CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 250 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA, REALIZADA NO DIA CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZ Aos cinco dias do mês de Agosto de dois mil e dez, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente, JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, FERNANDO LUÍS MONTEIRO BEXIGA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, JOÃO DUARTE DA SILVA FERREIRA DA CRUZ e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi, pelo Senhor Presidente, declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: FALTAS Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Isabel Cristina Sobral de Almeida Pereira Machado de Oliveira, do Senhor Vereador António Guilherme de Jesus Pais de Almeida e da Senhora Vereadora Ana Paula de Figueiredo Simões Gomes Santana, por se encontrarem de férias APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, a Coordenadora Geral do Sector de Receita e Despesa, Rosa Cristina Carvalho de Figueiredo Alves Henriques ADMINISTRAÇÃO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA Não se registaram intervenções PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da Reunião Ordinária de , que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, e para efeitos do disposto no artigo 91º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ) Expediente: para a Senhora Ministra da Educação e Senhora Directora da Direcção Regional de Educação do Centro:

2 O Senhor Presidente deu conhecimento dos ofícios dirigidos à Senhora Ministra da Educação (S.22270/2010) e à Senhora Directora da Direcção Regional de Educação do Centro (S.22268/2010), a respeito do processo de edificação da Escola de Ranhados, que se encontra muito atrasado, por razões alheias ao Município, apelando para o melhor andamento do mesmo, de forma a minimizar os transtornos que daí resultam para a Senhora Directora da Direcção Regional de Educação do Centro: O Senhor Presidente deu também conhecimento do ofício endereçado à Senhora Directora da Direcção Regional de Educação do Centro (S.22269/2010), a propósito do conhecimento que obteve, da parte da Comunicação Social, do indeferimento da instalação da Unidade de Multideficiência na Escola de Silgueiros, desenvolvendo razões que abonam uma reanálise do parecer emitido ) Outros Assuntos: Aeródromo O Senhor Presidente aludiu a forma indisciplinada da utilização do Aeródromo, na época dos fogos, designadamente no que tange aos abastecimentos, e expressou a sua opinião, no sentido de se encerrar o Aeródromo ou de se protocolar, com outra entidade, a sua exploração Volta a Portugal Por fim, o Senhor Presidente referiu que o início da Volta a Portugal 2010, em Viseu, foi uma boa iniciativa e que deveria ser estabilizado o início da Volta na nossa cidade AGRADECIMENTOS Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por parte das seguintes entidades: da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, pela colaboração e disponibilidade demonstradas na realização das Festas do Concelho 2010 E.31267/2010; da FORESTIS Associação Florestal de Portugal, pela colaboração prestada na organização da Sessão de Esclarecimento sobre o Programa Nacional para a Valorização dos Territórios Comunitários E.31272/2010; da Escola Superior de Educação de Viseu, pela colaboração prestada no âmbito da unidade curricular do Projecto do curso de licenciatura em Educação Ambiental, durante o ano lectivo de 2009/2010 E.31891/ APOIOS Isenções Em face da correspondente petição, a Câmara, no uso das disposições conjugadas das alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64.º da Lei nº. 169/99, na sua actual redacção, e do artigo 39º. do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou conceder a isenção do pagamento de taxa, para os fins e entidades a seguir indicadas: Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu, pelo espaço destinado à instalação do respectivo Stand, na Feira de São Mateus E.31683/2010; Vicariato Nossa Senhora do Viso, referente à utilização de instalações destinadas à exposição daquela instituição na Feira de São Mateus E.31261/2010; Grupo de Jovens do Núcleo Regional de Viseu da Associação Portuguesa de Paralisia, referente à utilização de instalações destinadas à exposição daquela entidade na Feira de São Mateus E.25366/

3 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS Prolongamentos das Redes de Água e Esgotos do Concelho para Após análise dos documentos anexados ao ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.06393/2010, de , com registo de entrada n.º E.30066/2010, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , que aprovou e autorizou o pagamento da revisão de preços n.º 1, no montante de 1.310,31 euros, acrescido de IVA, referente à empreitada identificada em título ACORDOS DE COLABORAÇÃO Município de Viseu/ Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância do Viso Prosseguindo o desenvolvimento de uma Sociedade Educadora, o Município de Viseu vem articulando, num diálogo consequente e frutuoso, esforços tendentes à consecução do objectivo antes referido Acordos de Colaboração celebrados com as mais variadas Instituições têm representado um importante contributo para a melhoria das condições do ensino/aprendizagem nas nossas Escolas As Associações de Pais e de Encarregados de Educação constituem um interlocutor determinante no sucesso da Comunidade Educativa, já que sentem, de forma muito estreita, as dificuldades e os problemas dos seus Educandos, o que o Município de Viseu, através da sua Câmara Municipal, reconhece Procurando facilitar e agilizar a acção de acompanhamento pedagógico e formativo das Associações de Pais e de Encarregados de Educação, a Câmara Municipal de Viseu entende que pode contribuir para que a mesma seja mais eficaz e abrangente, mas também sustentada e sistémica Assim, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do acordo de colaboração a celebrar com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância do Viso, que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida (I.08571/2010) Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta VISEU NOVO SRU SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, S.A Empreitada de Reconstrução do Edifício Municipal situado na Rua da Prebenda, n.º Achados Arqueológicos Em face das informações prestadas no histórico do registo n.º E.24756/2009, e na sequência da deliberação n.º 835, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada em , a Câmara deliberou aprovar o reforço no valor de 1.810,00 euros, que corresponde ao montante referente ao IVA, não contabilizado inicialmente Edifício sito na Rua N.ª Senhora da Piedade, n.º A Câmara Municipal de Viseu, após análise dos documentos anexados ao registo n.º E.52765/2008, em especial da informação n.º 237.SRU/2010, da Viseu Novo, SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, de , deliberou, em congruência com o proposto na referida informação, aprovar o reembolso no valor de 2.372,71 euros, a Aníbal Santos Amaral, proprietário do edifício situado na Rua N.ª Senhora da Piedade, n.º 30, correspondente a metade das despesas com a reconstrução da parede do supradito edifício e a metade do valor das rendas do agregado familiar que residia no local (12 meses de renda a 83,00 euros)

4 Empreitada de Conservação e Restauro da Capela de Santo António do Solar Condes de Prime, em Viseu A Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o Relatório Final de análise das propostas no âmbito do procedimento de ajuste directo para a Empreitada de Conservação e Restauração da Capela de Santo António do Solar Condes de Prime, freguesia de Santa Maria, no Concelho de Viseu, elaborado pelo Júri nomeado para o efeito em , anexado ao registo n.º I.02054/2010, e que propõe a adjudicação da presente empreitada à empresa A. Ludgero Castro, Lda., pelo valor de ,83 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta de mais baixo preço Edifício Municipal sito na Rua Nossa Senhora da Piedade, n.º A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações da Viseu Novo, SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu prestadas no histórico do registo n.º I.06807/2010 e dos documentos a ele anexados, tomou conhecimento da libertação da caução prestada no âmbito da empreitada em epígrafe, no valor de ,90 euros, com vista à reparação dos defeitos de obra no edifício municipal sito na Rua Nossa Senhora da Piedade, n.º Empreitada de Reconstrução do Imóvel sito na Av. Emídio Navarro, n.º 10 Acompanhamento Arqueológico A Câmara Municipal de Viseu, em face do ofício da Viseu Novo, SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu com a referência n.º 1748/2010, de , com registo de entrada n.º E.14746/2010, bem como demais documentos a ele anexados e informações prestadas no histórico daquele registo, deliberou autorizar o pagamento da factura n.º 19/10 da Viseu Novo, SRU, no valor de 250,00 euros, acrescido de IVA, no âmbito da empreitada em epígrafe VISEU SOLIDÁRIO Maria do Rosário Silvina Augusto Gombe Coração de Jesus Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 63/2010, anexada ao registo n.º E.29270/2010, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder o apoio pecuniário no montante de 250,00 euros, a Maria do Rosário Silvina Augusto Gombe, para aquisição de uns óculos para a sua filha, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal Viseu Solidário Luís Rodrigues dos Santos São José Em face da informação do Gabinete de Acção Social anexada ao registo n.º E.29272/2010, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder o apoio pecuniário no montante de 390,00 euros, a Luís Rodrigues dos Santos, para pagamento de dívida à farmácia e aquisição de medicamentos durante 3 meses, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal Viseu Solidário Gracinda de Jesus Sousa Repeses Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 70/2010, anexada ao registo n.º I.08353/2010, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário,

5 254 deliberou conceder o apoio pecuniário no montante de 102,50 euros, a Gracinda de Jesus Sousa, correspondente a 5 meses de medicação, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal Viseu Solidário Maria Ofélia de Jesus dos Santos Moura Repeses Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 72/2010, com registo n.º E.29268/2010, bem como do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder o apoio pecuniário no montante de 540,00 euros, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea f) do Regulamento Municipal Viseu Solidário, a Maria Ofélia de Jesus dos Santos Moura, para execução de obras de adaptação na casa de banho da habitação própria, com a colocação de um poliban adaptado, conforme proposto na supracitada informação, devendo a execução das referidas obras ser acompanhada e comprovada por técnico da especialidade, nos termos regulamentares Adelino Ferreira dos Santos São Cipriano Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 68/2010, anexada ao registo n.º I.08482/2010, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder o apoio pecuniário no montante de 3.850,00 euros, a Adelino Ferreira dos Santos, para execução de obras na sua habitação, sita na Rua Principal, em Chãos, São Cipriano, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal Viseu Solidário, em complemento ao PROHABIT, ao SOLARH e ao esforço exigido à própria família Maria de Fátima Dias da Costa São Salvador Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 75/2010, anexada ao registo n.º E.29274/2010, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder o apoio pecuniário no montante de 199,72 euros, a Maria de Fátima Dias da Costa, para pagamento de dívida aos Serviços Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas de Viseu, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea e) do Regulamento Municipal Viseu Solidário Zulmira Loureiro de Almeida Fragosela Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 83/2010, anexada ao registo n.º I.08354/2010, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder o apoio pecuniário no montante de 2.430,00 euros, a Zulmira Loureiro de Almeida, para execução de obras de conservação na sua habitação, sita na Rua D. Maria Gracinda, n.º 52, Fragosela de Cima, Fragosela, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal Viseu Solidário, em complemento ao PROHABIT, ao SOLARH e ao esforço exigido à própria família Elísio de Sousa Oliveira São João de Lourosa Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 82/2010, anexada ao registo n.º I.08356/2010, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de , a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder o apoio pecuniário no montante de 6.900,00 euros, a Elísio de Sousa Oliveira,

6 255 para execução de obras na sua habitação, sita na Rua do Cotovieiro, n.º 10, Lourosa de Baixo, São João de Lourosa, nos termos do disposto no artigo 3.º n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal Viseu Solidário, em complemento ao PROHABIT e ao esforço exigido à própria família HABISOLVIS, E.M Instrumentos de Gestão Previsional para 2010 Versão S.N.C A Câmara Municipal de Viseu, após análise dos documentos anexados ao registo n.º I.08135/2010, deliberou aprovar, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 15.º dos Estatutos da Habisolvis, E.M. Empresa Municipal de Habitação Social de Viseu, os Instrumentos de Gestão Previsional para 2010 da referida empresa, bem como o respectivo Parecer do Fiscal Único, com a reformulação operada no contexto do novo Sistema de Normalização Contabilística (S.N.C.) Relatório Trimestral de Execução Orçamental do 1.º Trimestre de A Câmara Municipal de Viseu, após análise dos documentos anexados ao registo n.º I.08136/2010, deliberou aprovar, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 15.º dos Estatutos da Habisolvis, E.M. Empresa Municipal de Habitação Social de Viseu, o Relatório Trimestral de Execução Orçamental do 1.º Trimestre da referida empresa, elaborado já segundo o novo Sistema de Normalização Contabilística (S.N.C.), bem como o respectivo Parecer do Fiscal Único PROHABIT Programa Municipal de Apoio Financeiro para Recuperação de Habitações/ Em face da informação da Habisolvis, EM n.º , de , anexada ao registo n.º I.03390/2010, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o mapa resumo do PROHABIT/ 2010, com base nos relatórios técnicos elaborados pela Comissão de Vistorias, resultando daí o deferimento de 131 candidaturas, 16 das quais condicionalmente, a que corresponde um valor total de comparticipações de ,00 euros Desde 2003 (início do programa), o somatório das comparticipações (deferidas e condicionadas) atinge um total de ,00 euros; de 2003 a 2010, verificou-se um aumento das comparticipações (deferidas e condicionadas) na ordem dos 607%; de 2003 a 2010 a ajuda disponibilizada pelo PROHABIT beneficiou um total de 682 famílias; de 2003 a 2010 verificou-se um aumento das candidaturas aprovadas (deferidas e condicionadas) na ordem dos 320% e de 2009 a 2010 registaram-se mais 19 candidaturas, correspondendo a um aumento na ordem dos 11% Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta SOLARH Maria Lobélia Lopes de Almeida Marques Silgueiros Em face da informação da Habisolvis, EM n.º , de , I.08466/2010, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação, relativos a um imóvel pertencente a Maria Lobélia Lopes de Almeida Marques, localizado na freguesia de Silgueiros, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta SOLARH José Marques da Costa Santos Evos Em face da informação da Habisolvis, EM n.º , de , I.08506/2010, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao SOLARH Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação,

7 256 relativos a um imóvel pertencente a José Marques da Costa, localizado na freguesia de Santos Evos, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta PROHABIT Adelino Ferreira dos Santos São Cipriano A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base a informação n.º da Habisolvis, E.M., de , I.08423/2010, deliberou levantar a aprovação condicional da candidatura ao PROHABIT, apresentada pelo requerente em título, processo n.º PH-59/2009, e aprovar definitivamente a mesma, bem como celebrar o respectivo Acordo de Colaboração e proceder ao adiantamento de 30% do valor total da comparticipação TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS A Câmara Municipal de Viseu, em face dos autos de medição n.ºs 4 e 5, remetidos por ofício da Associação Viseense de Bombeiros Voluntários n.º 305/10, de , com registo de entrada n.º E.31689/2010, bem como do despacho do Senhor Vice-Presidente, constante do histórico daquele registo, datado de , e na sequência da deliberação n.º 554, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara de , deliberou atribuir o apoio financeiro no valor de ,31 euros, à Associação Viseense de Bombeiros Voluntários, por conta da comparticipação da componente nacional (20%) na candidatura apresentada por esta entidade ao P.O.V.T, para a construção do novo quartel Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta I.M.T. ISENÇÕES ACRRU Edifícios objecto de Reabilitação na Rua Maximiano de Aragão e Rua Nunes de Carvalho A Câmara Municipal de Viseu, na sequência da deliberação n.º 135, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara, realizada em , e encontrando-se, actualmente, emitidas todas as licenças de utilização para os vários prédios em causa, conforme informações prestadas pela Viseu Novo, SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu no histórico do registo n.º E.56738/2009, deliberou considerar cumprido o requisito previsto nos números 1, 2,3 e 5 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 108/2008 de 26 de Julho, que alterou, republicou e renumerou o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89 de 1 de Julho, dando, assim, seguimento ao processo em questão, com vista à restituição, à requerente, do I.M.T. pago EXPROPRIAÇÕES DAS PARCELAS DE TERRENO DA EMPREITADA ACESSOS À CIDADE A PARTIR DA A24 VIA EN A Câmara Municipal de Viseu, após análise do registo n.º E.21242/2010, deliberou ratificar o despacho do Senhor Vereador António da Cunha Lemos, constante do histórico do supracitado registo, datado de , que, com base na carta remetida pela empresa Atomworks, S.A., pela qual comunica a concordância com a proposta apresentada pela Câmara, no âmbito do processo identificado em título, aprovou o acordo alcançado com aquela empresa, proprietária da parcela n.º 63.1, nos exactos termos e condições do inicialmente proposto pela Câmara

8 257 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU REDE VIÁRIA Requalificação da Rua José Branquinho, Acesso ao Quartel da Associação Viseense dos Bombeiros Voluntários e Bairros Sociais da Balsa e do 1.º de Maio A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 95/2010 da Divisão de Obras Adjudicadas, de , anexada ao registo n.º I.08310/2010, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar o Auto de Suspensão de trabalho, datado de , referente à empreitada em epígrafe, sendo concedido, ao empreiteiro, o prazo de 18 dias, para conclusão da empreitada, assim que estiverem reunidas as condições para serem retomados os trabalhos Assim, e tendo em consideração a parte final da deliberação n.º 620, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara de , pela qual foi aprovada uma prorrogação legal do prazo de execução da obra de 3 dias, resulta um prazo de conclusão da obra, após o levantamento da suspensão, de 21 dias Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta EN 229 Ligação da Circunvalação à 1.ª Circular Norte Em face da informação n.º 063/2010 da Divisão de Obras Adjudicadas, de , I.07872/2010, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento e deliberou aprovar o cálculo da Revisão de Preços Provisória da empreitada em epígrafe, no valor de ,04 euros, acrescido de IVA, resultante do valor da Revisão de Preços negativa, devendo o empreiteiro reembolsar o Município de Viseu nesse valor Acessos à Cidade a partir da A25 Via EN A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 87/2010, de , anexada ao registo n.º I.06653/2010, deliberando aprovar os trabalhos aí descritos, nas quantidades e preços indicados, de onde resulta: trabalhos a mais no valor de ,39 euros, acrescido de IVA; trabalhos a menos no valor de ,20 euros, acrescido de IVA; trabalhos de suprimento de erros e omissões, no valor de ,72 euros, acrescido de IVA Mais deliberou aprovar as minutas dos respectivos contratos, sob condição de prestação de caução, naqueles que a exigem Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Acessos à Cidade a partir da A25 Via EN 231 Pavimentação de Passeios A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo do registo n.º E.30966/2010, em especial da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 19/10, de , a ele anexada, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar o projecto de execução referente à Acessos à Cidade a partir da A25 Via EN231 Pavimentação de Passeios Mais deliberou aprovar: ) a abertura de um procedimento de concurso público, nos termos da aliena b) do art. 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro;

9 ) o respectivo pedido de cabimento; ) o preço base no valor de ,00 euros, acrescido de IVA; ) critério de adjudicação: o preço mais baixo; ) o prazo de 90 dias para execução da empreitada; ) os demais itens da supracitada informação Deliberou ainda nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento: Presidente: Eng.º Eduardo Fiúza; Vogal Efectivo: Eng.º Nuno Carvalho, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: Arqt.º Carlos Graça; Vogal Suplente: Arqt.º Octávio Bastos; Vogal Suplente: Eng.ª Teresa Craveiro Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta OUTROS Empreitada Contínua de Manutenção e Reparação de Infra-estruturas A Câmara Municipal de Viseu, em face do registo n.º I.08264/2010, deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, constante do histórico do mesmo, datado de , que, com base na informação da Divisão de Estudos e Projectos, de , anexada ao supracitado registo, aprovou os esclarecimentos prestados no âmbito da empreitada em epígrafe EDUCAÇÃO Centro Escolar EB1-JI de Rio de Loba A Câmara Municipal de Viseu, após análise da informação n.º 56/2010 da Divisão de Obras Adjudicadas, de , em anexo ao registo n.º E.20510/2010, prestada no âmbito da empreitada em epígrafe, deliberou aprovar o pedido de prorrogação de prazo legal de 3 meses, do que resulta o dia para conclusão da obra, sendo que não se aprova o plano de trabalhos e respectivo cronograma apresentado, uma vez que se estão ainda a avaliar, rigorosamente, os trabalhos adicionais, em termos de quantidades e preços Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação Acesso ao Centro Escolar de Rio de Loba Tendo em conta a análise da informação da Divisão de Estudos e Projectos de , prestada no histórico do registo n.º E.51242/2009, e com base no Relatório Final de Análise de Propostas, a ele anexado, elaborado pelo Júri nomeado para o efeito em , referente ao concurso público oportunamente promovido, a Câmara deliberou adjudicar a execução da empreitada em título à empresa AXB Engenharia e Construções, Lda., pelo valor de ,16 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta de mais baixo preço Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato, sob condição de prestação de caução Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta REINTERPRETAÇÃO DO PARQUE AQUILINO RIBEIRO Após análise do registo n.º I.07614/2010, a Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de , constante do histórico do supradito registo, que, com base nos fundamentos expostos na informação da Divisão de Estudos e Projectos de , anexada ao aludido registo, aprovou a proposta aí contida de se notificar o

10 259 concorrente Lopes & Irmão, Lda., que ficou classificado em primeiro lugar na análise das propostas, para se pronunciar, em sede de audiência prévia, no prazo de 5 dias, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto- Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, uma vez que o concorrente não apresentou todos os documentos dentro do prazo fixado no programa do procedimento, facto que determina a caducidade da adjudicação, conforme o previsto na alínea a) do n.º 1 do mesmo artigo Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSOS PARA FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva da empreitada identificada em epígrafe, anexado ao registo n.º E.59549/2008, que fixa o prazo de 60 dias para o empreiteiro corrigir as deficiências existentes e aí registadas, a contar a partir do dia , altura em que o Pavilhão fica disponível, após conclusão da Feira de São Mateus Mais deliberou remeter duplicado do referido auto ao adjudicatário da presente obra, Manuel Rodrigues Gouveia, S.A O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu EXECUÇÃO DE PONTE EM BOALDEIA A Câmara Municipal de Viseu, em face dos elementos constantes do registo n.º E.31491/2010, deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de , expresso no histórico do supradito registo, que, com base na informação da Divisão de Estudos e Projectos, de , aprovou os erros e omissões aí descritos, no âmbito da empreitada em epígrafe O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR ª Fase Arranjos Exteriores da Casa Mortuária de Vil de Soito Vil de Soito A Câmara Municipal de Viseu, após análise dos elementos constantes do registo n.º E.06845/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Vil de Soito, com vista à execução da obra em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de ,00 euros, acrescido de IVA O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director de Departamento de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, Engenheiro José Santos Simões

11 260 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO 04-DHU LOTEAMENTOS Construções Beiral, Lda. Alvará n.º 6/2000 (1.ª fase) A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 212 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de , deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no art. 50º do Decreto-Lei n.º 448/91, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, aprovar o auto de recepção definitiva do loteamento referido em epígrafe, datado de , e que aponta também para a libertação da caução referente à 1.ª fase Tendo ainda em conta a deliberação n.º 1388, aprovada em Reunião de Câmara realizada em , em relação à titularidade da garantia bancária, a Câmara deliberou ainda considerar a garantia bancária n.º , em nome de Custódio Santos Guerra, Empreiteiros, S.A., no valor de ,84 euros, para efeitos da caução a manter na 2.ª fase, até à recepção definitiva das respectivas obras de urbanização, podendo este valor ser abatido na caução de ,00 euros, correspondente a 10% dos trabalhos já recebidos provisoriamente na 2.ª fase Alfredo Rodrigues da Cruz Alvará n.º 15/ A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 213 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de , deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no art. 50º do Decreto-Lei n.º 448/91, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, aprovar o auto de recepção definitiva das infraestruturas referentes ao loteamento referido em epígrafe, datado de , e que aponta também para a libertação da caução PARECERES AO ABRIGO DO ARTIGO 45º DA LEI N.º 91/95 NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO João Carlos Lopes Almeida Santos De acordo com o proposto na informação do Chefe da Divisão de Administração Urbana, n.º 219, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeito de escritura de alienação, com registo em compropriedade com duas quotas iguais, do prédio rústico sito na freguesia de Abraveses, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 3793, sendo que os compradores são casados em regime de separação de bens e, por isso, são forçados ao regime de duas quotas iguais Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Laura Ferreira dos Santos Almeida e outro De acordo com o proposto na informação do Chefe da Divisão de Administração Urbana, n.º 220, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeito de escritura

12 261 de partilha, por óbito de Carlos Santos, com registo em compropriedade com duas quotas iguais, do prédio rústico sito na freguesia de São Cipriano, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção Teresa Maria Tavares Correia de Campos e outra De acordo com o proposto na informação do Chefe da Divisão de Administração Urbana, n.º 224, de , a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeito de escritura de partilha, por óbito de António Valadares Correia de Campos, com registo em compropriedade com duas quotas, com aproximadamente 1/3 e 2/3, do prédio rústico sito na freguesia de Povolide, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção Delfim da Rocha Marques De acordo com o proposto na informação do Chefe da Divisão de Administração Urbana, n.º 225, de , a Câmara deliberou emitir parecer desfavorável, indeferindo a pretensão do interessado, uma vez que este, em sede de audiência prévia, nos termos do artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, não reformulou o número de quotas pretendido para o prédio rústico sito na freguesia de Cepões, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 4751, reformulação essa necessária, atenta a exiguidade das quotas requeridas (quatro quotas iguais) APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director do Departamento de Habitação e Urbanismo, José Pais de Sousa FORMA DE VOTAÇÃO As deliberações constantes desta acta foram aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do contrário ENCERRAMENTO E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, quando eram onze horas, dela se lavrando esta acta. E eu, Rosa Cristina Carvalho de Figueiredo Alves Henriques, a redigi e subscrevi O Presidente A Coordenadora Geral do Sector de Receita e Despesa