CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 335 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E OITO Aos dezoito dias do mês de Setembro de dois mil e oito, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente, JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, JOSÉ MOREIRA AMARAL, JOSÉ MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA, e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: FALTAS Verificou-se a ausência dos Senhores Vereadores Miguel Bernardo Ginestal Machado Monteiro Albuquerque e Maria da Conceição da Silva Nunes de Matos, conforme comunicado por justificações de falta APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa ADMINISTRAÇÃO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA Intervenção dos Membros do Executivo Intervenção do Senhor Vereador José Moreira Amaral: O Senhor Vereador destacou a perfeita normalidade verificada na abertura de mais um ano escolar, tendo referido, a propósito, a colocação atempa dos Professores de Inglês, de Actividade Física, Música e Outras Expressões, no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular Referiu ainda a estranheza pelas palavras proferidas pelo Senhor Vereador Miguel Ginestal a propósito dos Quadros Interactivos nas Escolas do 1.º Ciclo. Nunca o Vereador da Educação definiu o rácio propalado na Conferência de Imprensa dos Vereadores do PS. Esta posição só pode ser explicada pela confusão que certamente fazem com os números propagandeados na 15ª medida de política para um novo ano lectivo do Ministério da Educação em que está previsto um quadro interactivo para cada três salas de aula No que respeita à Acção Social, o Senhor Vereador deu conta da nova forma de se calcularem os escalões A e B dos Auxílios Económicos, tendo por base o posicionamento do agregado familiar nos escalões de rendimento para atribuição do Abono de Família No caso do Município de Viseu, tal procedimento, a ser alargado ao 1.º Ciclo, vai

2 336 significar um aumento enorme dos encargos do Município sem estar assegurada qualquer compensação pelo Ministério Face à confusão instalada entre pais e encarregados de educação, o Município decidiu pedir esclarecimentos à DREC Por último, o Senhor Vereador deu conta de mais uma carta enviada à Senhora Directora Regional de Educação do Centro, a propósito da Escola Básica Integrada no Jardim Infantil de Ranhados, solicitando informações sobre os projectos da obra sobre as verbas inscritas no PIDDAC 2009 (versão inicial) para financiamento da sua construção Intervenção do Senhor Vice-Presidente O Senhor Vice-Presidente solicitou a palavra, para relativamente às Taxas do IMI, do Município de Braga, demonstrar a sua admiração para o facto da redução nas Taxas do IMI virem à estampa na comunicação social, quando o Executivo de Viseu já tem aprovados os valores inferiores desde o ano passado e não foi divulgada como sendo um facto de relevar PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da reunião anterior, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, e para efeitos do disposto no artigo 91º. da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado darlhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ) A cedência ao Município de Viseu, face ao seu pedido inicial, do conteúdo do Pavilhão de Portugal na Expo Zaragoça; ) Candidatura da SRU relativamente às Acessibilidades ao Centro Histórico; ) A não confirmação do aparecimento de uma Galeria Romana nas obras do Funicular, não dispensando a necessidade de acautelar todos os procedimentos em termos arqueológicos; ) Os convites de membros do Governo têm chegado em cima da hora, impossibilitando muitas vezes a presença dos membros da Autarquia; ) A Câmara tomou conhecimento, relativamente à Escola de Ranhados, que se espera o quanto antes a apresentação dos projectos bem como a inscrição no PIDACC da execução da obra; ) A Autarquia tomou conhecimento da deslocação da Brigada a Cavalo da GNR para Mortágua. O insólito prende-se com a área de floresta e de matos que o concelho de Viseu tem APOIOS Isenções Em face da correspondente petição, a Câmara, no uso das disposições conjugadas das alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64º. da Lei nº. 169/99, na sua actual redacção, e do artigo 32º. do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou conceder a isenção do pagamento de taxas, para os fins e entidades a seguir indicadas:

3 Campus Universitário de Viseu, referente à ocupação do Pavilhão Multiusos para a realização do evento Expo-Oportunidades 2008 E.44228/2008; Dínamo Clube Estação, referente à ocupação do Pavilhão Multiusos para o almoço de encerramento do 2.º Encontro Internacional de Escolas de Futebol, que se realizou nos dias 28 e 29 de Junho E.39559/2008; Associação de Criadores de Gado da Beira Alta, relativa à utilização da sala da Assembleia Municipal no dia 24 de Julho de 2008, para debater a grave situação da Agricultura Portuguesa, E.35274/ AGRADECIMENTOS Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por parte das seguintes entidades: da Associação Viseense de Bombeiros Voluntários, agradece o contributo prestado aquando da realização do espectáculo do Emanuel, que teve lugar na Feira de São Mateus no dia 28 de Agosto E.44507/2008; da Associação de Andebol de Viseu, agradece o apoio e colaboração prestados aquando da realização do Torneio Internacional de Andebol S. Mateus Viseu 2008 E.43312/2008; da Escola Superior de Educação da Guarda, agradece a colaboração prestada ao aceitar o aluno Samuel José Taipa, do curso de Desporto, para a realização do seu estágio curricular. E.44360/2008; da Aveiro-Expo, E.M., agradece a participação do Município na FARAV 08 Feira de Artesanato da Região de Aveiro, que teve lugar de 15 a 24 de Agosto no Parque de Exposições de Aveiro E.43319/ EDUCAÇÃO Educação Pré-escolar Auxiliares de Acção Educativa Ano Lectivo 2007/ Concordando com a informação n.º I.10355/2007, de , e despacho superior do Senhor Vereador José Moreira, de , exarado na mesma informação, no âmbito do apoio a conceder à Educação Pré-escolar, designadamente sobre Auxiliares de Acção Educativa, a Câmara deliberou aprovar o reforço no valor de ,14 euros ACORDOS CMV/Agrupamentos de Escutas do Concelho/Juntas de Freguesias Em presença da informação do Gabinete Autárquico nº I.00342/2008, de , a Câmara deliberou aprovar as minutas dos acordos de colaboração a celebrar em parceria com as Juntas de Freguesia e as entidades abaixo referidas, tendo em vista a atribuição dos seguintes apoios financeiros: ) Apoios no Âmbito da Cultura, Desporto, Recreio e Lazer: mil euros, à 1.ª Companhia de Guias de São José; mil euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1106; mil euros, ao Agrupamento CNE 749 de Torredeita; mil euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1156; mil euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 956; mil e quinhentos euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1029;

4 mil euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1234 Mundão; mil e quinhentos euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento Fragosela; mil e quinhentos euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1236; mil e quinhentos euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1235; mil euros, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1184; mil euros, ao Escutismo Católico Agrupamento A fim de fazerem parte integrante da presente acta, dão-se por reproduzidas as minutas dos acordos de colaboração em questão CMV/casa do Povo de Cepões/Junta de Freguesia de Cepões O trabalho desenvolvido pelas inúmeras colectividades do Concelho na formação e educação dos nossos jovens é conhecido e reconhecido pela Câmara Municipal de Viseu No sentido de promover um aumento quantitativo e qualitativo das actividades desenvolvidas, assim como da generalização do acesso à prática desportiva nos vários escalões etários e segmentos sociais da população, tem vindo esta Autarquia, em colaboração com as Juntas de Freguesia, a levar a efeito um Programa de Apoio à Construção, Requalificação e Beneficiação de Infraestruturas desportivas, culturais e sociais das colectividades do concelho O dinamismo patenteado por estes eventos organizados pela Autarquia, quer em acções de cariz desportivo (Jogos Desportivos de Viseu, Jogos da Amizade, entre outros), como em acções de programação cultural, reflecte os elevados níveis de interesse na promoção do desporto e da cultura na nossa região, traduzidos na elevação da qualidade de vida dos viseenses, na procura de um Viseu Jovem, Viseu Futuro Assim, com fundamento no artigo 64º, n.º 4, alínea a) e b) e artigo 66º da Lei das Autarquias Locais, a Câmara deliberou celebrar um acordo de colaboração com a Casa do Povo de Cepões, em articulação com a Junta de Freguesia de Cepões, cujo objecto é o apoio financeiro para aquisição de viatura Mais deliberou, tendo em conta a cláusula 2.ª do acordo de colaboração em questão, aprovar o montante e a forma a transferir para a entidade supra citada A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzido o aludido acordo de colaboração (I.09628/2008) PROTOCOLOS CMV/Núcleo Regional de Viseu APPC no âmbito dos Transportes Escolares Especiais Após análise da informação do Gabinete de Educação n.º E.39574/2008, de , e ofício do Núcleo Regional de Viseu, a Câmara deliberou actualizar o artigo 2.º do protocolo celebrado entre as entidades acima identificadas, aprovado em Reunião de Câmara de , nos seguintes termos: Actualização a partir de 1 de Setembro de 2008 da compensação mensal para 1.745,93 (mil, setecentos e quarenta e cinco euros e noventa e três cêntimos), com o objectivo de permitir compensar as despesas com a actualização de vencimentos e outros abonos dos trabalhadores afectos ao protocolo; Actualização a partir de 1 de Setembro de 2008 para 0,25 (vinte e cinco cêntimos) por quilometro, com o objectivo de compensar os agravamentos ocorridos nos preços dos combustíveis

5 DIREITO DE PREFERÊNCIA Rua do Arco, n.º São José Em face do proposto na informação da Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu Viseu Novo n.º 266.SRU/2008, de , (E.42639/2008), que aqui se dá por reproduzida, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano situado na Rua do Arco, n.º 13-17, da freguesia de São José, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 87, da mencionada freguesia, propriedade de José Álvaro de Oliveira Pinto Marques, uma vez que o imóvel se encontra em estado de pré-ruina, necessitando de avultadas obras para garantir as necessárias condições de habitabilidade, e a referida aquisição não viabilizar qualquer tipo de intervenção para a reabilitação e renovação da zona IX FESTIVAL TEATRO JOVEM De acordo com a informação da Divisão dos Serviços Culturais n.º I.09241/2008, e despacho do Senhor Vereador José Moreira e nos termos do n.º 4 do artigo 6 do Regulamento do IX Festival de Teatro Jovem, a Câmara deliberou atribuir a receita líquida aos seguintes Grupos/Colectividades/Instituições: a) Agrupamento de Escolas de Marzovelos (Os Amarelitos) - 149,29 euros; b) Escola Secundária de Viriato (Grupo Boulevard processar pagamento à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Viriato) 135,24 euros; c) Colégio Via Sacra (ABC do teatro) 525,95 euros; d) A Casita do Drax (Drax Companhia) 200,95 euros; e) Colégio da Imaculada Conceição (CIC-T) 142,86 euros VISEU NOVO, SRU Proposta de Aprovação do Projecto de Arquitectura Parque de Estacionamento a Construir no Largo Mouzinho de Albuquerque São José Após análise do registo n.º E.43306/2008, , e despacho do Senhor Vice- Presidente Joaquim Américo Correia Nunes, de , exarado nesse registo, a Câmara tomou conhecimento dos pareceres favoráveis da Delegação de Saúde, Direcção Regional de Educação do Centro e da DRCC, referente à aprovação do projecto de arquitectura do Parque de Estacionamento acima identificado Empreitada de Reconstrução dos Edifícios Municipais da Rua N. Sra. da Piedade, n.º Após análise da informação n.º 247.SRU/2008, de , E.41444/2008, a Câmara deliberou aprovar a listagem de Trabalhos a Mais, no valor de 4.892,46 euros, acrescido de IVA, da empreitada em referência Mais deliberou, tendo em conta a informação n.º 280.SRU/2008, de , I.10245/2008, aprovar os Trabalhos de Substituição, no valor de 251,90 euros, acrescido de IVA O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu

6 HABISOLVIS E.M Reabilitação do Bairro Social da Balsa Auto de Medião n.º 2 Trabalhos Normais Por deliberação do Executivo Municipal de 9 de Fevereiro de 2006, com o n.º 105, foi autorizada a comparticipação da Câmara Municipal igual à da HABISOLVIS (25% do total = 200 mil euros), a título perdido, a transferir à medida da execução dos trabalhos e a pedido da empresa contra a apresentação de AMT s devidamente aprovados, em função do valor total incluindo o IVA, cabendo à mesma empresa as cativações legais e contratualmente previstas, designadamente o reforço do depósito definitivo (5%-FG) e 0,5% para a Caixa Geral de Aposentações Assim, após análise da informação da Habisolvis-Em, n.º 081-A.2008, de , I.09841/2008, a Câmara deliberou autorizar a comparticipação no valor de 7.309,31 euros, IVA incluído, referente a 25% do auto de medições n.º 2-trabalhos normais, da obra em epígrafe Reabilitação do Bairro Social da Balsa Recepção Provisória e Conta Final Tendo em conta a informação da Habisolvis-e.m., n.º 081-B.2008, de , I.10091/2008, a Câmara tomou conhecimento da recepção provisória e conta final da empreitada em epígrafe SOLARH Célia de Jesus Marques - Bodiosa Em face da informação da Habisolvis, EM n.º , de , I.10159/2008, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, relativos um imóvel pertencente a Célia de Jesus Marques, localizado na freguesia de Bodiosa, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS DE SUPERFÍCIE DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE OUTRO SEMIENTERRADO E CONCESSÃO DE EXP0LORAÇÃO DE PARQUES COLECTIVOS E PARCÓMETROS À SUPERFICIE Tendo em conta o proposto na informação n.º I.09713/2008, da Secção de Obras Municipais, a Câmara deliberou ratificar o despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente Joaquim Américo Correia Nunes, em , relativamente à composição das comissões de abertura e de análise de propostas, que conduzirão o procedimento: Presidente: Dr. Joaquim Américo Correia Nunes Vogal Efectivo: Eng. José Simões, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: Dr.ª Cristina Henriques; Vogal Suplente: Eng. Paula Gomes; Secretário: Jorge António Oliveira; Suplente: Maria da Luz ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO SUBREGIÃO DE SAÚDE DE VISEU CONCEPÇÃO DAS USF ABRAVESES E RIO DE LOBA Através do ofício n.º 6234, de , com registo de entrada n.º E.45287/2008, da entidade acima identificada, a Câmara tomou conhecimento de que o

7 341 representante da ARSC/Sub-Região de Saúde de Viseu na Comissão de Acompanhamento do Concurso da Concepção das USFs, é o Senhor Engenheiro António Victor Monteiro Ferreira PROGRAMA POLIS Tendo em conta o despacho do Senhor Vice-Presidente Joaquim Américo Correia Nunes, a Câmara deliberou manter o Contrato de Gestão Global celebrado, em Junho de 2001, entre a Sociedade e a Parque Expo, e respectivo Aditamento, até final de Março de 2009, atenta a previsão da conclusão das actividades ainda em curso, no âmbito da intervenção do Programa Polis ÁREA REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO A Câmara deliberou aderir à Área Regional de Turismo do Centro, manifestando algumas reservas expressas na posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Comissão Regional de Turismo Dão Lafões, com as quais está em sintonia, e o ofício remetido ao Senhor Secretário de Estado do Turismo No uso da competência prevista na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, conjugada com o preceito constante da alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da mesma Lei, a Câmara deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal a integração acima identificada O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL IMT ACRRU Edifício em Processo de Reabilitação, sito na Rua Augusto Hilário, 28-30/Rua Senhora da Boa Morte, Em face do proposto na informação n.º 277.SRU/2008, de , E.45494/2008, e despacho superior do Senhor Vice-Presidente, Joaquim Américo Correia Nunes, de , a Câmara, nos termos do n.º 2 do artigo 45º do Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho, Benefícios Fiscais relativos a bens imóveis Prédios Urbanos objecto de reabilitação deliberou solicitar autorização à Assembleia Municipal, para a isenção do pagamento do IMT requerida por Manuela Alexina Meneses Vila, referente ao prédio urbano objecto de reabilitação urbanística, acima identificado, uma vez que, no prazo de dois anos a contar da data de aquisição, o adquirente iniciou as respectivas obras O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta ALTERAÇÃO PONTUAL AO QUADRO DE PESSOAL DOS SMAS DE VISEU A Câmara, no uso da competência que lhe confere a alínea a) do n.º 6 do artigo 64º, em conjugação com o previsto na alínea o) do n.º 2 do artigo 53º, ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação da alteração ao Quadro de Pessoal e respectivo Organograma dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, da Câmara Municipal de Viseu, documento que aqui se dá como integralmente reproduzido

8 O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta APOIO ÀS OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CMV E SMAS No uso da competência prevista na alínea p) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, que permite deliberar sobre a atribuição de subsídios a instituições legalmente existentes, criadas pelos funcionários do município, visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respectivos familiares, a Câmara deliberou conceder a importância de ,00 euros às Obras Sociais do Pessoal da CMV e SMAS, (E.43263/2008) O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta INCENTIVO FINANCEIRO PARA A RECUPERAÇÃO DE ALÇADOS Rua Soar de Cima/Rua Cónego Martins Concordando com a informação n.º 249.SRU/2008, de , E.41973/2008, a Câmara deliberou conceder o incentivo financeiro no montante de 1.816,25 euros, relativo à recuperação de alçados do edifício pertencente a Ricardo de Jesus Santos, localizado na Rua acima identificada, devendo apenas ser concedido após a conclusão dos trabalhos e vistoria dos mesmos, com os seguintes condicionamentos: a) Não pode haver derrame de materiais para a restante via pública; b) Deverá ficar assegurado a livre passagem de veículos e pessoas no local; c) O amassadouro e depósito de entulhos deverão ficar no interior do tapume A Fiscalização de Obras deverá ser informada de toda a situação O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta PROHABIT Após análise da informação da Habisolvis e.m., n.º , de , I.10046/2008, a Câmara deliberou aprovar a prorrogação de prazos das candidaturas aprovadas condicionalmente, referente ao programa PROHABIT 2007, descritas na referida informação O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02-DAF FINANCIAMENTO Autorização para Consulta de Financiamento dos seguintes Projectos Acessos à Cidade a partir da A24 Via EN 16; Reabilitação da Quinta da Cruz 1.ª Fase; Reabilitação da Quinta da Cruz 2.ª Fase; EN 229 Ligação da Circunvalação à 1.ª Circular Norte; EN 2 Requalificação da Travessia Parcial em Repeses

9 Conforme proposta apresentada pela responsável da Divisão Financeira, através da informação n.º E.25320/2008, de , e nos termos da alínea d) do n.º 2 e n.º 7 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) e do n.º 6 do artigo 38 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das finanças Locais), a Câmara deliberou solicitar à Assembleia Municipal a aprovação do empréstimo para o financiamento dos projectos Acessos à Cidade a partir da A24 via EN16; Reabilitação da Quinta da Cruz -1.ª Fase; Reabilitação da Quinta da Cruz 2.ª Fase; EN29 Ligação da Circunvalação à 1.ª Circular Norte; EN2 Requalificação da Travessia Parcial em Repeses, num montante até ,00 a contratar com o Banco Espírito Santo, dentro dos parâmetros referidos na informação atrás citada, que se dá por reproduzida DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR Execução do Projecto Pavimentação da Rua do Depósito de Água - Calde Tendo em conta o ofício da Junta de Freguesia de Calde n.º 144/08, de , com registo de entrada n.º E.45059/2008, e informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.29253/2008, de , com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a referida Junta, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 1.250,00 euros, acrescido de IVA Execução do Projecto Pavimentação da Rua S. Sebastião - Calde Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.29251/2008, de , bem como o ofício n.º 91/08, de , da Junta de Freguesia de Calde, com o mesmo número, com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com aquela Junta, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 750,00 euros, acrescido de IVA Pavimentação da Rua do Outeiro da Cruz - Calde Concordando com a análise constante na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.29250/2008, de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Calde, referente ao pagamento do projecto referenciado em epígrafe, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 2.150,00 euros, acrescido de IVA Requalificação da Rua do Casal - Fail Tendo em conta a análise da informação Divisão de Estudos e Projectos n.º E.34298/2008, de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de

10 344 Freguesia de Fail, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de ,48 euros, acrescido de IVA Requalificação da Rua da Capela, Rua do Soito e Largo do Eiró em Travassós-de- Baixo Rio de Loba Tendo em conta o pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Rio de Loba, através do ofício nº 532/2008, de , com registo de entrada n.º E.36642/2008, bem como a informação constante do registo E.14941/2008, a Câmara deliberou rectificar o contrato-programa oportunamente celebrado com aquela autarquia, no sentido de constar que o custo total da obra em título é no montante de ,65 euros, acrescido de IVA Substituição da Cobertura da Escola do 1.º CEB de Passos - Silgueiros Em face da informação da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos n.º E.37745/2008, de , a Câmara deliberou aprovar trabalhos a mais de infra-estruturas e equipamentos no valor de 2.579,70 euros, acrescido de IVA Mais deliberou tendo em conta a informação da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos n.º 32/2008, de , aprovar trabalhos a mais no valor de 1.920,00 euros, acrescido de IVA; Execução de Projecto Pavimentação da Rua Dr.º António Vitorino Namorado, Rua de S. Francisco e Rua da Eira em Passos - Silgueiros Concordando com a análise constante na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 23/08-EF, de , E.25333/2008, a Câmara deliberou celebrar um contratoprograma com a Junta de Freguesia de Silgueiros, referente ao pagamento do projecto referenciado em epígrafe, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 2.489,19 euros, acrescido de IVA Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Execução de Projecto Pavimentação da Rua do Passadoiro, Rua da Nogueira e Rua de S. Pedro em Loureiro - Silgueiros Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 22/08-EF, de , E.25332/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Silgueiros, referente ao pagamento do projecto referenciado em epígrafe, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 2.462,23 euros, acrescido de IVA Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Execução de Projecto Pavimentação da Rua da Alagoa, Rua da Barra e Rua Professor Augusto Lima em Pindelo - Silgueiros Concordando com a análise constante na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 24/08-EF, de , E.25331/2008, a Câmara deliberou celebrar um contratoprograma com a Junta de Freguesia de Silgueiros, referente ao pagamento do projecto referenciado em epígrafe, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 1.319,92 euros, acrescido de IVA Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta

11 Repavimentação da Rua do Alto do Viso até ao Outeiro - Farminhão Em face da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.25321/2008, de , a Câmara deliberou aprovar: ) Trabalhos a menos no valor de 7.446,25 euros, acrescido de IVA; ) Trabalhos de substituição no valor de 6.405,00,00 euros, acrescido de IVA; ) Trabalhos a mais no valor de 860,00 euros, acrescido de IVA; ) Trabalhos por Erros e Omissões no valor de 1.500,00 euros, acrescido de IVA Requalificação da Escadaria da Travessa da Fonte Nova Santa Maria Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao ter em conta o ofício da Junta de Freguesia de Santa Maria n.º 198/2008, de , com registo de entrada n.º E.22832/2008, e informação da Divisão de Estudos e Projectos com o mesmo registo, deliberou celebrar um contrato-programa com a referida Junta, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 1.750,00 euros, acrescido de IVA Requalificação do Largo do Rossio - Orgens Tendo em conta o pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Orgens, através do ofício nº 200/08, de , com registo de entrada n.º E.41325/2008, bem como a informação constante do registo E.58593/2007, a Câmara deliberou rectificar o contrato-programa oportunamente celebrado com aquela autarquia, no sentido de constar que o custo total da obra em título é no montante de ,73 euros, acrescido de IVA, que será comparticipada a cem porcento Infraestruturas Eléctricas no Recinto Polivalente Dr. Fernando Ruas Coração de Jesus Tendo por objectivo a realização da obra acima identificada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, que preveja a comparticipação municipal de cem por cento na correspondente despesa, orçada em ,00, acrescida de IVA, conforme consta na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.39427/ Parque Infantil de Travssós-de-Baixo e da Quinta das Lameiras Rio de Loba Após análise da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.32832/2008, de , a Câmara deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, no âmbito da empreitada em referência, no montante de 2.109,90 euros, acrescido de IVA Execução do Projecto Requalificação das Ruas da Mata, Rua das Quintãs e Rua do Terreiro - Boaldeia Concordando com a análise constante na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 35/08-EF, de , E.41313/2008, a Câmara deliberou celebrar um contratoprograma com a Junta de Freguesia de Boaldeia, referente ao pagamento do projecto referenciado em epígrafe, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 4.950,00 euros, acrescido de IVA Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta

12 Requalificação da Rua de Santo António até ao Limite do Concelho - Boaldeia Em face do ofício da Junta de Freguesia de Boaldeia n.º 088/08, de , com registo de entrada n.º E.44531/2008, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais 60 dias Alargamento da Rua de Santo António no Lajedo em Fragosela de Cima 1.ª Fase - Fragosela Concordando com a análise constante na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.35371/2008, de , e ofício da Junta de Freguesia de Fragosela n.º 96, de , com o mesmo registo, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a referida Junta, referente ao pagamento do projecto referenciado em epígrafe, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 1.500,00 euros, acrescido de IVA Ampliação e Beneficiação da Escola do 1.º CEB de Oliveira de Baixo - Bodiosa Em face do ofício da Junta de Freguesia de Bodiosa n.º 408/08/2008, de , com registo de entrada n.º E.43924/2008, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais quatro meses Requalificação de Parte do Bairro da Misericórdia - Ranhados Em face do ofício da Junta de Freguesia de Ranhados n.º 202/2008, de , com registo de entrada n.º E.44080/2008, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais 60 dias Pavimentação e Alargamento da Rua dos Trempes São Salvador Em face do fax da Junta de Freguesia de São Salvador n.º 356, de , com registo de entrada n.º E.44678/2008, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais 30 dias Criação de Compartimento para Caldeira e Depósito e de uma Sala de Professores, Drenagem e Logradouro e Fecho de Alpendre na EB1 de Loureiro - Silgueiros Atendendo à razão apontada pela Junta de Freguesia de Silgueiros, no seu ofício n.º 213/08, de , com registo E.43730/2008, a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra em referência por mais 30 dias Colocação de Ar Condicionado na Casa Mortuária São Pedro de France Com vista à execução da obra acima identificada, a Câmara, em face da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.39870/2008, de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Pedro de France, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 5.165,00 euros, acrescido de IVA

13 Reparações na Escola do 1.º CEB de Couto de Baixo Couto de Baixo Com vista à execução da obra acima identificada, a Câmara, em face da informação da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos n.º E.40579/2008, de , deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Couto de Baixo, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 1.350,00 euros, acrescido de IVA Construção de Muro em Pedra na Escola do 1.º CEB de Barreiros - Barreiros Com vista à execução da obra acima identificada, a Câmara, em face da informação da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos com o n.º E.36116/2008, de , deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Barreiros, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 8.541,22 euros, acrescido de IVA Deslocação da Rotunda da Ramalhosa Rio deloba Tendo em conta a análise da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º E.24444/2008, de , a Câmara deliberou aprovar os trabalhos de substituição aí descritos, no âmbito da empreitada em referência, no montante de 780,00 euros, acrescido de IVA Alargamento e Pavimentação da Rua do Barreiro em Barbeita Rio de Loba Em face do fax da Junta de Freguesia de Rio de Loba de , com registo de entrada n.º E.43458/2008, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, até 31 de Outubro Requalificação do Adro da Capela de São Cristóvão São Pedro de France Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º I.03851/2008, de , da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Pedro de France, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será no valor de ,00 euros, sendo o valor total dos trabalhos a realizar no montante de ,64 euros, acrescido de IVA Execução do Projecto Requalificação do Largo Principal de Prime - Fragosela Tendo em conta o ofício da Junta de Freguesia de Fragosela n.º 96, de , com registo de entrada n.º E.33717/2008, e informação da Divisão de Estudos e Projectos com o mesmo registo, com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a referida Junta, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 1.200,00 euros, acrescido de IVA Pintura Interior e Exterior e Arranjos na Escola Primária de Repeses - Repeses Tendo em conta a análise da informação da Divisão de Infra-Estruturas e Equipamento n.º 074/2008/FM, de , E.32196/2008, a Câmara deliberou celebrar um aditamento ao contrato-programa oportunamente assinado com a Junta de Freguesia de Repeses, no montante de 1.980,00 euros, acrescido de IVA

14 Pavimentação da Travessa das Costeiras em Gumirães Santa Maria Em virtude de conter um lapso, a Câmara deliberou rectificar a deliberação n.º 1022, tomada em sessão ordinária de , que passa a ter a seguinte redacção: Tendo em conta a análise da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º I.07598/2008, de , a Câmara deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, no âmbito da empreitada em referência, no montante de 1.532,64 euros, acrescido de IVA O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Ampliação e Remodelação da Escola do 1.º CEB de Rio de Loba Rio de Loba Em virtude de conter um lapso, a Câmara deliberou rectificar a deliberação n.º 1020, tomada em sessão ordinária de , que passa a ter a seguinte redacção: De acordo com a informação do Gabinete Autárquico n.º I.04161/2007, de , a Câmara deliberou celebrar um aditamento ao contrato-programa oportunamente assinado com a Junta de Freguesia de Rio de Loba, no montante de 2.555,56 euros, IVA incluído O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta REDE VIÁRIA EN2, Requalificação Parcial da Travessia de Repeses Em face da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 71/2008, de , E.39694/2008, a Câmara deliberou aprovar o plano de trabalhos da obra acima referenciada, com vista à recuperação do atraso acumulado REABILITAÇÃO URBANA Repavimentação da Área da Feira de São Mateus Destinada à Restauração Concordando com a informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 96/2008 CC, de , I.09670/2008, a Câmara tomou conhecimento da conta final da empreitada em epígrafe, no valor de ,89 euros, acrescido de IVA Após análise, a Câmara deliberou aprovar o aludido documento, que, nos termos do artigo 222.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverá ser remetido à firma adjudicatária Irmãos Cabral, Lda DESPORTO Projecto de Requalificação do Pavilhão Desportivo do Fontelo Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º I.12576/2005, de , e com base no Relatório Final de Análise das Propostas, elaborado pela Comissão nomeada para o efeito em , referente à consulta prévia, oportunamente promovida, a Câmara deliberou adjudicar a elaboração do projecto da obra em título à empresa Esteves Associados, pelo valor de ,12 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta economicamente mais vantajosa