CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 51 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E OITO Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente, JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, MIGUEL BERNARDO GINESTAL MACHADO MONTEIRO ALBUQUERQUE, JOSÉ MOREIRA AMARAL, JOSÉ MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: FALTAS Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Maria da Conceição da Silva Nunes de Matos, conforme comunicado por justificação de falta APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa ADMINISTRAÇÃO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA Intervenção dos Membros do Executivo Intervenção do Senhor Vereador Miguel Ginestal: O Senhor Vereador solicitou informações relativas ao acordo estabelecido entre o Governo, sendo intermediária a EP Estradas de Portugal, S.A., e o Município de Viseu acerca da duplicação da EN 231 entre o Nó de Teivas na A25 e a Rotunda do Palácio do Gelo Intervenção do Senhor Vereador José Manuel dos Santos Oliveira: O Senhor Vereador pediu informações sobre uma declaração do Senhor Presidente, proferida na Reunião de Juntas, acerca do estabelecimento de um Corredor Ferroviário da Beira Alta Intervenção do Senhor Vereador José Moreira Amaral: O Senhor Vereador deu conhecimento da reunião havida com a DREC referente a um eventual reordenamento escolar, onde ficou bem assente a posição da Câmara que pretende que seja efectuada uma análise caso a caso. Informou da preocupação demonstrada junto da DREC acerca da construção da Escola Integrada de Ranhados, uma vez que os projectos estão a ser feitos

2 52 por aquela entidade e os avanços não são os desejados, depois do esforço que o Município dispensou na cedência dos terrenos Intervenção do Senhor Vereador Guilherme Almeida: O Senhor Vereador informou que o Pavilhão da Escola Secundária Viriato é de gestão mista e que está a ficar degradado, tem inúmeras inundações, problemas eléctricos e ultimamente, depara-se até com problemas com o gás. A Câmara tem demonstrado a sua preocupação junto das entidades responsáveis mas não tem obtido qualquer resposta PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da reunião anterior, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada com a abstenção do Senhor Vereador Miguel Bernardo Ginestal Machado Monteiro, por não ter estado presente na reunião anterior, e para efeitos do disposto no artigo 91º. da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ) Expediente: da ANMP Associação Nacional de Municípios: pela circular n.º 16/2008, de , com registo de entrada n.º E.05498/2008, informa que o Conselho Directivo da ANMP, reuniu a 31 de Janeiro de 2008, para analisar especificamente o Projecto de Lei n.º 431/X Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, remetendo cópia do documento aprovado; IP3 Mealhada/Viseu (IP5) e IC12-A1/IP1 (Mealhada)/Santa Comba Dão: O Executivo Municipal tomou conhecimento dos ofícios n.º S.02221/2008, , remetidos pela CMV, sobre a consulta pública no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental do projecto IP3 Mealhada/Viseu (IP5) e IC12-A1/IP1 (Mealhada)/Santa Comba Dão, ao Senhor Presidente do Conselho de Administração da E.P. Estradas de Portugal, S.A., e ofícios endereçados ao Senhor Director Geral da APA, que a fim de fazerem parte integrante desta acta dão-se por reproduzidos; IC6/IC7/IC37: Através do registo n.º S.04462/2008, a Câmara tomou conhecimento do ofício enviado ao Senhor Presidente do Conselho de Administração da EP Estradas de Portugal, S.A., referente à Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Rodoviário Nacional na Região do Centro Interior Consulta Pública IC6/IC7/IC37, que se dá como reproduzido, para fazer parte integrante desta acta APOIOS Isenções Em face da correspondente petição, a Câmara, no uso das disposições conjugadas das alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64º. da Lei nº. 169/99, na sua actual redacção, e do artigo 32º. do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou conceder a isenção do pagamento de taxas à Associação dos Amigos do Fontelo Comissão

3 53 Instaladora, relativa à utilização da sala da Assembleia Municipal no próximo dia 1 de Março, para a realização de uma reunião, E.06317/ Apoio Financeiro No uso das competências previstas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64º. da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, que permitem deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, a Câmara, considerando reunidos os pressupostos para o efeito, deliberou atribuir o seguinte apoio financeiro: dois mil setecentos e oitenta e três euros, à Associação Comercial do Distrito de Viseu, para o reforço da iluminação pública no Centro Histórico de Viseu no âmbito da iniciativa Noites Brancas E.49780/ SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS Agradecimentos Através do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 546, de , com registo de entrada n.º E.07629/2008, o Executivo Municipal apreciou a apresentação de agradecimentos por parte da Escola Secundária Alves Martins, pela execução gratuita de um ramal de águas pluviais CONTRATO-PROGRAMA SMAS Saneamento Básico no Bairro das Cadimas Povolide Tendo em conta o ofício dos Serviços Municipalizados n.º 546, de , com registo de entrada n.º E.02413/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Povolide, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 9.151,03 euros, acrescido de IVA PROTOCOLOS Manutenção e Limpeza de Jardins e Espaços Verdes Públicos 2008 CMV/Junta de Freguesia de São João de Lourosa O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de São João de Lourosa tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se

4 54 considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3ª. e 5ª. do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.01019/2008) Manutenção e Limpeza de Jardins e Espaços Verdes Públicos 2008 CMV/Junta de Freguesia de Fail O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Fail tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3ª. e 5ª. do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.01259/2008) Manutenção e Limpeza de Jardins e Espaços Verdes Públicos 2008 CMV/Junta de Freguesia de Cavernães O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do

5 55 Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Cavernães tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3ª. e 5ª. do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.01357/2008) Reparação de Equipamentos nas Escolas do 1.º CEB e Jardins-de-Infância do Concelho Os novos princípios organizativos do Sistema Educativo, ao apontarem para uma correcta adaptação das acções às realidades locais e sua inserção no meio comunitário, motivam e exigem uma intervenção cada vez mais actuante dos Municípios e das Freguesias enquanto agentes dinamizadores do processo educativo A Educação apresenta-se, assim, como uma responsabilidade social acrescida, numa estreita articulação com a administração central, que permita dotar as escolas dos meios tendentes à melhoria das condições de aprendizagem de todos os alunos, garantindo ao mesmo tempo a ligação à comunidade e a igualdade de oportunidades de toda a população e onde os diversos actores do sistema educativo possam, responsavelmente, desempenhar o seu papel O envolvimento de todos na tarefa da educação só se conseguirá se for prosseguida uma efectiva política da descentralização, promovendo o princípio da proximidade como forma eficaz da resolução de problemas Assim, a Câmara ao tomar conhecimento da informação n.º I.01100/2008, de , do Gabinete Autárquico, deliberou aprovar o montante global de ,00 euros, valor este a transferir, mediante a celebração de protocolos, para as Juntas de Freguesia, visando dota-las de verbas para reparação de equipamentos nas Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância do Concelho A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão e a listagem das Escolas anexas ao mesmo O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu Município de Viseu/Ordem Ideal Energias, Lda Considerando: A - Que a área do Município de Viseu está integrada numa região com potencial para a produção de energia eléctrica a partir de fontes de energia renovável, designadamente para a produção de electricidade a partir do aproveitamento da energia eólica B - Que a Ordem Ideal é uma sociedade que, entre outras, desenvolve actividades de engenharia, promoção, construção e exploração de centrais de produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis e, em particular, de parques eólicos C - Que, no âmbito da sua actividade, a Ordem Ideal está a equacionar a promoção

6 56 de um parque eólico na área do concelho do Município de Viseu D - Que, para esse efeito, a Ordem Ideal contactou o Município, tendo em vista obter a sua colaboração no âmbito da fase preliminar de preparação do Projecto E - Que o Município de Viseu considera que a eventual concretização do Projecto se reveste de grande interesse para o respectivo município A Câmara deliberou celebrar um Protocolo com a Ordem Ideal Energias, Lda., com vista à promoção e implementação do Projecto a desenvolver pela Ordem Ideal na área do concelho do Município de Viseu A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzido o aludido Protocolo (I.01966/2008) Câmara Municipal de Viseu/Instituto Piaget Considerando as missões e os interesses da Câmara Municipal de Viseu e o Instituto Piaget, ambas as instituições decidem celebrar entre si um protocolo nos domínios da Educação, Ciência e Investigação e Qualidade de Vida, Saúde e Bem-Estar das populações Este protocolo deve concretizar-se em acções de formação, investigação e intervenção comunitária no Concelho de Viseu, visando um melhor conhecimento da realidade, a promoção do desenvolvimento, e a educação para a saúde junto das populações Assim, a Câmara deliberou celebrar um Protocolo com o Instituto Piaget, cujo objecto é a cooperação entre as duas instituições, sobretudo nas áreas da investigação, formação e intervenção social A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzido o aludido Protocolo (I.01331/2008) Câmara Municipal de Viseu/Junta de Freguesia de Repeses e Confraria ou Irmandade de Santa Eulália As Instituições Particulares de Solidariedade Social prestam às populações do Município de Viseu um inegável conjunto de serviços de apoio social que a Câmara Municipal de Viseu reconhece de extraordinária importância, substituindo-se ao Estado com as inerentes vantagens da proximidade e do voluntariado O apoio domiciliário, a ocupação de tempos livres, o apoio aos primeiros anos de vida e à terceira idade, a promoção de actividades do metabolismo cultural, estão, entre outros, nos propósitos e tarefas prosseguidas pelas I.P.S.S No tecido urbano, a Confraria ou a Irmandade de Santa Eulália assume, com incontido préstimo, estas formas de apoio social, a que a Câmara Municipal de Viseu sempre se associa A confraria ou Irmandade de Santa Eulália terá, à disposição dos utentes os serviços de A.T.L.; Apoio Domiciliário, Creche, Lar, Centro de Dia e Jardim de Infância Subsistem, no entanto, carências financeiras relativas à aquisição de terreno para implantação do lar, que, urge apoiar Assim, a Câmara Municipal de Viseu deliberou celebrar um acordo de colaboração, em articulação com a Junta de Freguesia de Repeses e a Confraria ou Irmandade de Santa Eulália, para obras de construção do Lar da 3.ª Idade e Infantário A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzido o aludido acordo de colaboração (E.06339/2007)

7 Câmara Municipal de Viseu/EP Estradas de Portugal, S.A Considerando que: A EN 231 foi objecto de Acordos de Colaboração em 2005, um com a EP e outro com a Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, possibilitando o primeiro uma comparticipação comunitária de e o segundo uma comparticipação do MOPTC de , equivalendo a cerca de 70% do investimento previsto, tendo por objectivo a Requalificação da EN231-Via de acesso ao Parque Industrial de Coimbrões ; Esta via faz parte do património da Câmara Municipal de Viseu desde , data em que foi transferida para a autarquia; A Câmara Municipal de Viseu manifestou interesse em que se proceda ao alargamento/duplicação do troço da EN 231 entre o Nó de Teivas na A25 e a Rotunda do Palácio do Gelo, visto tratar-se da via preferencial de penetração na zona urbana de Viseu; A EP, S.A. tem por obrigação de honrar o compromisso assumido através de ofício enviado à CMV pelo Gabinete de S. Exa. o secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas em , contendo documento do IEP de sobre esta matéria Assim, a Câmara deliberou celebrar um Protocolo com EP Estradas de Portugal, S.A., cujo objecto é a duplicação da EN 231 entre o Nó de Teivas na A25 e a Rotunda do Palácio do Gelo, numa extensão aproximada de 2700 metros A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzido o aludido Protocolo (E.07461/2008) O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta VISEU NOVO, SRU SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA Empreitada de Reconstrução dos Edifícios Municipais da Rua N. Sra. da Piedade Após análise da informação n.º 28.SRU/2008, de , com registo de entrada n.º I.01690/2008, a Câmara deliberou aprovar os autos nºs 1 e 2, no valor de 2.870,00 euros e 2.482,00 euros, respectivamente, da empreitada em referência Mais deliberou aprovar o pagamento das factura n.º 45, no valor de 5.619,60 euros de acordo com o contrato-programa aprovado entre o Município de Viseu e a Viseu Novo HABISOLVIS E.M Reabilitação do Bairro Social Auto de Medição n.º 1 Trabalhos Normais Por deliberação do Executivo Municipal de 9 de Fevereiro de 2006, com o n.º 105, foi autorizada a comparticipação da Câmara Municipal igual à da HABISOLVIS (25% do total = 200 mil euros), a título perdido, a transferir à medida da execução dos trabalhos e a pedido da empresa contra a apresentação de AMT s devidamente aprovados, em função do valor total incluindo o IVA, cabendo à mesma empresa as cativações legais e contratualmente previstas, designadamente o reforço do depósito definitivo (5%-FG) e 0,5% para a Caixa Geral de Aposentações Assim, após análise da informação da Habisolvis-Em, n.º I.00820/2008, de , a Câmara deliberou autorizar a comparticipação no valor de ,07 euros, referente a 25% do auto de medições n.º 1-trabalhos normais, da obra em epígrafe

8 REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS A FREQUENTAR O LUGAR PRESENTE COMPANHIA PAULO RIBEIRO Considerando que, segundo o quadro legal de atribuições das autarquias locais, aos Municípios incumbe prosseguir os interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas, designadamente no que respeita à educação, cultura e tempos livres Considerando a importância que reveste a formação integral, como factor de valorização cultural, académica e profissional, o Municipio de Viseu empenhado em encorajar e desenvolver os valores culturais, de solidariedade social e o apoio a jovens que demonstram talento e aptidão na área da dança, institui a bolsa de estudo por frequência do Lugar Presente Companhia Paulo Ribeiro Assim, no uso da competência prevista nos artigos 112º e 241º da Constituição da Republica Portuguesa, e conferida pela alínea a) do nº2 do artigo 53º e alíneas b) e a) do nº 4 do artigo 64º, ambos da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou aprovar o Regulamento Municipal acima referenciado, que se dá como reproduzido I.01921/2008 e que estabelece as condições e os procedimentos necessários para a atribuição de bolsas de estudo a alunos a frequentar o lugar presente Companhia Paulo Ribeiro PROGRAMA VISEU SOLIDÁRIO Maria de Luz de Oliveira Ferreira Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 128/I.14147/2007, bem como o despacho do Senhor Vereador Hermínio de Magalhães, de , a Câmara deliberou conceder o projecto e licença de construção com isenção de taxas da habitação de Maria de Luz de Oliveira Ferreira Mais deliberou, no âmbito do Programa Viseu Solidário, conceder o apoio financeiro no montante de 3.400,00 euros, para obras de reconstrução da sua habitação, que se encontra muito degradada O pagamento deverá ser feito em função da execução dos trabalhos e sob proposta do técnico da CMV que acompanhar a obra DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR/REQUALVIS Aquisição de Extintores para a Escola e Jardim-de-Infância de Oliveira de Barreiros São João de Lourosa Com vista à aquisição mencionada em epígrafe, a Câmara, em face da informação da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos, bem como a informação do Gabinete Autárquico n.º I.01195/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São João de Lourosa, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 142,50 euros, acrescido de IVA

9 Aquisição de Extintores para a Escola do 1.º CEB e Jardim-de-Infância de Loureiro Silgueiros Para a aquisição mencionada em título, a Câmara, em face da informação da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos, bem como a informação do Gabinete Autárquico n.º I.01104/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Silgueiros, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 90,00 euros, acrescido de IVA Requalificação do Adro do Convento Orgens Em face do proposto na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º I.06485/2006, de , com vista à execução da obra acima mencionada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Orgens, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de ,20 euros, acrescido de IVA Limpeza do Caminho Pedonal Campo Concordando com a análise constante na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.52348/2007, de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Campo, referente à limpeza acima mencionada, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 4.550,00 euros, acrescido de IVA Requalificação da Rua de Vermum Campo Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º I.07273/2007, de , da Divisão de Obras Adjudicadas, bem como o ofício n.º 27, de , da Junta de Freguesia do Campo, com registo de entrada n.º E.03162/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com aquela Junta, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de ,26 euros, acrescido de IVA Pavimentação da Rua do Soito, em Poives Vil de Soito Em face do proposto na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º I.09204/2007, de , com vista à execução da obra acima mencionada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Vil de Soito, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 8.395,00 euros, acrescido de IVA Requalificação da Rua do Vale da Ucha Vila Chã de Sá Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º I.11765/2007, de , da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Vila Chã de Sá, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de ,82 euros, acrescido de IVA

10 Requalificação do Adro da Capela de Aviúges 2.ª Fase Cepões Em face do ofício da Junta de Freguesia de Cepões n.º 28/2008, de , com registo de entrada n.º E.07087/2008, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais 60 dias Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Pavimentação da Rua da Escola, em Vila Corça Povolide Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º I.09201/2007, de , da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Povolide, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de ,00 euros, sendo o valor total dos trabalhos a realizar no montante de ,23 euros, acrescido de IVA Requalificação do Largo do Chafariz e Adro da Capela na Póvoa Mundão Tendo em conta o prazo de execução e demais condições indicadas na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º I.10789/2007, de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Mundão, referente à execução da obra acima referenciada, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de ,68 euros, sendo o valor total dos trabalhos a realizar no montante de ,46 euros, acrescido de IVA Instalação de Grades e Portões em Ferro nos Palcos do Largo das Festas Cavernães Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º E.05499/2008, de , do Gabinete Autárquico, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cavernães, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 3.570,00 euros, IVA incluído Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Aquecimento Central para a Escola do 1.º CEB Vila Chã de Sá Após análise da informação da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos n.º E.03992/2008, de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Vila Chã de Sá, relativo aos trabalhos em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de ,00 euros, acrescido de IVA Obras Diversas do Logradouro da Escola do 1.º CEB de Pindelo Silgueiros Em face do proposto na informação da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos n.º E.02145/2008, de , com vista à execução da obra acima mencionada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Silgueiros, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 635,00 euros, acrescido de IVA Limpeza da Antiga Linha Férrea Abraveses Concordando com a análise constante na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.57258/2007, de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Abraveses, referente à limpeza acima mencionada, prevendo-se a

11 61 comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de ,00 euros, acrescido de IVA Requalificação dos Tanques e Fontanários Ranhados Tendo em conta a informação do Gabinete Autárquico n.º I.07582/2007, de , a Câmara deliberou rectificar a deliberação n.º 65, tomada na sessão ordinária de , quanto à comparticipação municipal, que passará a ser de cem porcento, no valor de ,09 euros acrescido de IVA Pintura da Escola do 1.º CEB Vila Chã de Sá Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º E.00785/2008, de , da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Vila Chã de Sá, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 7.472,00 euros, acrescido de IVA O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu CENTRO DE CIÊNCIA DE VISEU MUSEU DO QUARTZO MONTE DE SANTA LUZIA Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Obras Adjudicadas 14/2008-CC, de , E.07554/2008, a Câmara deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, da empreitada em título, na importância de ,80 acrescida de IVA Mais deliberou, conceder a prorrogação de prazo legal de seis meses de execução da empreitada em referência, conforme proposto na mencionada informação técnica Deliberou, ainda, aprovar a minuta do respectivo contrato Por outro lado, verificando-se que foi excedida a percentagem de 15% do valor acumulado de trabalhos a mais da mencionada empreitada e considerando a disposição contida no n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99, a Câmara deliberou dispensar a realização do estudo previsto no n.º 2 do citado artigo e diploma legal Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Concordando com o teor da informação da Divisão de Obras Adjudicadas 15/2008- CC, de , E.07952/2008, a Câmara deliberou autorizar o recomeço dos trabalhos, relativos à empreitada em título, nomeadamente os que se referem ao edifício Deliberou, ainda, manter a suspensão, agora parcial, dos trabalhos referentes aos arranjos exteriores, notificando-se, subsequentemente, por escrito, o empreiteiro Mais deliberou, aprovar o pedido, efectuado pelo adjudicatário através do fax com a referência CC026 EC-01/08, de , de indemnização dos danos emergentes no valor de 8.750,00 acrescido de IVA, conforme proposto na mencionada informação técnica Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta REABILTAÇÃO URBANA Quinta da Cruz 2.ª Fase Tendo em conta o proposto na informação n.º I.01489/2008, de , a Câmara deliberou ratificar o despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente em , relativo à

12 62 aprovação da prorrogação de prazo de entrega das propostas em duas semanas, até o dia 26 de Fevereiro de 2008 e o acto público de abertura de propostas no dia 27 corrente, da obra em epígrafe Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Requalificação da Avenida Cidade de Aveiro Processo /B Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º I.04472/2007, de e com base no Relatório de Análise das Propostas elaborado em , pela Comissão de Análise das Propostas, a Câmara, de acordo com o artigo 102º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março, deliberou adjudicar a empreitada em causa ao concorrente Embeiral Empreiteiros das Beiras, S.A. de acordo com a proposta economicamente mais vantajosa, no montante de ,60 euros, acrescido de IVA, bem como pela valia técnica da proposta Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director de Departamento de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, Engenheiro José Santos Simões DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO 04-DHU LOTEAMENTOS Belahabita Alvará n.º 13/ A Câmara, tendo em conta a informação da Divisão de Administração Urbana n.º 32, de , deliberou permitir o andamento dos processos de emissão de licença de utilização dos edifícios construídos nos lotes, com excepção das construções dos lotes 7 e Mais deliberou conceder o prazo de 30 dias para apresentação do projecto de reformulação de arranjos exteriores e consolidação do talude nos termos propostos na citada informação técnica Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta INFORMAÇÃO PRÉVIA Urbano Fernando Rebelo Proc. n.º 62/ A Câmara, tendo em conta a informação da Divisão de Administração Urbana n.º 34, de , bem como a informação do Director de Departamento de Habitação e Urbanismo, de , deliberou autorizar a definição, pelos serviços, de uma unidade de execução susceptível de comportar uma área igual ou superior a ,00 m2, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 120º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial PLANO DE ALINHAMENTOS Ligação de Carragoso à Sernada PA n.º 8/

13 Terminado o prazo fixado para a discussão pública sobre o Plano de Alinhamentos oportunamente elaborado, e constatando-se a ausência de qualquer reclamação ou sugestão, a Câmara, concordando com a informação da Divisão de Administração Urbana n.º 31, de , I.13596/2007, deliberou tornar plenamente eficaz a alteração ao Plano de Alinhamentos em causa PLANO DE PORMENOR DA ENVOLVENTE URBANA DO RIO PAVIA Constituição dos Lotes 20, 21 e A Câmara, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 1 do artigo 7º do Decreto- Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, tendo em conta a informação da Divisão de Administração Urbana n.º 33, de , deliberou aprovar a constituição dos lotes 20, 21 e 22, a favor do Município de Viseu, previstos no Plano de Pormenor da Envolvente Urbana do Rio Pavia, aprovado por Resolução de Conselho de Ministros n.º 23/2003, publicada no Diário da República 1 Série B n.º 42, de 19 de Fevereiro de 2003, com as seguintes características: Lote 20: área do lote/300 m2; área de implantação/300 m área bruta de construção/300 m2; número de pisos (um); finalidade/comércio e serviços Lote 21: área do lote/300 m2; área de implantação/300 m área bruta de construção/300 m2; número de pisos (um); finalidade/comércio e serviços Lote 22: área do lote/300 m2; área de implantação/300 m área bruta de construção/300 m2; número de pisos (um); finalidade/comércio e serviços Os identificados lotes integram-se no prédio rústico denominado Recinto da Feira de São Mateus, registado na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Viseu, sob o n.º a folhas 38 B e 39, sendo que nos termos previstos no artigo 92º-A, do Decreto-Lei 316/2007, de 19 de Setembro, a certidão do Plano de Pormenor supra identificado e, bem assim, a presente deliberação constituem títulos bastantes para a individualização no registo predial dos prédios que ora se constituem Dá-se por reproduzida, para fazer parte integrante da presente acta, a planta identificada como documento DES POR.PR.PL.022.B., de , extraída do referido Plano de Pormenor OBRAS PARTICULARES Lucília de Almeida Pimentel Tavares Proc. n.º 9/2007/597/ A Câmara tomou conhecimento dos diversos antecedentes relativos ao processo 09/2007/597/0, deliberando considerar como vinculativo, referente a pretensões semelhantes, a