CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 174 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZ Aos vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e dez, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente, JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, FERNANDO LUÍS MONTEIRO BEXIGA, ISABEL CRISTINA SOBRAL DE ALMEIDA PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, ANA PAULA DE FIGUEIREDO SIMÕES GOMES SANTANA e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: FALTAS Verificou-se a ausência do Senhor Vereador João Duarte da Silva Ferreira da Cruz, por motivos de natureza profissional, conforme comunicado por justificação de falta e do Senhor Vereador António Guilherme de Jesus Pais de Almeida, por se encontrar em representação oficial do Município no Congresso do Turismo APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa ADMINISTRAÇÃO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA Intervenção dos Membros do Executivo Intervenção do Senhor Vice-Presidente Solicitou a intervenção, neste período, o Senhor Vice-Presidente, para referir que já foi recepcionado o projecto da Escola Básica de Ranhados, incompleto, depois de dois pedidos formulados pelo Município (ofícios com registos n.ºs S.12555/2010, de e S.15553/2010, de ), sendo necessário actualizá-lo, de forma a dar cumprimento às normas de eficiência energética O Senhor Vice-Presidente usou ainda da palavra para manifestar a sua preocupação em relação à proposta do Governo de encerramento de escolas PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da Reunião Ordinária de , que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada por

2 175 unanimidade, e para os efeitos do disposto no artigo 91º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ) Escola de Ranhados: A propósito do assunto introduzido pelo Senhor Vice-Presidente, relacionado com a Escola de Ranhados, o Senhor Presidente acrescentou que considera importante que no ofício da Direcção Regional de Educação do Centro, pelo qual foi remetido o projecto, seja mencionado que são contempladas 3 turmas de Jardim-de-Infância, 6 do 1.º Ciclo e 16 dos 2.º e 3.º Ciclos Fica também clarificado que a responsabilidade pela actualização do projecto cabe ao Ministério da Educação, uma vez que o enviou incompleto, e não ao Município ) Proposta de Encerramento de Escolas: Quanto a este tema, o Senhor Presidente referiu que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem uma posição muito clara e que só aceitará o encerramento se o respectivo Município concordar, se a mudança for para uma escola de melhor qualidade e se o sistema de transportes necessário for assegurado APOIOS Isenções Em face da correspondente petição, a Câmara, no uso das disposições conjugadas das alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64.º da Lei nº. 169/99, na sua actual redacção, e do artigo 32º. do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou conceder a isenção do pagamento de taxa, para o fim e entidade a seguir indicada: Direcção Regional de Cultura do Centro, pela colocação de um vinil autocolante na porta do edifício municipal situado na Rua Escura, n.º 14, com a designação UAC Viseu E.17110/ Apoios Financeiros No uso das competências previstas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64º. da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, que permitem deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, a Câmara, considerando reunidos os pressupostos para o efeito, deliberou atribuir o seguinte apoio financeiro: três mil e quinhentos euros, ao Banco Alimentar Contra a Fome de Viseu, para apoiar na compra de boxes para armazenar os donativos recolhidos na 2.ª Campanha de Recolha de Alimentos E.16350/ O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS Saneamento à Freguesia de São Pedro de France 2.ª Fase Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.04390/2010, de , com registo de entrada n.º E.19450/2010, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , referente à

3 176 autorização do pagamento da revisão de preços n.º 1 da empreitada acima referida, no valor de euros, acrescido de IVA PROTOCOLOS Renovação de Protocolo para Utilização das Piscinas Municipais de Viseu Centro de Deficientes de Santo Estêvão Conforme proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.04047/2010, de , com registo de entrada n.º E.18327/2010, a Câmara deliberou autorizar a renovação do protocolo, por um ano civil, oportunamente celebrado com a entidade identificada em título, para a utilização das Piscinas Municipais de Viseu Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2010 CMV/Junta de Freguesia de São Salvador O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de São Salvador, tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3.ª e 5.ª do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.03743/2010) Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2010 CMV/Junta de Freguesia de Povolide O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor

4 Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Povolide, tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3.ª e 5.ª do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.05651/2010) Transportes Escolares 2009/2010 Lotes 7 e A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação n.º I.06183/2010, deliberou alterar o protocolo celebrado com a Associação As Abelhinhas de Vila Dum Santo, cuja minuta foi aprovada pela deliberação n.º 261, da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Viseu de , no sentido de fazer incluir também, no objecto do mesmo, o transporte dos alunos que frequentam o 1.º CEB de Nogueira de Côta e Jardim-de-Infância de Sanguinhedo de Côta A fim de fazer parte integrante da presente acta, dá-se aqui por reproduzida a minuta do novo protocolo a que supra se faz referência O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu HABISOLVIS, E.M SOLARH Augusto Bernardo de Figueiredo Orgens Em face da informação da Habisolvis, EM n.º , de , I.03355/2009, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico de conclusão de obras realizadas na habitação sita na Rua do Santíssimo, n.º 11, Tondelinha, Orgens, propriedade do requerente identificado em epígrafe, no âmbito da candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta SOLARH Cândida da Costa Lopes Fragosela Em face da informação da Habisolvis, EM n.º , de , I.05713/2010, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, relativos a um imóvel pertencente a Cândida da Costa Lopes, localizado na freguesia de Fragosela, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta

5 VISEU SOLIDÁRIO Deolinda da Costa Barreiros Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 34/2010, com registo n.º I.05754/2010, bem como do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder o apoio financeiro no montante de 1.500,00 euros, a Deolinda da Costa, para execução de obras de conservação e restauro na sua habitação, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal Viseu Solidário VISEUPOLIS A Câmara Municipal de Viseu, em face do fax remetido pela Parque Expo 98, S.A., mandatária da ViseuPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Viseu, S.A., em Liquidação, com a referência P38.VIS.10FX44/AGS.ags, com registo de entrada n.º E.12518/2010, e da informação da Secção do Património, constante do histórico do registo atrás referido, deliberou aceitar, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na sua actual redacção, a varredora de propriedade da ViseuPolis, marca Applied, modelo 525, n.º de série , que passa, assim, a integrar o património do Município TEATRO VIRIATO Em face do ofício do Teatro Viriato com a referência ADM/JF/0283/10, com registo de entrada n.º E.15164/2010 e do despacho da Senhora Vereadora Ana Paula Santana, datado de , a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do relatório de contas do exercício de 2009 do Centro de Artes do Espectáculo de Viseu/ Teatro Viriato PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES Lote 92 Alienação A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de , constante do histórico do registo n.º E.16194/2010, que, na sequência do requerimento apresentado pela sociedade Recauchutagem União de Artur Marques Casimiro & Filhos, S.A. e com base nos fundamentos explanados na informação do Gabinete de Apoio à Presidência, documentos anexados ao supracitado registo, autorizou a venda, pela sociedade atrás referida, do lote 92, sito no Parque Industrial de Coimbrões, à empresa Beiranova, S.A SECÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O FÓRUM EUROPEU PARA A SEGURANÇA URBANA A Câmara Municipal de Viseu, em face do ofício circular n.º 68/2010 da Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de e com registo de entrada n.º E.19211/2010, deliberou aderir à Secção dos Municípios que Integram o Fórum para a Segurança Urbana Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta RECRIA Rua Cónego Martins, n.º 36-40/ Rua Soar de Cima Luís Fernando de Carvalho Monteiro Em face da informação n.º 143.SRU/2010 da Viseu Novo, SRU Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., de , E.57998/2009, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a correcção do valor de comparticipação municipal, aprovado pela deliberação n.º 269, da

6 179 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Viseu de , ao abrigo do RECRIA Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (Artigo n.º 9º, Decreto-Lei n.º 329-C/2000, de 22 de Dezembro), que passa, assim, a ser no valor de 4.254,33 euros, uma vez que o valor do IVA é elegível como despesa Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta QUADROS INTERACTIVOS E PROJECTORES PARA AS ESCOLAS DO 1.º CEB Tendo em conta o proposto na informação n.º I.03857/2010, de , do Núcleo de Informática, bem como a informação de , da Secção de Aquisição, a Câmara, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, deliberou proceder à abertura de concurso público internacional relativo aos Quadros Interactivos e Projectores para as Escolas do 1.º CEB, estimando-se um custo global de ,00 euros, IVA incluído Mais deliberou aprovar o caderno de encargos, o programa de concurso, o mapa de quantidades, documentos anexos à supracitada informação, e nomear o seguinte júri, que conduzirá o procedimento: Presidente: Dr.ª Clara Pombeiro; Vogal Efectivo: Eng. Jorge Figueiredo, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: Alice Carvalho; Vogal Suplente: Dr.ª Sofia Lopes; Vogal Suplente: Paula Assis O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL CANDIDATURA AO P.O.V.T A Câmara Municipal de Viseu, em face do registo n.º E.19802/2010, do despacho do Senhor Vice-Presidente datado de , constante do histórico do referido registo e na sequência da deliberação n.º 1016, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara, realizada em , tomou conhecimento do montante total referente ao apoio financeiro a conceder à Associação Viseense de Bombeiros Voluntários, no valor de ,75 euros, a título da comparticipação da componente nacional (20%) na candidatura apresentada ao P.O.V.T O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR Poda de Árvores Bodiosa Com vista à execução da poda das árvores existentes nos locais públicos da freguesia de Bodiosa, a Câmara, em face da informação da Divisão de Ambiente e Transportes n.º E.06102/2010, deliberou celebrar um contrato-programa com aquela Junta, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 908,00 euros, acrescida de IVA

7 Requalificação da Rua do Cemitério, Rua Nova e Rua do Campo da Bola Mundão Em face da informação n.º E.18214/2010, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, por mais 45 dias Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta REDE VIÁRIA Requalificação da Rua José Branquinho, Acesso ao Quartel da Associação Viseense dos Bombeiros Voluntários e Bairros Sociais da Balsa e do 1.º de Maio Em face da informação n.º 52/2010 da Divisão de Obras Adjudicadas, de , E.15352/2010, prestada no âmbito da empreitada em epígrafe, a Câmara Municipal de Viseu deliberou concordar com o aí proposto e conceder, ao empreiteiro, a prorrogação legal do prazo da empreitada, por um período de 2 dias, face aos trabalhos a mais contratados e uma prorrogação graciosa do prazo, por um período de 87 dias, até 18 de Julho de 2010, devido às condições climatéricas adversas que se fizeram sentir na região Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Reparação da EM 596 Acesso a Pindelo de Silgueiros Tendo por base a informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 12/2010, de , n.º I.05635/2010, a Câmara tomou conhecimento da conta final da empreitada em epígrafe, no valor de ,25 euros, acrescido de IVA Após análise da mesma, a Câmara deliberou aprovar o aludido documento, que, nos termos do artigo 222.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverá ser remetido à empresa adjudicatária, Irmãos Almeida Cabral, Lda REABILITAÇÃO URBANA Repavimentação, Mobiliário Urbano, Elementos Escultóricos e Execução de Infraestruturas Área de Intervenção do PROCOM Zona História anexado à informação n.º 47/2010 da Divisão de Obras Adjudicadas, de , E.16657/2010, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma Construtora Abrantina, S.A., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 11 de Maio de 2010, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma Repavimentação da Área da Feira de São Mateus destinada à Restauração Em face da informação n.º 34/2010 da Divisão de Obras Adjudicadas, de , I.03547/2010, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento e deliberou aprovar e autorizar o pagamento da Revisão de Preços definitiva da empreitada em epígrafe, no valor de 3.778,38 euros, acrescido de IVA EDUCAÇÃO Centro Escolar EB1-JI de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento das informações n.ºs 23/2010, de , anexada ao registo n.º I.04877/2010 e 19/2010, de , anexada ao registo n.º I.04835/2010, ambas da Divisão de Obras Adjudicadas, deliberando, no âmbito da empreitada

8 181 em epígrafe, aprovar os trabalhos adicionais referidos na primeira informação, do que resultam trabalhos a mais no valor de 1.250,00 euros, acrescido de IVA, bem como os trabalhos adicionais necessários para a execução do muro confinante com a ribeira, descritos na segunda informação a que supra se alude, do que resultam trabalhos de suprimento de erros e omissões, no valor de ,41 euros, acrescido de IVA Mais deliberou aprovar as minutas dos respectivos contratos, sob condição de prestação de caução Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Centro Escolar EB1-JI de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 25/2010, de , anexada ao registo n.º I.05465/2010, da Divisão de Obras Adjudicadas, deliberando, no âmbito da empreitada em epígrafe, aprovar os trabalhos adicionais aí referidos, do que resultam trabalhos de suprimento de erros e omissões, no valor de ,60 euros, acrescido de IVA e trabalhos a mais, no valor de 8.206,40 euros, acrescido de IVA Mais deliberou aprovar as minutas dos respectivos contratos, sob condição de prestação de caução Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta INTEMPÉRIES Requalificação da EM587 desde a EN2 até à EN16 Binder de Regularização e Valetas anexado à informação n.º 004/2010, de , da Divisão de Obras Adjudicadas, I.03950/2010, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma Tecnovia Sociedade de Empreitadas, S.A., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 20 de Abril de 2010, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma Obras de Recuperação no âmbito das Intempéries 2000/2001 Reparação da Ex- EN16, desde o IP5 até ao limite do Concelho anexado à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º I.05763/2010, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma Tecnovia Sociedade de Empreitadas, S.A., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 12 de Maio de 2010, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma Obras de Recuperação no âmbito das Intempéries 2000/2001 Reparação da Ex- EN16, desde o IP5 até ao limite do Concelho Bermas e Valetas anexado à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º I.05761/2010, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma Tecnovia Sociedade de Empreitadas, S.A., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 12 de Maio de 2010, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma

9 Recuperação da Estrada Nacional 337-1, desde a Ponte de Vildemoinhos, Escola de Vil de Soito, Ligação ao IP5 Reparação de um troço anexado à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º I.05766/2010, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma Tecnovia Sociedade de Empreitadas, S.A., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 12 de Maio de 2010, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma Recuperação da Estrada Nacional 337-1, desde a Ponte de Vildemoinhos, Escola de Vil de Soito, Ligação ao IP anexado à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º I.05765/2010, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma Tecnovia Sociedade de Empreitadas, S.A., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 12 de Maio de 2010, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma OUTROS EDIFÍCIOS Adaptação do Edifício da Oficina de Manutenção no Centro Coordenador de Transportes e Instalação Sanitária Junto à PSP a Instalação de Apoio aos Serviços De Limpeza Urbana anexado à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º E.56923/2009, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma CONSIPEL Construções Simões Pereira, Lda., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 6 de Abril de 2010, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma OUTROS Empreitada Contínua de Sinalização Horizontal A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice- Presidente, datado de , constante do histórico do registo n.º E.18798/2010, que, com base na informação da Divisão de Estudos e Projectos de , anexada ao referido registo, e no âmbito da empreitada em epígrafe, aprovou o mapa de quantidades que substitui o mapa inicial disponibilizado na Plataforma e a prorrogação do prazo de apresentação das propostas, pelo tempo que decorreu desde o início do procedimento até à data da comunicação da substituição atrás mencionada O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director de Departamento de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, Engenheiro José Santos Simões

10 183 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO 04-DHU LOTEAMENTOS Vítor Manuel Lopes Correia e Elias Rodrigues Correia Processo n.º 995/ A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 123 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de , deliberando, em conformidade com os fundamentos aí explanados e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, aprovar a alteração aí descrita Mais deliberou que, no caso de não haver sugestões e/ou reclamações durante o prazo estabelecido para a audiência do proprietário do lote 1, considera-se a aprovação como eficaz, podendo os serviços comunicar ao requerente que fica obrigado a requerer o aditamento ao alvará no prazo máximo de um ano sob pena de caducidade da deliberação, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 71.º do referido normativo legal e a apresentar os projectos das infra-estruturas que careçam de correcção, devidamente orçamentados Miguel Lourenço Soares e outros Processo n.º 1562/ A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 124 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de , deliberando, em conformidade com os fundamentos aí expostos, aprovar a solução urbanística aí apresentada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º, conjugada com o artigo 27.º do R.J.U.E., aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, com os condicionamentos referidos na supracitada informação, sem consulta de potenciais interessados, uma vez que todos os lotes foram abrangidos pelo cancelamento e pela nova solução urbanística apresentada Construções Beiral, Lda. Processo n.º 19/ A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 125 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de , deliberando, em conformidade com os fundamentos aí expostos, considerar a recepção provisória total das obras de urbanização referentes à 2.ª fase, nos termos do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, por ter sido ao abrigo desta legislação que o alvará foi emitido Mais deliberou reduzir a caução referente às infra-estruturas da 2.ª fase para ,00 euros, a manter até à recepção definitiva, com exclusão dos trabalhos que foram transferidos para a responsabilidade da empresa Custódio Santos Guerra, S.A PARECERES AO ABRIGO DO ARTIGO 45º DA LEI N.º 91/95 NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO Belarmino Lopes de Oliveira De acordo com o proposto na informação do Chefe da Divisão de Administração Urbana, n.º 118, de , a Câmara deliberou alterar a deliberação n.º 79, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara, realizada em , no que tange à área do prédio aí descrito, uma vez que a área correcta é de ,00m² e não de ,00m², conforme é aí mencionado

11 Elisa Maria Lopes Oliveira De acordo com o proposto na informação do Chefe da Divisão de Administração Urbana, n.º 119, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeito de escritura de partilha, por óbito de José da Silva Oliveira, com registo em compropriedade com duas quotas iguais, do prédio rústico sito na freguesia de Povolide, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção Elisa Maria Lopes Oliveira De acordo com o proposto na informação do Chefe da Divisão de Administração Urbana, n.º 120, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeito de escritura de partilha, por óbito de José da Silva Oliveira, com registo em compropriedade com duas quotas iguais, do prédio rústico sito na freguesia de Povolide, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção Ana Sofia Bernardo De acordo com o proposto na informação do Chefe da Divisão de Administração Urbana, n.º 121, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeito de escritura de partilha, por óbito de Arminda dos Santos, com registo em compropriedade com quatro quotas, do prédio rústico sito na freguesia de Rio de Loba, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção OBRAS DE URBANIZAÇÃO Visabeira Imobiliária, S.A. Processo n.º 12/2010/ A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 122 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de , deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no artigo 26.º, conjugado com a alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º, ambos do Decreto-Lei n.º 555/99, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, aprovar a emissão do alvará de licenciamento dos trabalhos de remodelação de terrenos aí descritos, com os condicionamentos elencados na supracitada informação Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO ENVOLVENDO OS LOTES 15 E 16 DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA SUL DA QUINTA DO CERRADO/ REGIME PEREQUATIVO A Câmara tomou conhecimento da informação do responsável do Departamento de Habitação e Urbanismo, de , deliberando, em conformidade com a mesma e tendo em

12 185 conta o disposto nos artigos n.ºs 120.º e 131.º do Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, e posteriores alterações, nomeadamente Decreto-Lei n.º 310/2003 de 10 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro e Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro, aprovar a área afecta a operação de reparcelamento, nos termos do n.º 5 do referido artigo n.º 131, envolvendo os lotes n.º 15 e n.º 16, e autorizando os serviços a promoverem as operações de cadastro e avaliação das parcelas envolvidas, atendo o disposto no art. 132.º do referido regime jurídico CONHECIMENTO DE VALORES DE BASE DE LICITAÇÃO DOS LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 32, 33 E 35 DO PP1 E LOTE 58 DO AP A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação n.º 56/2010 da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, de , tomou conhecimento da proposta aí contida, de constituição de futuros lotes do PP1 (1, 2, 3, 4, 5, 32, 33 e 35) e do AP1 (58) e respectivos valores base de licitação, e que são os seguintes: Lote ,00 euros; Lote ,00 euros; Lote ,00 euros; Lote ,00 euros; Lote ,00 euros; Lote ,00 euros; Lote ,00 euros; Lote ,00 euros; Lote ,00 euros. APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director do Departamento de Habitação e Urbanismo, José Pais de Sousa REUNIÃO PÚBLICA Não obstante o carácter público desta reunião, não se registou qualquer inscrição FORMA DE VOTAÇÃO As deliberações constantes desta acta foram aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do contrário ENCERRAMENTO E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, quando eram doze horas, dela se lavrando esta acta. E eu, Adelino Fernando de Almeida Costa, a redigi e subscrevi O Presidente

13 186 O Director de Departamento