A DIRETORIA EXECUTIVA DA AGÊNCIA DE TRANSPORTES E OBRAS AGETOP,

Transcrição

1 A DIRETORIA EXECUTIVA DA AGÊNCIA DE TRANSPORTES E OBRAS AGETOP, no uso das atribuições que lhe são conferidas mediante Artigo 19 da Lei Estadual nº de 21 de Janeiro de 2003, RESOLVE: REGULAMENTAR AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA PERMISSÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DAS RODOVIAS FEDERAIS DELEGADAS AO ESTADO DE GOIÁS, SOB JURISDIÇÃO DA AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS. SUMÁRIO 1. Objetivo 2. Definições 3. Condições gerais 4. Credenciamento 5. Permissão de uso 6. Disposições Gerais 1

2 1. OBJETIVO O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer normas, critérios e procedimentos para a ocupação da faixa de domínio das rodovias estaduais e das federais delegadas ao Estado de Goiás, sob jurisdição da AGETOP, visando à implantação e utilização de dispositivos destinados a serviços de terceiros, públicos ou particulares, bem como os procedimentos administrativos, técnicos e jurídicos, necessários ao credenciamento e lavratura do respectivo Termo de Permissão de Uso. 2. DEFINIÇÕES 2.1. Interessado - Órgão da administração pública, delegada de serviços públicos ou autorizada para a prestação de serviços públicos ou privados ou, pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física, que para desempenho de suas atividades ou necessidades tenha interesse de implantar e fazer uso de instalações nas faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado de Goiás, sob a jurisdição da AGETOP Faixa de Domínio - Conjunto de áreas declaradas de utilidade pública, desapropriadas ou ocupadas para implantação da rodovia, constituída pela pista de rolamento, canteiro central, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixas laterais de segurança Termo de Permissão de Uso - Documento firmado entre a AGETOP e o Permissionário, que autoriza a ocupação da faixa de domínio, com prazo determinado, para a implantação e utilização de empreendimentos mediante requisitos condições com critérios técnicos e ambientais pertinentes. 2

3 2.4. Permissionário - Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s) legalmente comprovadas para assumir junto a AGETOP as responsabilidades do TERMO DE PERMISSÃO DE USO Normas Aplicáveis DFD/IN-001 Instruções Normativas para a concessão de acessos e vias marginais. DFD/IN-002 Instruções Normativas para travessia e ou ocupação da faixa de domínio por duto, poliduto destinados à Transportes líquidos, derivados claros de petróleo, álcool e gás natural. DFD/IN-003 Instruções Normativas para travessia e/ou ocupação longitudinal por redes de energia elétrica. DFD/IN-004 Instruções Normativas para fixação de publicidade ou quaisquer legendas ou símbolos ao longo das rodovias estaduais e das federais delegadas. DFD/IN-005 Instruções Normativas para instalação de cabos para telecomunicões, linhas metálicas e em fibras óptica. DFD/IN-006 Instruções Normativas para projetos de arborização em área de descanso, recuperação de áreas degradadas em função de obras Empreendimentos Todas as ocupações e/ou serviços que se utilizam da faixa de domínio no sentido transversal, longitudinal e/ou em áreas localizadas. 3

4 3. CONDIÇÕES GERAIS O uso conferido para a implantação e utilização de dispositivos na faixa de domínio constará de Termo de Permissão de Uso, conforme Anexo I, a ser firmado nas condições estabelecidas neste Regulamento O Termo de Permissão de Uso, mediante remuneração, é conferido com prazo determinado, a título precário e sem direito à exclusividade, a todos os credenciados e autorizados na forma deste Regulamento, podendo ser prorrogado nas condições estabelecidas previstas no instrumento de Permissão O uso ora autorizado não induz a nenhum direito de posse ou servidão, podendo o Termo de Permissão de Uso ser cancelado a qualquer tempo sem que caiba ao interessado qualquer indenização, reembolso, compensação ou outra verba ou valor seja de que natureza for O Interessado, doravante denominado Permissionário, arcará com todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto da permissão, inclusive obras de implantação, manutenção e conservação, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e quaisquer outros que porventura venham a incidir sobre o objeto da permissão A critério exclusivo da AGETOP, no caso de cancelamento do Termo de Permissão de Uso, o Permissionário deverá devolver a área ocupada livre e desimpedida, no prazo a ser definido e nas mesmas condições que a recebeu O não atendimento do prazo estipulado sujeitará o Permissionário às sanções cabíveis e implicará automaticamente na aplicação do estabelecido nos subitens e deste Regulamento. 4

5 3.5. O Permissionário deverá apresentar, para aprovação da AGETOP, o projeto executivo para a implantação da ocupação nas condições estabelecidas neste Regulamento, o qual deverá observar as Normas Técnicas pertinentes e indicadas no item 2.4 deste Regulamento O Interessado poderá terceirizar qualquer um dos serviços referentes à instalação, manutenção e conservação da ocupação, mediante prévia anuência da AGETOP O Permissionário se responsabilizará por quaisquer danos e prejuízos materiais ou morais que por si ou seus prepostos venha a causar às estradas e rodovias, à AGETOP, a terceiros e ao meio ambiente, advindos da implantação, operação, manutenção ou conservação do objeto da autorização, assim como em decorrência de serviços que nele vierem a ser efetuados durante o seu funcionamento O Termo de Permissão de Uso é intransferível sem o consentimento prévio da AGETOP, mesmo por força de sucessão administrativa, civil ou comercial No caso de transferência a sucessora deverá atender as condições estabelecidas neste Regulamento A AGETOP poderá suspender, a qualquer tempo, os serviços que estejam sendo executados, quando as condições de tráfego da estrada ou rodovia assim o exigirem, bem como quando descumprirem procedimentos administrativos, técnicos, operacionais, ambientais e legais A suspensão referida neste item poderá ocorrer sem prévio aviso e não ensejará ressarcimento por parte da AGETOP ao Permissionário ou a terceiros, por ele eventualmente contratados, pelo que assume o Permissionário todo o ônus decorrente dessa suspensão ou paralisação, que visa tão somente garantir a segurança dos usuários da estrada ou rodovia, enquanto perdurar a causa impeditiva. 5

6 3.10. O Permissionário obriga-se a remanejar e/ou executar obras de proteção em função das novas obras, serviços, ampliações ou melhoramentos que a AGETOP necessite executar na estrada ou rodovia O remanejamento e/ou obras de proteção referidos deverão ser iniciados em até 30 dias após a data da comunicação pela AGETOP e não ensejarão direito de ressarcimento ao Permissionário O não atendimento às disposições contidas neste item implicará automaticamente na aplicação das condições estabelecidas nos subitens e deste Regulamento Este Regulamento não restringirá o direito da AGETOP, em qualquer tempo, de determinar o remanejamento ou desmantelamento das instalações, sobrevindo o interesse público maior no âmbito de sua jurisdição, mormente diante das necessidades previstas no item Todas as pessoas utilizadas nos serviços de implantação, manutenção ou conservação não possuíram vínculo empregatício ou funcional com a AGETOP e deverão ser facilmente identificadas através de crachás e portar colete refletivo O Interessado se obriga a afastar das obras de implantação e/ou operação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer empregado ou contratado, cuja permanência nos serviços for considerada pela AGETOP imprópria ou inconveniente, a qualquer título A AGETOP é isenta de toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos, prejuízos materiais ou pessoais e acidentes relacionados direta ou indiretamente com a implantação de obras e/ou serviços. 6

7 3.15. O Permissionário jamais fará jus a qualquer indenização da AGETOP por despesa ou perda decorrente de evento relacionado à Permissão de Uso Quaisquer benfeitorias realizadas pelo Permissionário, quer sejam úteis, necessárias ou volitivas na faixa de domínio da AGETOP, sempre com aprovação prévia desta, ficarão incorporadas desde a data de sua instalação, sem que caiba ao Permissionário qualquer direito de retenção por benfeitorias ou indenização sob qualquer título O Permissionário deverá contratar seguros de responsabilidade civil para a cobertura de eventos em virtude de todas as atividades decorrentes da implantação e utilização que possam demandar indenizações nos termos da legislação pertinente, bem como seguros das instalações e equipamentos O não cumprimento ou cumprimento irregular das normas, condições e critérios deste Regulamento, bem como de quaisquer cláusulas do Termo de Permissão de Uso, poderá implicar o seu cancelamento, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas Não será concedida e/ou estará automaticamente suspensa a emissão do Termo de Permissão de Uso para o Interessado enquanto não forem solucionadas em toda a sua plenitude as pendências de natureza técnica, jurídica ou financeira que o mesmo tenha com a AGETOP, inclusive no que se refere ao item deste Regulamento O Interessado, em nenhuma hipótese, fará jus a qualquer indenização da AGETOP por despesa, perda ou prejuízo, decorrente do não consentimento e/ou suspensão do Termo de Permissão de Uso. 7

8 3.20. O Permissionário com suas obrigações em dia poderá denunciar o Termo de Permissão de Uso, mediante prévia comunicação, por escrito, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sem direito de retenção por benfeitorias, reembolso ou indenização a qualquer título O Termo de Permissão de Uso terá como modelo o Anexo I. 4. CREDENCIAMENTO 4.1. A lavratura do Termo de Permissão de uso será precedida de processo de credenciamento necessário à habilitação dos Interessados, definidos conforme indicado no item O requerimento de credenciamento deverá ser devidamente assinado pelo Interessado ou seu representante legal, na forma da lei, e deverá ser entregue acompanhado dos seguintes documentos originais ou cópias autenticadas: Pessoa Jurídica: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente arquivado no órgão de registro competente; b) Prova de inscrição no CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, dentro do prazo de validade; c)certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor das Varas Cíveis da Comarca da sede da requerente, emitida nos últimos 30 dias; d)endereço completo e telefone/fax atualizados Pessoa Física : a) Prova de inscrição no CPF Cadastro de Pessoa Física; b) R.G. Registro Geral; c) Comprovante de residência; d) Certidão do Registro de Imóveis dos locais objetos das solicitações em nome do Interessado; e) Endereço completo e telefone/fax atualizados. 8

9 4.3. A não apresentação ou a apresentação parcial ou incompleta dos documentos exigidos ensejará o indeferimento do pedido de credenciamento, sem que disto decorra qualquer ônus a AGETOP Após análise e aprovação pela AGETOP dos documentos arrolados no item 4.2., será emitido Certificado de Credenciamento Estão dispensados do processo de credenciamento os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, cujas solicitações sejam para seu uso próprio e dentro de sua área de atuação e competência, bem como, pessoa física, nos termos do parágrafo único do Art.65 da Lei objeto desta Regulamentação O requerimento para credenciamento terá como modelo o Anexo II, pronunciado através do modelo de Certificado de Credenciamento Anexo III. 5. PERMISSÃO DE USO 5.1. Quanto ao pedido O Interessado deverá obter junto à AGETOP GO, através do seu setor de Administração de Faixa de Domínio e/ou do Gerente de Contrato da 3ª Via de sua região, as orientações necessárias para o atendimento do seu pedido. Após esse contato, deverá oficializar a sua solicitação, mediante modelo de requerimento para permissão de uso Anexo IV acompanhada dos seguintes documentos originais ou cópias autenticadas: a) Requerimento próprio, modelo Anexo IV, devidamente assinado pelo interessado ou seu representante legal, devidamente comprovado; b) Certificado de Vistoria Prévia, conforme modelo Anexo V, visando apenas conhecimento da área ou trecho onde se pretende a ocupação, elaborado e assinado em conjunto, entre o representante legalmente constituído pelo Interessado e a AGETOP; 9

10 c) Projeto geométrico, formato A1, incluindo limite da faixa de domínio, faixa non aedificandi, traçado, seções transversais, e perfil longitudinal com lançamento de interferências em escala adequada, devidamente cotados em relação a cercas e a borda do acostamento ou das bordas dos refúgios no caso de ser canteiro central, amarrados à quilometragem das estradas e/ou rodovias, da esquerda para a direita, etc. e os respectivos memoriais descritivo, de cálculo e, se necessário, justificativo; d) Detalhes do projeto, tais como: seções típicas, seções transversais dos aterros e cortes, seções longitudinais e outros detalhes relevantes, necessários e específicos de cada modalidade de ocupação; e) Projeto de sinalização do local das obras, conforme Manual de Sinalização Rodoviária da AGETOP e CTB (Código de Trânsito Brasileiro); f) Método executivo dos serviços, analisando particularmente a possível interferência com o tráfego normal da via e com a infraestrutura existente no local; g) Quando se tratar de ocupação de obras de arte especiais o interessado deverá encaminhar, necessariamente, memorial descritivo detalhado, memorial de cálculo completo, método de fixação, memorial justificativo e demais dados necessários para a análise; h) Nos casos de gasodutos, oleodutos e produtos inflamáveis e perigosos, o Interessado deverá, necessariamente, às suas expensas, apresentar um estudo, acompanhado de laudo técnico, elaborado e emitido por entidade reconhecida e competente, comprovando que a ocupação pretendida não acarretará perigo e desconforto aos usuários das estradas, bem como ao meio ambiente e à população lindeira. Deverá apresentar, também, Termo de Responsabilidade Civil e Criminal; 10

11 i) Programa e cronograma de execução de obras, com previsão dos prazos; j) Cópia do recibo do pagamento da Taxa de Vistoria, referido no subitem e; k) Certificado de Credenciamento, conforme Anexo III, dentro do prazo de validade Quanto ao Projeto A elaboração do projeto, normas e especificações relativas à implantação e operação das instalações serão de inteira responsabilidade do Interessado, bem como correrá às suas expensas. Todo e qualquer projeto, necessário à implantação, deverá ser submetido à prévia aprovação da AGETOP, através da Divisão de Adm. de Faixa de Domínio, Engenharia de Trânsito, quando for o caso de trevos e/ou acessos Antes da elaboração do projeto, o Interessado deverá dirigirse à Divisão Regional da AGETOP, responsável(is) pelo(s) trecho(s) solicitado(s), a qual orientará e colocará à disposição do Interessado a documentação técnica existente e disponível Na elaboração do projeto o Interessado deverá pesquisar, levantar e verificar a existência de quaisquer obras, serviços ou demais ocupações de faixa de domínio de outras concessionárias, particulares, terceiros ou mesmo da AGETOP, que possam interferir na elaboração do projeto e execução da obra, sob sua inteira responsabilidade e expensas Quaisquer modificações do traçado previsto, ou de detalhes típicos do projeto inicialmente aprovado, que se fizerem necessárias, deverão ser previamente aprovadas pela AGETOP. 11

12 O Interessado deverá obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e determinações das autoridades federais, estaduais e municipais, cabendo-lhe integral responsabilidade por eventuais transgressões que, por si ou seus prepostos cometerem, com especial atenção àquelas relativas ao meio ambiente Os projetos deverão ser desenvolvidos através de levantamentos topográficos cadastrais atualizados e integrados no sistema de coordenadas oficiais da rodovia. Caso não haja disponibilidade desse sistema, no local a ser trabalhado, o interessado deverá providenciar, às suas expensas e sob sua responsabilidade técnica, o transporte dessas coordenadas referenciadas em UTM (sistema de projeção cartográfica) a partir de uma rede básica oficial mais próxima Os pontos definidos deverão ser intervisíveis e materializados através de marcos de concreto Todas as memórias de cálculo e as monografias dos pontos definidos em coordenadas UTM e reduzidas ao plano topográfico deverão ser disponibilizadas à AGETOP As plantas do projeto deverão ser confeccionadas, necessariamente, nas folhas formato A1, devendo no rosto da planta haver um espaço para a aprovação (três carimbos de aprovação) da AGETOP, com espaço de (10x16,5)cm, maior largura na horizontal Os projetos, cronogramas, memoriais de cálculo, memoriais descritivos e justificativas deverão ser assinados pelo responsável técnico do Interessado e da empresa de projeto, caso este seja terceirizado, com os seus respectivos números de CREA e acompanhados dos seus respectivos ARTs, conforme Resolução 257, de 19/09/78, do CONFEA Os projetos destinados à ocupação da faixa de domínio deverão ser previamente submetidos à apreciação do setor competente desta Agência. 12

13 5.3 Valores Taxa de Vistoria Para a análise de viabilidade técnica de ocupação da Faixa de Domínio (Vistoria Prévia), serão realizadas vistorias no local da ocupação pretendida e que serão pagas pelo interessado segundo a composição de custos a seguir especificados: 1 - Os valores constantes neste cálculo deverão ser revistos sempre que forem reajustados quaisquer parâmetros abaixo. 2 - Salário: Foram adotadas para efeito de cálculos do custo da hora trabalhada 220 horas por mês para o engenheiro e técnico de nível médio, com acréscimo de 136% de encargos sociais. - Técnico (nível médio contratado pela AGETOP) = R$ 816,00 - Engenheiro = R$ 2.121,60 (Valor = 8 sal. Mínimo) 3 - Diária completa para cobrir despesas do técnico em visita ao local : R$ 80, Tempo gasto pelo técnico para efetuar vistoria no local: - até 100 Km 4h - de 101 a 300 Km 8h - acima de 300 Km 16h 5. Estimativa de tempo necessário para elaborar o laudo: - Engenheiro 2 horas - Técnico - 4 horas 6. Material de expediente: - Lápis - Capa processo - Tinta da impressora - Outros Valor estimado: R$ 10,00 13

14 7. Distância média (trevo a trevo) dos 246 municípios goianos em relação a Capital : - 236,92 Km 8. Composição de custo de vistoria, baseada na distância relativa à Goiânia Quadro 1 VISTORIA Até 100 Km De 101 Km a 300 Km Acima de 300 Km Visita Local 14,84 29,68 59,36 Material de Expediente 10,00 10,00 10,00 Elaboração do Laudo 33,76 33,76 33,76 Diária Não tem 40,00 80,00 Total 58,60 113,44 183,12 Mtv = 118,39 (média aritmética dos totais acima) 9. O custo do quilômetro rodado considerando pesquisa de semelhantes serviços (referente a janeiro de 2002), sendo valor de mercado R$ 0,50. O total da distância será a soma da quilometragem (ida e volta) de trevo a trevo e neste valor está incluso: - Valor Combustível. - Pneus - Depreciação do Veículo - Manutenção 14

15 Vv = Dm x 2 x Me + MTv Onde: Vv = Valor da vistoria Dm = distância média dos municípios a Goiânia Me = custo do quilômetro rodado Mtv = média dos valores encontrados no Quadro Então: Vv = 236,92 x 2 x 0, ,39 Vv = R$ 355, Uma vez permitido, pela AGETOP, a ocupação da Faixa de Domínio por empreendimentos, essas ocupações serão a título precário e honeroso e licenciada considerando a dimensão do mesmo: - Ocupação da Faixa de Domínio por: 1. Empreendimentos até 75,00 m², tais como placas de divulgação comercial, placas indicativas de particulares, quiosques, reboques, caminhões e similares: Top = A x 2,00 x Ci x n x Fto Onde: Top = Taxa de ocupação provisória; A = Área da faixa de domínio a ser ocupada pelo empreendimento; 2,00 = Valor básico, em Reais (referente a janeiro/2002), definido pela característica do porte do empreendimento; Ci = Fator referente às características do interessado, baseado em norma de SP; n = Período (em meses) da ocupação. Será autorizado o tempo mínimo de 01 (um) mês. 15

16 Fto = Fator de utilização da via, baseada no VDM e no desgaste da pista provocada por este volume, levando-se em consideração a exposição deste empreendimento. VDM Fto Até , , , ,4 Acima ,5 VDM = volume diário médio de veículos na rodovia obtido através da contagem volumétrica do gerenciamento eletrônico de tráfego. Em rodovias que não possuem gerenciamento, este será obtido através de levantamento de VDM feito pelo DERGO em 1996, acrescido de 4% anualmente, a fim de se corrigir o nº da frota. Ci Interessado 1,00 - Pessoa Jurídica de Direito Privado e Pessoa Física, para uso próprio; 0,50 - Concessionária e Permissionária de serviço público; 0,00 - Órgão da Adm. Pública Direta,desde que a ocupação não seja de arrecadação 2. Empreendimentos maiores, estacionamentos, acessos para postos de combustíveis, feiras, circos, parques e similares. A autorização é anual e deverá ser renovada 60 (sessenta) dias antes do vencimento da mesma. Top = A x 5,50 x Fto x Ci VDM Fto Até , , , ,04 Acima ,05 16

17 5.3.3 As Ocupações Longitudinais permitidas mediante o pagamento, nos termos tomando como parâmetro da Portaria nº 147, de 16 de fevereiro de 2001, do DNER, estabelece a cobrança de licença a título oneroso aos órgãos da administração pública, concessionárias de serviços públicos, privados e de terceiros para a utilização da faixa de domínio nos seguintes casos: - Redes digitais ou torres de transmissão; - Adutoras; - Linha telefônica exceto cabo óptico; - Oleodutos, gasodutos e derivados; - Galerias de águas pluviais; - Correias transportadoras; - Tubulações diversas; - Sinalização e outros. - O valor da remuneração anual pela utilização das faixas de domínio das rodovias será calculado de acordo com a tabela abaixo, referente a fevereiro/2001, reajustada mensalmente pela variação do IGP-M. REGIÃO CUSTO LÍQUIDO Km/ano R$ Norte 2.554,00 Nordeste 3.831,00 Centro-Oeste 3.831,00 Sudeste 6.385,00 Sul 5.108,00 17

18 Norte Nordeste R$ 2.554,00 x 1, R$ 2.801,53 R$ 3.831,00 x 1, R$ 4.202,30 Centro-Oeste R$ 3.831,00 x 1, R$ 4.202,30 Sudeste Sul Valores atualizados até 01/01/2002 Indexador utilizado: IGP-M (FGV) R$ 6.385,00 x 1, R$ 7.003,84 R$ 5.108,00 x 1, R$ 5.603,07 Assim, a AGETOP adotará o valor correspondente à Região Centro-Oeste, ou seja, R$ 4.202,30 (quatro mil, duzentos e dois reais e trinta centavos), de acordo com a tabela reajustada em Os cabos ópticos e demais ocupações executadas e/ou não previstas na Portaria nº 147 de fevereiro de 2001/DNER, tomam como parâmetro a Portaria nº 944 de setembro de 2001/DNER Taxa de Vistoria - Valor a ser pago pelo interessado para cobrir os gastos com a vistoria prévia Remuneração - Os valores, a forma de pagamento e o reajuste serão fixados no Termo de Permissão de Uso, consoante Portaria específica da AGETOP Quanto à aprovação do pedido A AGETOP, através de suas áreas técnicas específicas, efetuará o exame do pedido à vista dos elementos citados no item 18

19 5.1. e seus subitens, bem como, das Normas Técnicas referidas no item A AGETOP, através da Divisão Regional ou qualquer outra área envolvida, solicitará esclarecimentos ao Interessado sempre que necessário, em especial, no caso de não conformidade entre elementos técnicos do projeto e as Normas Técnicas Qualquer solicitação da AGETOP emitida ao Interessado, relativa ao pedido e/ou projeto, não atendidas em até 30 (trinta) dias corridos, ensejará o arquivamento do expediente. Se não atendida no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, o processo será automaticamente cancelado. Persistindo o interesse, novo pedido deverá ser encaminhado e, conseqüentemente, novo pagamento da Taxa de Vistoria As divergências verificadas entre elementos técnicos do projeto e as normas técnicas correspondentes deverão ser justificadas tecnicamente pelo Interessado Aprovado o pedido, A AGETOP convocará o Interessado para assinar o Termo de Permissão de Uso Não sendo aprovado o pedido, a AGETOP comunicará ao interessado, por escrito, expondo os motivos que determinaram a recusa Uma cópia do Termo de Permissão de Uso será disponibilizada ao interessado a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado Quanto ao prazo de implantação Após a assinatura do Termo de Permissão de Uso, a implantação deverá ser feita de acordo com o cronograma apresentado no projeto. 19

20 Quando se verificar caso fortuito ou motivo devidamente justificado que impeça a implantação dentro do prazo estipulado, este poderá ser prorrogado a critério do Setor competente da AGETOP, mediante requerimento do Interessado, acompanhado de um novo cronograma de obras Quanto à implantação Toda e qualquer obra só poderá ser iniciada após a indicação, por escrito, pelo setor competente da AGETOP, do Gerente responsável pelo contrato Na fase de implantação é vedado o trabalho no período noturno, bem como nos finais de semana e feriados, para preservar a segurança do tráfego Situações de excepcionalidade serão analisadas e poderão ser aprovadas a critério exclusivo do setor competente da AGETOP Durante todo o período de execução das obras o Interessado deverá manter, no respectivo trecho, sinalização de tráfego em condições adequadas, de acordo com os padrões estabelecidos pela AGETOP. A sinalização deverá ser mantida diuturnamente, em perfeitas condições de visibilidade, alinhamento, posicionamento e aparências A utilização de vias para implantação do serviço, com interdição da(s) faixa(s) de rolamento, só será permitida em dias e horários a serem definidos pela AGETOP Os elementos da estrada e/ou rodovias removidos ou destruídos pela implantação, tais como: solo, pavimento, revestimento vegetal, estruturas, dispositivos de segurança, e demais equipamentos deverão ser recompostos, no mínimo de acordo com o estado anterior à execução da obra. 20

21 Os trechos concluídos deverão ser entregues perfeitamente regularizados, livres de entulhos e lixo Após a conclusão da obra, para a emissão do respectivo Termo de Aceitação da Obra, a AGETOP, através do gerente responsável, fará em conjunto com o Interessado, vistoria final e, dependendo da sua complexidade e a seu critério, solicitará laudos especializados, ensaios de laboratório, controles tecnológicos e quaisquer outros meios necessários, sob inteira responsabilidade e às expensas do Interessado, para assegurar sua perfeita execução O respectivo Termo de Aceitação da Obra não exime o Interessado de prestar garantia das obras e serviços executados e responsabilizar-se pela qualidade dos mesmos, inclusive e em especial o estabelecido no item 5 deste Regulamento. Deverá ainda fornecer guia e A.R.T da execução da obra Concluídas as obras de implantação o Interessado enviará a AGETOP, através do setor de Protocolo, no prazo máximo de 60 (sessenta dias) dias, o desenho As Built cadastral da locação da implantação, bem como o desenho do perfil da locação da mesma, em escalas adequadas da seguinte forma: - 01 (uma) via, plotada em papel, no formato A1, devidamente assinada pelo responsável técnico, e outra, cópia digital em CD - Rom, formatação padrão PC e arquivos vetoriais compatíveis com AutoCad-2000 ou Microstation, em perfeito estado e, necessariamente, informando o número do expediente emitido pela AGETOP A partir do término das obras de implantação toda e qualquer modificação que se faça necessária deverá ser reproduzida em projeto e submetida à prévia apreciação da AGETOP, encaminhando-se a atualização do As Built de conformidade com o subitem O Interessado se obriga a atender todas as exigências dos poderes públicos, federais, estaduais e municipais, ficando a seu cargo quaisquer licenças e autorizações necessárias a implantação 21

22 do serviço pretendido, sendo também, de sua responsabilidade, correndo por sua conta, quaisquer intimações, notificações ou autuações recebidas dos Poderes Públicos, oriundos dos serviços implantados Quanto à operação e conservação A operação, conservação de rotina e emergencial das instalações serão de inteira responsabilidade do Interessado e correrão às suas expensas Para execução dos serviços de conservação de rotina, o Interessado deverá manter contato, mediante requerimento junto ao setor competente da AGETOP No caso de reparos de emergência, o Interessado deverá sinalizar adequadamente conforme Manual de Sinalização da AGETOP e CTB (Código de Trânsito Brasileiro), comunicando o fato imediatamente a AGETOP e executando prontamente os reparos, ficando responsável por quaisquer danos ou prejuízos que por si ou seus prepostos venha cometer Quanto às Despesas As despesas com a execução das obras de implantação, bem como a restauração e recomposição das estruturas da via, pavimento, revestimento vegetal, dispositivos de segurança, drenagens, etc., danificados em razão da implantação, conservação, manutenção, serão de inteira responsabilidade e correrão às expensas do Interessado Se no prazo de 30 (trinta) dias após a execução das obras ou da notificação por escrito o Interessado não providenciar a restauração e recomposição de que trata o subitem , a AGETOP assim fará por seus próprios meios, ficando o Interessado obrigado a ressarcir esses custos, acrescidos de 20% no valor que lhe for apresentado. 22