CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 235 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZ Aos vinte e dois dias do mês de Julho de dois mil e dez, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, FERNANDO LUÍS MONTEIRO BEXIGA, ISABEL CRISTINA SOBRAL DE ALMEIDA PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA, JOÃO DUARTE DA SILVA FERREIRA DA CRUZ, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA, ANA PAULA DE FIGUEIREDO SIMÕES GOMES SANTANA e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Vice-Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: FALTAS Verificou-se a ausência do Senhor Presidente, Fernando de Carvalho Ruas, e do Senhor Vereador António da Cunha Lemos, por se encontrarem de férias APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa ADMINISTRAÇÃO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA Não se registaram intervenções PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da Reunião Ordinária de , que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, e para efeitos do disposto no artigo 91º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE Pelo Senhor Presidente em exercício foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ) Expediente: para a Direcção Regional de Educação do Centro: O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento do ofício dirigido à Direcção Regional

2 236 de Educação do Centro (S.20615/2010), pelo qual foi referido que, após análise do projecto da Escola de Ranhados, se conclui que o mesmo é completamente obsoleto, que a Planta de Implantação não está de acordo com o terreno e que se encontram por adoptar, designadamente, as cotas de soleira Foi também enviada, em anexo ao supradito ofício, informação dos Serviços Técnicos Municipais, que resume a análise feita ao documentos enviado pela D.R.E.C da Junta e Assembleia de Freguesia de Calde e Junta de Freguesia de Couto de Baixo: O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento dos ofícios das Juntas de Freguesia de Calde (E.25595/2010, que também remete Exposição da Assembleia de Freguesia) e de Couto de Baixo, referentes ao encerramento de escolas para o Exmo. Sr. Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas: O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento do ofício dirigido ao Exmo. Sr. Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas (S.14070/2010), pelo qual é confirmado o interesse de colaboração com a Direcção do Agrupamento de Escolas de Silgueiros, no sentido da conjugação de esforços relativamente à consecução da Unidade de Multideficiência, bem como solicitada a indicação dos requisitos e eventual programa funcional para que a referida Unidade seja uma realidade a curto prazo ) Outros Assuntos: Instituto Nacional de Emergência Médica: O Senhor Presidente em exercício deu a conhecer os três ofícios enviados ao Instituto Nacional de Emergência Médica, em (S.00104/2010), (S.14446/2010) e (S.20042/2010), acerca da situação da sedeação do I.N.E.M. nos Bombeiros Municipais de Viseu, o que contraria, assim, as notícias trazidas a público de que o referido Instituto não havia recebido qualquer comunicação por parte do Município de Viseu Rio Pavia: Por fim, o Senhor Presidente em exercício deu conhecimento de que a capa de algas no Rio Pavia está a ser estudada por uma Instituição de Ensino Superior de Viseu, de molde a dar resolução ao problema AGRADECIMENTOS Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por parte das seguintes entidades: da Vigararia para a Pastoral, pelo apoio prestado ao Festival dos Movimentos E.28260/2010; de Os Bigodes de Viseu Associação Social, Cultural e Recreativa, pela colaboração prestada no evento XVIII Encontro Nacional de Bigodes de Viseu, que se realizou no passado dia E.28640/2010; do Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana, pela ajuda prestada na organização do dia da Unidade E.27366/ APOIOS Apoios Financeiros No uso das competências previstas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, que permitem deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de

3 237 interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, a Câmara, considerando reunidos os pressupostos para o efeito, deliberou atribuir o seguinte apoio financeiro: mil e quinhentos euros, ao Antropodomus Projecto Património/ Empório e Cine Clube de Viseu, para apoiar a realização de um Festival de Curtas de Viseu E.04395/ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta CONTRATOS-PROGRAMA SMAS Saneamento Básico na Circular ao Cemitério Faíl Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05842/2010, de , com registo de entrada n.º E.26981/2010, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Faíl, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de ,64 euros, acrescido de IVA Rede de Água na Rua do Castelo Faíl Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05841/2010, de , com registo de entrada n.º E.26984/2010, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Faíl, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de ,66 euros, acrescido de IVA Substituição de Tampas na Rua das Eiras Mundão Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05832/2010, de , com registo de entrada n.º E.27303/2010, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Mundão, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 2.080,00 euros, acrescido de IVA Substituição de Tampas das Caixas de Visita na Rua do Cemitério, Rua Nova e Rua do Campo da Bola Mundão Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05178/2010, de , com registo de entrada n.º E.23795/2010, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , e, consequentemente, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Mundão, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 2.150,00 euros, acrescido de IVA SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS Prolongamentos das Redes de Água e Esgotos do Concelho para Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.06059/2010, de , com registo de entrada n.º E.28694/2010, a Câmara deliberou ratificar as deliberações tomadas pelo respectivo Conselho de Administração, em , que autorizaram a execução dos trabalhos a mais da empreitada em epígrafe, ali descritos, no montante total de ,43 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor

4 Erros e Omissões do Concurso Limitado por Prévia Qualificação da Empreitada ETAR de Viseu Sul Em face do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.06364/2010, de , com registo de entrada n.º E.30092/2010, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , que concordou com o proposto na informação remetida em anexo ao supracitado ofício Esclarecimentos n.ºs 11 e 12 do Concurso Limitado por Prévia Qualificação da Empreitada ETAR de Viseu Sul Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.06365/2010, de , com registo de entrada n.º E.30094/2010, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , que aprovou os esclarecimentos n.ºs 11 e 12, prestados no âmbito da empreitada em epígrafe e descritos na informação em anexo ao supracitado ofício DIREITO DE PREFERÊNCIA Fracção F do Edifício sito na Avenida dos Capitães, n.º Em face do proposto na informação n.º 259.SRU/2010 da Viseu Novo, SRU Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., de , E.26411/2010, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência previsto no artigo 1.º do Decreto n.º 32/2007 de 11 de Dezembro, na venda da fracção F do edifício situado na Avenida dos Capitães, n.º 133 (freguesia de São José), dentro da Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1471, pertencente a Henrique de Figueiredo ACORDOS DE COLABORAÇÃO Município de Viseu/ Centro Social, Cultural, Desportivo Defesa do Ambiente e Património de Orgens/ Junta de Freguesia de Orgens A Câmara Municipal de Viseu, em face do ofício do Centro Social, Cultural, Desportivo Defesa do Ambiente e Património de Orgens, com registo de entrada n.º E.26760/2010, bem como do despacho do Senhor Vereador Guilherme Almeida, de , constante do histórico daquele registo, deliberou alterar o objecto do Acordo de Colaboração, oportunamente celebrado com a supramencionada entidade, em articulação com a Junta de Freguesia de Orgens, substituindo a aquisição de guarda-sóis, mesas, cadeiras, arcas de congelação e material didáctico pela aquisição de um secador de roupa, uma fotocopiadora e equipamento para a sala do Centro de Dia PROTOCOLOS Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2010 CMV /Junta de Freguesia de Lordosa O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor

5 Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Lordosa, tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3.ª e 5.ª do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.07929/2010) Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Município de Viseu/ Modelo Continente Hipermercados, S.A./ Federação Portuguesa de Futebol A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação n.º 108/11 da Divisão de Serviços Culturais, de , anexada ao registo n.º I.03820/2010, bem como da informação da Divisão de Serviços Jurídicos prestada no histórico do referido registo, deliberou aprovar a minuta do protocolo a celebrar com as entidades referenciadas em título, que tem por objecto a prestação, pela Modelo Continente Hipermercados, S.A., ao Município de Viseu, de um donativo em espécie, consubstanciado na construção e instalação de um Campo Multiusos e um Parque Sénior, de acordo com o projecto denominado Um modelo de Parque, cuja propriedade, com a celebração do mesmo, se transfere, na íntegra, para o Município de Viseu Mais deliberou aprovar a Declaração de compromissos do Município de Viseu, anexada ao registo a que supra se faz menção A fim de fazer parte integrante desta acta, dão-se aqui por reproduzidos os aludidos documentos Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos Maio a Dezembro de 2010 CMV /Junta de Freguesia de Silgueiros O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Silgueiros, tendo por objectivo dotá-la com os

6 240 meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, pelo período previsto na cláusula 6.ª do referido protocolo Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3.ª e 5.ª do protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (E.17273/2010) Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1.º CICLO ANO LECTIVO 2009/ Professores de Inglês A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações do Gabinete de Educação prestadas no histórico do registo n.º I.02571/2010, deliberou aprovar o reforço no valor de 2.687,95 euros, no âmbito do acordo de colaboração celebrado com a Associação de Pais e de Encarregados de Educação de Silgueiros e com a Associação de Pais e de Encarregados de Educação de Póvoa de Sobrinhos, cuja minuta foi aprovada pela deliberação n.º 270, da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta TOPONÍMIA Junta de Freguesia de Ranhados Após análise das informações constantes do registo n.º I.06427/2010, a Câmara tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara de , que atribui o seguinte topónimo: Rua Nossa Senhora do Viso, com início na Rua da Soíma e fim sem definição, junto à futura Igreja do Viso, em construção ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DR. JOSÉ DE AZEREDO PERDIGÃO ANO LECTIVO 2010/ A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação n.º 225/10 da Divisão de Serviços Culturais, datada de , I.07868/2010, deliberou aprovar a abertura de concurso para atribuição de 10 (dez) bolsas de estudo a alunos do Conservatório Regional de Música Dr. José Azeredo Perdigão, para o ano lectivo de 2010/2011, de acordo com o Regulamento da Câmara Municipal de Viseu, relativo à Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Conservatório Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS A FREQUENTAR O LUGAR PRESENTE COMPANHIA PAULO RIBEIRO ANO LECTIVO 2010/ A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação n.º 226/10 da Divisão de

7 241 Serviços Culturais, datada de , I.07869/2010, deliberou aprovar a abertura de concurso para atribuição de 5 (cinco) bolsas de estudo a alunos a frequentar o Lugar Presente Companhia Paulo Ribeiro, para o ano lectivo 2010/2011, de acordo com o Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos a Frequentar o Lugar Presente Companhia Paulo Ribeiro INCENTIVO FINANCEIRO PARA A RECUPERAÇÃO DE ALÇADOS Rua Soar de Cima, n.º Concordando com a informação n.º 195.SRU/2010, de , E.19677/2010, a Câmara deliberou conceder o incentivo financeiro no montante de 658,00 euros, relativo à recuperação de alçados do edifício localizado na Rua Soar de Cima, n.º 29, fora dos limites da Zona Histórica mas dentro da Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, requerido por António Mendes Reis Novo, devendo apenas ser concedido após a conclusão dos trabalhos e vistoria dos mesmos, com os seguintes condicionamentos: a) A área da via pública a ocupar não pode ser superior a 13,0m²; b) Deverão ser colocados tapumes em toda a extensão das fachadas, numa largura máxima de 1.30m, de acordo com o disposto no art. 30º do R.M.E.U.; c) Deverá ser colocado pano rachel em toda a extensão das fachadas, de modo a impedir a propagação de detritos sobre os transeuntes; d) Não pode haver derrame de materiais para a restante via pública; e) Deverá ficar assegurado a livre passagem de veículos e pessoas no local; f) O amassadouro e depósito de entulhos deverão ficar no interior do tapume A Fiscalização de Obras deverá ser informada de toda a situação Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta REDUÇÃO DE TAXAS A.P.P.A.C.D.M. Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu Em face do pedido apresentado pela entidade acima referida, através de requerimento datado de , com registo de entrada n.º E.28617/2010, e informação da Secção de Urbanização, de , a Câmara, ao abrigo da disposição contida no n.º 2 do artigo 19.º do Capítulo IV do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, deliberou autorizar a redução em 90% do valor da taxa referente à emissão de alvará de utilização, no âmbito do processo n.º / O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR Limpeza da EN16, desde a Rotunda de Acesso à A24 até ao Limite do Concelho Campo Tendo por base a informação n.º I.04483/2010, a Câmara Municipal de Viseu deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia do Campo, com vista à

8 242 execução da obra identificada em título, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,95 euros, acrescido de IVA Limpeza da Estrada 229/2, desde o Cruzamento da EN16 até ao Limite do Concelho com o Sátão Povolide A Câmara Municipal de Viseu, após análise da informação n.º I.04487/2010, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Povolide, com vista à execução da obra em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,35 euros, acrescido de IVA Reconstrução de Muro no Bairro de Santa Eugénia Santa Maria Tendo por base as informações do Gabinete Autárquico prestadas no histórico do registo n.º E.05413/2010, a Câmara Municipal de Viseu deliberou anular o 1.º contrato-programa referente à execução da obra em epígrafe, aprovado pela deliberação n.º 326, da Reunião Ordinária da Câmara, realizada em Requalificação do Largo Principal em Prime Fragosela A Câmara Municipal de Viseu, após análise da informação n.º E.34218/2009, deliberou aprovar os trabalhos de substituição aí descritos, no âmbito do contrato-programa identificado em epígrafe, e dos quais não resulta acréscimo de custos Limpeza da EN16, desde a Rotunda do Viso (Praça João Paulo II) e a Ponte do Rio Dão Fragosela A Câmara Municipal de Viseu, após análise da informação n.º I.04485/2010, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Fragosela, com vista à limpeza da EN16, desde a rotunda do Viso (Praça João Paulo II) e a ponte do Rio Dão, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,35 euros, acrescido de IVA Instalações Desportivas 1.ª Fase Lordosa A Câmara Municipal de Viseu, perante os fundamentos explanados no ofício da Junta de Freguesia de Lordosa, com referência n.º 012/10, de , e com registo de entrada n.º E.04920/2010, deliberou, a título excepcional, validar o supracitado contrato-programa, por mais 120 dias Fornecimento e Assentamento de Piso Sintético no Logradouro Frontal do Jardimde-Infância de Marzovelos Coração de Jesus Após análise da informação n.º E.46626/2009, a Câmara Municipal de Viseu deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, com vista ao fornecimento e assentamento de piso sintético no logradouro frontal do jardim-de-infância de Marzovelos, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 8.000,00 euros, acrescido de IVA Sinalização Direccional Eléctrica Cavernães Tendo analisado a informação n.º E.47859/2009, a Câmara Municipal de Viseu deliberou celebrar dois contratos-programa com a Junta de Freguesia de Cavernães, um com vista à aquisição da sinalização direccional eléctrica, estabelecendo-se que a comparticipação municipal

9 243 será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,28 euros, acrescido de IVA, e outro com vista à execução da obra de instalação da referida sinalização, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,60, acrescido de IVA Requalificação do Largo do Bairro Maria do Céu Mendes Santa Maria Em face da informação n.º E.29076/2010, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, por mais 90 dias Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Aquecimento Central para a Escola do 1.º CEB de Casal de Esporão São Pedro de France A Câmara Municipal de Viseu, tendo analisado a informação n.º I.11863/2009, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Pedro de France, com vista à execução da empreitada supra referenciada, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,00 euros, acrescido de IVA Obras de Beneficiação para a Escola do 1.º CEB de Bigas Lordosa Tendo analisado a informação n.º E.50276/2009, a Câmara Municipal de Viseu deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Lordosa, com vista à execução da supracitada empreitada, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,00 euros, acrescido de IVA Pavimentação de Ruas no Interior das Quintãs Lordosa A Câmara Municipal de Viseu, em face do ofício da Junta de Freguesia de Lordosa com a referência n.º 011/10, de , com registo de entrada n.º E.04922/2010, deliberou, a título excepcional, validar o contrato-programa identificado em epígrafe por mais 60 dias Requalificação da Rua de Santo António e Rua das Parreiras São José A Câmara Municipal de Viseu, tendo ponderado as razões invocadas pela Junta de Freguesia de São José para o facto de não ter iniciado as obras identificadas em título, objecto de contrato-programa oportunamente celebrado, expressas no ofício com referência n.º 209/10, de , com registo de entrada n.º E.15931/2010, deliberou, a título excepcional, validar o referido contrato-programa por mais 90 dias Limpeza da EN 337, desde a Ponte de Vildemoinhos até ao Nó do IP5 Orgens A Câmara Municipal de Viseu, após análise da informação n.º I.04486/2010, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Orgens, com vista à execução da obra identificada em título, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,51 euros, acrescido de IVA Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta REABILITAÇÃO URBANA Remodelação da Avenida Alberto Sampaio A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de

10 244 Obras Adjudicadas n.º 54/2010, de , anexada ao registo n.º I.07848/2010, deliberando, em concordância com a mesma e no âmbito da empreitada em título, aprovar a alteração proposta do plano definitivo de trabalhos e o respectivo plano de pagamentos, alteração essa que reflecte apenas a redistribuição dos trabalhos inerentes aos contratos adicionais celebrados em e não subverte o plano de trabalhos aprovado, conforme o artigo 159.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Requalificação da Rua José Branquinho, Rua César Anjo e Bairro 1.º de Maio A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 88/2010, de , em anexo ao registo n.º I.08076/2010, deliberando concordar com a mesma e, consequentemente, anular a deliberação n.º 244, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara, realizada em REINTERPRETAÇÃO DO PARQUE AQUILINO RIBEIRO Tendo em conta a análise da informação da Divisão de Estudos e Projectos de , anexada ao registo n.º I.07614/2010, bem como das demais informações prestadas no histórico do referido registo e dos documentos a ele anexados, referentes ao procedimento de concurso público urgente oportunamente promovido e identificado em título, a Câmara deliberou adjudicar a execução da empreitada em causa à empresa Lopes & Irmãos, pelo valor de ,60 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação do procedimento, se revelou ser a proposta de mais baixo preço Deliberou ainda excluir a proposta apresentada pelo Consórcio Custódio dos Santos Guerra/ Vibeiras, uma vez que este consórcio apresentou um prazo diferente do estabelecido, o que consubstancia um motivo de exclusão, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 2 do artigo 146.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e alínea b) do n.º 2 do artigo 70.º do mesmo normativo legal Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato, sob condição de prestação de caução Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE RIO DE LOBA A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de Estudos e Projectos de , em anexo ao registo n.º I.08460/2008, bem como dos demais documentos anexados, deliberando aprovar o Projecto de Arquitectura, bem como remeter ao projectista as cotas de soleira do acesso à Unidade de Saúde Familiar de Rio de Loba, logo que o projecto do arruamento seja entregue, contando-se, a partir dessa data, o prazo para entrega do projecto de execução e dos projectos das especialidades CENTRO DE CIÊNCIA DE VISEU MUSEU DO QUARTZO NO MONTE DE SANTA LUZIA A Câmara Municipal de Viseu, após análise da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 59/2010, de , em anexo ao registo n.º I.07992/2010, deliberou concordar com a mesma, e, consequentemente, aprovar o Auto de Levantamento da Suspensão de Trabalho, datado de , cujo duplicado deverá ser remetido à adjudicatária Embeiral Empreiteiros da Beira, S.A Mais deliberou aprovar o pedido de prorrogação de prazo de 19 dias, sendo esta

11 245 uma prorrogação de prazo legal, do que resulta o dia 31 de Agosto de 2010 para conclusão da obra Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta OUTROS Empreitada Contínua de Sinalização Horizontal Tendo em conta a análise da informação da Divisão de Estudos e Projectos de , prestada no histórico do registo n.º I.02323/2010, e com base no Relatório Final de Análise de Propostas, a ele anexado, elaborado pelo Júri nomeado para o efeito em , referente ao concurso público oportunamente promovido, a Câmara deliberou adjudicar a execução da empreitada em título à empresa Masitrave Comércio, Montagem, Reparação, Manutenção e Projectos de Sinais de Tráfego, Lda., pelo valor de ,92 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta de mais baixo preço Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato, sob condição de prestação de caução Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Empreitada Contínua de Pavimentação em Calçada A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo do registo n.º I.08232/2009, em especial da informação da Divisão de Estudos e Projectos de , a ele anexada, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar o projecto de execução referente à Empreitada Contínua de Pavimentação em Calçada Mais deliberou aprovar: ) a abertura de um procedimento de concurso público, nos termos da aliena b) do art. 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro; ) o respectivo pedido de cabimento; ) o preço base no valor de ,00 euros, acrescido de IVA; ) critério de adjudicação: o preço mais baixo; ) o prazo de 730 dias para execução da empreitada; ) os demais itens da supracitada informação Deliberou ainda nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento: Presidente: Eng.º Miguel Costa; Vogal Efectivo: Eng.ª Catarina Feliciano, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: Eng.ª Teresa Craveiro; Vogal Suplente: Eng.º Luís Figueiredo; Vogal Suplente: Eng.º António André Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Empreitada Contínua de Manutenção e Reparação de Infra-estruturas A Câmara Municipal de Viseu, em face do registo n.º E.27706/2010, deliberou ratificar o despacho do Senhor Vereador António da Cunha Lemos, constante do histórico do mesmo, datado de , que, com base na informação da Divisão de Estudos e Projectos, de , anexada ao supracitado registo, aprovou o novo mapa de quantidades que substituiu o mapa inicial, disponibilizado na plataforma e aprovou a prorrogação do prazo de apresentação das propostas pelo tempo que decorreu desde o início do procedimento até à data da comunicação do esclarecimento em questão

12 EDUCAÇÃO Centro Escolar EB1-JI de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu, em face do registo n.º I.10721/2009, deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, constante do histórico do mesmo, datado de , que, com base na informação n.º 28/2009 da Divisão de Obras Adjudicadas, de , anexada ao supracitado registo, aprovou a proposta aí descrita de alteração da solução estrutural das lages do edifício, da qual resulta uma menor valia no valor de 4,24 euros Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato EB1 + JI do Viso A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo do registo n.º I.07380/2010, em especial da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 13/10, de , a ele anexada, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar o projecto de execução referente à empreitada EB1 + JI do Viso, bem como as respectivas peças do procedimento (programa de procedimento, caderno de encargos, mapa de medições e orçamento) Mais deliberou aprovar: ) a abertura de um procedimento de concurso público, nos termos da aliena b) do art. 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro; ) o respectivo pedido de cabimento; ) o preço base no valor de ,25 euros, acrescido de IVA; ) critério de adjudicação: o preço mais baixo; ) o prazo de 300 dias para execução da empreitada; ) os demais itens da supracitada informação Deliberou ainda nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento: Presidente: Eng.ª Carla Rodrigues; Vogal Efectivo: Eng.º Nuno Carvalho, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: Arqt.º Carlos Graça; Vogal Suplente: Arqt.º Octávio Bastos; Vogal Suplente: Eng.ª Teresa Craveiro Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação Acesso ao Centro Escolar de Viseu Norte A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo do registo n.º I.05665/2010, em especial da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 09/2010, de , a ele anexada, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar o projecto de execução referente à empreitada Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação Acesso ao Centro Escolar de Viseu Norte Mais deliberou aprovar: ) a abertura de um procedimento de concurso público, nos termos da aliena b) do art. 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro; ) o respectivo pedido de cabimento; ) o preço base no valor de ,66 euros, acrescido de IVA; ) critério de adjudicação: o preço mais baixo; ) o prazo de 120 dias para execução da empreitada;

13 ) os demais itens da supracitada informação Deliberou ainda nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento: Presidente: Eng.ª Carla Rodrigues; Vogal Efectivo: Eng.º Nuno Carvalho, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: Arqt.º Carlos Graça; Vogal Suplente: Arqt.º Octávio Bastos; Vogal Suplente: Eng.ª Teresa Craveiro Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação Acesso ao Centro Escolar de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu, em face do registo n.º E.26373/2010, deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, constante do histórico do mesmo, datado de , que, com base nas informações prestadas pela Divisão de Estudos e Projectos, aprovou os esclarecimentos aí descritos, bem como a prorrogação do prazo para apresentação de propostas por mais um dia APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director de Departamento de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, Engenheiro José Santos Simões DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO 04-DHU LOTEAMENTOS Zulmira dos Prazeres Correia Marques Processo n.º 8/ A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 12/2010 do Chefe da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, de , deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no n.º 8 do art. 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 3 de Março, aprovar a alteração aí descrita, no âmbito do processo em epígrafe Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Loteamento do Olival Processo SPUR/JF A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 13/2010 do Chefe da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, de , deliberando, em conformidade com os fundamentos aí explanados e nos termos do disposto no n.º 8 do art. 27.º do R.J.U.E, aprovar a alteração aí descrita, no âmbito do processo em epígrafe, com dispensa de quaisquer outras formalidades Maria Lopes Ribeiro Faria e outro Alvará n.º 10/ A Câmara tomou conhecimento do teor da informação n.º 99 de , do Chefe da Divisão de Administração e da informação do Senhor Director do Departamento de Habitação e Urbanismo, de , deliberando, em conformidade com as mesmas, autorizar a efectivação da correcção cartográfica dos limites do ENI/EF1, nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 97.º-1 do RJIGT, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/99, de 20 de Fevereiro, e, simultaneamente, autorizar o desenvolvimento dos procedimentos relativos à implementação da construção da Unidade de Saúde Familiar de Orgens, tendo em conta o manifesto