Fórum de Desenvolvimento dos Recursos Humanos Esami Moçambique 2 7 Curso Básico de GIS UEM Moçambique 1 8 Gestão Documental Ministério da Função Pública Moçambique 2 9 Análise de Mercado dos Sistemas de Energia para Cozinha Moçambique 2 10 Rural Electrification with Small HydroPower Development India 1 11 Integração do Género no sector de Energia Ministério da Energia Moçambique 2 12 Clean Power Africa Conference and Expo SP Invesment África do Sul 2 13 Formação sobre desenhos de cenários Políticos para a Energia de Biomassa Ministério da Energia África do Sul 2 14 Workshop sobre e-disbursment dos projectos do Banco Mundial Banco Mundial Moçambique 3 15 Gestão Financeira e Controlo Orçamental MTC Moçambique 1 16 Avaliação Ambiental e Social Estratégica GIS MTC Moçambique 2 17 Regional Meeting on Rural Planning IRP Club-ER Tanzania 1 Total 31 6. AUDITORIA INTERNA Durante o ano foram realizadas auditorias operacionais as várias unidades orgânicas nomeadamente, DMH, DCF, DAGF, URH, UTIC, DS e Representação de Tete. Estas tinham como objectivo: identificar riscos e seu impacto, certificar do cumprimento da legislação e procedimentos; Inventariação do património; e Melhorias na gestão das actividades. 7. QUALIDADE E AMBIENTE Para o ano estavam previstos duas (2) auditorias internas e 12 palestras de modo que as não-conformidades fossem inferiores a 10. Data: 31.01.2013 Página 20 de 39

Com vista a melhoria do desempenho institucional e do sistema da qualidade, durante o ano, foram realizadas as seguintes actividades: Uma (1) auditoria de acompanhamento pela SGS que culminou com a manutenção dos certificados de Qualidade e Ambiente; Foram realizadas duas (2) auditorias internas; e Uma (1) auditoria de renovação que vai resultar na renovação da certificação do FUNAE. No âmbito de controlo de procedimentos de qualidade e ambiente, foi realizada durante o ano, a avaliação da satisfação de 36 beneficiários, avaliação de 14 prestadores de serviços e seis (6) palestras com o objectivo de sensibilizar os trabalhadores sobre questões ambientais. Relativamente ao ambiente, foi estipulado que todos os projectos implementados tivessem a licença ambiental. Neste curso, todos os projectos implementados e os que estão actualmente em curso foram submetidos para a aquisição da licença ambiental. 8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (GIS) Para o ano, previa-se a intensificação das actividades com vista a garantir a conclusão da implementação do GIS no FUNAE, mapeamento dos projectos, georeferencimaneto do imobilizado da instituição e formação dos técnicos. Durante o ano, foram integrados na base de dados do FUNAE, os dados georeferenciados de outras instituições nomeadamente INE, EDM e da ANE. Também no decurso do período em análise, foram elaborados e aprovados os termos de referência para a contratação de um consultor que vai apoiar o FUNAE na implementação do GIS. No período em análise, foi realizado o georeferenciamento de 63 infra-estruturas na Província de Manica (Distritos de Bárue, Gôndola, Manica, Guro, Macossa, Machaze, Sussundenga, Mussorize), 185 na Província de Inhambane (Distritos de Panda, Homoíne, Funhalouro, Mabote, Govuro, Zavala, Massinga, Vilankulos e Morrumbene) e 44 infra-estruturas na Província da Zambézia (Distritos de Mocuba, Maganja da Costa, Pebane, Gilé, Alto Molócue, Ile, Gúruè, Milange, Chinde, Mopeia, Morumbala, Lugela, Namarroi, Namacura, Nicoadala e Inhassunge). Data: 31.01.2013 Página 21 de 39

Foi feita a Análise Espacial da informação externa e interna; foram identificados furos para instalação do sistema de bombeamento eléctrico de água, escolas e centros de saúde que estão a 1km da rede da EDM e também foram identificadas as sobreposições das infra-estruturas com financiamento português em relação a Bélgica e Banco Mundial e realocadas a novas infraestruturas sem financiamento através da informação do INE. 9. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS No que concerne a manutenção e assistência técnica aos sistemas fotovoltáicos instalados pelo FUNAE, havia sido planificado a continuação do processo de manutenção com as empresas contratadas. Durante o período foram realizadas as seguintes actividades: Região Centro (Manica e Tete), a verificação do funcionamento dos sistemas em quatro (4) escolas na Província de Manica, oito (8) escolas e 22 centros de saúde na Província de Tete e cinco vilas nas províncias de Tete e Manica. Região Centro (Sofala e Zambézia), a verificação do funcionamento dos sistemas nos projectos de Electrificação de 100 Escolas e 100 Centros de Saúde na Província da Zambézia; e Região Norte (Nampula, Niassa e Cabo Delgado), a verificação do funcionamento dos sistemas no projecto 40 vilas e no projecto 100 Escolas e 100 Centros de Saúde na Província de Nampula. Está em curso a reposição e colocação em funcionamento dos sistemas visitados em Nampula e prevê-se o início em Cabo Delgado para Julho de 2013. No entanto, foram cancelados os contratos de manutenção com a DataServ nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, e com Agro-Alfa, nas províncias de Tete e Manica pela má qualidade dos serviços prestados. 10. COMISSÕES DE GESTÃO Data: 31.01.2013 Página 22 de 39

De modo a garantir sustentabilidade de projectos através da monitoria dos sistemas instalados, foi previsto a formação e capacitação das comissões de gestão de modo a promover o uso eficiente dos sistemas, a melhoria na capacidade de manutenção preventiva, melhoria para intervenções básicas para os sistemas avariados e a sensibilização dos utentes e comunidades da importância dos sistemas. Durante o ano, foram criadas duas comissões de gestão dos projectos, nomeadamente em Chigubota B e Machava Timuca, no Distrito de Namahacha, na Província Maputo. A monitoria das comissões de gestão ocorre durante a visita dos técnicos aos projectos. Dada a falta de disponibilidade financeira, não foram criadas em outros locais. 11. ACTIVIDADES TRANSVERSAIS 11.1. GÉNERO Durante o período, foram realizadas as seguintes actividades no contexto do Género: Participação na 56ª Conferência da Comissão para o Status da Mulher sobre o empoderamento da mulher rural, realizada em Nova Iorque nos Estados Unidos da América; Realização de palestras no FUNAE e nas comunidades de Marara e Mungari no Distrito de Changarana, Província de Tete; Golo, Zualo e Mubécua no Distrito de Homoine, Guma, Cangela e Muvamba no Distrito de Massinga e Belane no Distrito de Vilankulos na Província de Inhambane; Levantamento de dados para financiamento da construção de um forno melhorado na associação MBEU, na Localidade de Massaca, Distrito de Boane na Província de Maputo; Levantamento de dados para a instalação de um mini-sistema de carregamento de celulares e lanternas, bem como a identificação de mulheres para a gestão; Em curso a elaboração do plano de actividades do género do sector de Energia e formação para, bem como a definição de actividades específicas para implementação do plano; e Foram realizadas 3 formação, 1 sobre a integração de género no sector de energia e 2 sobre análise de sistema de mercado de energias limpas para cozinha. Data: 31.01.2013 Página 23 de 39

11.2. HIV-SIDA No âmbito das actividades de combate ao HIV-SIDA, foram realizadas várias actividades, nomeadamente: Estabelecimento de Núcleo interno do HIV-SIDA e pontos focais a nível das Delegações e Representações; Estabelecimento de uma parceria com Eco-SIDA; Palestras de sensibilização e mitigação do impacto do HIV-SIDA, Actividades no âmbito do dia Mundial de Luta contra o HIV-SIDA. Estas actividades irão posseguir com mais realce para as testagens voluntárias e maior envolvimento dos trabalhadores. 12. COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DO FUNAE No contexto da comemoração dos 15 anos do FUNAE, durante o ano foram realizadas as actividades nas seguintes componentes: Desporto: foram realizados dois (2) campeonatos, nomeadamente o campeonato interno de FUTSAL (masculino e feminino) e o campeonato masculino entre instituições do sector de energia; Educação Ambiental nas Escolas: foram plantadas árvores em escolas nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia durante a visita de levantamento de dados de infra-estruturas do projecto financiado pela Bélgica; Visibilidade: produção de vídeos institucionais sobre o FUNAE; Datas comemorativas: foi realizada a festa do Dia da Criança para os filhos dos colaboradores e uma palestra alusiva ao Dia do ambiente sobre a preservação do meio ambiente; Data: 31.01.2013 Página 24 de 39

Jantar de Gala: foi realizado o jantar de Gala em comemoração dos 15 Anos do FUNAE que contou com a presença de Sua Excelência o Presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Palestras: foi realizada uma palestra no FUNAE sobre o tema: Estrutura Orgânica do FUNAE, interacção entre sectores. 13. OUTRAS ACTIVIDADES No decurso do ano, foram desenvolvidas outras actividades que contribuíram para os resultados institucionais, nomeadamente: Verificação de infra-estruturas a electrificar na Província do Niassa no âmbito do Banco Mundial; Levantamento de dados e elaboração do relatório de estudo de pré-viabilidade para a electrificação de escolas e centros de saúde a partir de SPV, na Província de Nampula, e submetido à aprovação da Agência de Cooperação Japonesa (JICA). O estudo foi realizado por consultores japoneses contratados pela JICA, com o apoio de técnicos do FUNAE; Avaliação do impacto sócio-económico dos PAC s nas províncias da Zambézia, Sofala, Inhambane e Gaza; Realização de 2 reuniões do Órgão de Consulta; Devolvidas actividades de melhoria das condições de armazenamento de informação relativo aos projectos no Sistema PHC; Levantamento de dados na Província de Manica, no âmbito do projecto do EEP; e Distinção pela World Quality Commitment (WQC) na categoria Ouro, num evento organizado pela Business Initiative Directions (BID) 14. PARCEIROS DE COOPERAÇÃO Com vista a realização das actividades e em particular aos projectos, o FUNAE contou com o apoio de parceiros, nomeadamente o Banco Mundial, Bélgica, Portugal, União Europeia, India, Data: 31.01.2013 Página 25 de 39

Coreia do Sul, Japão, Noruega e GIZ-AMES. Com esta parceria, o apoio ao FUNAE estava orçado em 1.374.888.566,00 Mt e foi executado em 43,94%. Tabe la 8: Contribuição dos parceiros no financiamento de projectos de investimento Valores em Mt Previstos em Executado Grau de Execução 1 Governo Portugues 97.345.159,00 76.599.224,22 78,69% 2 Governo da Belgia 178.567.268,00 6.743.972,17 3,78% 3 Banco Mundia 270.239.000,00 11.641.870,68 4,31% 4 Governo da India 248.157.000,00 77.533.241,50 31,24% 5 Governo da Correia 552.991.574,00 382.477.271,16 69,17% 6 Cooperação do Japao 760.000,00 780.050,22 102,64% 7 União Europeia 26.828.565,00 48.331.348,49 180,15% Total 1.374.888.566,00 604.106.978,44 43,94% 14.1. COOPERAÇÃO COM PORTUGAL Durante o ano, o Governo de Portugal comparticipou nas actividades do FUNAE com vista electrificação de vilas nas províncias da Zambezia, Niassa e Manica e desenvolvimento do Atlas de Energias Renováveis, descritas no ponto 3.1.1. 14.2. COOPERAÇÃO COM A BÉLGICA A parceria com o Reino da Bélgica consistiu no desenvolvimento de actividades, nomeadamente: Lançamento do concurso de empreitada, avaliação das propostas e assinatura dos contratos de empreitada nas áreas de energias solar fotovoltáicas, referenciados no ponto 3.1.1; Verificação de infra-estruturas (escolas, centros de saúde, edifícios de postos administrativos) para electrificar e estudo de base nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia, enquadradas nas actividades de sistemas solares ponto 3.1.1; Apoio para o desenvolvimento de energias a partir de mini-hídricas, descritas no ponto 3.1.4; e Data: 31.01.2013 Página 26 de 39

Formação e Capacitação de técnicos internos, no âmbito da formação descrito no ponto 5.2; Organização de 2 reuniões do Steering Committee no âmbito do projecto da Bélgica. 14.3. COOPERAÇÃO COM BANCO MUNDIAL Com vista ao alcance dos resultados, durante o ano foram financiados actividades, nomedamente: Electrificação de vilas, centros de saúde, escolas e edifícios de postos administrativos a partir de sistemas fotovoltáicos, descritos no ponto 3.1.1; Desenvolvimento de energias a partir da biomassa, com referência no ponto 3.1.6; e Formação e Capacitação de técnicos internos, com referência no ponto 5.2. 14.4. COOPERAÇÃO COM A ÍNDIA Ainda no decurso do ano, o FUNAE contou com o apoio da Índia (Exim Bank) para o início da construção da Fábrica de Painéis Solares, vide o ponto 3.1.3. 14.5. COOPERAÇÃO COM A COREIA DO SUL No período em análise, o FUNAE contou com o apoio da Coreia do Sul (Exim Bank) para a construcção das Centrais Fotovoltáicas na Província do Niassa, vide o ponto 3.1.1. 14.6. COOPERAÇÃO COM JAPÃO Foi realizado o estudo de pré-viabilidade para a electrificação na Província de Nampula com o apoio da Agência de Cooperação Japonesa (JICA), descritas no ponto 13. 14.7. COOPERAÇÃO COM A UNIÃO EUROPEIA Com vista a electrificação de vilas com recurso aos SPV e Mini-Hídrica de Majaua, contou-se com o apoio da União Europeia, vide os pontos 3.2.1 e 3.1.4 respectivamente. Data: 31.01.2013 Página 27 de 39

14.8. COOPERAÇÃO COM NORUEGA No decurso do ano, finalizou-se a elaboração do Documento Programa para a Cooperação de Longo Prazo com a Noruega, tendo sido submetido a Embaixada do Reino da Noruega. 14.9. COOPERAÇÃO COM GIZ-AMES No âmbito da parceria com a GIZ AMES, foram realizadas as actividades seguintes: Reunião do Sterring Committee em Maputo; Actividades relativas ao mapeamento dos recursos hídricos na Província de Manica; e Início da elaboração de uma base de dados sobre estudos do sector de energia em parceria com a Universidade Pedagógica. 15. CONSTRANGIMENTOS Apesar de terem sido realizadas as actividades acima descritas, houve constrangimentos que condicionaram o alcance das metas previstas, nomeadamente: Falta de disponibilidade financeira; Demora na resposta de solicitação de fundos (No Objection) por parte dos parceiros; Demora do início das obras de empreitada; Atrasos na execução das obras de empreitada; e Relativamente a Fábrica de Painéis Solares, demora na submissão do projecto executivo pelo empreiteiro que condicionou o início da construção da fábrica. Data: 31.01.2013 Página 28 de 39

16. GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES Tabela 9: Matriz do grau de cumprimento das actividades Objectivo Estratégico I: Acesso a serviços de Energia de Forma Sustentável Objectivo 1 Aumentar o número de beneficiários aos serviços de Energia. Meta Anual Atingir 727.000 beneficiários durante o ano. Em, os projectos concluídos beneficiaram 470.000 pessoas, o que corresponde a uma realização de 64.65% da meta anual. Grau de Cumprimento Objectivo 2 Meta Anual Grau de Cumprimento Objectivo 3 Meta Anual Grau de Cumprimento Este resultado foi condicionado por um conjunto de actividades que não foram desenvolvida devida a baixa execução financeira, em particular o financiamento a investimento de projectos. Garantir que os projectos implementados estejam de acordo com o planificado. Atingir 100% dos projectos implementados de acordo com o plano anual. O plano de Actividades previa o início da implementação de projectos financiados pela Bélgica, Portugal, Banco Mundial, Coreia do Sul, India e Governo de Moçambique (Incentivo Geográfico). Em termos de realização, alcançou-se a meta 67%, resultante do início do projectos financiados pela Bélgica, Portugal e India. Por razões alheias ao FUNAE, não arracaram conforme o previsto os projectos financiado pelo Banco Mundial e Coreia do Sul. Providenciar mais cursos de formação sobre tecnologias e operações de manutenção de equipamento já instalados ou a instalar Providenciar 1.000 horas de formação as comissões de gestão de modo a beneficiar 60 comissões durante o ano. Desde o inicio do ano, foram formadas duas (2) comisões de gestão no total de 100 horas que corresponde a 10% de realização da meta anual. Esta meta foi condicionada a exiguidade de fundos internos, tendo por conseguinte a baixa execução da meta prevista. Objectivo Estratégico II: Qualidade e Ambiente Objectivo 4 Implementar procedimentos que garantam o cumprimento das normas de qualidade em vigor no FUNAE, com vista a manutenção da certificação Meta Anual Realizar duas (2) auditorias internas e 12 palestras sectoriais de modo que as não Data: 31.01.2013 Página 29 de 39

Grau de Cumprimento Objectivo 5 Meta Anual Grau de Cumprimento conformidades sejam inferiores a 10 durante o ano. Foram realizadas duas (2) auditorias internas correspondente a 100% da meta anual. Relativamente as palestras, foram realizadas 12 palestras o que representa 100% de realização, em termos de meta anual. Garantir que todos projectos implementados tenham processo ambiental Garantir que todos projectos implementados tenham processo ambiental. Dos 73 processos submetidos ao Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA), 46 têm licença ambiental e 27 aguardam pela emissão da licença. Em termos percentuais, foi atingida a meta anual 63%. Objectivo Estratégico III: Mobilização de Fundos Objectivo 6 Garantir a recuperação do crédito vencido Meta Anual Recuperar 100% do crédito vencido Grau de Cumprimento Objectivo 7 Meta Anual Grau de Cumprimento Até ao final do ano, o total das prestações vencidas foi de 30.736.739,26 Meticais e atrasadas de 7.611.852,89 Meticais, correspondendo uma realização de 75%. Este meta resulta do não cumprimento das obrigações dos mutuários. Garantir recursos financeiros para o desenvolvimento de projectos. Angariar fundos para o financiamento de projectos. Durante o período, foram angariados fundos do EEP (Energy and Environment Partnership). Objectivo Estratégico IV: Desenvolvimento de Parcerias Objectivo 8 Aumentar o envolvimento do sector privado como parceiro do FUNAE. Ter duas (2) instituições do sector privado envolvidas na implementação de Meta Anual projectos durante o ano. Durante o ano, o FUNAE assinou um memorando de entendimento com a Grau de MOEBA (Mozambique European Business Alliance) correspondendo uma Cumprimento realização de 50% da meta planificada. Objectivo 9 Meta Anual Aumentar a participação das organizações sociais e comunitárias (ONGs/ OCBs e outras) como parceiros do FUNAE. Ter duas (2) instituições (ONG s /OCB s e outros) envolvidas na implementação de projectos durante o ano. Data: 31.01.2013 Página 30 de 39

Grau de Cumprimento Objectivo 10 Meta Anual Grau de Cumprimento O FUNAE assinou um memorando com a ROCPA (Rede contra a pobreza), o que corresponde a uma realização anual de 50%. Envolver instituições de Microfinanças como intermediários na alocação dos fundos do FUNAE. Ter duas (2) instituições de Microfinanças envolvidas na intermediação financeira para a implementação de projectos. Em termos de realização não foi de acordo com o planificado devido a mudança de abordagem. Neste sentido, foi lançado o concurso para a contratação de um especialista em Microfinanças para apoiar o FUNAE na definição de uma metodologia para a implementação destes projectos. Objectivo Estratégico V: Capacitação Institucional Objectivo 11 Aumentar a eficácia na afectação dos fundos Meta Anual Garantir que todas as despesas realizadas tenham sido planificadas Em, as despesas realizadas foram de 1.161.107.546,27Meticais dos 1.968.518.566,00 Meticais planificados para o ano, correspondentes a 58.98%. Grau de Cumprimento Objectivo 12 Meta Anual Grau de Cumprimento Objectivo 13 Meta Anual Grau de Cumprimento Esta execução deveu-se a não disponibilização de fundos pelos parceiros financeiros nomeadamente o Bélgica e Banco Mundial devido a demora do No Objection aos projectos do FUNAE. De referir que os fundos dos parceiros representava 70% dos total de receitas previstas. Continuar a formação dos colaboradores para aumentar a capacidade da instituição. Garantir a formação dos trabalhadores em 3.000 horas durante o ano Durante o ano, 68 funcionarios participaram em 22 cursos que resultaram em 5.519 horas de formação, correspondente a 184% da meta anual. Garantir o cumprimento do Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio, (Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de bens e Prestação de Serviços ao Estado) na celebração dos contratos. Garantir que os processos enviados ao Tribunal Administrativo tenham visto. Foram enviados ao Tribunal Administrativo 78 processos (37 sujeitos a fiscalização prévia, 4 sujeitos a fiscalização sucessiva e 43 isentos). Dos 37 contratos sujeitos a fiscalização prévia, 26 foram visados, 5 foram devolvidos para instrução do processo e posterior reenvio ao Tribunal Administrativo, 1 recusado e 5 aguardam resposta do Tribunal Administrativo. Data: 31.01.2013 Página 31 de 39

A avalição do grau do cumprimento de actividades é positiva dado que as actividades que foram desenvolvidas geraram resultados. No entanto, dada a exiguidade de fundos, os resultados alcançados não atingiram a meta, por dependerem destes fundos. Esta execução foi resultante da demora na resposta de solicitação de fundos aos parceiros financeiros (No Objection), condicionando deste modo as actividades e em particular aos projectos previsto para o ano. Relativamente as outras actividades, nomeadamente a qualidade, formação, cumprimento da legislação e envolvimento de parceiros no desenvolvimento de projectos, os indicadores apresentaram resultados positivos. Data: 31.01.2013 Página 32 de 39

17. CONCLUSÃO As actividades desenvolvidas no ano foram positivas, tendo como destaque os projectos concluídos, nomeadamente electrificação de 23 vilas e 57 centros de saúde; a instalação de 19 fogões melhorados e a construção de 19 PAC s. Durante o período, foram concluídas as fases preparatórias de projectos de electrificacao de escolas e centros de saude, estudos de viabilidade de mini-hidricas e outros, previstos no Plano de Actividades, que consistiram na elaboração de projectos executivos, lançamento de concursos e seleccao de empreiteiros. Apesar dos desembolsos financeiros nao terem ocorrido conforme programado foi possivel alcançar 64,65% da meta planificada, perfazendo um total de 470 mil beneficiários. Relativamente a capacitação institucional, foram realizadas 22 acções de formação que culminaram em 5.195 horas de formação e beneficiaran destas formações 68 técnicos. Ainda no período, foram feitas auditorias de qualidade que culminaram com a renovação da certificação da qualidade e ambiente, bem como auditorias internas que permitiram avaliar o cumprimento da legislação e procedimento no âmbito do desenvolvimento das actividades. Em relação aos assuntos transversais, foram desenvolvidas acções de sensibilização sobre o género, HIV/SIDA e ambiente. Data: 31.01.2013 Página 33 de 39

18. PERSPECTIVAS De acordo com o desenrolar das actividades, prevê-se para o ano 2013 o seguinte: Concluir a electrificação de 30 vilas, 10 PAC, a contrução da Fábrica de Painéis Solares e elaboração do Atlas de Energias Renováveis; Prosseguir com a construção de 3 Centrais Fotovoltáicas na Província do Niassa,; Iniciar a electrificação com recuros a sistemas fotovoltáicos, de 445 escolas, 321 centros de sáude, 77 edifícios de postos administrativos e 30 vilas; Efectuar estudos de viabilidade de 8 Mini-Hídricas, nas províncias de Niassa, Manica, Zambézia e Nampula; Iniciar a construção de fogões e fornos melhorados, nas Províncias de Manica e Gaza; Iniciar a implantação de projectos de Plataformas Multifuncionais nas províncias de Inhambane, Manica e de Niassa; Capacitar as Comissões de Gestão nas Províncias da Zambézia, Tete, Niassa e Nampula; Realizar palestras sobre Género, HIV-SIDA, Feira de Saúde e Sessões de testagem voluntária; e Programação e organização das reuniões do projecto da Bélgica (Steering Committee, Technical e Project Manangement meeting). Data: 31.01.2013 Página 34 de 39

19. ANEXO II: Projectos Concluídos 19.1.1. SPV Vilas # Nome do P.A/ Centro Capacidade Província Distrito Escola Projecto Localidade Saúde (kw) Beneficiários 1 Chigubota B Maputo Namahacha Changalane 1-4,00 127 2 Timuca Maputo Namahacha Changalane 1-4,00 300 3 Mabomo Gaza Mabalane Tlavene 1 1 4.00 623 4 Siquete Gaza Massangena Mavue 1-4.00 388 5 Cufamune Gaza Massangena Chizumbane 1 1 4.00 1.082 6 Cubo Gaza Chigubo Nhamale 1 1 4.00 478 7 Machaila Gaza Chigubo Chigubo 1 1 4.00 2.665 8 Gumane Inhambane Funhalouro Tome 1 1 4.00 1.099 9 Mabubuza Inhambane Funhalouro Funhalouro 1-4.00 890 10 Nhacache Inhambane Massinga Massinga 1-4.00 1.602 11 Chibiquele Inhambane Mabote Zimane 1-4.00 557 12 Maundsulucana Inhambane Mabote Zimane 1-4.00 268 13 Muvamba Inhambane Massinga Muvamba - - 25,97 853 14 Thevene Inhambane Massinga Thevene 1 1 6,45 7.745 15 Xiphongo Inhambane Massinga Xiphongo 1-5,59 766 16 Rio das Pedras Inhambane Massinga R. Pedras 1-8,14 927 17 Cangela Inhambane Massinga Cangela - - 10,88 379 18 Chitholo Tete Cahora Bassa Chintholo 1 1 8.00 1.001 19 Muanza Sofala Muanza Muanza 1 1 8.00 1.334 20 Meloco Cabo Delgado Namuno Meloco 1 1 29.00 14.421 Financiador Portugal Receitas Consignadas 21 Ncumpe Cabo Delgado Namuno Ncumpe 1 1 15.00 10.219 ACP-União 22 Chipene Nampula Memba Chipene 1 1 15.00 1.835 Europeia 23 Muipite Niassa Nipepe Muipite 1 1 15.00 7.979 Total 21 12 195.03 55.767 - Data: 31.01.2013 Página 35 de 39

19.1.2. SPV Centos de Saúde # Nome do Projecto Província Distrito P.A/ Localidade Capacidad e (kw) Beneficiários 1 Centro de Saúde de Licilo Gaza Bilene Bilene 0.75 6.986 2 Centro de Saúde de Tuane Gaza Bilene Bilene 0.75 2.353 3 Centro de Saúde de Mangol Gaza Bilene Mangol 0.75 601 4 Centro de Saúde de Manonho Gaza Bilene Manonho 0.75 3.066 5 Centro de Saúde de Machua Gaza Chókwe Machua 0.75 1.752 6 Centro de Saúde de Chaimite Gaza Chibuto Chaimite 0.75 7.022 7 Centro de Saúde de Dengoine Gaza Manjacaze Dengoine 0.75 4.298 8 Centro de Saúde de Cucuine Gaza Manjacaze Cucuine 0.75 650 9 Centro de Saúde de Betula Gaza Manjacaze Betula 0.75 2.508 10 Centro de Saúde de Mangundze Gaza Manjacaze Mangundze 0.75 5.968 11 Centro de Saúde de Nhamavila Gaza Xai-Xai Nhamavila 0.75 5.123 12 Centro de Saúde de Banhine Gaza Xai-Xai Banhine 0.75 7.926 13 Centro de Saúde de Siaia Gaza Xai-Xai Siaia 0.75 12.927 14 Centro de Saúde de Nhacutse Gaza Xai-Xai Nhacutse 0.75 16.998 15 Centro de Saúde de Muxaxane Gaza Chibuto Muxaxane 0.75 5.257 16 Centro de Saúde de Cumba Gaza Chokwe Cumba 0.75 462 17 Centro de Saúde de Tlhawene Gaza Chokwe Tlhavene 0.75 575 18 Centro de Saúde de Chimbembe Gaza Guijá Chimbembe 0.75 1,489 19 Centro de Saúde de Pelane Gaza Guijá Pelane 0.75 2.806 20 Centro de Saúde de Macarela Gaza Mabalane Macarela 0.75 385 21 Centro de Saúde de Combumune Gaza Mabalane Combumune 0.75 4.469 22 Centro de Saúde de N tsocate Gaza Mabalane N tsocane 0.75 3.749 23 Centro de Saúde de Manhique Gaza Manjacaze Manhique 0.75 1,442 24 Centro de Saúde de Macupulane Gaza Manjacaze Macupulane 0.75 650 25 Centro de Saúde de Macasselane Gaza Manjacaze Macasselane 0.75 980 26 Centro de Saúde de Banguene Gaza Manjacaze Banguene 0.75 416 27 Centro de Saúde de Chicavane Gaza Manjacaze Chicavane 0.75 2.616 28 Centro de Saúde de Cubo Gaza Massingir Cubo 0.75 1.900 29 Centro de Saúde de Zulo Gaza Massingir Zulo 0.75 722 30 Centro de Saúde de Chibotane Gaza Massingir Chibotane 0.75 1.678 31 Centro de Saúde de Macaringue Gaza Massingir Macaringue 0.75 1.313 32 Centro de Saúde de Machamba Gaza Massingir Machamba 0.75 477 33 Centro de Saúde de Saute Gaza Chigubo Chigubo 0.75 205 34 Centro de Saúde de Zinhane Gaza Chigubo Chigubo 0.75 943 35 Centro de Saúde de Chidulo Gaza Chicualacuala Mapai 0.75 959 36 Centro de Saúde de Pafuri Gaza Chicualacuala Pafuri 0.75 3,824 37 Centro de Saúde de Mapai Sede Gaza Chicualacuala Mapai 0.75 3,874 38 Centro de Saúde de Litlatla Gaza Chicualacuala Chicualacuala 0.75 1,344 39 Centro de Saúde de Mahatlane Gaza Chicualacuala Chicualacuala 0.75 682 40 Centro de Saúde de Chicualacuala Gaza Chicualacuala Chicualacuala 0.75 2,188 41 Centro de Saúde de Mapai Ngala Gaza Chicualacuala Mapai 0.75 139 42 Centro de Saúde de Mucambene Gaza Massangena Mavue 0.75 1,441 Financiador Banco Mundial e Receitas Consignadas Data: 31.01.2013 Página 36 de 39

# Nome do Projecto Província Distrito P.A/ Localidade Capacidad e (kw) Beneficiários 43 Centro de Saúde de Bloco Nove Sofala Dondo Dondo 0.75 802 44 Centro de Saúde de Sengo Sofala Dondo Dondo 0.75 736 45 Centro de Saúde de Chinamacondo Sofala Dondo Dondo 0.75 1,494 46 Centro de Saúde de Sanguzi-Muana Sofala Muanza Galinha 0.75 811 47 Centro de Saúde de Muanza-baixa Sofala Muanza Muanza 0.75 363 48 Centro de Saúde de Galinha Sofala Muanza Galinha 0.75 12,564 49 Centro de Saúde de Savane Sofala Dondo Dondo 0.75 3,970 50 Centro de Saúde de Chibuabuabua Sofala Dondo Mafambisse 0.75 508 51 Centro de Saúde de Vinho Sofala Nhamatanda Nhamatanda 0.75 1,919 52 Centro de Saúde de Mutondo Sofala Gorongosa Vanduzi 0.75 990 53 Centro de Saúde de Jasse manguena Sofala Nhamatanda Nhamatanda 0.75 1,293 54 Centro de Saúde de Chiro Sofala Nhamatanda Nhamatanda 0.75 1,574 55 Centro de Saúde de Nhampoca Sofala Nhamatanda Tica 0.75 1,765 56 Centro de Saúde de Mecuze Sofala Nhamatanda Nhamatanda 0.75 3,336 57 Centro de Saúde de Mbimbire Sofala Nhamatanda Nhamatanda 0.75 5,004 Total 43.35 162.290 Financiador Banco Mundial e Receitas Consignadas # 19.1.3. Grupo Gerador- Vila Nome do Projecto Província Distrito P.A/ Localidade Escola Centro Saúde Capacidade (kw) Beneficiários Financiador 1 Mepuaiua Zambézia Gurue Mepuagiua 1 1 36.00 44.920 Receitas consignadas Total 1 1 36.00 44.920-19.1.4. Biomassa Fogões Melhorados # Nome do Projecto Província Distrito PA/ Localidade Nº de Fogões Beneficiários Financiador 1 Instituto Industrial da Beira Sofala Beira Beira 2 148 2 Escola de Savane Sofala Dondo Dondo 2 1.164 3 Escola de Mafambisse Sofala Dondo Dondo 2 1.705 4 Escola de Nhangau Sofala Beira Beira 2 784 5 Escola de Cerâmica Sofala Beira Beira 1 1.135 6 Escola de Milha Sofala Beira Beira 1 380 7 Escola 1 de Junho Sofala Dondo Dondo 2 1.275 Receitas 8 Escola Agro pecuária de Caia Sofala Caia Caia 1 151 Consignadas 9 Escola de Barada Sofala Buzi Nova Sofala 1 75 10 Escola de Estaquinha Sofala Buzi Nova Sofala 1 536 11 Escola de Gorongosa Sofala Gorongosa Gorongosa 1 270 12 Escola de Mangunde Sofala Gorongosa Goromgoza 1 72 13 Instituto Agrario de Chokwe Gaza Chokwe Chikwe 2 160 Total 17 7.855 Data: 31.01.2013 Página 37 de 39

19.1.5. PAC s # Nome do Projecto Província Distrito P.A/Localidade Beneficiários Financiador 1 Quissanga Cabo Delgado Quissanga Sede 1.526 2 Nangade Cabo Delgado Nangade Nangade 4,077 3 Ngauma Niassa Ngauma Massangulo 7.604 4 Lalaua Nampula Lalaua Lalaua 12.390 5 Muecate Nampula Muecate Muecate 8,653 6 Memba Nampula Memba Memba 41.853 7 Nametil Nampula Mogovolas Nametil 16,629 8 Mpende Tete Magoe Mpende 3.275 9 Moatize Tete Moatize Zóbue 14.543 10 Furancungo Tete Macanga Furancungo 10.181 11 Fingoe Tete Marávia Fíngoe 5,560 12 Lugela Zambezia Lugela Sede 5.564 13 Mopeia Zambezia Mopeia Sede 8.091 14 Alto Ligonha Zambezia Gile Alto Ligonha 4.623 15 Dombe Manica Sussundenga Dombe 12,723 16 Cheringoma Sofala Cheringoma Cheringoma-Sede 6,682 17 Gorongosa Sofala Gorongosa Gorongosa-Sede 23,085 18 Panda Inhambane Panda Sede 6.319 19 Nova Mambone Inhambane Govuro Nova Mambone 5,430 Total 198.808 Incentivo Geografico Data: 31.01.2013 Página 38 de 39

19.1.6. Atlas de Energias Renováveis Locais instrumentados para recurso eólico Nome Província Torre 1 Alto da Maxixe Inhambane TM1 2 Lagoa Pathi Maputo TM2 3 Chomba Cabo Delgado TM3 4 Namaacha Maputo TM4 5 Nintulo Zambézia TM5 6 Marávia Tete TM6 7 Chintholo Tete TM7 8 Mucumbura Tete TM8 9 Furancungo Tete TM9 10 Olombe Cabo Delgado TM10 11 Nhangau Sofala TM11 12 Metengobalane Tete TM12 13 Estatuene Maputo TM13 14 Morrumbala Zambézia TM14 15 Massangena Gaza MCEL 1 16 Chizavane Gaza MCEL 2 17 Dindiza Gaza MCEL 4 18 Jangamo Inhambane MCEL 8 19 Nova Mambone Inhambane MCEL 10 20 Pomene Inhambane MCEL 11 21 Nhapassa Manica MCEL 14 22 Catuane Maputo MCEL 15 23 Namapa Nampula MCEL 21 24 Nanhupo Nampula MCEL 23 25 Muembe Niassa MCEL 29 26 Massangulo Niassa MCEL 31 27 Buzi Sofala MCEL 33 28 Mazamba Sofala MCEL 35 29 Ponta do Ouro Maputo MCEL 36 30 Furancungo_MCEL Tete MCEL 37 31 Tsangano Tete MCEL 40 32 Lugela Zambézia MCEL 44 33 Coalane Zambézia MCEL 47 34 Massingir Gaza MCEL 49 35 Marrupa Niassa MCEL 99 Data: 31.01.2013 Página 39 de 39