CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 1 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA, REALIZADA NO DIA SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZ Aos sete dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente, JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, ISABEL CRISTINA SOBRAL DE ALMEIDA PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, JOÃO DUARTE DA SILVA FERREIRA DA CRUZ, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA, ANA PAULA DE FIGUEIREDO SIMÕES GOMES SANTANA e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: FALTAS Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Maria da Conceição da Silva Nunes de Matos, por motivos de natureza profissional, conforme comunicado por justificação de falta APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa ADMINISTRAÇÃO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA Não se registaram intervenções PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da Reunião Ordinária de , que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, e para efeitos do disposto no artigo 91º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE O Senhor Presidente deu a conhecer que, na reunião que teve com a Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, solicitou que fosse feito o ponto de situação do Contrato Local de Segurança, uma vez que já foi reconhecido que o mesmo se encontra em fase adiantada e que recai sobre a Administração Central a responsabilidade para o concluir e pôr em

2 2 prática O Senhor Presidente referiu que ficou com a ideia de que, em breve, será implementado o Contrato Local de Segurança Acrescentou ainda que, na referida reunião, reafirmou a nota de que, ao acréscimo da população de mais de habitantes, nos últimos anos, correspondeu um decréscimo das forças de segurança em mais de 50 efectivos e manifestou que considera que a Câmara deverá ser informada das alterações do comando das forças de segurança Por fim, mencionou que também expôs à Senhora Secretária a questão do Centro Nacional de Operações de Socorro (C.N.O.S.), tendo sido informado de que houve alteração do projecto que existia, o que o leva a concluir que a situação está novamente em fase de projecto AGRADECIMENTOS Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimento por parte da seguinte entidade: do Regimento de Infantaria n.º 14, pelo apoio prestado na realização dos Campeonatos de Corta-Mato 2009 Fase II (Brigada de Intervenção) e Fase III (Exército) E.60440/ CONTRATOS-PROGRAMA SMAS Saneamento Básico da Estrada de Covelas à Estrada do Casal Ribafeita Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 09522, de , com registo de entrada n.º E.47222/2009, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Ribafeita, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de ,92 euros, acrescido de IVA Repavimentação da Rua da Avesosa em Gumiei Ribafeita Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10054, de , com registo de entrada n.º E.49289/2009, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Ribafeita, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de ,75 euros, acrescido de IVA Rede de Água na Travessa da Cumieira Campo Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 09510, de , com registo de entrada n.º E.47306/2009, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Campo, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 3.347,68 euros, acrescido de IVA Substituição de Tampas na Rua D. Manuel I Campo Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10063, de , com registo de entrada n.º E.49299/2009, a Câmara deliberou ratificar a deliberação

3 3 tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Campo, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 1.190,00 euros, acrescido de IVA Substituição de Tampas das Caixas de Visita na Rua da Cal em Quintela Orgens Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 09518, de , com registo de entrada n.º E.47377/2009, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Orgens, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 1.680,00 euros, acrescido de IVA Prolongamento da Rede de Água na Rua da Floresta em São Martinho Orgens Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 09520, de , com registo de entrada n.º E.47224/2009, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Orgens, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 6.679,11 euros, acrescido de IVA ACORDOS DE COLABORAÇÃO Município de Viseu/ Cáritas Diocesana de Viseu Visando contribuir para que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar, em seu próprio benefício e no da sociedade, os direitos e as liberdades que lhe assistem e apelando a que os pais, os homens e as mulheres na sua qualidade de indivíduos e as organizações voluntárias, as autoridades locais e os Governos nacionais reconheçam este direitos e se empenhem na sua observância mediante medidas legislativas ou de outra natureza, progressivamente instituídas Nestes termos, e tendo em conta este objectivo, o Município de Viseu desenvolve um programa integrado que visa a defesa de crianças em risco Através de acção directa, bem traduzida nos inúmeros investimentos na criação e desenvolvimento de infra-estruturas e de diversos projectos de carácter educativo, lúdico e desportivo, o Município tem prestado especial atenção aos cidadãos portadores de deficiência, minorias étnicas e crianças e jovens em risco No respeito pela integridade física e segurança de cada um, é possível e é desejável uma vida em Comunidade de todos os que fazem o Município de Viseu A comunicação entre e com esta população, tem sido muito facilitada pela acção da CARITAS DIOCESANA DE VISEU, Entidade com vasto conhecimento das diferentes mentalidades existentes e com a qual a Câmara Municipal de Viseu tem trabalhado em parceria no desenvolvimento de diversos projectos Acompanhando e dinamizando as várias comunidades distribuídas pelas várias freguesias do Município, a CARITAS DIOCESANA DE VISEU vem prestando, há vários anos, um apoio inestimável, sendo também de relevar o excelente trabalho levado a cabo no Projecto Comvida, no qual tem sido possível apoiar populações, incluindo crianças em risco Reconhecendo a vitalidade, o Know how e a superior dedicação da CARITAS DIOCESANA DE VISEU, que mantém estreitos laços de actividade solidária com o Gabinete de

4 4 Acção Social da Câmara Municipal de Viseu e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco (CPCJ), sinalizando diversas situações de crianças em risco, o Município de Viseu considera determinante reforçar o seu apoio à Instituição Assim, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do acordo de colaboração a celebrar com a Cáritas Diocesana de Viseu, que, a fim de fazer parte integrante desta acta, se dá aqui por reproduzida (E.57934/2009) VISEU NOVO SRU SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, S.A Projecto de Reconstrução do Edifício de propriedade da Viseu Novo, sito na Rua Escura, n.º Em face da informação n.º 306.SRU/2009 da Viseu Novo, SRU Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., de , I.17960/2009, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o Projecto com vista à reabilitação do edifício de propriedade da Viseu Novo, situado na Rua Escura, n.º Para feitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da circular n.º 164/2009-PB da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de , com registo de entrada n.º E.59781/2009, pela qual é reafirmado o entendimento já demonstrado, relativamente à Taxa de Recursos Hídricos, no sentido de que deverá ser suscitada, perante os Tribunais, a apreciação da legalidade e exigibilidade da cobrança de tal tributo aos Municípios e que, sendo o pagamento da referida taxa a opção do Município de Viseu, é sugerido que, nos termos do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho, seja repercutido, sobre o utilizador final, o encargo económico que a taxa representa, evidenciando-se, na respectiva factura, que a mesma é uma receita do Estado, limitando-se as Câmaras Municipais à sua cobrança, nos termos da Lei HABISOLVIS, E.M SOLARH Carla Sofia Almeida Serra São Salvador Em face da informação da Habisolvis, EM n.º , de , I.17844/2009, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, relativos a um imóvel pertencente a Carla Sofia Almeida Serra, localizado na freguesia de São Salvador, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta SOLARH Maria Amélia Mendes do Amaral Couto de Baixo Em face da informação da Habisolvis, EM n.º , de , I.14006/2007, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico de conclusão de obras realizadas na habitação sita na Calçada do Alto, Mosteirinho, Couto de Baixo, propriedade da requerente identificada em epígrafe, no âmbito da candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta

5 GESTINVISEU De acordo com a disposição prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, na sua actual redacção, a Câmara Municipal de Viseu deliberou, sob proposta do Senhor Presidente, reconduzir a Senhora Vereadora Dra. Ana Paula de Figueiredo Simões Gomes Santana no cargo de representante do Município no Conselho de Administração da "GestinViseu - Parques Empresariais de Viseu, SA" LUSITÂNIA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL Tendo em consideração o disposto na alínea i) do nº. 1 do artigo 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, a Câmara deliberou, sob proposta do Senhor Presidente, nomear, como representante desta Autarquia na Lusitânia Agência de Desenvolvimento Regional, a Senhora Vereadora Dra. Ana Paula de Figueiredo Simões Gomes Santana ADDLAP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E ALTO PAIVA De acordo com a disposição prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, na sua actual redacção, a Câmara, sob proposta do Senhor Presidente, deliberou nomear, como seu representante na Associação acima mencionada, o Senhor Vereador Dr. António Guilherme de Jesus Pais de Almeida COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DÃO LAFÕES Em concordância com o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, na sua actual redacção, a Câmara, sob proposta do Senhor Presidente, deliberou nomear, como seu representante na Comunidade acima mencionada, o Senhor Vice-Presidente Dr. Joaquim Américo Correia Nunes A.I.R.C. ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO De acordo com a disposição prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, na sua actual redacção, a Câmara, sob proposta do Senhor Presidente, deliberou nomear, como seu representante na Associação acima mencionada, a Senhora Vereadora Dra. Ana Paula de Figueiredo Simões Gomes Santana ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO COMERCIAL (C.O.M.A.C.) DE DÃO LAFÕES A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação n.º E.59845/2009, tomou conhecimento da Acta da 2.ª Reunião da Comissão de Autorização Comercial (C.O.M.A.C.) de Dão Lafões, realizada no dia , pelas 10h00, nas instalações da Direcção Regional da Economia do Centro (D.R.E. Centro), em Coimbra TOPONÍMIA Junta de Freguesia de Cepões Após análise das informações constantes do registo n.º E.32604/2009, a Câmara tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara de , que, com base em deliberações da Assembleia de Freguesia de Cepões, atribui os seguintes topónimos a arruamentos: Rua do Campo, com início na Rua Nossa Senhora da Guia e fim no Campo da

6 6 Bola; Rua das Mimosas, com início na Rua do Campo e fim na Rua das Flores; Rua do Cristo Rei, com início na Rua do Campo e fim na Rua das Flores; Travessa da Capela, com início na Rua Santo Estêvão e fim na Rua das Mimosas CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO Município de Viseu/ Académico de Viseu Futebol Clube Considerando: As atribuições e competências das Autarquias Locais consagradas na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, entre outras, nos domínios dos tempos livres e desporto, da saúde e da promoção do desenvolvimento; As competências da Câmara Municipal previstas na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de Janeiro, podendo, no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à informação de defesa dos direitos dos cidadãos, podendo, igualmente, deliberar sobre o apoio ou comparticipação, pelos meios adequados, a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; A Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar com o Académico de Viseu Futebol Clube, que, a fim de fazer parte integrante desta acta, se dá aqui por reproduzida (I.00101/2010), cujo objecto se consubstancia na concessão de apoio financeiro para realização de programa de desenvolvimento desportivo constante de anexo à referida minuta O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta APOIOS Formas de Apoio (Bens e Serviços, Excluindo as Transferências Financeiras) a Entidades e Organismos Legalmente Existentes e Actividades de Interesse Municipal Após análise da informação da Divisão de Serviços Culturais n.º 1/52 DSC Div., I.00089/2010, de , e tendo em vista o tratamento célere e eficaz dos processos relativos aos pedidos de apoio (bens e serviços, excluindo as transferências financeiras) efectuados por entidades e organismos legalmente existentes ou respeitantes a actividades de interesse municipal, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do Artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e considerando que compete à Câmara Municipal deliberar sobre a matéria em apreço, conforme o previsto no Artigo 65º, da citada Lei, o Executivo Municipal deliberou, em conformidade, relativamente às formas de apoio no âmbito das seguintes rubricas: Festas nas Freguesias: ,00 euros; Outros Serviços, Transportes, Prémios, Condecorações e Ofertas, Material de Educação, Cultura, Recreio e Publicidade: ,00 euros Mais deliberou aprovar o procedimento do ajuste directo, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, conjugado com o artigo 128º Regime Simplificado, para

7 7 todos os pedidos de apoio desta natureza, no pressuposto de que o valor de cada um não ultrapassa os 5.000,00 euros Deliberou ainda, tendo em vista a regularização de procedimentos, sujeitar os interessados à formulação do pedido, por escrito, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Viseu, expondo, claramente, o objecto do mesmo, assegurar a identificação do Município como entidade que apoia localmente e confirmar a realização da acção O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta DIREITO DE PREFERÊNCIA Rua Dr. Maximiano Aragão, n.º Em face do proposto na informação n.º 02.SRU/2010, de , E.00073/2010, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência previsto no artigo 1.º do Decreto n.º 32/2007 de 11 de Dezembro, na venda da fracção AE do edifício situado na Rua Dr. Maximiano de Aragão, n.º 23, (freguesia de Santa Maria), dentro da Zona de Protecção à Sé e, consequentemente, na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2776, pertencente à empresa Planivis Gestão e Planeamento de Empreitadas Lda O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR Requalificação do Largo na Quinta do Galo junto ao depósito dos S.M.A.S. Ranhados Tendo em consideração a informação n.º E.59072/2009, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, até ao dia Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Trabalhos de Retroescavadora para Desobstrução de Caminhos Campo Tendo em conta a informação n.º E.50250/2009, a Câmara deliberou anular o contrato-programa oportunamente celebrado com a Junta de Freguesia de Campo, com vista à execução dos trabalhos supra referenciados Mais deliberou celebrar novo contrato-programa com aquela junta, para a realização dos trabalhos em título, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 300,00 euros, acrescido de IVA Construção dos Passeios na Avenida da Regada, até ao Cemitério Novo da Freguesia Ranhados Após análise da informação n.º E.59075/2009, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, até ao dia

8 Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Construção do Muro na Maeira de Cima Cepões Tendo por base a informação n.º 18 da Divisão de Estudos e Projectos, de , I.09453/2009, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cepões, com vista à execução da obra em epígrafe, determinando-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 3.331,75 euros, acrescido de IVA INTEMPÉRIES Requalificação da EM 587 desde a EN2 até à EN A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção definitiva anexo à informação n.º E.56520/2008, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma Tecnovia Sociedade de Empreitadas, S.A., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 15 de Junho de 2009, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma REDE VIÁRIA Acessos à Cidade a partir da A24 Via EN A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 159 da Divisão de Obras Adjudicadas, de , anexa ao registo n.º I.17789/2009, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar, no âmbito da empreitada em epígrafe, o Plano de Trabalhos apresentado, substituindo, assim, o anterior, bem como o respectivo Cronograma Financeiro EDUCAÇÃO ENSINO PRÉ-ESCOLAR Construção da Escola Básica e Jardim-de-Infância de Jugueiros 2ª Fase A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção definitiva anexo à informação n.º 101/2009 de , da Divisão de Obras Adjudicadas, E.55385/2009, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma CONSIPEL, Lda., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas e extinção da caução nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 4 de Dezembro de 2009, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma ILUMINAÇÃO PÚBLICA Iluminação Pública da Rua 31 de Janeiro e Alameda de Acesso à Escola Preparatória A Câmara, em face da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º I.17880/2009, deliberou aprovar e autorizar o pagamento da Revisão de Preços (provisória) da presente empreitada, anexa à referida informação, no valor 673,52 euros, acrescido de IVA APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director de Departamento de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, Engenheiro José Santos Simões

9 9 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO 04-DHU LOTEAMENTOS A.B.F.M. Construções, Lda. Processo n.º 27/ A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 5 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de , deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no n.º 2 do art. 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na redacção que foi dada pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, aprovar a alteração aí referida, sujeita a consulta pública, tendo em conta a dimensão da urbanização, que impossibilita a notificação da totalidade dos proprietários para pronúncia Francisco Pereira e Outros Alvará n.º 45/ A Câmara tomou conhecimento da informação do Chefe da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, de , deliberando, no âmbito do alvará em epígrafe, aprovar a alteração nos termos e condições aí apresentados PARECERES AO ABRIGO DO ARTIGO 45º DA LEI N.º 91/95 NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO Miguel Mendes da Costa De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana, n.º 2, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeitos de registo de escritura de partilhas com a constituição de duas quotas iguais, do prédio rústico sito na freguesia de Lordosa, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção Miguel Mendes da Costa De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana, n.º 3, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeitos de registo de escritura de partilhas com a constituição de duas quotas iguais, do prédio rústico sito na freguesia de Lordosa, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção Miguel Mendes da Costa De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana, n.º 4, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeito de escritura de partilhas

10 10 com a constituição de três quotas iguais, do prédio rústico sito na freguesia de Lordosa, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção EXPROPRIAÇÕES DAS PARCELAS DE TERRENO DA EMPREITADA ACESSOS À CIDADE A PARTIR DA A25 VIA EN A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 02/2010 de da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, anexa ao registo I.00172/2010, que consubstancia o acordo alcançado com o proprietário da parcela 6, deliberando concordar com os termos do mesmo A Câmara tomou ainda conhecimento e deliberou aprovar o novo relatório de avaliação da parcela 62, remetendo ao proprietário para conhecimento Em consequência, mais deliberou rectificar o pedido da DUP inicial, com carácter de urgência, com a exclusão da parcela 6 já acordada, nos seguintes termos: Fundamento do Carácter de Urgência: A empreitada designada por Acessos à Cidade a partir da A25 via EN 231, define a via prevista no PDM e integrada na rede Rodoviária Municipal Principal configurada no art.º 9º n.º a) do Regulamento do PDM e respectiva planta de Ordenamento, publicado do Diário de República n.º 291, de 19/12/95 I Série B, objecto de alteração de pormenor publicada no Diário da República n.º 221, de 23/09/2000 II Série, é absolutamente fundamental para adequada acessibilidade à cidade de Viseu, a partir da A25 (zona a sul do conselho de Viseu com ligação ao concelho de Nelas e outros a seguir) Complementarmente e conforme o disposto no art.º 103 da Lei 2110, de 19/08/61 as expropriações de bens imóveis, necessárias à construção de vias Municipais são consideradas urgentes. A empreitada já se encontra adjudicada O prazo previsto para o inicio dos trabalhos será o correspondente aos finais do mês de Novembro de 2009, salvaguardando, se eventuais ocorrências que justifiquem a aplicação do disposto na parte final do n.º 3 do art. 15 do código de Expropriações Causa de Utilidade Pública Independentemente da indispensabilidade da referida via para um adequado acesso à cidade de Viseu, esta, visa também potenciar o desenvolvimento das Expansões Urbanas referentes a zonas situadas em EU Espaço urbano, PP16 e Ae Áreas de expansão, localizadas na envolvência e extensão da própria via Norma Habilitante Alínea f) do nº2 do artº64, alínea c) do nº7 do Artigo 64 do D.L. 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº5-a/02 de 18 de Setembro, Artigo 18 da Lei 159/99 de 14 de Setembro. Trata-se de uma obra pública, que surge na sequência da empreitada referida em epígrafe Bens a Expropriar e Proprietários: Parcela n.º 3 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 54.30m2, sita em Ranhados, inscrito na matriz sob o n.º 1693 da Freguesia de Ranhados, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº940 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Adolfo Soares e Estrada de Nelas, Nascente com Estrada Nacional 231, Sul com Proprietário, Poente com Asilo de Santo António

11 Herdeiros de Afonso Marques de Loureiro, Ortélia Rodrigues Cardoso, viúva; Américo Afonso Cardoso Loureiro; Ramiro Afonso Cardoso Loureiro; Afonso Deusdado Cardoso Loureiro, casado; Carlos Alberto Cardoso Loureiro; Parcela n.º 4 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita em Ranhados, inscrito na matriz sob o n.º 1718-U da Freguesia de Ranhados, omissa na conservatória do registo predial de Viseu a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Estrada Nacional, Nascente com Estrada Nacional 231, Sul com Asilo de Santo António, Poente com Herd. de Afonso Marques Loureiro Herdeiros de Afonso Marques de Loureiro; Ortélia Rodrigues Cardoso, viúva; Américo Afonso Cardoso Loureiro; Ramiro Afonso Cardoso Loureiro; Afonso Deusdado Cardoso Loureiro, casado; Carlos Alberto Cardoso Loureiro Parcela n.º 5 - Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita em Ranhados, inscrito na matriz sob o n.º 1558-R, da Freguesia de Ranhados, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº1621 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Afonso Loureiro, Nascente com Estrada Nacional 231, Sul com Estrada e Caminho, Poente com Maria Generosa Frederico Lopes Mussulo, Construção Civil Imobiliária, Lda Parcela n.º 7 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita na Quinta da Alagoa, inscrito na matriz sob o n.º 1428-R, da Freguesia de Ranhados, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº96022-liv. B-248 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Confraria de Santo António, Nascente com Estrada Nacional 231, Sul com Confraria de Santo António, Poente com Confraria de Santo António Os proprietários são: Adega Cooperativa de Viseu Parcela n.º 12 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita Cabanões, inscrita na matriz sob o n.º 888-U, da Freguesia de Ranhados, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o 1094 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Caminho Público, Nascente com António da Costa Soares, Sul com Estrada Nacional 231, Poente com Caminho Público Os proprietários são: Cândido Rocha e Gonçalves, Lda Parcela n.º 13A Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 40.80m2, sita Cabanões, inscrita na matriz sob o n.º 546R, da Freguesia de São João de Lourosa, descrita na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº 6409, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com António de Almeida Cruz, Nascente com Caminho, Poente com António de Almeida Cruz, Sul com Miguel Carreiro Maria Helena da Fonte Ferreira casada com José Augusto Loureiro Parcela n.º 32 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita nos Amarais, inscrita na matriz sob o n.º 7786-R da Freguesia de São João de Lourosa, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº1789 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Jaime de Almeida Barros, Nascente com Caminho Público, Sul com Manuel da Costa e Poente com Fernando Correia Francisco

12 Fernando Correia Francisco, casado com Maria Luísa Lopes Parcela n.º 33 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita nos Amarais, inscrita na matriz sob o n.º 7960-R da Freguesia de São João de Lourosa, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº4330 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Jaime de Almeida Barros, Nascente com Maria Luísa Lopes, Sul com Jaime de Almeida Barros e Poente com Jaime de Almeida Barros Fernando Correia Francisco, casado com Maria Luísa Lopes Parcela n.º 41 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita na Ribeira - Cabanões, inscrita na matriz sob o n.º 7782-R da Freguesia de São João de Lourosa, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº 2786 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Estrada Nacional 231, Nascente com Arnaldo Costa Cabral, Sul com Estrada Velho, Poente com Estrada Nacional José Manuel Brites Agostinho, viúvo Parcela n.º 44.1 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 77.23m2, sita nos Amarrais, inscrita na matriz sob o n.º 492-R da Freguesia de São João de Lourosa, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº 4522 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Francisco da Costa, Nascente com José Lopes Pereira, Sul com Herd. de António Costa, Poente com Francisco da Costa Fernando Correia Francisco, casado com Maria Luísa Lopes; Laurinda Correia dos Prazeres Antunes, casada com Carmindo de Jesus Antunes Parcela n.º 44.2 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 53.71m2, sita na Ribeira - Cabanões, inscrita na matriz sob o n.º 4029-R da Freguesia de São João de Lourosa, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº 2004 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com José Correia, Nascente com Constantino Costa, Sul com Estrada Velha, Poente com José Lopes Pereira Fernando Correia Francisco, casado com Maria Luísa Lopes Parcela n.º 44.3 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita nos Amarrais - Cabanões, inscrita na matriz sob o n.º 489-R da Freguesia de São João de Lourosa, omisso na conservatória do registo predial de Viseu, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com António Francisco, Nascente com António Francisco e Outros, Sul com Constantino da Costa e Estrada Velha, Poente com José Correia Fernando Correia Francisco, casado com Maria Luísa Lopes Parcela n.º 44.4 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita na Ribeira - Cabanões, inscrita na matriz sob o n.º 4030-R da Freguesia de São João de Lourosa, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº 4521, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com José Marques Correia, Nascente com Rosa Amaral Teixeira, Sul com Rio, Poente com Joaquim Francisco Fernando Correia Francisco, casado com Maria Luísa Lopes Parcela n.º 63 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de m2, sita em Cabanões, inscrita na matriz sob o n.º 1589-R da Freguesia de Ranhados, registada na

13 13 conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 1863, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Ferreira dos Santos Amaral, Nascente com Ferreira dos Santos, Sul com UDACA e Estrada Municipal, Poente com EN Gestelec Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda Parcela n.º 70 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 65.90m2, sita na Quinta da Atalaia lote 3, inscrita na matriz sob o n.º 1246-U da Freguesia de Ranhados, registado na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº 1217, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Rute Maria Pereira Campos e outro, Nascente com Rua do loteamento, Sul com Rua do loteamento, Poente com EN Ramiro Lopes Pereira, casado com Maria Helena Borges Rodrigues Pereira Parcela n.º 71 Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 98.50m2, sita na Quinta da Atalaia, inscrita na matriz sob o n.º 1873-U da Freguesia de Ranhados, omisso na conservatória do registo predial de Viseu, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Cidália Lopes Pereira, Nascente com Rua do loteamento, Sul com Ramiro Lopes Pereira, Poente com EN Rute Maria Pereira Campos, casada com Paulo Alexandre Pereira da Silva Campos e Tiago Filipe Pereira da Silva Campos, casado com Rita Filipe da Silva Campos Previsão dos encargos a suportar pela expropriação: Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº ,Parcela nº , Parcela nº13-a , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Parcela nº , Previsão do Plano Director Municipal para a zona de localização das parcelas a expropriar: Parcelas nºs 7 Eia e Ae2, referenciado no artº46 e alínea b) do ponto 4 do artigo 30º, respectivamente, do Regulamento do PDM, Parcelas nº12 e 13-A, 32, 33, 41, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 70, 71 Eu, referenciado no artº28 do Regulamento do PDM; Parcelas nºs 3, 4, 5, 63 -Eia, referenciado no artº46 do Regulamento do PDM: Parcelas nº, referenciado no artº28 e alínea b) do ponto do artº30 do Regulamento do PDM Programa de Trabalhos O resultante da conjugação dos meios disponíveis e apresentados pelo empreiteiro em sede de adjudicação da empreitada Prazo previsto para o inicio das obras nas parcelas: O correspondente aos finais do mês de Janeiro de 2010, não obstante a ocorrência de atrasos relacionados com a publicação da DUP Imediatamente após a posse administrativa das parcelas O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta EXPROPRIAÇÕES DAS PARCELAS DE TERRENO DA EMPREITADA ACESSOS À CIDADE A PARTIR DA A24 VIA EN