CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 83 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE MARÇO DE DOIS MIL E ONZE Aos dezassete dias do mês de Março de dois mil e onze, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, FERNANDO LUÍS MONTEIRO BEXIGA, ISABEL CRISTINA SOBRAL DE ALMEIDA PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, JOÃO DUARTE DA SILVA FERREIRA DA CRUZ, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA, ANA PAULA DE FIGUEIREDO SIMÕES GOMES SANTANA e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Vice-Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: FALTAS Verificou-se a ausência do Senhor Presidente Fernando de Carvalho Ruas, por se encontrar em representação do Município APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, Adelino Fernando de Almeida Costa ADMINISTRAÇÃO PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da Reunião Ordinária de , que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade e, para efeitos do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE Pelo Senhor Presidente em exercício foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ) Ligação Ferroviária da Linha da Beira Alta a Viseu: O Senhor Presidente em exercício deu a conhecer que, tendo o Senhor Deputado Hélder Amaral questionado o Governo, na Assembleia da República, acerca da ligação ferroviária da linha da Beira Alta a Viseu, o Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações deu uma resposta que pecou por falta de actualidade, uma vez que se baseou num estudo dos anos 80, quando, posteriormente, já houve evolução e os terrenos já estão definidos, em coerência com as

2 84 posições da Câmara e da REFER, considerando imprudente a resolução do acordado ) Encerramento de Escolas: O Senhor Presidente em exercício, a propósito da notícia divulgada nos meios de comunicação social sobre o encerramento das Escolas, referiu que ainda estamos numa fase de estudo e portanto, é extemporânea a notícia no que tange a Viseu AGRADECIMENTOS Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimento por parte da seguinte entidade: da Câmara Municipal da Praia da Vitória, pela oferta das obras enviadas, que contribuirá para enriquecer e diversificar o fundo documental da Biblioteca Municipal do Concelho E.06706/ APOIOS Isenções Em face da correspondente petição, a Câmara, no uso das disposições conjugadas das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção e da alínea l) do n.º 1 do artigo 39.º e artigo 56.º, ambos do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou conceder a isenção do pagamento de taxas, para os fins e entidades a seguir indicadas: Câmara Municipal de Carregal do Sal, pela divulgação do evento Carnaval de Cabanas de Viriato, através de um carro de som, a partir do dia E.07276/2011; Paróquia de São José, pela ocupação do Pavilhão Multiusos nos dias 2 e 3 de Outubro de 2010, para um Retiro Espiritual E.09115/ SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA, SANEAMENTO E PISCINAS DE VISEU Saneamento Básico a Magarelas Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.02009/2011, de , com registo de entrada n.º E.09823/2011, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , que concordou com a informação que a suporta e que propõe a revogação da decisão de contratar, no âmbito do procedimento em epígrafe, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 80.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, devido às circunstâncias imprevistas, mencionadas na supracitada informação, que obrigam a alterar aspectos fundamentais das peças do procedimento, e que propõe, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, que o novo procedimento se inicie no prazo máximo de 90 dias Acesso à ETAR de Viseu Sul Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.02010/2011, de , com registo de entrada n.º E.09825/2011, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , que concordou com a informação que a suporta e que propõe a revogação da decisão de contratar, no âmbito do procedimento em epígrafe, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 80.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua actual

3 85 redacção, devido às circunstâncias imprevistas, mencionadas na supracitada informação, que obrigam a alterar aspectos fundamentais das peças do procedimento, e que propõe, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, que o novo procedimento se inicie no prazo máximo de 90 dias DIREITO DE PREFERÊNCIA Fracção K do Edifício sito na Rua João Mendes, n.º Em face do proposto na informação n.º 66.SRU/2011, de , em anexo ao registo n.º E.08360/2011, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência previsto no artigo 1.º do Decreto n.º 32/2007 de 11 de Dezembro, na venda da fracção K do edifício situado na Rua João Mendes, n.º 115 (freguesia de Santa Maria), dentro da Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2818, pertencente a Joaquim Duque dos Santos PROTOCOLOS Pequenas Reparações nas Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância do Concelho As crescentes responsabilidades dos Municípios na implementação de condições propiciadoras da igualdade de oportunidades aos Cidadãos que constituem a Comunidade Educativa, impõem a definição de estratégias conducentes à melhor resposta na consecução dos objectivos educacionais e para a cidadania Um parque escolar numeroso e distribuído geograficamente numa área de mais de 500 Km 2, impõe uma redobrada atenção na procura de soluções para os mais variados problemas que vão surgindo nas suas instalações físicas Visando conseguir uma maior agilização nos processos de reparação e manutenção das instalações, a acção proactiva das Juntas de Freguesia é essencial e determinante numa rápida solução de problemas que, de outra forma, chegariam ao conhecimento dos Serviços Municipais tardiamente, com a inerente dificuldade de resposta atempada Assim, face à disponibilidade das Juntas de Freguesia em participarem activamente na melhoria das condições do processo ensino/aprendizagem, e depois de analisar a informação do Gabinete Autárquico n.º I.01055/2011, de , a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o montante global de ,00 euros, valor este a transferir, mediante a celebração de protocolos, para as Juntas de Freguesia, visando dota-las de verbas para conservação, manutenção e reparação de Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância do Concelho, para o ano de A fim de fazerem parte integrante desta acta, dão-se aqui por reproduzidas a minuta do protocolo em questão e a listagem das Escolas anexas ao mesmo Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes Públicos 2011 CMV/Junta de Freguesia de Repeses O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor

4 Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Repeses, tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3.ª e 5.ª do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.01533/2011) HABISOLVIS, E.M., EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DE VISEU SOLARH José Joaquim Amaral Silgueiros Em face da informação da Habisolvis, E.M. n.º , de , anexada ao registo n.º I.02722/2011, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, relativos a um imóvel pertencente a José Joaquim Amaral, sito na Rua Canto do Beco, n.º 12, Loureiro, freguesia de Silgueiros, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana SOLARH Maria de Lurdes Marques Pereira Figueiredo Couto de Cima Em face da informação da Habisolvis, E.M. n.º , de , anexada ao registo n.º I.02625/2011, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, relativos a um imóvel pertencente a Maria de Lurdes Marques Pereira Figueiredo, sito na Rua da Rigueira, n.º 4, freguesia de Couto de Cima, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana SOLARH Maria Alcinda de Loureiro Teixeira Silgueiros Em face da informação da Habisolvis, E.M. n.º , de , anexada ao registo n.º I.02729/2011, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, relativos a um imóvel pertencente a Maria Alcinda de Loureiro Teixeira, sito na Rua da Igreja, n.º 9, Falorca, freguesia de Silgueiros, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana VISEU SOLIDÁRIO Benjamin de Jesus Lopes Reis São Salvador Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e

5 87 Família n.º 205/2010, anexada ao registo n.º I.01369/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde a Benjamin de Jesus Lopes Reis, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário, através da atribuição de um apoio pecuniário, correspondente a 3 meses de medicação (40,00 euros/mês), e pagamento de dívida à farmácia (150,10 euros), num total de 270,10 euros Maria Alice Viegas de Carvalho Cruz Torredeita Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 2/2011, anexada ao registo n.º I.02806/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde a Maria Alice Viegas de Carvalho Cruz, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário, através da atribuição de um apoio pecuniário no valor de 266,00 euros para tratamento dentário Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos de execução imediata Maria Delfina Pinto Laranja Coração de Jesus Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 8/2011, anexada ao registo n.º I.02820/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde a Maria Delfina Pinto Laranja, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário, através da atribuição de um apoio pecuniário no valor de 106,78 euros para despesas de um mês de medicação Maria de Fátima Ferreira de Sousa Couto de Cima Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 14/2011, anexada ao registo n.º I.02832/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário, através da atribuição de um apoio pecuniário no valor de 480,00 euros, para tratamento dentário Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Ana Teresa Marques Dias Sampaio São João de Lourosa Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 9/2011, anexada ao registo n.º I.02842/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde a Ana Teresa Marques Dias Sampaio, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário, através da atribuição de um apoio pecuniário correspondente a três meses de medicação (63,82 euros), num total de 191,46 euros

6 Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Ana Maria Marques Figueiredo Coração de Jesus Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 10/2011, anexada ao registo n.º I.02845/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde a Ana Maria Marques Figueiredo, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário, através da atribuição de um apoio pecuniário correspondente a três meses de medicação (168,29 euros/mês), num total de 504,87 euros Maria Eduarda Correia Novo Barreiros Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 5/2011, anexada ao registo n.º I.01579/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder a Maria Eduarda Correia Novo, um apoio complementar ao PROHABIT (5.000,00 euros), para obras de recuperação da sua habitação, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário, através de um apoio financeiro de 5.922,00 euros, ficando o remanescente do orçamentado a cargo da família REDUÇÃO DE TAXAS Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de Paraduça Em face do pedido apresentado pela entidade acima referida, através de requerimento de , com registo de entrada n.º E.51793/2010, bem como da informação n.º 223/2011, de , anexada ao referido registo, a Câmara Municipal de Viseu, ao abrigo das disposições contidas nos n.ºs 2 e 4 do artigo 19.º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, deliberou autorizar a redução em 90% do valor das taxas referentes ao licenciamento da operação urbanística, no âmbito do processo n.º / A.I.R.C. ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da Acta da Reunião da Assembleia Intermunicipal da Associação de Informática da Região Centro, realizada em , remetida através do ofício com referência n.º 103-DAF, de e registo de entrada n.º E.09103/ ARTIGO 42.º, N.º 2 DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do requerimento apresentado pela empresa Nunus Publicidade, S.A., com registo de entrada n.º E.06297/2011, bem como das informações prestadas no histórico do referido registo, deliberando, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 42.º do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do

7 89 Município de Viseu, autorizar o pagamento em cinco prestações do valor total das taxas, no montante de 9.424,08 euros REGULAMENTOS Marchas dos Santos Populares Desfile/ Concurso No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na sua actual redacção, conjugada com o preceituado na alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo e Lei já citados, a Câmara deliberou aprovar o Regulamento do Desfile/Concurso das Marchas dos Santos Populares, cujo objecto visa definir a forma de participação na iniciativa em questão, bem como a atribuição de prémios em cada uma das categorias estabelecidas A fim de fazer parte integrante da presente acta, dá-se aqui por reproduzido o Regulamento em causa I.02843/ EXPROPRIAÇÕES DE PARCELAS DE TERRENO DA EMPREITADA REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ANTIGO LARGO DO HOSPITAL 2.ª FASE DA LIGAÇÃO DA RUA DO CERRADO À RUA ALEXANDRE HERCULANO Tendo por fundamento razões de ordem financeira, a Câmara Municipal de Viseu deliberou, no âmbito da processo expropriativo em epígrafe e a que corresponde a Declaração de Utilidade Pública, publicada no Diário da República, II Série 243 de , acto que atribui carácter urgente à expropriação em causa, não efectivar, por ora, a posse administrativa das parcelas identificadas na referida Declaração de Utilidade Pública EDUCAÇÃO Atribuição de Bolsa de Estudo a um aluno de São Filipe Em face da informação n.º E.39879/2010 e no âmbito da geminação com a Cidade de São Filipe, a Câmara Municipal de Viseu deliberou atribuir um apoio financeiro a Adilson Pina Lopes, no valor de 2.230,00 euros (correspondente a 10 meses, no valor mensal de 230,00 euros), como bolsa de estudo para frequentar o Curso de Especialização Tecnológica Animação em Turismo de Saúde e Bem-Estar (pós laboral), na Escola Profissional de Torredeita Centro Escolar EB1-J.I. de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu deliberou, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, aprovar a minuta do contrato que tem por objecto a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito da empreitada identificada em epígrafe, anexada ao registo n.º I.00386/2011 e que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida Centro Escolar EB1-J.I. de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu deliberou, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, aprovar a minuta do contrato que tem por objecto a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito da empreitada identificada em epígrafe,

8 90 anexada ao registo n.º I.00388/2011 e que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida Centro Escolar EB1-J.I. de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu deliberou, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, aprovar a minuta do contrato que tem por objecto a execução dos trabalhos a mais no âmbito da empreitada identificada em epígrafe, anexada ao registo n.º I.00192/2011 e que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida Centro Escolar EB1-J.I. de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu deliberou, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, aprovar a minuta do contrato que tem por objecto a execução de trabalhos a mais no âmbito da empreitada identificada em epígrafe, anexada ao registo n.º I.00385/2011 e que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida Atribuição de Subsídios a Alunos Carenciados 2.ª Fase Ano Lectivo 2010/ Ao abrigo da competência conferida pela alínea d) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção e tendo por fundamento o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, bem como a proposta de realização de despesa n.º I.01796/2011, do Gabinete de Educação, a Câmara deliberou autorizar a transferência financeira no valor de 833,70 euros, correspondente à 2.ª fase de atribuição de subsídios a alunos carenciados, relativo ao Ano Lectivo 2010/2011, conforme quadro em anexo à supracitada informação, que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzido Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta EXPEDIENTE Deliberações da Assembleia Municipal O Executivo Municipal tomou conhecimento das certidões e deliberações remetidas pela Assembleia Municipal (E.09373/2011), relativas à sessão ordinária realizada no passado dia 28 de Fevereiro, a saber: ) Proposta da C.M. referente à Desafectação de Bens do Domínio Público Parcelas F e G, sitas na E.M.594 Alto do Caçador e Termas de Alcafache Aprovada por unanimidade; ) Proposta da C.M. referente à Contratação de Empréstimo para o Financiamento dos Projectos a Realizar pelos Serviços Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas de Viseu: Saneamento Básico à Freguesia de Bodiosa Conclusão (Sector III); Saneamento Básico no Sector IV Conclusão; Saneamento Básico no Sector V Conclusão e Saneamento Básico no Sector II Conclusão Aprovada por unanimidade; ) Proposta da C.M. referente à Alteração ao Mapa de Pessoal para 2011 Aprovada por unanimidade A Câmara Municipal de Viseu tomou ainda conhecimento dos seguintes documentos, remetidos pela Assembleia Municipal, e que foram apreciados na supracitada sessão: -

9 ) Recomendação 08 de Março Mais Acção do Município na Luta contra a Violência Conjugal, apresentada pelo Senhor Deputado Municipal Carlos Alberto Vieira e Castro Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (E.09374/2011; ) Moções Escola Básica 2, 3 Grão Vasco, apresentadas pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, António Joaquim Almeida Henriques e pelo Senhor Deputado Municipal Carlos Alberto Vieira e Castro Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (E.09375/2011); ) Recomendação Criação de Um Parque de Autocaravanas em Viseu, apresentada pelo Senhor Deputado Municipal Marco Alexandre Ferreira Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (E.09377/2011); ) Moção Obras Realizadas pela E.P. Estradas de Portugal na Estrada Nacional 229 (Viseu-Sátão), apresentada pelo Senhor Armando Nuno dos Santos Gomes, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Mundão (E.09378/2011); ) Moção Construir a Auto-estrada Viseu A1 (Coimbra), apresentada pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, António Joaquim Almeida Henriques (E.09379/2011) EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO DA EMPREITADA ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE RIO DE LOBA A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da exposição dos proprietários da parcela n.º 2, no âmbito do processo em título, com registo de entrada n.º E.40651/2010, na qual expressam o seu acordo com a proposta apresentada inicialmente pela Câmara, solicitando a reposição das benfeitorias pela Câmara, abdicando do respectivo valor, descrito no Relatório de Avaliação, o que obteve a concordância do Executivo Municipal O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta ALIENAÇÃO DE PARCELA DO LOTE 79 DO PLANO DE PORMENOR DA CIRCUNVALAÇÃO À CONSTRUTORA DO VISO, LDA A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas no registo E.00634/2009, deliberou alterar a deliberação n.º 1255, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara realizada em , uma vez que aí se refere que a parcela a alienar corresponde ao imóvel inventariado sob o número 604, da freguesia de Coração de Jesus, quando este corresponde apenas a uma parte da área (108m²), sendo que a restante (42,08m²) corresponde ao imóvel inventariado sob o número 1649, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Coração de Jesus sob o artigo 2322 e descrita na 1.ª Conservatória do Registo Predial sob o número Assim, a área a alienar (150,08m²) corresponde aos artigos matriciais n.ºs 1805 e 2322 da freguesia de Coração de Jesus e descrições prediais n.ºs 1065 e 1506, respectivamente (inventários n.ºs 604 e 1649) O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS 02-DRHFM

10 FINANCIAMENTO Empréstimo para o Financiamento dos Projectos a Realizar pelos Serviços Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas de Viseu: Saneamento Básico à freguesia de Bodiosa Conclusão (Sector III); Saneamento Básico no Sector IV Conclusão; Saneamento Básico no Sector V Conclusão e Saneamento Básico no Sector II Conclusão Aprovação das Cláusulas Contratuais A Câmara Municipal de Viseu, na sequência da deliberação da Sessão da Assembleia Municipal de Viseu, realizada em , pela qual foi aprovada, por unanimidade, a proposta da Câmara, consubstanciada na deliberação n.º 113, aprovada em Reunião de Câmara de , de contratação de empréstimo para financiamento dos projectos identificados em título, e em face da informação n.º I.02993/2011, deliberou aprovar as cláusulas contratuais constantes do contrato de empréstimo, a celebrar com o Barclays Bank PLC, em anexo à supracitada informação e que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzido Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 03-DOMA CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR Beneficiação do Parque Infantil de Vila Chã do Monte Torredeita A Câmara Municipal de Viseu, em face dos documentos e informações constantes do registo n.º E.54807/2009, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Torredeita, com vista à execução da obra identificada em título, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem por cento nos respectivos encargos, no montante de 6.549,90 euros, acrescido de IVA Beneficiação do Parque Infantil do Arvoredo Torredeita A Câmara Municipal de Viseu, após análise dos documentos e informações constantes do registo n.º E.54806/2009, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Torredeita, com vista à execução da obra em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem por cento nos respectivos encargos, no montante de 5.558,10 euros, acrescido de IVA Alargamento do Portão e Colocação de Caleiras na Escola do 1.º C.E.B. Cepões A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do fax da Junta de Freguesia de Cepões de , com registo de entrada n.º E.09333/2011, deliberando concordar com o aí requerido e autorizar que as obras referentes ao contrato-programa identificado em epígrafe sejam executadas durante o mês de Julho Pintura Interior e Exterior e Limpeza da Escola do 1.º C.E.B. Cepões A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do fax da Junta de Freguesia de Cepões de , com registo de entrada n.º E.09332/2011, deliberando concordar com o

11 93 aí requerido e autorizar que as obras referentes ao contrato-programa identificado em epígrafe sejam executadas durante o mês de Julho ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA RELATÓRIO SOBRE ENERGIA A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da missiva do Senhor Deputado da Assembleia da República Agostinho Lopes, datada de , com registo de entrada n.º E.49026/2010, pela qual foi remetido um exemplar do relatório final da Comissão Eventual de Acompanhamento das Questões Energéticas, do qual o Executivo Municipal também tomou conhecimento, e manifestado o agradecimento pela participação e colaboração com os trabalhos daquela Comissão, prestadas pela Divisão de Estudos e Projectos EDIFÍCIOS PRÓPRIOS Recuperação do Edifício do Terminal do Aeródromo e do Edifício do C.C.M.A A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção definitiva anexado à informação da Divisão de Execução de Obras n.º 49 de , em anexo ao registo n.º E.40920/2010, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à empresa Consipel Construções Simões Pereira, Lda., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto- Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi lavrado no dia 3 de Março de 2011, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela empresa Remodelação das Instalações Municipais de Repeses Trabalhos Complementares A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção definitiva anexado ao registo n.º E.46906/2010, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à empresa Consipel Construções Simões Pereira, Lda., cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi lavrado no dia 2 de Março de 2011, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela empresa PROVERE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DO RIO DÃO TERMAS DE ALCAFACHE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO A Câmara Municipal de Viseu, em face do registo n.º I.13682/2010, tomou conhecimento do Relatório Final de Análise de Propostas elaborado pelo Júri nomeado para o efeito em , referente ao Procedimento por Concurso Público oportunamente promovido, identificado em epígrafe, determinando que a adjudicação só terá lugar com a assinatura do contrato de financiamento no âmbito do QREN para a empreitada em causa EDUCAÇÃO Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação Acesso ao Centro Escolar de Viseu Norte A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras n.º 11/2011, de , anexada ao registo n.º I.02273/2011 e deliberou, por concordar com a mesma, aprovar os trabalhos a mais aí descritos, nas quantidades e valores unitários propostos, no valor de 4.739,73 euros, acrescido de IVA Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta

12 Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação Acesso ao Centro Escolar de Viseu Norte A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação da Divisão de Execução de Obras n.º 09/2011, de , anexada ao registo n.º I.02172/2011, deliberou aprovar os trabalhos de suprimento de erros e omissões aí discriminados, nas quantidades estimadas e valores unitários propostos, no valor de ,09 euros, acrescido de IVA, assumindo o dono da obra Município de Viseu, metade do preço dos trabalhos em causa Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE COUTO DE CIMA Tendo por base a informação da Divisão de Estudos e Projectos de , prestada no histórico do registo n.º I.01875/2010, bem como o Relatório Final de Análise de Propostas, a ele anexado, elaborado pelo Júri nomeado para o efeito em , referente ao Procedimento por Ajuste Directo oportunamente promovido, a Câmara deliberou adjudicar a empreitada supra referida à empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda., pelo valor de ,10 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta de mais baixo preço REABILITAÇÃO URBANA Requalificação da Rua José Branquinho, Acesso ao Quartel da Associação Viseense dos Bombeiros Voluntários e Bairros Sociais da Balsa e 1.º de Maio A Câmara Municipal de Viseu deliberou, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, aprovar a minuta do contrato que tem por objecto a execução da empreitada identificada em epígrafe, anexada ao registo n.º I.00471/2011 e que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, Engenheiro José Santos Simões DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 04-DPGU LOTEAMENTOS António Manuel Ferreira de Almeida e Outra Processo n.º 03/2004/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 64, de , deliberando, em conformidade com os fundamentos nela expostos e nos termos do disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º

13 95 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, aprovar a emissão de alvará de loteamento e licenciamento das obras de urbanização, com os condicionamentos aí referenciados Sempre Nova Empreendimentos Imobiliários, Lda. Alvará n.º 16/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 54, de , deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, aprovar a alteração aí mencionada, não carecendo de consulta pública, tendo em conta que a requerente é proprietária da totalidade dos lotes Imoestrela Sociedade de Investimentos da Serra da Estrela Alvará n.º 3/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 65, de , deliberando, em conformidade com os fundamentos nela explanados e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Decreto- Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, autorizar a prorrogação do prazo de execução dos trabalhos aí referidos por oito meses, que é o máximo permitido Espaço Cinco Mil e Noventa, Soc. Imobiliária, Lda. Alvará n.º 3/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 66, de , deliberando, em conformidade com a mesma, determinar a realização de uma vistoria global ao loteamento por uma equipa pluridisciplinar, que envolva, além da Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização, os Serviços responsáveis pelos espaços verdes, os S.M.A.S. e ainda o projectista, o director técnico da obra e o próprio loteador, para se efectuar um levantamento das anomalias existentes, com vista à sua reparação imediata, quer seja através do loteador ou mesmo da Câmara Municipal de Viseu, para efeitos de eventual cancelamento do alvará Construtora do Viso, Lda. Alvará n.º 11/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 72, de , deliberando, em conformidade com a mesma, concordar com a proposta do requerente e, em congruência com o disposto no n.º 2 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, aprovar o auto de recepção definitiva parcial das infra-estruturas do loteamento referido em epígrafe, datado de , em anexo à supracitada informação, e que aponta também para a redução da caução Carvalheira &Filhos, Lda. Alvará n.º 7/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 68, de , deliberando, em conformidade com a mesma, tornar plenamente eficaz a aprovação da alteração aprovada por deliberação de 11 de Novembro de 2010, uma vez que expirou o prazo de consulta pública sem que se registassem reclamações ou sugestões O presente aditamento não está sujeito ao pagamento adicional de T.M.U., nem

14 96 carece da realização de obras de urbanização Por se terem verificado algumas imprecisões no Quadro de Síntese, nomeadamente em relação à área de implantação e ao número de pisos, deve a requerente apresentar uma planta de síntese corrigida para constar do aditamento ao alvará Visituris Empreendimentos Viseenses de Turismo, S.A. Processo n.º 03/2005/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 70, de , bem como do Auto de Consignação datado de , em anexo à referida informação, subscrita pelos representantes da Câmara e do loteador, e que, para além da disponibilização do espaço público necessário à intervenção aí mencionada, contempla a definição de cláusulas complementares, consideradas necessárias para evitar dúvidas e atrasos na execução das obras de urbanização previstas no contrato celebrado entre a Câmara e a Visituris Empreendimentos Viseenses de Turismo, S.A. em , ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 25.º do R.J.U.E Após análise do referido Auto de Consignação, a Câmara deliberou aprová-lo, por concordar com os seus termos Sociedade de Construções Pais Pereira Alvará n.º 35/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 74, de , deliberando, em conformidade com a mesma e uma vez que expirou o prazo de consulta pública sem que se registassem quaisquer reclamações ou sugestões, tornar plenamente eficaz a aprovação da alteração aprovada por deliberação de A alteração está sujeita ao pagamento adicional de T.M.U. e compensação no valor de 8.987,95 euros, conforme cálculo em anexo à referida informação, mas não carece da realização de obras de urbanização Por se terem verificado algumas imprecisões no Quadro de Síntese, nomeadamente em relação à área de implantação e ao número de pisos, deve a requerente apresentar uma planta de síntese corrigida para constar do aditamento ao alvará Octobel Alvará n.º 16/ Divisão de Infra-estruturas e Fiscalização n.º 73, de , deliberando, em conformidade com a mesma, tornar plenamente eficaz a aprovação da alteração aprovada por deliberação de 15 de Abril de 2010, uma vez que expirou o prazo de consulta pública sem que se registassem reclamações ou sugestões A presente alteração não está sujeita ao pagamento adicional de T.M.U., nem carece da realização de obras de urbanização Por se terem verificado algumas imprecisões no Quadro de Síntese, nomeadamente em relação à área de implantação e ao número de pisos, deve a requerente apresentar uma planta de síntese corrigida para constar do aditamento ao alvará Sociedade de Empreitadas Lemos e Marques Alvará n.º 74/