ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Transcrição

1 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2012/CEPROMAT ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N 0001/2012/CEPROMAT PREGÃO: Nº. 001/2012/CEPROMAT REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: Nº. Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, por intermédio do CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CEPROMAT, doravante denominada Contratante, com sede no Centro Político Administrativo, Bloco SEPLAN, Palácio Paiaguás, em Cuiabá, Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº / , neste ato representado pelo Diretor-Presidente Senhor DJALMA SOUSA SOARES, brasileiro, Economista, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP-MT, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado à Travessa Afonso Pena, nº 53, Bairro Despraiado, Cuiabá, Mato Grosso, CEP , RESOLVE registrar os preços das empresas AÇÃO INFORMATICA BRASIL LTDA, vencedora do LOTE 01, inscrita no CNPJ sob nº , localizada à Rua Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 bloco D, pavimento térreo e 11º andar, bairro Chácara Santo Antonio, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, neste ato representada pelo Senhor MAURICIO DAVID TEIXEIRA, brasileiro, Administrador de Empresas, divorciado, residente e domiciliado à Av. Alfredo Egidio de Souza Aranha nº 100, chácara Sto. Antonio, CEP São Paulo/SP portador da carteira de identidade nº , expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , e reunidas em CONSÓRCIO, conforme TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, vencedoras do LOTE 02, TRACTUS SISTEMAS DA INFORMAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob nº / , localizada à Rua Guimarães Passos, nº 101, bairro Vila Mariana, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, neste ato representada pelo Senhor DANIEL ANCHIETA SCANDIUZZI, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado à rua Artur Sabóia, nº 367, Edifício Nirvana, Condomínio Residencial Paraíso, apartamento 154, bloco 2, bairro Paraíso, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP , portador da carteira de identidade nº , expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº ; SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº / , localizada à Rua Torquato Bahia, nº 4, Sala 311, na cidade de Salvador, estado da Bahia, WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA, inscrita no CNPJ sob nº / , localizada à Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215 B 6º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e da quantidade estimada, de acordo com a classificação por elas alcançadas por LOTE, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº /2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 440/2011, de 19 de outubro de 2011, Lei Estadual nº 7.696/2002, Decreto Estadual nº 8.199/2006, Decreto Estadual nº 8.426/2006, Decreto Estadual nº 635/2007, Decreto Estadual nº 896/2011, de 15 de dezembro de 2011, Resolução COSINT nº 01/2012 de 04 de abril de 2012 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e em conformidade com as disposições a seguir. 1. DO OBJETO 1.1 O presente Registro de Preços para FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LICENÇAS DE USO PERMANENTE DO SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS RELACIONAL ORACLE 10G OU SUPERIOR, INCLUINDO SOFTWARES DE APOIO, ADMINISTRAÇÃO E APLICATIVOS, COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ESTES PRODUTOS, E SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO ASSISTIDO, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO E ANEXOS, conforme especificações e condições contidas nesta na Ata de Registro de Preços nº 0001/2012/CEPROMAT, observados o Termo de Referência, o Edital, seus Anexos e 1

2 Proposta da Contratada, os quais, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento, naquilo que não a contrarie. LOTE 01 LICENÇAS MAIS SUPORTE PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO LOTE I - LICENÇAS ORACLE ITEM DESCRIÇÃO TIPO DE LICENCIAMENTO 1 Oracle Database - Banco de Dados PREVISÃO DE DEMANDAS 1.1 Oracle Database Enterprise Edition Core(Processador) 28 Oracle Dabatabse Standard Edition Processador Oracle Database Enterprise Edition Options 2.1 Real Application Cluster Core(Processador) Partitioning Core(Processador) Advanced Security Core(Processador) Label Security Core(Processador) Database Vault Core(Processador) Spatial Core(Processador) Data Mining Core(Processador) Active Data Guard Core(Processador) 48 3 Database Enterprise Management 3.1 Diagnostics Pack Core(Processador) Tuning Pack Core(Processador) Data Masking Pack Core(Processador) Configuration Management Pack for Oracle Database Core(Processador) 6 4 Oracle Database - Outros Produtos 4.1 Audit Vault Server Core(Processador) Audit Vault Collection Agent Core(Processador) 16 5 Application Server Products 5.1 WebLogic Enterprise Edition Core(Processador) WebLogic Suite Core(Processador) Enterprise Repository Core(Processador) Data Integrator Enterprise Edition Core(Processador) GoldenGate Core(Processador) GoldenGate for Non Oracle Database Core(Processador) 4 6 WebLogic Suite Options 6.1 SOA Suite for Oracle Middleware Core(Processador) Unified Business Process Management Suite Core(Processador) 16 7 WebCenter Products 7.1 WebCenter Suite Plus Core(Processador) 4 8 Business Intelligence Enterprise Edition 2

3 8.1 Business Intelligence Enterprise Edition - Named User Usuário nomeado Business Intelligence Enterprise Edition - Processor Core(Processador) Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters Core(Processador) 2 9 Ferramentas de Modelagem 9.1 Business Process Analysis Suite Usuário nomeado 5 10 Application Server Enterprise Management 10.1 Diagnostics Pack for Oracle Middleware Core(Processador) WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition Core(Processador) SOA Management Pack Enterprise Edition Core(Processador) 2 LOTE I - LICENÇA DE APLICATIVOS - ORALCE ITEM DESCRIÇÃO TIPO DE LICENCIAMENTO PREVISÃO DE DEMANDAS 11 Siebel Base Applications 11.1 Siebel CRM Base Application User Siebel Public Sector CRM Base Option Application User Siebel CRM General 12.1 Siebel CTI Application User Siebel Remote Client Application User Siebel SmartScript Application User Siebel CRM Tools and Servers - Ferramentas de Customização/Integração 13.1 Siebel Tools Application User Siebel Web UI Dynamic Developer Kit Application User Siebel Server Extensions for UNIX Computer 2 14 Master Data Management - Vertical Customer Hub 14.1 Oracle Case Hub Record Master Data Management - Data Quality 15.1 Oracle Data Quality Address Validation Server Processor Oracle Data Quality Matching Server Processor Oracle Data Quality Parsing and Standardization Server Processor Oracle Data Quality Profiling Server Processor 4 16 Master Data Management - Administrative and Development 16.1 Oracle Customer Hub Data Steward Application User 5 17 Siebel CRM Service 17.1 Siebel Response Application User Siebel HelpDesk Option Application User Aplicações Analíticas 18.1 Case Management Analytics Fusion Edition Application User Contact Center Telephony Analytics Fusion Edition Application User Service Analytics Fusion Edition Application User 25 3

4 18.4 Customer Data Management Analytics Fusion Edition Application User Hyperion 19.1 Hyperion Planning Plus Application User Hyperion Financial Data Quality Management Application User Option: Hyperion Financial Data Quality Management Adapter Suite Application User Hyperion Strategic Finance Application User 5 As licenças são portáveis entre a plataforma Red Hat Enterprise Linux 5 ou superior, e Windows Server 2003 ou superior, sendo necessário que o fornecedor entregue a mídia e a documentação para ambos os ambientes operacionais; Quanto à forma de licenciamento, ainda permite a instalação do software em qualquer servidor da Administração Pública, de acordo com a quantidade de licenças adquiridas, para os sistemas operacionais Linux/Unix homologados, sem custo adicional para o Contratante. LOTE 02 SERVIÇOS Os Serviços de Suporte Técnico Assistido a serem contratados são aplicáveis às necessidades tecnológicas dos órgãos e entidades da Administração Pública e encontram-se agrupados em níveis de serviço, conforme abaixo: Nivel LOTE II - SERVIÇOS Descrição dos serviços Serviço especializado em governança de TI, aderente a metodologia ORACLE OUM, envolvendo a capacidade de gerenciar projetos e desenvolver modelos de gestão e política de TI, compatíveis com o ambiente tecnológico instalado e disponível no Estado. Serviço de suporte em arquitetura Oracle SOA; definir serviços, interfaces e produtos na arquitetura SOA; especificar web services; definir os esquemas xsd e seus respectivos wsdls para desenvolvimento de web services (top down); identificar códigos de sistemas legados passíveis de reutilização para geração de web services (bottom up); definir e promover as regras de apoio ao gerenciamento, controle de segurança e de confiabilidade dos web services; gerar documentação necessária para implantação efetiva dos conceitos de governança em SOA; apoiar a instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento SOA da plataforma Oracle; definir aplicações com as tecnologias javaserver pages e servlet para criação de web services; prover suporte para a definição e implementação de regras de negócio utilizando os recursos disponíveis no Oracle SOA Suite; especificar casos de teste; definir arquitetura de referência para implementação da arquitetura SOA; definir metodologia de referência para implementação SOA; definir qos (quality of service) e SLA dos serviços. Serviço especializado em ambiente Oracle BPM; orientar e promover o levantamento dos processos; orientar e promover a modelagem dos processos utilizando BPMN 1.1, BPMN 2.0 e/ou EPC; analisar e propor melhorias nos processos levantados, através dos indicadores de desempenho; definir requisitos para monitoramento dos processos; auxiliar na estruturação e implementação de um escritório de processos; definir e implantar processos metodológicos de construção de um ambiente orientado a processos; promover a utilização das ferramentas Oracle para a modelagem, documentação e automatização de processos de negócio; definir as interfaces de integração dos processos com o ambiente legado; especificar os casos de teste; elaborar plano de contingência em todas as fases; elaborar Qtde HRS Estimada

5 Nivel LOTE II - SERVIÇOS Descrição dos serviços plano de implantação; elaborar instruções para preparação e configuração dos ambientes físicos para instalação das ferramentas Oracle BPM; especificar todas as interfaces de interação com os usuários finais da solução. Serviço especializado em ambiente Oracle Webcenter Content; elaborar protótipos e pacotes para testes; elaborar plano de contingência para todas as fases; elaborar plano de implantação; elaborar instruções para preparação e configuração dos ambientes físicos; elaborar plano de implantação e estruturação do ambiente de gerenciamento de conteúdo; definir políticas de utilização e acesso ao ambiente de gerenciamento de conteúdo; definir estratégia de customização de aplicações utilizando a tecnologia de gerenciamento de conteúdo; realizar suporte técnico e consultivo no desenvolvimento de soluções utilizando a tecnologia de gerenciamento de conteúdo; instalar, configurar e disponibilizar todas as ferramentas que compõem o Oracle Webcenter Content; instalar, configurar e disponibilizar ferramentas de pesquisa e recuperação textual da oracle (Oracle text, ultrasearch e secure enterprise search); elaborar plano de implantação e estruturação do ambiente de recuperação textual; definir políticas de utilização e acesso ao ambiente de recuperação textual; definir estratégia de customização de aplicações utilizando a tecnologia de recuperação textual; prover suporte técnico e consultivo no desenvolvimento de soluções utilizando a tecnologia de recuperação textual; instalar, configurar e disponibilizar ferramentas de colaboração da Oracle; elaborar plano de implantação e estruturação do ambiente de colaboração; definir políticas de utilização e acesso ao ambiente de colaboração;definir estratégia de customização de aplicações utilizando a tecnologia de colaboração; prover suporte técnico e consultivo no desenvolvimento de soluções utilizando a tecnologia de colaboração; promover serviços de captura de imagens, por meio da digitlaização ou migração de dados de sistemas legados; gestão documental. Serviço especializado em Oracle rdbms advanced options; instalar e configurar streams; implementar partition;recuperar dados a partir da utilização de logminer; instalar e configurar de database vault; instalar e configurar o oracle audit vault; implementar auditoria customizada (auditoria de valores); implementar e configurar banco de dados distribuído; implementar e configurar banco de dados para data warehousing e data mining; implementar e configurar banco de dados para aplicações georeferenciadas; implementar parallel option; implementar replicação de dados (uni e bidirecional); instalar e configurar label security e advanced security; implementar rotinas automatizadas utilizando dbms_scheduler; implantar oracle grid computing (padronização, consolidação e automação); implantar rac (oracle real application cluster), instalando e configurando cluster ready services e banco de dados em cluster; instalar e configurar asm (automatic storage management); gerenciar banco de dados e grid com as ferramentas oracle enterprise manager e oracle grid control, utilizando as features diagnostics pack, tuning pack, change management pack e configuration management pack; implementar site de contingência utilizando o oracle data guard; administrar e implementar bases de dados georeferenciadas; instalar e implementar o Oracle secure backup; implementar backup e recovery em ambiente rac. Serviço especializado em ambiente Oracle de Business Intelligence ETL e qualidade de dados promover a instalação e configuração de todas as ferramentas que compõem o Oracle BI; elaborar a modelagem de negócio; identificar e documentar os processos de negócio; elaborar a modelagem lógica; transformar a modelagem de negócio em um modelo dimensional (estrela); definir a partir do modelo dimensional o modelo físico, Qtde HRS Estimada

6 Nivel 7 8 LOTE II - SERVIÇOS Descrição dos serviços incluindo as documentações de formatos dos elementos de dados, planejamento de tamanho do banco de dados e estratégias de particionamento, indexação e armazenamento; especificar elementos de base da arquitetura técnica; criar o desenho da arquitetura do DW; focar a integração de diferentes produtos e em componentes de dw, que permitam uma arquitetura escalar e flexível; determinar a distribuição ou centralização do ambiente; definir os ambientes para desenvolvimento, testes, treinamento e produção; auxiliar a configuração da plataforma cobrindo o ambiente de aquisição de dados, arquitetura do servidor, middleware, tamanho (sizing) do db e striping de disco; garantir consistência, confiabilidade e segurança dos dados; desenvolver estratégia para limpeza (cleansing) dos dados, auditoria, funções de integridade, procedimentos de gerenciamento dos dados; identificar regras de negocio para manipulação de erros, exceções e consistência dos dados; definir ferramentas para garantir a qualidade de dados requerida; construir, testar e executar os módulos de qualificação dos dados; especificar estratégia e requerimentos para manutenção, uso e alterações em andamento; para o DW, para estabelecer gerenciamento de configurações, administração do DW, e controle de limites de acesso aos dados; definir módulos que serão construídos e designados para execuções programadas; (scheduling), backup e recovery, auditoria, segurança e outros; definir tarefas de monitoramento de acesso para níveis de dados, estatísticas de uso, métricas de cálculo, etc.; definir tarefas a serem executas durante a transição para a produção do DW; desenvolver plano de instalação; preparar o ambiente para manutenção; disponibilizar o ambiente de produção; avaliar e revisar o uso do DW; monitorar o uso do DW; instalar atualizações do DW; conduzir testes de performance e tuning; avaliar e revisar a implantação da solução; prover suporte para criação dos metadados e áreas de negócio Serviço especializado em gestão, planejamento, análise e administração de projetos; apoiar na definição de escopo de cada projeto e promover o mapeando dos requisitos; promover toda documentação pertinente e aderente aos padrões de melhores práticas especificadas no PMBOK; auxiliar na definição das atividades necessárias para a correta execução do projeto; especificar o seqüenciamento das atividades do projeto; auxiliar na estimativa de duração das atividades; promover a construção de eap (estrutura analítica do projeto); definir os recursos essenciais para o projeto; estimar o orçamento para o projeto; definir e monitorar o cronograma de cada projeto; delimitar e especificar os meios de comunicação entre os membros da equipe; promover o planejamento de riscos; promover o planejamento de respostas a riscos; promover o planejamento de aquisições; conceber o plano de projeto; definir o controle de mudanças no projeto; definir o processo de verificação constante do escopo do projeto; definir o controle de custos do projeto usando valor agregado; definir a inserção de planos para que o projeto tenha qualidade ao final; promover o controle de qualidade do projeto; promover o desenvolvimento e capacitação da equipe; auxiliar a produção dos relatórios de aceitação/aprovação; elaborar e manter atualizados os planejamentos e cronogramas de atividades de cada projeto; acompanhar a execução dos projetos conforme os planos e cronogramas; acompanhar para que os projetos sejam executados conforme a as melhores práticas especificadas no PMBOK. Serviço especializado em codificação de componentes para customização de aplicativos Oracle; propiciar maior agilidade nos processos de desenvolvimento na plataforma Oracle, promovendo o conhecimento especialista da tecnologia rad com jdeveloper e/ou eclipse, para desenvolvimento acelerado Java de forma visual e declarativa, com a utilização do framework oracle adf e/ou spring e a utilização de melhores práticas no ambiente Oracle Qtde HRS Estimada

7 Nivel 9 10 LOTE II - SERVIÇOS Descrição dos serviços para as linguagens java; promover o conhecimento especialista dos recursos avançados do jdeveloper e/ou eclipse, para auxilio nos processos de modelagem, codificação, depuração, testes, criação de perfis, ajuste de performance e disponibilização em produção, otimizado para a plataforma Oracle; auxiliar os processos de desenvolvimento e modelagem de objetos de banco e stored procedures, com a utilização de recursos avançados do oracle jdeveloper e/ou eclipse; promover e capacitar equipes na utilização de patterns Oracle ADF e/ou spring, para otimizar a construção de aplicações em arquitetura Oracle; promover e capacitar às equipes na utilização dos recursos de suporte a criação de camadas de persistência do jdeveloper e/ou eclipse, otimizadas para trabalhar com o banco de dados Oracle; promover a implantação automática de infraestrutura jee com a utilização de Oracle adf e/ou spring; promover e capacitar equipes para utilização dos Oracle ADF business components, para suporte a construção de regras de negócio; promover e capacitar equipes na utilização de recursos avançados do jdeveloper e/ou eclipse para o desenvolvimento visual de interfaces html, jsp, jsf, swing e para dispositivos móveis; viabilizar a geração da documentação de programas com recursos específicos do jdeveloper e/ou eclipse representação uml; promover e capacitar equipes na utilização dos recursos de suporte do oracle adf e/ou spring; promover e capacitar equipes na utilização de recursos do jdeveloper e/ou eclipse para a geração de modelos e engenharia reversa de java classes, ejb e toplink classes; promover e capacitar equipes na utilização de recursos do jdeveloper e/ou eclipse que viabilizam a modelagem visual de fluxos struts e jsf, com geração automática de arquivo struts-config.xml e jsf-config.xml; promover e capacitar equipes na utilização do modelador do jdeveloper e/ou eclipse, para suportar a geração e captura da estrutura dos esquemas de dados; promover e capacitar equipes na utilização de recursos avançados de depuração do jdeveloper e/ou eclipse; promover e capacitar equipes na utilização dos recursos codeaudit, codecoach e codemetrics, específicos do jdeveloper, para apóio a auditoria, tunning e testes de código; promover e capacitar equipes na utilização de recursos do jdeveloper e/ou eclipse de apoio a implantação de regras de negócio utilizando recursos de procedures, triggers, functions e packages em linguagem pl/sql; realizar suporte especialista à instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento oracle; migrar e ou compatibilizar a utilização de frameworks open source (hibernate, struts spring, jsf), em suas diversas implementações, no ambiente do container JEE da Oracle; fornecer transferência tecnológica, capacitando equipes na utilização do todos os recursos básicos e avançados da ferramenta jdeveloper e/ou eclipse e do framework oracle adf e/ou spring. Serviço especializado para instalação, configuração, administração, implantação, testes, desenvolvimento e documentação dos produtos Oracle Siebel e seus modulos; Oracle Policy Automation Applications; Oracle real-time decisions base application; weblogic suite options; Oracle Hyperion e seus modulos e Primavera P6 Enterprise Project Portolio Management. Serviço de suporte assistido onsite na plataforma Oracle, referente aos produtos Oracle RBDS, Oracle BIEE, Oracle Weblogic, Oracle CRM Siebel, Oracle OPA, Oracle Primavera, Oracle WebCenter Content, Oracle BPM, Oracle SOA Suite e Oracle Hyperion. Qtde HRS Estimada DO PREÇO 2.1 O preço unitário de cada item registrado é o constante na proposta vencedora da licitação, como segue: 7

8 LOTE 1 LICENÇAS MAIS SUPORTE POR PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO ITEM DESCRIÇÃO 1 Oracle Database Oracle Database Enterprise Edition Oracle Dabatabse Standard Edition Oracle Database Enterprise Edition Options Real Application Cluster TIPO DE LICENCIAMENTO PREVISÃO DE DEMANDAS Licença Valor Unitário Suporte (1º Ano) SUB-TOTAL TOTAL Core(Processador) 28 R$ ,50 R$ ,34 R$ ,84 R$ ,52 Processador 4 R$ ,55 R$ 8.065,08 R$ ,63 R$ ,52 Core(Processador) 28 R$ ,10 R$ ,06 R$ ,16 R$ , Partitioning Core(Processador) 28 R$ ,57 R$ 5.476,52 R$ ,09 R$ , Advanced Security Core(Processador) 12 R$ ,24 R$ 5.178,40 R$ ,64 R$ , Label Security Core(Processador) 12 R$ ,24 R$ 5.178,40 R$ ,64 R$ , Database Vault Core(Processador) 12 R$ ,14 R$ ,14 R$ ,28 R$ , Spatial Core(Processador) 4 R$ ,35 R$ 7.617,02 R$ ,37 R$ , Data Mining Core(Processador) 4 R$ ,34 R$ ,94 R$ ,28 R$ , Active Data Guard Core(Processador) 48 R$ ,03 R$ 4.608,62 R$ ,65 R$ ,20 3 Database Enterprise Management 3.1 Diagnostics Pack Core(Processador) 6 R$ ,86 R$ 2.093,23 R$ ,09 R$ , Tuning Pack Core(Processador) 6 R$ ,86 R$ 2.093,23 R$ ,09 R$ , Data Masking Pack Core(Processador) 6 R$ ,74 R$ 4.416,59 R$ ,33 R$ , Configuration Management Pack for Oracle Database Oracle Database - Outros Produtos Core(Processador) 6 R$ ,34 R$ 2.605,14 R$ ,48 R$ , Audit Vault Server Core(Processador) 4 R$ ,52 R$ ,92 R$ ,44 R$ , Audit Vault Collection Agent Application Server Products WebLogic Enterprise Edition Core(Processador) 16 R$ 6.426,60 R$ 1.344,38 R$ 7.770,98 R$ ,68 Core(Processador) 24 R$ ,51 R$ ,37 R$ ,88 R$ , WebLogic Suite Core(Processador) 16 R$ ,12 R$ ,47 R$ ,59 R$ ,44 Enterprise 5.3 Core(Processador) 2 R$ ,01 R$ ,96 R$ ,97 R$ ,94 Repository Data Integrator 5.4 Core(Processador) 4 R$ ,99 R$ 9.421,99 R$ ,98 R$ ,92 Enterprise Edition 5.5 GoldenGate Core(Processador) 4 R$ ,15 R$ 7.168,96 R$ ,11 R$ , GoldenGate for Non Oracle Database WebLogic Suite Options SOA Suite for Oracle Middleware Core(Processador) 4 R$ ,15 R$ 7.168,96 R$ ,11 R$ ,44 Core(Processador) 16 R$ ,55 R$ ,97 R$ ,52 R$ , Unified Business Core(Processador) 16 R$ ,55 R$ ,97 R$ ,52 R$ ,32 8

9 Process Management Suite WebCenter Products WebCenter Suite Plus Business Intelligence Enterprise Edition Business Intelligence Enterprise Edition - Named User Business Intelligence Enterprise Edition - Processor Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters Ferramentas de Modelagem Business Process Analysis Suite Application Server Enterprise Management Diagnostics Pack for Oracle Middleware WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition SOA Management Pack Enterprise Edition Core(Processador) 4 R$ ,72 R$ ,30 R$ ,02 R$ ,08 Usuário nomeado 25 R$ 2.693,05 R$ 563,27 R$ 3.256,32 R$ ,00 Core(Processador) 2 R$ ,56 R$ ,12 R$ ,68 R$ ,36 Core(Processador) 2 R$ ,06 R$ 7.125,55 R$ ,61 R$ ,22 Usuário nomeado 5 R$ ,14 R$ 3.763,64 R$ ,78 R$ ,90 Core(Processador) 2 R$ 5.287,83 R$ 1.106,00 R$ 6.393,83 R$ ,66 Core(Processador) 2 R$ ,41 R$ 4.301,44 R$ ,85 R$ ,70 Core(Processador) 2 R$ ,96 R$ 8.461,27 R$ ,23 R$ ,46 TOTAL LOTE I - LICENÇAS ORACLE (SUBTOTAL 1) R$ ,26 ITEM DESCRIÇÃO TIPO DE LICENCIAMENTO PREVISÃO DE DEMANDAS VALOR UNITÁRIO Licença Suporte SUB-TOTAL (1º Ano) 11 Siebel Base Applications 11.1 Siebel CRM Base Application User 25 R$ 4.223,19 R$ 883,32 R$ 5.106,51 R$ , Siebel Public Sector CRM Base Option Application User 25 R$ 450,40 R$ 94,22 R$ 544,62 R$ ,50 12 Siebel CRM General 12.1 Siebel CTI Application User 25 R$ 225,46 R$ 47,16 R$ 272,62 R$ 6.815, Siebel Remote Client Application User 25 R$ 337,90 R$ 70,72 R$ 408,62 R$ , Siebel SmartScript Application User 25 R$ 337,90 R$ 70,72 R$ 408,62 R$ ,50 Siebel CRM Tools 13 and Servers - Ferramentas de TOTAL 9

10 Customização/Inte gração 13.1 Siebel Tools Application User 5 R$ ,67 R$ 4.711,03 R$ ,70 R$ ,50 Siebel Web UI 13.2 Dynamic Developer Application User 2 R$ 6.531,87 R$ 1.366,04 R$ 7.897,91 R$ ,82 Kit Siebel Server 13.3 Extensions for Computer 2 R$ 1.295,29 R$ 270,88 R$ 1.566,17 R$ 3.132,34 UNIX 14 Master Data Management - Vertical Customer Hub 14.1 Oracle Case Hub Record R$ 0,42 R$ 0,08 R$ 0,50 R$ ,00 Master Data 15 Management - Data Quality 15.1 Oracle Data Quality Address Validation Processor 4 R$ ,98 R$ ,71 R$ ,69 R$ ,76 Server 15.2 Oracle Data Quality Matching Server Processor 4 R$ ,96 R$ ,94 R$ ,90 R$ , Oracle Data Quality Parsing and Standardization Processor 4 R$ ,55 R$ ,73 R$ ,28 R$ ,12 Server 15.4 Oracle Data Quality Profiling Server Processor 4 R$ ,55 R$ ,73 R$ ,28 R$ ,12 16 Master Data Management - Administrative and Development 16.1 Oracle Customer Hub Data Steward Application User 5 R$ 6.526,00 R$ 1.365,02 R$ 7.891,02 R$ ,10 17 Siebel CRM Service 17.1 Siebel Response Application User 25 R$ 900,80 R$ 188,44 R$ 1.089,24 R$ , Siebel HelpDesk Option Application User 25 R$ 563,09 R$ 117,53 R$ 680,62 R$ ,50 18 Aplicações Analíticas Case Management 18.1 Analytics Fusion Application User 25 R$ 6.531,86 R$ 1.366,04 R$ 7.897,90 R$ ,50 Edition 18.2 Contact Center Telephony Analytics Fusion Application User 25 R$ 6.531,86 R$ 1.366,04 R$ 7.897,90 R$ ,50 Edition 18.3 Service Analytics Fusion Edition Application User 25 R$ 6.531,86 R$ 1.366,04 R$ 7.897,90 R$ , Customer Data Management Analytics Fusion Application User 25 R$ 6.531,86 R$ 1.366,04 R$ 7.897,90 R$ ,50 Edition 19 Hyperion 19.1 Hyperion Planning Plus Application User 75 R$ 5.141,28 R$ 1.075,50 R$ 6.216,78 R$ ,50 Hyperion Financial 19.2 Data Quality Application User 75 R$ 4.259,81 R$ 891,00 R$ 5.150,81 R$ ,75 Management 19.3 Option: Hyperion Application User 75 R$ 881,37 R$ 184,60 R$ 1.065,97 R$ ,75 10

11 19.4 Financial Data Quality Management Adapter Suite Hyperion Strategic Finance Application User 5 R$ ,93 R$ 7.527,86 R$ ,79 R$ ,95 TOTAL LOTE I - LICENÇA DE APLICATIVOS ORACLE (SUBTOTAL 2) R$ ,56 TOTAL LOTE 01 = R$ ,82 (VINTE E OITO MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) LOTE 2: SERVIÇOS Item Nivel 01 1 Descrição dos serviços Serviço especializado em governança de TI, aderente a metodologia ORACLE OUM, envolvendo a capacidade de gerenciar projetos e desenvolver modelos de gestão e política de TI, compatíveis com o ambiente tecnológico instalado e disponível no Estado. Qtde HRS Estimadas Valor de Referência Total R$ 220,50 R$ , Serviço de suporte em arquitetura Oracle SOA; definir serviços, interfaces e produtos na arquitetura SOA; especificar web services; definir os esquemas xsd e seus respectivos wsdls para desenvolvimento de web services (top down); identificar códigos de sistemas legados passíveis de reutilização para geração de web services (bottom up); definir e promover as regras de apoio ao gerenciamento, controle de segurança e de confiabilidade dos web services; gerar documentação necessária para implantação efetiva dos conceitos de governança em SOA; apoiar a instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento SOA da plataforma Oracle; definir aplicações com as tecnologias javaserver pages e servlet para criação de web services; prover suporte para a definição e implementação de regras de negócio utilizando os recursos disponíveis no Oracle SOA Suite; especificar casos de teste; definir arquitetura de referência para implementação da arquitetura SOA; definir metodologia de referência para implementação SOA; definir qos (quality of service) e SLA dos serviços. Serviço especializado em ambiente Oracle BPM; orientar e promover o levantamento dos processos; orientar e promover a modelagem dos processos utilizando BPMN 1.1, BPMN 2.0 e/ou EPC; analisar e propor melhorias nos processos levantados, através dos indicadores de desempenho; definir requisitos para monitoramento dos processos; auxiliar na estruturação e implementação de um escritório de processos; definir e implantar processos metodológicos de construção de um ambiente orientado a processos; promover a utilização das ferramentas Oracle para a modelagem, documentação e automatização de processos de negócio; definir as interfaces de integração dos processos com o ambiente legado; especificar os casos de teste; elaborar plano de contingência em todas as fases; elaborar plano de implantação; elaborar instruções para preparação e configuração dos ambientes físicos para instalação das ferramentas Oracle BPM; especificar todas as interfaces de interação com os usuários finais da solução. Serviço especializado em ambiente Oracle Webcenter Content; elaborar protótipos e pacotes para testes; elaborar plano de contingência para todas as fases; elaborar plano de implantação; elaborar instruções para preparação e configuração dos ambientes físicos; elaborar plano de implantação e estruturação do ambiente de gerenciamento de conteúdo; definir políticas de utilização e acesso ao ambiente de gerenciamento de conteúdo; definir estratégia de customização de aplicações utilizando a R$ 194,00 R$ , R$ 197,30 R$ , R$ 196,35 R$ ,60 11

12 tecnologia de gerenciamento de conteúdo; realizar suporte técnico e consultivo no desenvolvimento de soluções utilizando a tecnologia de gerenciamento de conteúdo; instalar, configurar e disponibilizar todas as ferramentas que compõem o Oracle Webcenter Content; instalar, configurar e disponibilizar ferramentas de pesquisa e recuperação textual da oracle (Oracle text, ultrasearch e secure enterprise search); elaborar plano de implantação e estruturação do ambiente de recuperação textual; definir políticas de utilização e acesso ao ambiente de recuperação textual; definir estratégia de customização de aplicações utilizando a tecnologia de recuperação textual; prover suporte técnico e consultivo no desenvolvimento de soluções utilizando a tecnologia de recuperação textual; instalar, configurar e disponibilizar ferramentas de colaboração da Oracle; elaborar plano de implantação e estruturação do ambiente de colaboração; definir políticas de utilização e acesso ao ambiente de colaboração;definir estratégia de customização de aplicações utilizando a tecnologia de colaboração; prover suporte técnico e consultivo no desenvolvimento de soluções utilizando a tecnologia de colaboração; promover serviços de captura de imagens, por meio da digitlaização ou migração de dados de sistemas legados; gestão documental. Serviço especializado em Oracle rdbms advanced options; instalar e configurar streams; implementar partition;recuperar dados a partir da utilização de logminer; instalar e configurar de database vault; instalar e configurar o oracle audit vault; implementar auditoria customizada (auditoria de valores); implementar e configurar banco de dados distribuído; implementar e configurar banco de dados para data warehousing e data mining; implementar e configurar banco de dados para aplicações georeferenciadas; implementar parallel option; implementar replicação de dados (uni e bidirecional); instalar e configurar label security e advanced security; implementar rotinas automatizadas utilizando dbms_scheduler; implantar oracle grid computing (padronização, consolidação e automação); implantar rac (oracle real application cluster), instalando e configurando cluster ready services e banco de dados em cluster; instalar e configurar asm (automatic storage management); gerenciar banco de dados e grid com as ferramentas oracle enterprise manager e oracle grid control, utilizando as features diagnostics pack, tuning pack, change management pack e configuration management pack; implementar site de contingência utilizando o oracle data guard; administrar e implementar bases de dados georeferenciadas; instalar e implementar o Oracle secure backup; implementar backup e recovery em ambiente rac. Serviço especializado em ambiente Oracle de Business Intelligence ETL e qualidade de dados promover a instalação e configuração de todas as ferramentas que compõem o Oracle BI; elaborar a modelagem de negócio; identificar e documentar os processos de negócio; elaborar a modelagem lógica; transformar a modelagem de negócio em um modelo dimensional (estrela); definir a partir do modelo dimensional o modelo físico, incluindo as documentações de formatos dos elementos de dados, planejamento de tamanho do banco de dados e estratégias de particionamento, indexação e armazenamento; especificar elementos de base da arquitetura técnica; criar o desenho da arquitetura do DW; focar a integração de diferentes produtos e em componentes de dw, que permitam uma arquitetura escalar e flexível; determinar a distribuição ou centralização do ambiente; definir os ambientes para desenvolvimento, testes, treinamento e produção; auxiliar a configuração da plataforma cobrindo o ambiente de aquisição de dados, arquitetura do servidor, middleware, tamanho (sizing) do db e striping de disco; garantir consistência, confiabilidade e segurança dos dados; desenvolver estratégia para limpeza (cleansing) dos dados, auditoria, funções de integridade, procedimentos de gerenciamento dos dados; identificar regras de negocio para manipulação de erros, exceções e consistência dos dados; definir ferramentas para garantir a qualidade de dados requerida; R$ 195,00 R$ , R$ 195,00 R$ ,00 12

13 construir, testar e executar os módulos de qualificação dos dados; especificar estratégia e requerimentos para manutenção, uso e alterações em andamento; para o DW, para estabelecer gerenciamento de configurações, administração do DW, e controle de limites de acesso aos dados; definir módulos que serão construídos e designados para execuções programadas; (scheduling), backup e recovery, auditoria, segurança e outros; definir tarefas de monitoramento de acesso para níveis de dados, estatísticas de uso, métricas de cálculo, etc.; definir tarefas a serem executas durante a transição para a produção do DW; desenvolver plano de instalação; preparar o ambiente para manutenção; disponibilizar o ambiente de produção; avaliar e revisar o uso do DW; monitorar o uso do DW; instalar atualizações do DW; conduzir testes de performance e tuning; avaliar e revisar a implantação da solução; prover suporte para criação dos metadados e áreas de negócio Serviço especializado em gestão, planejamento, análise e administração de projetos; apoiar na definição de escopo de cada projeto e promover o mapeando dos requisitos; promover toda documentação pertinente e aderente aos padrões de melhores práticas especificadas no PMBOK; auxiliar na definição das atividades necessárias para a correta execução do projeto; especificar o seqüenciamento das atividades do projeto; auxiliar na estimativa de duração das atividades; promover a construção de eap (estrutura analítica do projeto); definir os recursos essenciais para o projeto; estimar o orçamento para o projeto; definir e monitorar o cronograma de cada projeto; delimitar e especificar os meios de comunicação entre os membros da equipe; promover o planejamento de riscos; promover o planejamento de respostas a riscos; promover o planejamento de aquisições; conceber o plano de projeto; definir o controle de mudanças no projeto; definir o processo de verificação constante do escopo do projeto; definir o controle de custos do projeto usando valor agregado; definir a inserção de planos para que o projeto tenha qualidade ao final; promover o controle de qualidade do projeto; promover o desenvolvimento e capacitação da equipe; auxiliar a produção dos relatórios de aceitação/aprovação; elaborar e manter atualizados os planejamentos e cronogramas de atividades de cada projeto; acompanhar a execução dos projetos conforme os planos e cronogramas; acompanhar para que os projetos sejam executados conforme a as melhores práticas especificadas no PMBOK. Serviço especializado em codificação de componentes para customização de aplicativos Oracle; propiciar maior agilidade nos processos de desenvolvimento na plataforma Oracle, promovendo o conhecimento especialista da tecnologia rad com jdeveloper e/ou eclipse, para desenvolvimento acelerado Java de forma visual e declarativa, com a utilização do framework oracle adf e/ou spring e a utilização de melhores práticas no ambiente Oracle para as linguagens java; promover o conhecimento especialista dos recursos avançados do jdeveloper e/ou eclipse, para auxilio nos processos de modelagem, codificação, depuração, testes, criação de perfis, ajuste de performance e disponibilização em produção, otimizado para a plataforma Oracle; auxiliar os processos de desenvolvimento e modelagem de objetos de banco e stored procedures, com a utilização de recursos avançados do oracle jdeveloper e/ou eclipse; promover e capacitar equipes na utilização de patterns Oracle ADF e/ou spring, para otimizar a construção de aplicações em arquitetura Oracle; promover e capacitar às equipes na utilização dos recursos de suporte a criação de camadas de persistência do jdeveloper e/ou eclipse, otimizadas para trabalhar com o banco de dados Oracle; promover a implantação automática de infraestrutura jee com a utilização de Oracle adf e/ou spring; promover e capacitar equipes para utilização dos Oracle ADF business components, para suporte a construção de regras de negócio; promover e capacitar equipes na utilização de recursos avançados do jdeveloper e/ou eclipse para o desenvolvimento visual de interfaces html, jsp, jsf, swing e para dispositivos móveis; viabilizar a geração da documentação de programas R$ 219,30 R$ , R$ 175,00 R$ ,00 13

14 com recursos específicos do jdeveloper e/ou eclipse representação uml; promover e capacitar equipes na utilização dos recursos de suporte do oracle adf e/ou spring; promover e capacitar equipes na utilização de recursos do jdeveloper e/ou eclipse para a geração de modelos e engenharia reversa de java classes, ejb e toplink classes; promover e capacitar equipes na utilização de recursos do jdeveloper e/ou eclipse que viabilizam a modelagem visual de fluxos struts e jsf, com geração automática de arquivo struts-config.xml e jsf-config.xml; promover e capacitar equipes na utilização do modelador do jdeveloper e/ou eclipse, para suportar a geração e captura da estrutura dos esquemas de dados; promover e capacitar equipes na utilização de recursos avançados de depuração do jdeveloper e/ou eclipse; promover e capacitar equipes na utilização dos recursos codeaudit, codecoach e codemetrics, específicos do jdeveloper, para apóio a auditoria, tunning e testes de código; promover e capacitar equipes na utilização de recursos do jdeveloper e/ou eclipse de apoio a implantação de regras de negócio utilizando recursos de procedures, triggers, functions e packages em linguagem pl/sql; realizar suporte especialista à instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento oracle; migrar e ou compatibilizar a utilização de frameworks open source (hibernate, struts spring, jsf), em suas diversas implementações, no ambiente do container JEE da Oracle; fornecer transferência tecnológica, capacitando equipes na utilização do todos os recursos básicos e avançados da ferramenta jdeveloper e/ou eclipse e do framework oracle adf e/ou spring. Serviço especializado para instalação, configuração, administração, implantação, testes, desenvolvimento e documentação dos produtos Oracle Siebel e seus modulos; Oracle Policy Automation Applications; Oracle real-time decisions base application; weblogic suite options; Oracle Hyperion e seus modulos e Primavera P6 Enterprise Project Portolio Management. Serviço de suporte assistido onsite na plataforma Oracle, referente aos produtos Oracle RBDS, Oracle BIEE, Oracle Weblogic, Oracle CRM Siebel, Oracle OPA, Oracle Primavera, Oracle WebCenter Content, Oracle BPM, Oracle SOA Suite e Oracle Hyperion R$ 231,00 R$ , R$ 90,00 R$ ,00 TOTAL DO LOTE 2 = R$ ,40 (VINTE E SEIS MILHÕES, NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 2.2 Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumentos ou decréscimos) nas seguintes hipóteses: Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, d e 5º da Lei 8.666/93; Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, 5º da Lei 8.666/ A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preços de mercado. 2.4 Este instrumento não obriga o Contratante a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do Registro de Preços a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 14

15 2.5 O preço unitário de cada item englobará todas as despesas relativas ao objeto compromisso, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo transporte e entrega no local indicado pelo Órgão/Entidade Contratante, seguro, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Ata. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 2.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição e anexação e terão plena validade, os seguintes documentos, na seguinte ordem de prevalência: a) Contrato; b) Ata do Pregão; c) Termo de Referência; 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1 Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprio de cada Órgão/Entidades aderentes ao registro de preços. 4. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.1 O CEPROMAT é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente A GEAC/UGEAC/DGTI será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação. 5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.1 Esta Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 5.1 Após a homologação da licitação, a licitante vencedora deverá comparecer quando convocada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor a ela adjudicado Se a Contratada recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, /02 e demais disposições vigentes No caso de descumprimento (não assinatura), o CEPROMAT se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a Ata, sendo este o novo detentor. 5.2 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços, podendo este órgão adotar as medidas prescritas observando o disposto na Resolução nº 01/2012 COSINT de 04 de abril de

16 5.2.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n /93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades aderentes, que deverão comprovar através de percentuais do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pelo CEPROMAT. 5.3 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 5.4 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o CEPROMAT solicitará ao fornecedor/contratada, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 5.5 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pelo CEPROMAT, o proponente registrado será convocado, para a devida alteração do valor registrado em Ata, o qual será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 5.6 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o CEPROMAT poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 5.7 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 5.8 Por iniciativa da Contratada, a Ata de Registro de Preços poderá ser suspenso à pedido, mediante requerimento por escrito, sujeito à aprovação do CEPROMAT, quando ficar comprovada a impossibilidade definitiva ou temporária de cumprir as exigências da licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços. 5.9 A solicitação da Contratada para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo órgão/entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis Por iniciativa do CEPROMAT, a Ata de Registro de Preços, poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: Quando o fornecedor/contratada não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços; Quando o fornecedor/contratada der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do objeto decorrente deste Registro; Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese de este se tornar superiores àqueles praticados no mercado; Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 16

17 Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Serviço decorrente da Ata de Registro de Preços; Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor relativas ao fornecimento dos itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos itens entregues anteriormente ao cancelamento Caso o CEPROMAT não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida A recusa injustificada da Firma adjudicatária em assinar o Contrato e/ou receber a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando se às penalidades legalmente estabelecidas As contratações dos fornecimentos dos itens com preços registrados serão formalizadas pelos Órgãos e Entidades participantes, mencionados na relação anexa a presente Ata de Registro de Preços ou os que vierem a aderir, através da emissão de Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento As licenças contratadas são permanentes e as atualizações e suporte técnico que compõem o objeto vigerão por 12 (doze) meses, contados da assinatura de cada contrato, sem custos adicionais à Contratante A atualização dos produtos deve fornecer upgrades para novas versões (ou patches), desenvolvidas durante o período de contratação das licenças. 6. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, poderá utilizar-se da mesma qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e anuência do fornecedor beneficiário, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, e Resolução nº 01/2012 COSINT de 04 de abril de 2012, relativo à utilização do Sistema de Registro de Preços Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas. O CEPROMAT será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação. 17

18 6.2 Para a utilização da Ata de Registro de Preços por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, deverá ser realizada prévia consulta ao CEPROMAT Órgão Gerenciador e anuência do fornecedor beneficiário, respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto n.º 3.931/ As adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 6.4 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 6.5 A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo CEPROMAT, será formalizada pelo órgão interessado, por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8.666/ A Compromitente deverá entregar os itens adquiridos no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, no local indicado pelo Órgão/Entidade requisitante, devendo os materiais estar em perfeitas condições para serem utilizados e as embalagens não danificadas. 6.7 O Compromitente deverá entregar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, documento formal que comprove o registro das licenças adquiridas junto ao fabricante e a disponibilidade dos serviços de suporte técnico e atualização de versão. 7. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 7.1 A licitante registrada na Ata de Registro de Preços estará obrigada a fornecer quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, observado o disposto na Resolução nº 01/2012 COSINT de 04 de abril de A supressão dos serviços registrados nesta Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no 4º do artigo 15 da Lei n / DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 8.1 Os valores relativos aos fornecimentos contratados serão faturados de acordo com a quantidade e o valor dos itens efetivamente fornecidos, condicionados à apresentação das notas fiscais/faturas, as quais deverão ser devidamente atestadas por prepostos dos beneficiários deste Registro. 8.2 O pagamento será efetuado pelo Contratante em favor da Contratada mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, conforme disposto no artigo 3º da Instrução Normativa n. 01/2007-SAGP/SEFAZ, os pagamentos à Contratada poderão ser realizados nos dias de 10 (dez), 20 (vinte) e/ou 30 (trinta) de cada mês após a apresentação da nota fiscal / fatura devidamente atestada, pelo fiscal da Contratante O prazo descrito no item 8.2 poderá ser estendido quando os atestos ocorrerem no período entre o final e início de exercício financeiro do Estado de Mato Grosso. 18

19 8.2.2 Quando a data do pagamento da Nota Fiscal, de acordo com o previsto no item 8.2 coincidir com dia em que não houver expediente, o pagamento ocorrerá no próximo dia útil Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, Recibo ou Fatura, bem como, qualquer outra circunstância que impeça o seu pagamento, o prazo do item 8.2 fluirá a partir da respectiva regularização; Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 8.3 O pagamento referente ao objeto licitado será efetuado de acordo com a quantidade de serviço efetivamente executado, de acordo com os valores constantes na proposta de preço e mediante a vistoria dos responsáveis pela gestão do contrato. 8.4 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 8.5 Nenhum pagamento isentará o Fornecedor/Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 8.6 O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring. 8.7 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada. 8.8 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental. 8.9 Conforme disposto no Decreto nº 8.199, de 16 de outubro de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, para fins de pagamento é necessária à apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, através de Certidões válidas expedidas pelos órgãos competentes, composta de: a) CND Certidão Negativa de Débito Fiscal com a Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; b) CND Certidão Negativa de Débito do INSS; c) CRF Certidão de Regularidade do FGTS A Nota fiscal deverá conter no verso atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar o recebimento do objeto deste certame Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal ou no Recibo, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, este será efetuado a partir da respectiva regularização Em se tratando de empresas reunidas em CONSÓRCIO as mesmas deverão emitir fatura mensal única, em nome da empresa líder do CONSÓRCIO Caso o contratado se enquadre nos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, o pagamento corresponderá ao PREÇO LÍQUIDO (SEM O ICMS) e será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e Documento Fiscal. 19

20 Caso o contratado não se enquadre aos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, o pagamento corresponderá ao PREÇO BRUTO (COM TODOS OS TRIBUTOS INCLUSOS) e será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e Documento Fiscal No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, de locomoção e materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência Para as operações de vendas destinadas à Órgão/Entidade da Administração Pública, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações através do site 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 9.1 Deverá indicar no momento da assinatura do contrato, um preposto, responsável administrativo, que responderá pela execução do contrato, o qual servirá ainda de elemento permanente de ligação com os órgãos ou entidades da Administração Pública, e deverá mantê-lo no período total em que vigorará o contrato. 9.2 Terá até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato, para estar apta a prestar os serviços com pessoal qualificado conforme descrição e grau de especificidade descrita no Edital do Pregão em epígrafe. 9.3 A partir da autorização de adesão do CEPROMAT, retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal. 9.4 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal para assinatura do instrumento contratual/ordem de fornecimento, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor a ela adjudicado. 9.5 Entregar os objetos desta licitação, pretendidos pelo Órgão/Entidade aderente, em até 20 (vinte) dias corridos no máximo, sob pena de multa diária de 2% (um por cento), sobre o valor total do empenho, com limite de tolerância de até 05 (cinco) dias úteis, sendo que a multa será majorada para 3% (três por cento), caso ultrapasse o 6º (sexto) dia útil de atraso, quando o atraso ultrapassar 15 (quinze) dias úteis, será caracterizado inexecução de fornecimento, portanto a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida e aplicada às sanções legais cabíveis As multas estabelecidas no item acima serão aplicadas pelos Órgãos/Entidades aderentes e, a rescisão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do CEPROMAT, para se eximir das multas a signatária deverá fundamentar justificativa de atraso e a mesma deverá ser aceita pela administração Substituir, às suas expensas, em qualquer tempo e sem qualquer ônus par a Contratante e o CEPROMAT, toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, independente da localidade, após notificação formal, o material entregue em desacordo com as especificações desta Ata de Registro de Preços, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentem vício de qualidade; A Contratada deverá comprovar e manter até o final do contrato, sede ou escritório de representação na cidade de Cuiabá ou Várzea Grande/MT, em até 30 dias após assinatura da Ata de Registro de 20