Capitulo I - DO TERRENO E SUA ORIGEM

Transcrição

1 CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO E DE ACESSÕES CORRESPONDENTES À UNIDADE AUTÔNOMA CONDOMINIAL DESTE CONTRATO, COM CLÁUSULA SUSPENSIVA E OUTRAS AVENÇAS Pelo presente instrumento de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal do Terreno e de Acessões Correspondentes à Unidade Autônoma Condominial deste Contrato, com Cláusula Suspensiva e outras Avenças (o Contrato ) e na melhor forma de direito, válido para todos os fins e efeitos legais, as Partes signatárias nomeadas e qualificadas nos itens 1.1 e 1.2 do QUADRO RESUMO, resolvem ajustar o presente Contrato, correspondente à futura unidade autônoma condominial indicada no QUADRO RESUMO, o qual faz parte integrante e complementar, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições que, mutuamente, outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar, por si, seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título, na forma da lei. Capitulo I - DO TERRENO E SUA ORIGEM 1.1 O imóvel onde será implantado o CONDOMÍNIO MONDIAL JUNDIAÍ assim se descreve ( Imóvel ): Um TERRENO, destacado do imóvel situado na Chácara Tavares, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, designado como Terreno B, com a área 6.141,50 metros quadrados, que assim se descreve: inicia-se no ponto de intersecção do alinhamento da Avenida Nove de Julho com o terreno A, segue em reta confrontando com o terreno A, com a distância de 58,50 metros; deflete à direita e segue em reta confrontando com o terreno A, com a distância de 105,35 metros; deflete à direita e segue em reta confrontando com a área remanescente da Fazenda Arcadas S.A. Indústrias Agro Pecuária, com a distância de 30,00 metros; deflete à direita e segue confrontando com a área remanescente da Fazenda Arcadas S.A. Indústrias Agro Pecuária, com a distância de 64,00 metros; deflete à esquerda e segue em reta confrontando com a área remanescente da Fazenda Arcadas S.A. Industria Agro Pecuária, com a distância de 75,00 metros; deflete à direita e segue pelo alinhamento da Avenida Nove de Julho em curva com deflexão à esquerda, raio de 3.106,60m. e ângulo interno de 01º09 11 e com a distância de 62,50 metros até encontrar o ponto inicial desta descrição. Tal imóvel está atualmente e individualmente lançado na Prefeitura do Município de Jundiaí sob o nº e é objeto da matrícula nº do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP A VENDEDORA adquiriu a propriedade do Imóvel de que trata o item 1.1, anterior, por força do registro da Escritura de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas da cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Livro nº 404, fls. 177/186, registrada sob o R.5. da citada matrícula nº , repita-se, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP. Capitulo II - DA EDIFICAÇÃO Página 1 de 27

2 2.1 - Sobre o Imóvel de que trata o item 1.1, acima, a VENDEDORA promoverá a incorporação imobiliária, nos moldes do Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº , de 10/01/2002), e da Lei nº , de 02/08/2004, pelas disposições residuais da Lei Federal nº 4.591, de 16/12/1964, e demais legislação complementar aplicável à espécie, de um empreendimento que recebeu a denominação de CONDOMÍNIO MONDIAL JUNDIAÍ, conforme Alvará para Execução de Obra Particular nº 1.623, emitido em 28/08/2012, extraído do Processo de Aprovação nº /2012, nos moldes da Lei Federal nº 4.591/64 e do Código Civil Brasileiro, tendo lançado as normas da Convenção de Condomínio ( CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO ) e do Regimento Interno ( REGIMENTO INTERNO ) através do instrumento particular que integra o Memorial de Incorporação (art. 32, letra j ) e cuja cópia é ora apresentada para inteiro conhecimento do COMPRADOR O empreendimento imobiliário contido no Memorial de Incorporação, devidamente registrado junto ao 1 Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí, em 01/11/12, sob o R. 7 na matrícula nº , que, sumariamente, assim se descreve ( Empreendimento ): - Um Empreendimento com destinação comercial, constituído por 03 (três) Blocos, a saber: (i) BLOCO HOTEL, com destinação hoteleira, que terá 360 (trezentas e sessenta) unidades condominiais autônomas hoteleiras, subsolo, térreo, 14 (quatorze) pavimentos, pavimento técnico e cobertura. (ii) BLOCO COMERCIAL, com destinação comercial, que terá 142 (cento e quarenta e duas) unidades condominiais autônomas comerciais, também denominadas salas ou conjuntos comerciais, térreo, 4 (quatro) sobressolos, 08 (oito) pavimentos, casa de máquinas e cobertura. (iii) BLOCO AGÊNCIA, com destinação comercial, que terá 01 (uma) unidade autônoma comercial. No total, o Empreendimento contará com 503 (quinhentas e três) unidades autônomas, sendo certo que a descrição pormenorizada do Empreendimento consta do competente Memorial de Incorporação A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO e o REGIMENTO INTERNO preveem as regras de utilização das vagas de garagem, que se dará por meio de manobrista, sendo certo que a exploração de tais vagas será feita por empresa especializada (a Operadora de Garagem ), conforme estabelecido nos referidos instrumentos e em contrato específico firmado com tal empresa especializada. A primeira Operadora de Garagem será contratada pela VENDEDORA, conforme adiante mencionado Desde que não acarrete aumento ou diminuição das vagas de garagem, a localização dessas na área comum poderá ser alterada, com distribuição e localização diversas daquelas constantes das respectivas plantas baixas, nas quais a indicação e Página 2 de 27

3 numeração são meramente enunciativas, valendo apenas para efeito de registro e de determinação da capacidade da garagem. Capítulo III - DO FINANCIAMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO MONDIAL JUNDIAÍ A construção do CONDOMÍNIO MONDIAL JUNDIAÍ será levada a efeito sob a responsabilidade da VENDEDORA, mediante financiamento diretamente a ela concedido por instituição financeira com a qual poderá livremente contratar ou já ter contratado (o Contrato de Financiamento ), ficando ora expressamente autorizado, pelo COMPRADOR, (a) o financiamento, sob qualquer modalidade, e, consequentemente, a constituição de hipoteca e/ou alienação fiduciária sobre a edificação e todas as frações ideais do Imóvel, inclusive sobre a fração ideal objeto deste Contrato, fato esse que é aqui denunciado, e com o qual o COMPRADOR expressamente concorda, sem oposição de qualquer espécie e (b) a cessão dos recebíveis oriundos deste Contrato, e, consequentemente, a outorga, em garantia, sob qualquer modalidade, da edificação e de todas as frações ideais do Imóvel, inclusive da fração ideal objeto deste Contrato, sendo certo que, no Contrato de Financiamento, ficará estabelecido que as obrigações da VENDEDORA estarão sujeitas à atualização monetária e à remuneração com base nos índices e critérios estipulados pelo credor do financiamento ( AGENTE FINANCEIRO ). 3.2 Assim sendo, declara o COMPRADOR expressamente concordar (i) com que a VENDEDORA contrate financiamento destinado à construção do Empreendimento, bem como (ii) com a constituição de alienação fiduciária, hipoteca, cessão fiduciária de recebíveis ou qualquer outra forma de garantia sobre o terreno, a fração ideal, a futura unidade autônoma objeto deste Contrato, acessões e benfeitorias que a eles aderirão ou a cessão dos créditos imobiliários da VENDEDORA, ciente de que tais garantias abrangerão, também, os créditos decorrentes das parcelas do preço de venda da fração ideal alvo deste contrato, independentemente de notificação ao COMPRADOR O COMPRADOR tem ciência de que o não cumprimento, pela VENDEDORA, das obrigações assumidas, no Contrato de Financiamento, poderá acarretar a execução das garantias acima referidas, pelo AGENTE FINANCEIRO, assim como tem ciência de que nem o Contrato de Financiamento nem este Contrato estão cobertos por seguro contra morte e/ou qualquer tipo de invalidez As disposições dos itens 3.2. e , acima realçadas em negrito, têm a finalidade de dar inegável conhecimento ao COMPRADOR sobre os direitos e as obrigações assumidas pela VENDEDORA com relação a possíveis garantias a serem concedidas ao AGENTE FINANCEIRO Em qualquer caso de cessão ou caução, total ou parcial, pela VENDEDORA, dos créditos imobiliários oriundos do presente Contrato, operar-se-á a sub-rogação do cessionário em todos os direitos inerentes e decorrentes do presente Contrato. Página 3 de 27

4 O AGENTE FINANCEIRO poderá fiscalizar o cronograma físico-financeiro da obra, nada obstante não assumir ele, AGENTE FINANCEIRO, qualquer responsabilidade pela construção do Empreendimento, sua solidez e segurança de construção, não sendo ele, AGENTE FINANCEIRO, responsável por qualquer vício ou defeito de construção porventura existente A VENDEDORA envidará seus melhores esforços para (i) obter do AGENTE FINANCEIRO, na condição de credor e titular de garantia real em face da VENDEDORA, em relação à unidade autônoma objeto deste Contrato, a anuência dos termos deste Contrato, e (ii) providenciar, oportunamente e em sendo o caso, a assinatura do AGENTE FINANCEIRO, no instrumento da outorga da respectiva escritura definitiva de venda e compra da unidade autônoma com pacto adjeto de alienação fiduciária e assinatura de contrato de financiamento concedido ao COMPRADOR, desde que, no momento oportuno, estejam satisfeitas todas as condições necessárias a tanto Com o fim de cumprir o disposto neste Capítulo III, o COMPRADOR nomeia e constitui, de acordo com o disposto no Capítulo XIII deste Contrato, sua procuradora a ora VENDEDORA, por meio deste Contrato, obrigando-se, caso necessário, a outorgar este mandato também através de instrumento público de procuração, o que será feito em ato separado. São ora concedidos à VENDEDORA, pelo COMPRADOR, os poderes irrevogáveis e irretratáveis, na forma prevista nos arts. 683, 684 e 686, parágrafo único do Código Civil Brasileiro, para, em nome dele, COMPRADOR, junto a qualquer AGENTE FINANCEIRO, assinar, aditar, rerratificar, alterar o Contrato de Financiamento com garantia hipotecária e outras avenças ou outra garantia real que venha a ser ajustada, para construção do Empreendimento referido neste Contrato, podendo ajustar cláusulas e condições aplicáveis, correções, prazos, taxas de financiamento, e quaisquer outros encargos daí decorrentes, oferecendo garantias reais, alienando fiduciariamente ou hipotecando as frações ideais da unidade autônoma objeto deste Contrato, benfeitorias e acessões que a ele acederão podendo, ainda, a VENDEDORA representar o COMPRADOR para registro da hipoteca, da alienação fiduciária ou outra garantia real que venha a ser ajustada, perante o cartório de registro de imóveis competente, cartório notarial e todas e quaisquer outras agências governamentais e/ou autoridades, repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, bancos, instituições financeiras, em todas as suas seções, divisões e departamentos, podendo, enfim, a VENDEDORA praticar todos os atos necessários para cumprimento do disposto neste Capítulo III Todas as despesas, encargos e custos financeiros relativos aos empréstimos que vierem a ser concedidos diretamente à VENDEDORA, no tocante à construção da unidade autônoma e respectiva fração ideal objeto deste Contrato, serão de inteira e exclusiva responsabilidade dela, VENDEDORA, a quem competirá, inclusive, a liquidação do montante devido, em nada concorrendo para esse fim o COMPRADOR Obriga-se a VENDEDORA a outorgar, em favor do COMPRADOR, a competente Escritura Definitiva, tendo por objeto a unidade autônoma aqui compromissada, ficando esclarecido que a baixa do gravame eventualmente incidente sobre a dita unidade, haverá de se dar em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da instituição e especificação de Condomínio, junto ao Cartório Imobiliário de Jundiaí/SP. Página 4 de 27

5 Capítulo IV - DO OBJETO DESTE CONTRATO Dentre as unidades autônomas componentes do CONDOMÍNIO MONDIAL JUNDIAÍ, em conformidade com a discriminação constante deste instrumento, destaca-se, como objeto do presente Contrato, a unidade autônoma, e sua correspondente fração ideal, mencionada no Capítulo III do QUADRO RESUMO. Capítulo V - DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA - DO PREÇO E DE SUA FORMA DE PAGAMENTO Assim, por este instrumento e na melhor forma de direito a VENDEDORA, na qualidade de incorporadora do Empreendimento mencionado nos itens supra, tal como configurado na Lei nº 4.591/64, ciente de sua responsabilidade, promete vender ao COMPRADOR a aludida fração de terreno objeto deste Contrato, bem como lhe promete vender, para entrega futura, as acessões e benfeitorias que constituirão a unidade autônoma integrante do já referido Condomínio, conforme Capítulo II do QUADRO RESUMO pelo preço de venda certo e ajustado no Capítulo IV do QUADRO RESUMO, na forma constante do Capítulo V do QUADRO RESUMO. Parágrafo Único Conforme proposta de venda assinada pelo COMPRADOR, a comissão de corretagem devida pela intermediação da presente venda e compra, não integra o preço do Imóvel, constante do QUADRO RESUMO, mas integra, sim, o valor total da proposta, repita-se, assinada pelo COMPRADOR. Assim sendo, o COMPRADOR declara, para todos os fins e efeitos de direito, que o serviço de intermediação imobiliária para aquisição do Imóvel foi regularmente prestado por empresa especializada, não ligada à VENDEDORA, razão pela qual reconhece que a relação jurídica decorrente da intermediação tem, de um lado a empresa de venda e seus corretores credenciados, e de outro lado, ele, COMPRADOR, que pagará o valor constante da proposta, diretamente àqueles pelo serviço prestado. Diante do aqui declarado, o COMPRADOR não poderá, sob qualquer hipótese, pleitear da VENDEDORA o ressarcimento da referida comissão, inclusive em caso de rescisão do presente Contrato. Capítulo VI - DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA - DO PREÇO E DE SUA FORMA DE PAGAMENTO Assim, por este instrumento e na melhor forma de direito a VENDEDORA, na qualidade de incorporadora do Empreendimento mencionado nos itens supra, tal como configurado na Lei nº 4.591/64, ciente de sua responsabilidade, promete vender ao COMPRADOR a aludida fração de terreno objeto deste Contrato, bem como lhe promete vender, para entrega futura, as acessões e benfeitorias que constituirão a unidade autônoma integrante do já referido Condomínio, conforme Capítulo III do QUADRO RESUMO pelo preço de venda certo e ajustado no Capítulo IV do QUADRO RESUMO, na forma constante do Capítulo V do QUADRO RESUMO Tal como já expresso no QUADRO RESUMO, NÃO integram o preço de venda da unidade autônoma (i) os gastos com aquisição de bens e equipamentos para montagem, Página 5 de 27

6 equipagem e decoração da unidade autônoma e das áreas comuns do Condomínio, (ii) as taxas devidas à Hotelaria Accor Brasil S/A ( HAB ), conforme contratos que com ela foram firmados e acerca das quais o COMPRADOR declara ter pleno conhecimento, (iii) a taxa devida à IMPLANTADORA e (iv) os honorários da VISTORIADORA, devendo os respectivos montantes ser suportados pelos adquirentes das unidades autônomas que compõem o Condomínio, e, pois, pelo COMPRADOR. 6.2 Até a expedição do Habite-se, todas as parcelas do preço serão pagas em moeda corrente nacional, reajustadas mensalmente, desde o mês de assinatura deste Contrato até o seu efetivo pagamento, pela atualização monetária do Índice Nacional de Custo da Construção Disponibilidade Interna (INCC-DI) Dadas as características próprias que revestem a unidade autônoma objeto desta avença, que se presta à operação hoteleira, considera-se como o dia da entrega das chaves o dia do recebimento, pelo COMPRADOR, através da empresa Jones Lang Lassale Hotels S/A ( MANDATÁRIA ), nomeada e qualificada no Contrato de Mandato Civil 1 indicado no QUADRO RESUMO, da unidade autônoma objeto deste contrato, devidamente equipada e montada A partir da expedição do Habite-se, o saldo devedor passará a ser reajustado pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGPM), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), calculado pro rata die, bem como acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, por fração de mês, de acordo com a Tabela Price Considerando que os índices eleitos neste Contrato podem ser divulgados após as datas acordadas para o vencimento das parcelas é que as Partes decidiram utilizar como índice-base e índice de reajuste aqueles divulgados no 2º mês anterior ao da aplicação. Contudo, ainda que esse período não seja suficiente, estabelecem as Partes que, para cada pagamento: a) será utilizado como estimativa do índice não publicado, para correção monetária, a última variação do índice devidamente publicado; b) em igual dia do mês posterior ao do pagamento, feito na forma da letra a, supra, aplicar-se-á o índice do período antes decorrido, sendo que havendo diferença a maior, o COMPRADOR acertará com a VENDEDORA, quando por ela solicitado, e, havendo diferença a menor, esta será abatida das parcelas vincendas devidas pelo COMPRADOR; c) as diferenças de que trata a letra b serão atualizadas monetariamente, de acordo com a última variação publicada do índice Se o Índice Nacional de Custo da Construção Disponibilidade Interna (INCC-DI) for extinto ou considerado inaplicável, as Partes estabelecem, desde já, que as parcelas do preço vencidas e não pagas, assim como as vincendas, passarão, automaticamente e de pleno direito, a ser corrigidas monetariamente de acordo com a variação percentual acumulada dos seguintes índices: 1 Cópia do Contrato de Mandato Civil entabulado com a MANDATÁRIA é entregue ao COMPRADOR, neste ato, juntamente com os demais contratos entabulados com a Operadora Hoteleira HAB. Página 6 de 27

7 a) ICC SP, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como índicebase o divulgado no mês anterior à substituição e como índice-reajuste o divulgado no mês anterior ao do efetivo pagamento da parcela; b) na falta do índice anterior, o CUB Custo Unitário Básico (índice setorial de custo de construção para o Estado de São Paulo), calculado e divulgado pelo Sinduscon-SP, tomando-se como índice-base o divulgado no mês anterior à substituição e como índicereajuste o divulgado no mês anterior ao do efetivo pagamento da parcela; e, ainda, c) na falta dos índices anteriores, o da Construção Civil e Obras Públicas Edificações - FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) Se o Índice Geral de Preços Mercado (IGPM), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) for extinto ou considerado inaplicável a este Contrato, as Partes estabelecem, desde já, que as parcelas do preço vencidas e não pagas, e as vincendas, passarão, automaticamente e de pleno direito, a ser corrigidas monetariamente, de acordo com a variação percentual acumulada dos seguintes índices: a) Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como índice-base o divulgado no mês anterior à substituição e como índice-reajuste o divulgado no mês anterior ao do efetivo pagamento da parcela; b) na falta do índice anterior, o IPC da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) As parcelas têm vencimento nas datas indicadas nos itens do Capítulo V do QUADRO RESUMO e, em virtude da garantia dos recebíveis (por meio de penhor dos créditos ou por meio da cessão fiduciária), o COMPRADOR deverá efetuar o pagamento de todas as quantias por ele devidas por força do presente Contrato por meio de liquidação de boleto de cobrança bancária emitido pelo AGENTE FINANCEIRO Tais boletos serão enviados para pagamento ao endereço do COMPRADOR indicado no Capítulo I do QUADRO RESUMO, sendo certo que a falta de recebimento dos boletos bancários representativos das parcelas não exime o COMPRADOR da obrigação de efetuar qualquer dos pagamentos previstos no presente Contrato, nem poderá servir de justificativa para o atraso em sua liquidação Não será admitida a realização de pagamentos de outra forma que não a ora estabelecida A VENDEDORA declara, para todos os fins de direito, que providenciará junto ao AGENTE FINANCEIRO a liberação do gravame que recair sobre a unidade autônoma objeto deste pacto, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da instituição e especificação de Condomínio, junto ao 1º Cartório Imobiliário de Jundiaí/SP, conforme previsto na Cláusula 4.7., acima A data de vencimento das parcelas não tem qualquer vínculo com o andamento ou conclusão da obra. Página 7 de 27

8 Fica vedado qualquer tipo de crédito na conta corrente da VENDEDORA, seja depósito, TED, DOC ou outro, sem o consentimento por escrito da VENDEDORA, sendo que o respectivo comprovante não valerá como recibo, tampouco conferirá quitação Nada obstante o disposto acima, caso a VENDEDORA, por mera liberalidade, receba diretamente do COMPRADOR qualquer valor relativo às parcelas indicadas nos itens do Capítulo V do QUADRO RESUMO, a VENDEDORA se obriga a depositar o valor recebido na conta corrente a ser indicada pelo AGENTE FINANCEIRO, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados do recebimento de notificação informando sobre o depósito indevido, sem prejuízo do reconhecimento expresso pelo AGENTE FINANCEIRO de que todos os pagamentos devidos em razão do preço de venda aqui pactuado devem ser a ele pagos, enquanto vigorar este Contrato, sob pena da VENDEDORA incorrer nos encargos moratórios previstos neste Contrato até que o AGENTE FINANCEIRO receba o pagamento devido As Partes, desde já, convencionam, como condição do presente negócio, que, em face do princípio constitucional do respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, não se aplicará a este Contrato qualquer norma superveniente de congelamento ou deflação, total ou parcial, do saldo devedor e/ou do valor de cada parcela Na hipótese de, por mera liberalidade e sem que tal fato caracterize novação, a VENDEDORA aceitar, temporariamente, o congelamento ou deflação do valor de algumas parcelas, fica, desde logo, ajustado, e também como condição do presente negócio, que: a) o saldo devedor continuará sendo reajustado monetariamente; b) a cada mês, o COMPRADOR estará amortizando menos do que deveria; c) a diferença entre o valor real de cada prestação e o de sua parcial amortização será cobrada pela VENDEDORA tão logo se encerre, de modo direto ou indireto, o congelamento ou deflação, ou quando da entrega das chaves Fica convencionado que o pagamento antecipado parcial ou total - do saldo do Preço só será permitido com a anuência expressa da VENDEDORA e de comum acordo entre as Partes quanto aos critérios a serem adotados, com o fim de preservar o valor efetivo e atualizado do Preço ajustado Neste cenário, fica aqui pactuado que o COMPRADOR poderá liquidar antecipadamente o saldo devedor, total ou parcialmente, desde que: a) notifique a VENDEDORA, por escrito, com a antecedência de, no mínimo, cinco (5) dias úteis; b) o pagamento ocorra na mesma data de vencimento das parcelas; c) a amortização seja igual ou maior ao valor de uma parcela mensal; d) os valores antecipados sejam imputados no pagamento das últimas prestações do preço; e) o saldo devedor a ser antecipado seja reajustado, na data da antecipação, pelos critérios de reajuste estipulados neste Contrato; f) o reajuste das prestações seja calculado "pro rata" até o dia do efetivo pagamento, aplicando-se o disposto neste Contrato; Página 8 de 27

9 g) esteja absolutamente em dia com a TOTALIDADE dos compromissos decorrentes deste contrato Mesmo na hipótese de amortização total e antecipada do saldo do preço, para a lavratura da Escritura Definitiva de Venda e Compra ao COMPRADOR há de se observar o prazo para baixa de gravame, disposto na Cláusula 4.7., acima O COMPRADOR não poderá pagar qualquer parcela, enquanto não tiverem sido pagas e quitadas aquelas que estiverem vencidas anteriormente. Nos meses em que se verificarem vencimentos simultâneos de parcelas, fica assegurado à VENDEDORA o direito de recusar o recebimento de qualquer delas sem que se dê, concomitantemente, o pagamento da outra O recibo de pagamento da última parcela vencida não significa quitação da anterior, que deverá ser sempre comprovada, quando exigido Tendo em vista que os valores do preço de aquisição estabelecidos no Capítulo IV do QUADRO RESUMO foram calculados para o dia 1º (primeiro) do mês de concretização do presente Contrato, o COMPRADOR declara expressamente estar ciente de que, para a aplicação dos índices de reajuste monetário pactuados no presente instrumento, serão consideradas as variações mensais integrais ocorridas nos índices eleitos, independentemente da data de assinatura deste Contrato Como condição essencial do presente Contrato, a VENDEDORA poderá ceder e transferir a terceiros, inclusive por meio de operações de securitização ou cédula de crédito imobiliário, o crédito total decorrente da venda e compra, ora compromissada, e representada pelas parcelas vincendas do preço de alienação das unidades do Empreendimento É facultado à VENDEDORA, a seu critério, utilizar-se dos mecanismos de antecipação de recebíveis existentes para antecipação total ou parcial do crédito que lhe cabe na alienação das unidades do Empreendimento, a qualquer momento e sem que seja necessário, por ocasião da antecipação dos recebíveis, qualquer tipo de confirmação e/ou autorização do COMPRADOR nesse sentido O COMPRADOR se declara ciente de que este Contrato constitui lastro para emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário, em qualquer de suas modalidades ( CCI ), que poderão, a qualquer momento ser emitidas pela VENDEDORA e livremente negociadas, nos termos da Lei nº / Fica desde já esclarecido que a eventual negociação e alienação da CCI pela VENDEDORA aos investidores, será feita por meio de sistema de registro de liquidação financeira de títulos privados, devidamente autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Página 9 de 27

10 A cessão do Crédito Imobiliário mediante a negociação da CCI abrange todos os direitos, acessórios e garantias assegurados à VENDEDORA, na forma deste Contrato, incluindo a alienação fiduciária em garantia Como citado, a cessão da CCI será feita por meio dos mecanismos próprios estabelecidos na Lei nº /04, cabendo à instituição integrante do sistema de registro e liquidação financeira indicar o titular da CCI, quando for o caso, em razão da dispensa de averbação no Registro de Imóveis competente, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 22 da citada Lei nº / São de responsabilidade exclusiva da VENDEDORA todas as despesas relativas ao registro da custódia da CCI na instituição custodiante, bem como aquelas referentes à averbação da Emissão da CCI, quando for o caso, repita-se, em razão da dispensa de averbação no competente Registro de Imóveis, na matrícula do imóvel objeto do Crédito Imobiliário A quitação do crédito representado pela CCI emitida por este Contrato e consequente cancelamento da garantia da alienação fiduciária será outorgada pelo investidor, que, na ocasião, será o credor do crédito e detentor da CCI Para fins de execução do Crédito Imobiliário representado pela CCI, bem como das obrigações dela oriundas, considera-se a CCI como título executivo extrajudicial, de acordo com o art. 585 do Código de Processo Civil Brasileiro, exigível pelo valor apurado de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no presente instrumento Fica reservado à VENDEDORA o direito de ceder ou caucionar a terceiros, no todo ou em parte, os direitos creditórios decorrentes deste Contrato, representados pela CCI, independente de aviso ou concordância do COMPRADOR, subsistindo todas as cláusulas deste contrato em favor do cessionário A seu exclusivo critério e a qualquer tempo, como maneira de instrumentalizar a ora referida cessão de crédito, a VENDEDORA poderá solicitar a emissão, pelo COMPRADOR, de notas promissórias representativas das parcelas vincendas do valor total devido, que serão recebidas em caráter pro solvendo pela VENDEDORA, com o que o COMPRADOR, desde já, concorda A CCI emitida nos termos previstos neste Contrato, poderá servir de lastro para a emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários ( CRI ), nos termos e para os fins da Lei nº 9.514/ A VENDEDORA fica, desde já, expressamente autorizada pelo COMPRADOR a promover a cessão dos créditos decorrentes deste pacto, sem a necessidade de prévia notificação do COMPRADOR, sendo certo que tal cessão poderá se dar em virtude de qualquer modalidade de securitização, inclusive antecipação de recebíveis. Página 10 de 27

11 Para consecução dos fins das cláusulas anteriores, o COMPRADOR constitui, de forma irrevogável e irretratável, a VENDEDORA como sua procuradora, outorgando-lhe amplos poderes para representá-lo na emissão de CCI, e/ou em outras qualquer outra forma de antecipação de recebíveis, nos temos da Lei nº 9.514/97 e da Lei nº /04, podendo, para tanto, a VENDEDORA assinar, aditar, rerratificar, alterar os documentos necessários e, representar o COMPRADOR perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, o cartório notarial, a instituição custodiante e agentes financeiros, bem como perante as instituições bancárias e securitizadoras, praticando todos os atos necessários ao pleno atendimento dos fins desta procuração Caso se faça necessária a ratificação dos poderes acima conferidos, mediante a outorga de procuração por instrumento público, fica o COMPRADOR obrigado a outorgá-la, em favor da VENDEDORA, no prazo de 07 (sete) dias contados da solicitação dela, VENDEDORA Em caso de recusa injustificada na outorga da procuração acima citada, o COMPRADOR arcará com a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o cumprimento da obrigação, respondendo o COMPRADOR pelas perdas e danos a que der causa O COMPRADOR concorda, também, que, mediante comunicação encaminhada pela VENDEDORA, os pagamentos das prestações vincendas do preço, inclusive seus eventuais encargos, sejam realizados diretamente ao cessionário do crédito. Tal comunicação poderá ocorrer mediante informação constante do boleto, com simples indicação do credor dos recebíveis O COMPRADOR autoriza a VENDEDORA a compartilhar com o credor dos recebíveis todos os documentos e as informações cadastrais do COMPRADOR, com o fim de subsidiar a operação de securitização ou cédula de crédito imobiliário. Capítulo VII - DAS PENALIDADES A mora do COMPRADOR no cumprimento de quaisquer das obrigações pecuniárias assumidas em decorrência deste Contrato acarretará: a) reajuste monetário, de acordo com os critérios de correção previstos neste Contrato e calculado "pro rata die", observado o critério a seguir: a.1) quando o pagamento ocorrer além da data do vencimento da parcela, mas dentro do mês de seu vencimento, o valor da parcela, calculado na forma deste Contrato, será atualizado monetariamente, desde o dia de seu vencimento, até o dia de seu efetivo pagamento, mediante a incidência diária de 1/30 da última variação percentual disponível, entre os valores do índice eleito neste Contrato; a.2) quando o pagamento ocorrer em mês posterior ao do vencimento da parcela, o valor desta será atualizado monetariamente até o mês em que se der o pagamento, com base no critério de atualização monetária aqui previsto. A partir daí e até o dia em que, nesse mês, for efetuado o pagamento, seus valores serão atualizados monetariamente pelo mesmo critério previsto na letra "a.1", supra; Página 11 de 27

12 b) acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, calculados dia a dia, que incidirão sobre o valor do principal da(s) parcela(s) em atraso, reajustado monetariamente, sem prejuízo da incidência dos juros compensatórios, incluídos no valor de cada parcela;c) adição de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, incidente sobre o valor do principal, corrigido monetariamente; d) aplicação de honorários de advogado, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, e despesas judiciais e extrajudiciais; e) pagamento de despesas de publicidade, comissão de leiloeiro ou de corretor de imóveis, na base de 5% (cinco por cento) e 6% (seis por cento), respectivamente, sobre o valor do débito (principal e acréscimos) em atraso, na hipótese de iniciada ou concluída a alienação dos direitos do COMPRADOR a terceiros; f) acréscimo de multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do débito (principal e acréscimos) em atraso, na hipótese de a alienação da unidade autônoma se efetivar por leilão A mora do COMPRADOR será ratificada, mediante notificação judicial ou extrajudicial, com prazo de 15 (quinze) dias para sua purgação Iniciada a interpelação e mesmo que não concretizada, o COMPRADOR que pretender purgar a mora deverá fazê-lo com o pagamento, além do principal reajustado e acrescido da multa e dos juros de mora, das despesas judiciais e extrajudiciais, provocadas por seu atraso, acrescidos de honorários de advogado estes na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito O simples pagamento do principal, sem reajuste monetário e sem os demais acréscimos moratórios, não exonerará o COMPRADOR da responsabilidade de liquidar tais obrigações, continuando em mora, para todos os efeitos legais e contratuais O COMPRADOR só terá direito ao recebimento das chaves da sua unidade autônoma caso esteja em dia com todas as obrigações assumidas neste Contrato, quer seja quanto ao pagamento do preço de venda da unidade autônoma, quer seja no que tange (i) aos gastos com aquisição de bens e equipamentos para montagem, equipagem e decoração da unidade autônoma e das áreas comuns do HOTEL, (ii) às taxas devidas à HAB, conforme contratos que com ela foram firmados 2, (iii) à taxa devida à IMPLANTADORA e (iv) aos honorários da VISTORIADORA, sob pena de a VENDEDORA exercer o direito de retenção da unidade ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4591/ Não obstante seu caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, o presente Contrato será considerado resolvido de pleno direito, a critério da VENDEDORA: a) se o COMPRADOR não pagar qualquer valor devido à VENDEDORA; b) se o COMPRADOR não cumprir qualquer outra obrigação prevista neste Contrato. 2 Como já citado, cópias dos Contratos de Locação e Afiliação à Marca firmados com a HAB são entregues ao COMPRADOR, neste ato. Página 12 de 27

13 7.7 - A critério da VENDEDORA, a mora não purgada se transformará em inadimplemento absoluto, quando, então, este Contrato será considerado resolvido, de pleno direito e em sua integralidade Na hipótese de inadimplemento do COMPRADOR, a VENDEDORA poderá optar, a seu único e exclusivo critério, por considerar antecipadamente vencidos todos os valores devidos pelo COMPRADOR, hipótese em que o COMPRADOR deverá pagar à VENDEDORA, além do principal, reajustável monetariamente, os juros de mora e a multa acima convencionados, tudo cobrável através de ação competente, respondendo, ainda, o COMPRADOR pelas custas processuais e honorários advocatícios Se a VENDEDORA optar pela rescisão contratual por inadimplemento do COMPRADOR, ou se forem arrematados, em leilão extrajudicial, os direitos aquisitivos do COMPRADOR, terá o COMPRADOR direito à restituição do valor por ele pago, repita-se, do preço de venda da unidade autônoma, sendo que o percentual equivalente a 30% (trinta por cento) será retido pela VENDEDORA, a título de multa penal não compensatória. Ademais, serão descontados do valor pago pelo COMPRADOR: a) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (cláusula 6.1. letra b ) caso o COMPRADOR tenha quitado valores em atraso, com a incidência de juros; b) multa moratória de 2% (dois por cento) (cláusula 6.1, letra c ) - caso o COMPRADOR tenha quitado valores em atraso, com a incidência de multa; c) cotas condominiais de utilização (valores devidos até a data da desocupação); d) tarifas de consumo de energia e gás (valores devidos até a data da desocupação); e) IPTU (valores devidos até a data da desocupação); f) reparos necessários à reposição do imóvel em idêntico estado de quando foi entregue ao COMPRADOR, a menos que ele já o tenha devolvido à VENDEDORA, em tais condições; g) taxa diária de ocupação, ora fixada em 0,1% (um décimo percentual) sobre o preço de aquisição, corrigido pelos índices aqui pactuados, e devida desde o primeiro dia subsequente ao pagamento da última parcela, até a efetiva devolução do imóvel, se o COMPRADOR já se encontrar na posse, à época de sua mora; h) todos os tributos pagos em decorrência do recebimento das prestações do preço; i) CPMF ou outro tributo similar, incidente sobre todos os pagamentos efetuados pela VENDEDORA, em decorrência da venda da unidade autônoma e da restituição de qualquer quantia ao COMPRADOR; j) despesas de publicidade e comissão de leiloeiro, esta na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (principal e acréscimos) em atraso, na hipótese de iniciada ou concluída a alienação dos direitos do COMPRADOR a terceiros, nos termos da Lei de (artigo 1º, incisos VI e VII), combinada com o expresso no art. 63, parágrafos 1º ao 7º da Lei 4.591/64; k) multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do débito (principal e acréscimos) em atraso, na hipótese de a alienação da unidade autônoma se efetivar por leilão; l) honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), ainda que não tenha havido disputa judicial. Página 13 de 27

14 As despesas de intermediação, bem como os valores pagos para quitação dos gastos com aquisição de bens e equipamentos para montagem, equipagem e decoração da unidade autônoma e das áreas comuns do BLOCO HOTEL, as taxas devidas à HAB, conforme contratos que com ela foram firmados, a taxa devida à IMPLANTADORA e os honorários da VISTORIADORA não serão objetos de devolução Na hipótese de rescisão, a restituição de valor prevista na Cláusula 6.9. acima dar-seá em tantas parcelas quanto as que o COMPRADOR tiver pago, sendo a primeira em 30 (trinta) dias a contar da assinatura do distrato ou do trânsito em julgado da sentença que julgar a rescisão, ou, ainda, da restituição à VENDEDORA da unidade autônoma objeto deste Contrato em idêntico estado de quando lhe foi entregue, o que por último ocorrer O montante a ser devolvido ao COMPRADOR será depositado na conta corrente informada no QUADRO RESUMO. No caso de conta encerrada, o montante ficará disponível ao COMPRADOR na sede da VENDEDORA Na hipótese de rescisão deste contrato, judicial ou extrajudicialmente, a VENDEDORA terá livre disponibilidade sobre a unidade autônoma objeto deste Contrato, podendo, inclusive, aliená-la, desde logo, a terceiros, ainda que não tenha restituído ao COMPRADOR as quantias a ele porventura devidas, na forma deste Contrato, inclusive no caso em que o COMPRADOR deixar de recebê-las, por sua ação ou omissão Em adição ao disposto na Cláusula 6.5., acima, fica certo e pactuado entre as Partes que a inadimplência do COMPRADOR, NO QUE TANGE A VALORES NÃO INTEGRANTES DO PREÇO DE VENDA DA UNIDADE AUTÔNOMA, acarretará, em virtude das peculiaridades que revestem o presente negócio jurídico e da consequente impossibilidade de entrega da unidade autônoma separadamente, na retenção, pela COMPRADORA, da fração ideal do terreno e da unidade autônoma, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL, sem prejuízo do acúmulo dos demais encargos que sejam passíveis de ocorrência, tais como IPTU e taxas condominiais, com o que o COMPRADOR está ciente e, desde já, concorda. Capítulo VIII - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA Poderá o COMPRADOR ceder os direitos decorrentes do presente instrumento, desde que: a) Esteja absolutamente em dia com todos os seus pagamentos decorrentes da totalidade das obrigações previstas neste Contrato, e, ainda, desde que pague à VENDEDORA, no mesmo ato da cessão de direitos, uma taxa de expediente de 2% (dois por cento), taxa essa calculada sobre o preço do presente instrumento, atualizado monetariamente e apurado na data da cessão, ficando perfeitamente esclarecido que essa taxa de expediente será devida à VENDEDORA, seja qual for a forma ou a natureza do ato pelo qual se processe a transferência dos direitos decorrentes do presente instrumento, a título de indenização pelo dispêndio de recursos e pessoal qualificado para análise de cadastro, preparação de documentação, etc.; b) o(a)(s) futuro(s) Cessionário(a)(s), em nome próprio, firmem em favor da VENDEDORA as mesmas procurações constantes do presente instrumento; c) a VENDEDORA, obrigatoriamente e Página 14 de 27

15 como condição essencial do presente compromisso, intervenha no instrumento público ou particular de Contrato de cessão ou em qualquer outro instrumento, através do qual, a qualquer título, se transfiram os direitos decorrentes desta promessa de compra e venda, sob pena de sua imediata resolução, de pleno direito, e da absoluta ineficácia da pretendida cessão ou transferência de direitos, ficando vedada a promessa de cessão de direitos; d) o(a)(s) futuro(s) Cessionário(a)(s), necessariamente, se sub-rogará em TODAS as obrigações assumidas neste Contrato e dele decorrentes Para que haja anuência da VENDEDORA, no instrumento de cessão, deverá ser exibida, pelo COMPRADOR, no ato da anuência, à VENDEDORA a guia de recolhimento do ITBI incidente sobre a cessão Como já ressaltado neste Contrato, a VENDEDORA poderá, a qualquer tempo, ceder e transferir ao AGENTE FINANCEIRO ou a terceiros o crédito decorrente da venda ora compromissada, inclusive por meio de operações de securitização ou cédula de crédito imobiliário (CCI) Frise-se que eventual cessão de seu crédito não exonerará a VENDEDORA de suas obrigações e responsabilidades, como Incorporadora do Empreendimento. Capítulo IX - DA CONSTRUÇÃO A VENDEDORA contratará a construção de todo o Empreendimento podendo, no entanto, a seu exclusivo critério associar ou substituir a referida construtora com ou por qualquer outra construtora de renome, de comprovada capacidade, a quem caberá a execução das obras do edifício onde se localiza a unidade objeto deste instrumento e de todo o Empreendimento, em conformidade com o projeto de arquitetura aprovado e memorial descritivo de acabamento ( Memorial Descritivo, conforme letra g do art. 32 da Lei nº 4.591/64), que integram o Memorial de Incorporação retro mencionado, que ficam fazendo parte integrante e complementar do presente compromisso, como se aqui estivessem integralmente transcritos, ressalvadas as modificações que venham a ser introduzidas nas unidades autônomas do futuro edifício e/ou nas partes comuns em virtude de normas técnicas ou por determinação ou exigência de normas administrativas editadas pela Municipalidade, corpo de bombeiros, empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data da aprovação do projeto, ou, tendo em vista as características específicas do Empreendimento em seu todo, pela própria execução das obras e/ou para melhor aproveitamento de áreas, o que não dará às Partes o direito de pleitear qualquer compensação A VENDEDORA reserva-se o direito de modificar as partes comuns, as benfeitorias e a infraestrutura urbana, constantes do projeto aprovado, e, ainda: a) Modificar, integralmente, os projetos de qualquer das unidades que não tenham sido prometidas à venda, seja quanto à compartimentação dessas unidades, seja quanto à sua quantidade, independentemente de consulta aos condôminos proprietários de outras unidades, respeitados os direitos adquiridos pelos mesmos; Página 15 de 27

16 b) realizar as modificações parciais de detalhes de qualquer unidade, para atender às exigências estruturais das melhores condições funcionais ou atender às necessidades de segurança geral O COMPRADOR declara que examinou o Memorial de Incorporação, bem como o Memorial Descritivo das partes comuns e das unidades autônomas, e que, neste ato, recebeu cópias da planta da unidade objeto do presente Contrato e Memorial Descritivo A VENDEDORA, por força do acima disposto, fica isenta de guardar prova de que tais documentos foram efetivamente entregues ao COMPRADOR, servindo a assinatura deste pacto como ciência de tal isenção e, ainda, servindo de prova de que o COMPRADOR efetivamente recebeu tais cópias, ficando ele responsável pela guarda das mesmas Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas anteriores, não será considerada infração ao projeto de construção supra mencionado, não dando, consequentemente, ao COMPRADOR o direito de pedir compensação ou indenização, de espécie alguma, qualquer diferença para mais ou para menos, não excedente a 5% (CINCO POR CENTO) nas medidas e/ou áreas do imóvel ou das partes comuns, seja de que espécie for, ficando perfeitamente esclarecido que, para cálculo de eventual diferença nas áreas e/ou medidas, será tomado como ponto de referência o eixo das paredes Fica expressamente convencionado que a edificação será considerada pronta e acabada para todos os fins e efeitos de direito desde que seja expedido o "HABITE-SE", ainda que parcial, pela Prefeitura Municipal de Jundiaí /SP, sendo certo que, como asseverado ao longo deste instrumento e, notadamente, nos Capítulos VI e VII do QUADRO RESUMO, concluídas as obras civis, serão iniciados, pela IMPLANTADORA, os serviços de decoração, montagem e equipagem das unidades autônomas e das áreas comuns do Condomínio É proibida ao COMPRADOR a interferência direta na obra, quer seja em entendimento com mestre de obras ou encarregado, quer seja com operários a serviço da VENDEDORA ou subempreiteira que contratar e, bem assim, a entrada e permanência na obra sem autorização prévia e por escrito de profissional dela encarregado, sob pena de, no caso de desobediência a esta disposição contratual, ficar caracterizada infração contratual, ensejadora de rescisão deste Contrato, na forma anteriormente já estabelecida. 9.7 Fica esclarecido ao COMPRADOR que as eventuais tonalidades constantes das ilustrações e folhetos que lhe foram apresentadas poderão sofrer alterações em relação ao produto final (obra) a ser entregue Quanto ao Memorial Descritivo, poderá a VENDEDORA substituir quaisquer materiais ou peças ali especificados, desde que por outros de custos equivalentes e/ou qualidade similar. Capítulo X - DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO OBRAS CIVIS Página 16 de 27

17 10.1 -A data prevista para conclusão das obras civis, com a expedição do Habite-se, é aquela indicada no Capítulo VI do QUADRO RESUMO, sendo certo que o prazo ora estimado para conclusão das obras civis poderá se estender, pelo prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, a exclusivo critério da VENDEDORA, independente da comprovação de motivos justificadores da postergação, e sem a incidência de qualquer penalidade a ela, VENDEDORA A comunicação ao COMPRADOR acerca da utilização do prazo de tolerância pela VENDEDORA será considerada válida, para fins deste Contrato, a critério da VENDEDORA, se realizada por ou carta ou telegrama com AR, endereçada ao endereço constante do Quadro Resumo Concluídas as obras civis, serão iniciados, pela IMPLANTADORA, os serviços de decoração, montagem e equipagem das unidades autônomas e das áreas comuns do Condomínio Durante o prazo de tolerância acima previsto, pela própria natureza deste, não haverá incidência de qualquer penalidade moratória ou compensatória, que tenha como causa o não cumprimento do prazo estimado para a conclusão da obra. O mesmo se aplica no caso da ocorrência das causas excludentes de responsabilidade da VENDEDORA descritas na cláusula 10.4., abaixo O prazo estimado para a conclusão das obras civis, com a expedição do Habitese, poderá se estender além do prazo de tolerância acima previsto desde que alegados e comprovados, pela VENDEDORA, motivos de caso fortuito ou de força maior, tais como greves parciais ou gerais da indústria da construção civil ou de setores que a afetem diretamente; suspensão ou falta de transportes; falta de materiais na praça; chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; eventuais embargos da obra, provocados pelos proprietários dos terrenos vizinhos, não resultantes da incúria ou erro técnico da VENDEDORA; demora na execução dos serviços que são próprios das empresas concessionárias; demora dos poderes públicos na concessão do "Habite-se" definitivo, por razões independentes dos serviços de responsabilidade da VENDEDORA; problemas consequentes da eventual demora na execução das fundações e no escoramento de prédios vizinhos; falta ou racionamento de água, energia elétrica ou combustível; guerras, revoluções, epidemias ou quaisquer calamidades públicas que impeçam ou reduzam o andamento ou ritmo da obra; embargos das obras por terceiros ou pelos poderes públicos; exigência dos poderes públicos decorrentes de legislação superveniente que retardem direta ou indiretamente a execução dos serviços, falta de materiais essenciais, paralisação dos meios de transportes e falta de combustível, deficiência no fornecimento dos serviços públicos, bem como os resultantes de embargos judiciais das obras, ou ainda, por culpa exclusiva do COMPRADOR, causas essas que impõem prorrogação no prazo de entrega das unidades por tantos dias quantos forem os de retardamento por tais eventos Na hipótese de ocorrência das causas previstas na Cláusula supra, uma vez cessadas tais causas, retoma-se a contagem do prazo de entrega das unidades, Página 17 de 27

18 incluindo-se o de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, se assim o quiser a VENDEDORA A VENDEDORA disponibilizará ao COMPRADOR, em seu site com intervalo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, relatório informativo sobre o andamento das obras do CONDOMÍNIO MONDIAL JUNDIAÍ. Capítulo XI - DA ENTREGA DAS CHAVES A data prevista para entrega das chaves ao COMPRADOR, repita-se, através da MANDATÁRIA, é aquela indicada no Capítulo VII do QUADRO RESUMO, ou seja, 31 (trinta e um) dias após a conclusão das obras civis, com expedição do Habite-se do CONDOMÍNIO MONDIAL JUNDIAÍ, podendo estender até 30/05/ Em sendo estendido o prazo de conclusão das obras civis, conforme previsto no Capítulo IX, acima, o prazo para entrega das chaves ao COMPRADOR será, também, estendido, por iguais números de dias aos de extensão da conclusão das obras civis, sem qualquer penalidade à VENDEDORA O COMPRADOR só terá direito ao recebimento das chaves da sua unidade autônoma caso esteja em dia com todas as obrigações assumidas neste Contrato, quer seja quanto ao pagamento do preço de venda da unidade autônoma, quer seja no que tange (i) aos gastos com aquisição de bens e equipamentos para montagem, equipagem e decoração da unidade autônoma e das áreas comuns do Condomínio, (ii) às taxas devidas à HAB, conforme contratos que com ela foram firmados, (iii) à taxa devida à IMPLANTADORA e (iv) aos honorários da VISTORIADORA, sob pena de a VENDEDORA exercer o direito de retenção da unidade ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4591/ Conforme regras adiante explicitadas, no Capítulo XIV deste instrumento, a entrega das chaves da unidade autônoma objeto do presente pacto será procedida pelo COMPRADOR que, para tanto, se fará representar pela MANDATÁRIA, nomeada e qualificada no Contrato de Mandato Civil aqui já referido e cuja cópia é entregue ao COMPRADOR, neste ato, conforme já mencionado, ou pessoa por esta indicada Para os fins do ora disposto, o COMPRADOR, neste ato, confere especiais poderes à VENDEDORA para contratação de empresa de vistoria ( VISTORIADORA ), que acompanhará os serviços de vistoria da unidade autônoma, conforme também explicitado adiante, no Capítulo XIV. Via de consequência, o COMPRADOR confere especiais poderes à VISTORIADORA, para que esta faça a vistoria da sua unidade autônoma e das áreas comuns do Empreendimento Uma vez concluídas as obras civis, com a expedição do Habite-se, bem como estando equipadas e montadas tanto as unidades autônomas do Empreendimento, quanto todas as áreas comuns desse, tratará a VENDEDORA de notificar a MANDATÁRIA, para recebimento das chaves, no prazo máximo de 15 (quinze) dias Na Página 18 de 27