DECISÃO TÉCNICA DT-128/2007 R-00 ENCARGOS FINANCEIROS EM OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA COELCE E DO CONSUMIDOR

Transcrição

1 /27 R-

2 DOCUMENTO NORMATIVO

3 I MAI/27 APRESENTAÇÃO A presente Decisão Técnica R-, estabelece critérios para cálculo da participação financeira do consumidor e encargos financeiros da COELCE, em obras executadas conforme estabelece a Resolução Normativa Nº 25, de 13 de fevereiro de 27, da ANEEL. Elaboração: Antônio Ribamar Melo Filgueira José Deusimar Ferreira Keyla Sampaio Câmara Rizonaldo Alves Paes - Departamento de Normas e Procedimentos - Departamento de Normas e Procedimentos - Departamento de Normas e Procedimentos - Departamento de Clientes Preferenciais Colaboração: Dogival Clementino Grangeiro Francisco Ernaldo da Silva José Ocelo Maciel Pinho Marcelo Vieira Barbosa Marcus Stênio Pinheiro Cristino Maria de Fátima Pinho Ranier de Souza Lima Rita Maria Marques Roberto Gentil Porto Filho - Departamento de Arrecadação - Departamento de Qualidade Comercial - Departamento de Qualidade Comercial - Departamento de Gestao Econômica - Departamento de Projetos e Obras MT e BT Fortaleza-Metrop. - Departamento de Clientes Preferenciais - Departamento de Grandes Clientes - Departamento de Tarifas e Regulação - Gerência de Planejamento e Engenharia de AT e MT Apoio: Sandra Lúcia Alenquer da Silva - Departamento de Normas e Procedimentos

4 II MAI/27 Í N D I C E 1 OBJETIVO REFERÊNCIAS NORMATIVAS TERMINOLOGIA ENCARGO FINANCEIRO DA COELCE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO UNIDADE A DISPOSIÇÕES GERAIS OBRAS EM QUE SE APLICAM OS ENCARGOS FINANCEIROS DA COELCE OBRAS A QUE NÃO SE APLICA O ENCARGO FINANCEIRO DA COELCE ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA OBRA PELA COELCE EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA PELO CLIENTE PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O CONTRATO DE ADESÃO ACERTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS RESPONSABILIDADES DOS ÓRGÃOS DA COELCE RESPONSABILIDADES DOS CUSTOS DA OBRA CÁLCULO DO ENCARGO E DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SOLICITANTE ÓRGÃO EMITENTE ÓRGÃO RESPONSÁVEL DISTRIBUIÇÃO...7 ANEXOS...8 ANEXO A MODELO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA (SEM VALOR A PAGAR)...9 ANEXO B MODELO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA (COM VALOR A PAGAR)...1 ANEXO C MODELO DE CARTA CLIENTE DO GRUPO B (SEM VALOR A PAGAR- RESOLUÇÃO 25)...11 ANEXO D MODELO DE CARTA CLIENTE DO GRUPO B (COM VALOR A PAGAR- RESOLUÇÃO 25)...12 ANEXO E MODELO DE CARTA CLIENTE DO GRUPO A (SEM VALOR A PAGAR- RESOLUÇÃO 25)...13 ANEXO F MODELO DE CARTA CLIENTE DO GRUPO A (COM VALOR A PAGAR- RESOLUÇÃO 25)...14

5 1/14 MAI/27 1 OBJETIVO Estabelecer os critérios para cálculo dos valores do encargo financeiro da COELCE e da participação financeira do consumidor, conforme estabelece a Resolução Normativa da ANEEL Nº 25, de 13 de fevereiro de REFERÊNCIAS NORMATIVAS Na elaboração desta Decisão Técnica foram consultadas as seguintes resoluções e leis: Resolução Normativa ANEEL N 25, de 13 de fevereiro de 27 Resolução Normativa ANEEL N 82, de 13 de setembro de 24 Resolução Normativa ANEEL N 223, de 29 de abril de 23 Resolução Normativa ANEEL N 444, de 26 de outubro de 21 Resolução Normativa ANEEL N 456, de 29 de novembro de 2 Resolução Homologatória ANEEL N 457, de 18 de abril de 27 Lei Nº 9.74, de 7 de julho de 1995 Lei Nº 9.427, de 26 de dezembro de Lei Nº 9.648, de 27 de maio de 1998 Lei Nº 1.438, de 26 de abril de 22 3 TERMINOLOGIA Para efeito desta DT foram adotadas as definições a seguir: 3.1 Encargo Financeiro da COELCE Corresponde ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), previsto na Resolução Normativa ANEEL Nº 25, de 13 de fevereiro de Participação Financeira do Consumidor Corresponde ao valor a ser aportado pelo Consumidor para execução de obra necessária ao seu atendimento. 3.3 Unidade Consumidora Caracterizam-se como unidades consumidoras para efeito de cálculo da participação financeira, o conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor. 4 DISPOSIÇÕES GERAIS 4.1 Obras em que se aplicam os Encargos Financeiros da COELCE As obras a que se aplicam os encargos financeiros de responsabilidade da COELCE, bem como para o cálculo da participação financeira do consumidor, referente ao custo necessário para o atendimento a solicitações, conforme estabelece a Resolução Normativa da ANEEL Nº 25 de 13 de fevereiro de 27, são: I - aumento de carga; II - conexão de unidade consumidora em tensão igual ou superior a 2,3 kv; ou III - conexão de unidade consumidora com carga instalada superior a 5 kw.

6 2/14 MAI/ Pedido de Aumento de Carga Solicitação do consumidor de aumento de carga para sua unidade consumidora podendo ser na baixa, na média ou na alta tensão, respeitados os limites de fornecimento da COELCE para cada nível de tensão, conforme Normas Técnicas NT-1 Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição, NT-2 Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição e NT-3 Fornecimento de Energia Elétrica a Prédios de Múltiplas Unidades Consumidoras Ligação de Nova Unidade Consumidora a) Conexão de nova unidade consumidora em tensão igual ou superior a 2,3kV; b) Conexão de nova unidade consumidora com carga superior a 5 kw; 4.2 Obras a que não se aplica o Encargo Financeiro da COELCE Fornecimento Provisório Para fornecimento provisório destinado ao atendimento de eventos temporários os procedimentos serão os estabelecidos no art. 111 da Resolução Normativa da ANEEL Nº 456, de 29 de novembro de Melhoria de Aspectos Estéticos Quando a solicitação da obra for para atendimento a aspectos estéticos (Ex: mudança de trajeto, afastamento superior aos exigidos nas normas técnicas, deslocamento de postes, etc) Obras Fora do Padrão COELCE Caso o solicitante ou a COELCE opte por realizar obras com dimensões maiores do que as necessárias para o atendimento da demanda da carga a ser conectada ou acrescida na rede, de acordo com as normas e padrões técnicos da COELCE, ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o custo adicional deverá ser arcado integralmente pelo optante Extensão de Linha Reserva. Quando a solicitação da obra se referir em extensão de linha reserva ou duplicação de circuito por interesse do consumidor Iluminação Pública O custo de obras para a implementação de sistemas de iluminação pública não é passível de encargo de responsabilidade da COELCE Loteamento O encargo de responsabilidade da COELCE não se aplica aos investimentos de infra-estrutura básica com energia elétrica da rede interna para atendimento dos lotes situados em loteamentos urbanos, observando-se o disposto na Decisão Técnica DT-112 Sistemática para Atendimento de Novas Unidades Consumidoras do Grupo B. 4.3 Orçamento O orçamento deve apresentar todos os custos que se fizerem necessários, em qualquer nível de tensão, observada a proporção entre a demanda a ser atendida ou acrescida, no caso de aumento de carga, e a demanda a ser oferecida pelas obras de extensão, reforço ou melhoria na rede, de acordo com as normas e padrões técnicos da COELCE, que conterá no mínimo os seguintes elementos:

7 3/14 MAI/27 a) memória de cálculo dos custos dos orçamentos; b) cronograma físico-financeiro para execução das obras (constará no contrato com o cliente, conforme Anexo A ou Anexo B); c) memória de cálculo de encargo de responsabilidade da COELCE; d) cálculo da participação financeira do consumidor, quando for ocaso; e) O fator de demanda utilizado Após a data de entrega do orçamento pela COELCE, o solicitante terá prazo máximo de 3 (trinta) dias para informar a opção pela execução direta da obra, bem como apresentar o orçamento e cronograma de sua execução Findo o prazo de que trata o item anterior, sem que haja comunicação do solicitante sobre a sua opção pela forma de execução da obra, o orçamento apresentado pela COELCE perderá a validade, tornando necessário ingressar pedido para sua atualização. 4.4 Execução da Obra pela COELCE A execução da obra pela COELCE deverá ser precedida da assinatura de contrato específico com o solicitante, conforme modelo do Anexo A ou Anexo B, em que serão discriminadas as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento É assegurada ao solicitante a opção pelo pagamento parcelado da participação financeira de sua responsabilidade, de acordo com as etapas e o prazo de implementação da obra, observado o respectivo cronograma físico-financeiro No caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras com tensão maior que 2,3 kv, a execução da obra pela COELCE será precedida da assinatura, pelo consumidor e pela COELCE, conforme o caso, do Contrato de Fornecimento ou do Contrato de Conexão de Distribuição - CCD e do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD, que vigorarão a partir da energização das instalações da unidade consumidora Os valores decorrentes dos contratos celebrados deverão ser contabilizados de acordo com o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução Normativa da ANEEL N 444, de 26 de outubro de Tendo em vista a necessidade do consumidor, o prazo estabelecido para execução da obra será antecipado, mediante acordo com a COELCE, desde que o interessado pague a totalidade dos recursos necessários à realização desta. Neste caso o encargo de responsabilidade da COELCE será restituído, corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, no prazo de 3 (três) meses após a energização das instalações da unidade consumidora, em espécie ou outra forma escolhida de comum acordo entre as partes Para as solicitações de atendimento de unidades consumidoras em tensão inferior a 2,3 kv, o pagamento da participação financeira do consumidor, calculada nos termos desta DT, caracteriza a opção pela execução da obra por meio da COELCE de acordo com o orçamento e o cronograma apresentados, devendo ser formalizada conforme contrato do Anexo B Quanto aos prazos de Execução da Obra: a) A COELCE terá um prazo de até 3 dias, contados da data do pedido de fornecimento ou alteração da carga para elaborar estudos, orçamentos e projetos ou o prazo definido no contrato de concessão, o que for menor; b) Os prazos estabelecidos para início ou conclusão das obras a cargo da COELCE ficam suspensos quando o interessado não apresentar as informações sob sua responsabilidade, cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de

8 4/14 MAI/27 autoridade competente, não for conseguida a servidão de passagem ou via de acesso para execução dos serviços ou em casos fortuitos e/ou de força maior; c) Os prazos em questão ficam igualmente suspensos em todas as demais situações em que haja algum impedimento para execução dos serviços que sejam de responsabilidade do interessado; d) Os prazos para início e conclusão das obras para fornecimento de energia, em tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kv será de comum acordo entre COELCE e o interessado. 4.5 Execução Direta da Obra pelo Cliente O solicitante poderá optar pela execução direta da obra de acordo com os critérios estabelecidos na DT-44 Projeto e Construção de Extensão de Redes Aéreas de Distribuição Executadas por Terceiros e observadas as seguintes condições: a) a execução da obra não poderá estar vinculada à exigência de fornecimento, por parte da COELCE, de quaisquer equipamentos ou serviços; b) as obras executadas diretamente pelo solicitante deverão ser precedidas de celebração de acordo entre o solicitante e a COELCE. c) O montante a ser reembolsado ao solicitante deve ser o menor valor entre o custo da obra por esse comprovado e o encargo de responsabilidade da COELCE, apresentado no orçamento elaborado por essa, devendo ser restituído, atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, no prazo de até 3 (três) meses após a energização das instalações da unidade consumidora, ver exemplos na Tabela 1. Tabela 1: Exemplos de duas situações de reembolso ao solicitante COELCE CLIENTE Valor da devolução Exemplo Valor orçado R$ ERD R$ Valor obra orçado R$ ao Cliente R$ Situação 1 15, 11, 1, 1, Situação 2 15, 11, 2, 11, Nota: O valor da devolução não pode ser superior ao valor da obra orçado pelo cliente 4.6 Prazo de Vigência para o Contrato de Adesão Quando houver necessidade de investimento a ser suportado pela COELCE para atendimento da carga instalada, nos termos da Resolução Normativa N 25, de 13 de fevereiro de 27, essa poderá estabelecer, para o contrato de adesão, um prazo de vigência limitado a 12 (doze) meses. 4.7 Acertos Financeiros e Contábeis Para efetivação dos acertos financeiros e contábeis os Departamentos Regionais da COELCE, envolvidos com obras, devem fazer levantamento de todas as obras que não houve encargo da COELCE, executadas a partir do dia 11 de novembro de Responsabilidades dos Órgãos da COELCE A elaboração do orçamento será responsabilidade dos órgãos de projetos e obras, utilizando o Sistema de Gestão de Obras e Manutenção GOM. Para obras da transmissão será utilizada a planilha eletrônica desenvolvida para este cálculo Os órgãos da área comercial serão responsáveis pelo envio de carta ao cliente, elaboração e assinatura do contrato e envio para execução da obra.

9 5/14 MAI/27 5 RESPONSABILIDADES DOS CUSTOS DA OBRA 5.1 Cálculo do Encargo e da Participação Financeira A participação financeira do consumidor será a diferença positiva entre o custo total da obra e o Encargo de Responsabilidade da COELCE. O Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (COELCE), denominado ERD, será determinado pela seguinte equação: ERD = MUSD x K Sendo: 1 K = 12 TUSDFioB ( 1 α ) FRC O valor de K é definido levando em consideração a tarifa correspondente a classe e modalidade tarifária da unidade consumidora, conforme valores homologados pela ANEEL. MUSD = montante de uso do sistema de distribuição a ser instalado ou acrescido no caso de aumento de carga; TUSD Fio B = a parcela da tarifa de demanda fora de ponta, correspondente ao nível de tensão da carga a ser instalada ou acrescida no caso de aumento de carga, que remunera o custo de operação e manutenção, a remuneração do investimento e a depreciação dos ativos. α = a fração de operação e manutenção - O&M em relação à Parcela B (referente a distribuição para fins de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), tendo como parâmetro o custo de O&M da Empresa de Referência, definido na última revisão tarifária; FRC = o fator de recuperação do capital que traz a valor presente a receita uniforme prevista, sendo obtido pela equação: FRC n ( 1+ i) i ( ) n 1+ i 1 i = a taxa de retorno adequada de investimentos definida pelo Custo Médio Ponderado do Capital (WACC) definido na última revisão tarifária, acrescido da carga tributária de 34%, sendo obtido pela equação: i = WACC ( 1,34) n = o período de vida útil remanescente em anos, associado à taxa de depreciação percentual anual d definida na última revisão tarifária, sendo obtido pela equação: 1 n = d Para unidade consumidora pertencente ao Grupo A, o MUSD é a demanda contratada, se aplicável tarifa convencional ou horo-sazonal verde, ou a demanda contratada no horário fora de ponta, se aplicável tarifa horo-sazonal azul Para unidade consumidora pertencente ao Grupo B, o MUSD é a demanda obtida por meio da aplicação, sobre a carga instalada prevista, do fator de demanda da correspondente atividade dentro da sua classe principal, residencial, residencial baixa renda, industrial, comercial serviços e outras atividades, rural, serviço público e consumo próprio, conforme a média verificada em outras

10 6/14 MAI/27 unidades consumidoras atendidas pela COELCE ou, caso não seja possível, do fator de demanda típico adotado nas normas e padrões técnicos da COELCE No caso de aumento progressivo de demanda, em razão da demanda a ser instalada ou acrescida, ou de contrato com variação nos valores mensais da demanda, o MUSD será a média ponderada das demandas mensais previstas Os encargos de responsabilidade da COELCE aplicam-se somente até o ponto de entrega Para as solicitações de atendimento a prédios de múltiplas unidades ou outros atendimentos simultâneos de solicitações como conjuntos habitacionais, aplicar-se-á, para cada unidade consumidora mencionada no item 4.1, observada a proporção entre a sua demanda e a totalidade da demanda prevista para as demais unidades consumidoras Quando se tratar de lotes situados em loteamentos urbanos, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do Item 4.1 será considerado para cálculo da participação financeira da COELCE, apenas o custo referente às obras necessárias de extensão ou reforço em quaisquer níveis de tensão compreendendo desde a rede de distribuição existente até os limites desses loteamentos. Para cálculo desta participação serão levados em consideração somente os lotes onde houver unidade consumidora em condições de serem ligadas de imediato. Para o cálculo da demanda será considerado o somatório das cargas previstas para cada unidade consumidora, aplicando o fator de demanda específico Nos parcelamentos situados em zonas habitacionais de interesse social e nos parcelamentos populares, a conexão da rede de distribuição existente à entrada do parcelamento, bem como a construção da respectiva rede interna, serão de total responsabilidade da COELCE, observando-se o disposto na Resolução Normativa da ANEEL N 82, de 13 de setembro de Todos os componentes necessários para o cálculo do ERD serão estabelecidos pela ANEEL, quando da publicação da resolução homologatória referente a cada revisão ou reajuste tarifário da COELCE Os valores da TUSD fio B referidos no item receberão os descontos previstos na regulamentação aplicáveis a cada classe ou subclasse de unidade consumidora. 5.2 Responsabilidade Exclusiva do Solicitante É de responsabilidade exclusiva do solicitante, dentre outros casos, o custeio das obras realizadas a seu pedido relativas a: I - extensão de linha de reserva; II - melhoria de aspectos estéticos; III - obras de iluminação pública; IV rede interna de loteamento, conforme item desta DT Nos casos de que trata este item, será levado em consideração todo custo que se fizer necessário, em quaisquer níveis de tensão O atendimento de pedido nas condições previstas neste item dependerá da verificação, pela COELCE, da conveniência técnica para a sua efetivação Caso o solicitante ou a COELCE opte por realizar obras com dimensões maiores do que as necessárias para o atendimento da demanda da carga a ser conectada ou acrescida na rede, de acordo com as normas e padrões técnicos da COELCE, ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o custo adicional deverá ser arcado integralmente pelo optante. A COELCE ou o solicitante, conforme o caso, deverá discriminar e justificar os custos adicionais relacionados com as obras que se enquadrem na situação aqui descrita.

11 7/14 MAI/27 6 ÓRGÃO EMITENTE Departamento de Normas e Procedimentos. 7 ÓRGÃO RESPONSÁVEL Departamento de Normas e Procedimentos. 8 DISTRIBUIÇÃO Diretorias: Diretoria Técnica Diretoria Comercial Diretoria Financeira Gerências: Gerência de Operação de AT e MT Gerência de Planejamento e Engenharia de AT e MT Gerência de Distribuição Fortaleza e Metropolitana Gerência de Distribuição Sul Gerência de Distribuição Norte. Gerência de Operações Comerciais Gerência de Grandes Clientes Gerência de Serviços ao Cliente Departamentos: Departamento de Obras de Linhas e Subestações de AT Departamento de Manutenção de Linhas e SE Fortaleza e Metropolitana Departamento de Projetos e Obras MT e BT Fortaleza e Metropolitana Departamento de Distribuição Leste Departamento de Distribuição Centro Sul Departamento de Distribuição Sul Departamento de Distribuição Norte Departamento de Distribuição Centro Norte Departamento de Distribuição Atlântico Departamento de Qualidade Comercial Departamento de Clientes Preferenciais Departamento de Grandes Clientes Departamento de Novas Ligações Departamento Coelce Plus.

12 8/14 MAI/27 ANEXOS

13 9/14 MAI/27 Anexo A Modelo de Contrato de Execução de Obra (Sem Valor a Pagar) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA N Por este instrumento particular de Contrato de prestação de Serviços, de um lado,..., CNPJ/CPF..., com endereço à Rua...,município......estado do Ceará, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Companhia Energética do Ceara COELCE, Concessionária Federal de Serviços Públicos de Energia Elétrica, CNPJ/MF /1-7 - CGF , sediada à Av. Barão de Studart 2917, Fortaleza - Ce., doravante denominada simplesmente CONTRATADA firmam o presente contrato mediante as cláusulas e condições que reciprocamente aceitam e outorgam: CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviço referente à realização da obra nº..., localizada (rua/logradouro)... no município de... estado do Ceará. CLÁUSULA 2ª - DA LEGISLAÇÃO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO DO CONTRATO O presente contrato fundamenta-se na Resolução Normativa ANEELNº 25/27, que estabelece os procedimentos referente ao custo necessário para atendimento de pedidos de prestação de serviço público de energia elétrica que não se enquadrem nos termos dos incisos I e II do art. 14 da Lei nº 1.438, de 26 de abril de 22, bem como na legislação do setor elétrico brasileiro aplicável à sua execução, incluindo-se a Resolução ANEEL 456/. CLÁUSULA 3ª - DAS ETAPAS DA OBRA As etapas da obra, de que trata a Cláusula 1ª, estão discriminadas no orçamento da obra, em anexo, que faz parte integrante deste contrato independentemente de sua transcrição. CLÁUSULA 4ª - DOS PRAZOS DE INÍCIO E IMPLEMENTAÇÃO DA OBRA Após a assinatura do presente contrato, a CONTRATADA terá o prazo de até 45 dias para iniciar a obra, contados do atendimento, pelo CONTRATANTE, das condições estabelecidas na legislação e normas aplicáveis A CONTRATADA a partir do início da obra terá o prazo de... dias para concluí-la. CLÁUSULA 5ª - DO VALOR DA OBRA, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE E DO ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O valor global da obra de R$ XXXX,XX (xxxx reais e xxx centavos), necessário para sua execução, nos termos do presente contrato, é o constante no orçamento nº xxxxxxxx, em anexo, tendo a CONTRATADA integralizado o valor total de R$ XXXX,XX (xxxx reais e xxx centavos), de acordo com os termos estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 25/27. CLÁUSULA 6ª - DAS OUTRAS CONDIÇÕES VINCULADAS AO ATENDIMENTO Além das condições vinculadas ao atendimento de que tratam as cláusulas anteriores, o CONTRATANTE deverá atender as previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 25/27, na Resolução ANEEL 456/2 e na legislação do setor elétrico brasileiro aplicável à execução deste contrato. CLÁUSULA 7ª - DISPOSIÇÕES GERAIS O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial O não exercício das partes ao uso de quaisquer das faculdades fixadas neste instrumento não importará em renúncia ou alteração ao que aqui se acha pactuado Não importará em novação das obrigações assumidas neste contrato, bem como em relação a débitos anteriores à assinatura deste instrumento, a abstenção de quaisquer das partes, do exercício de seus direitos e faculdades, nem a tolerância de atraso no cumprimento de suas obrigações Os casos omissos ou em caso de dúvidas na interpretação do presente contrato, poderão ser solucionados pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. 7.5 Os prazos estabelecidos e/ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da concessionária (CONTRATADA), serão suspensos, nos termos do art. 29 da Resolução ANEEL 456/2 e continuarão a fluir logo após removido o impedimento. CLÁUSULA 8ª - DO FORO Fica eleito o foro de Fortaleza, Capital do estado do Ceará, para dirimir todas as questões oriundas deste contrato. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Contrato, do qual, depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas. Município-Ce, XX de XXXXX de XXXX CONTRATANTE CONTRATADA TESTEMUNHAS: NOME: CPF / RG: NOME CPF / RG:

14 1/14 MAI/27 Anexo B Modelo de Contrato de Execução de Obra (Com Valor a Pagar) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA N Por este instrumento particular de Contrato de prestação de Serviços, de um lado,..., CNPJ/CPF..., com endereço à Rua...,município......estado do Ceará, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Companhia Energética do Ceara COELCE, Concessionária Federal de Serviços Públicos de Energia Elétrica, CNPJ/MF /1-7 - CGF , sediada à Av. Barão de Studart 2917, Fortaleza - Ce., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato mediante as cláusulas e condições que reciprocamente aceitam e outorgam: CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviço referente à realização da obra nº xxxxxxxx., localizada (rua/logradouro)... no município de... Estado do Ceará. CLÁUSULA 2ª - DA LEGISLAÇÃO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO DO CONTRATO O presente contrato fundamenta-se na Resolução Normativa ANEELNº 25/27, que estabelece os procedimentos referente ao custo necessário para atendimento de pedidos de prestação de serviço público de energia elétrica que não se enquadrem nos termos dos incisos I e II do art. 14 da Lei nº 1.438, de 26 de abril de 22, bem como na legislação do setor elétrico brasileiro aplicável à sua execução, incluindo-se a Resolução ANEEL 456/. CLÁUSULA 3ª - DAS ETAPAS DA OBRA As etapas da obra, de que trata a Cláusula 1ª, estão discriminadas no orçamento da obra, em anexo, que faz parte integrante deste contrato independentemente de sua transcrição. CLÁUSULA 4ª - DOS PRAZOS DE INÍCIO E IMPLEMENTAÇÃO DA OBRA Após a assinatura do presente contrato, a CONTRATADA terá o prazo de até 45 dias para iniciar a obra, contados do atendimento, pelo CONTRATANTE, das condições estabelecidas na legislação e normas aplicáveis A CONTRATADA a partir do início da obra terá o prazo de... dias para concluí-la. CLÁUSULA 5ª - DO VALOR DA OBRA, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE E DO ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O valor global da obra de R$ XXXX,XX (xxxx reais e xxx centavos), necessário para sua execução, nos termos do presente contrato, é o constante no orçamento nº xxxxxxxx, em anexo, tendo a CONTRATADA, a título de encargo de sua responsabilidade, integralizado o valor de R$ XXXX,XX (xxxx reais e xxx centavos) e o CONTRATANTE integralizado o valor de R$ XXXX,XX (xxxx reais e xxx centavos), a título de participação financeira, de acordo com os termos estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 25/ A participação financeira do CONTRATANTE, será paga no ato da assinatura do presente termo ou parcelada conforme Termo de Parcelamento de Divida TPD, em anexo, que fará, em sendo o caso, parte integrante deste contrato independentemente de sua transcrição. CLÁUSULA 6ª - DAS OUTRAS CONDIÇÕES VINCULADAS AO ATENDIMENTO Além das condições vinculadas ao atendimento de que tratam as cláusulas anteriores, o CONTRATANTE deverá atender as previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 25/27, na Resolução ANEEL 456/2 e na legislação do setor elétrico brasileiro aplicável à execução deste contrato. CLÁUSULA 7ª - DISPOSIÇÕES GERAIS O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial O não exercício das partes ao uso de quaisquer das faculdades fixadas neste instrumento não importará em renúncia ou alteração ao que aqui se acha pactuado Não importará em novação das obrigações assumidas neste contrato, bem como em relação a débitos anteriores à assinatura deste instrumento, a abstenção de quaisquer das partes, do exercício de seus direitos e faculdades, nem a tolerância de atraso no cumprimento de suas obrigações Os casos omissos ou em caso de dúvidas na interpretação do presente contrato, poderão ser solucionados pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. 7.5 Os prazos estabelecidos e/ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da concessionária (CONTRATADA), serão suspensos, nos termos do art. 29 da Resolução ANEEL 456/2 e continuarão a fluir logo após removido o impedimento. CLÁUSULA 8ª - DO FORO Fica eleito o foro de Fortaleza, Capital do estado do Ceará, para dirimir todas as questões oriundas deste contrato. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Contrato, do qual, depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas. Município-Ce, XX de XXXXX de XXXX CONTRATANTE CONTRATADA TESTEMUNHAS: NOME: CPF / RG: NOME CPF / RG:

15 11/14 MAI/27 Anexo C Modelo de Carta Cliente do Grupo B (sem valor a pagar- Resolução 25) Ilmo(a) Sr(a). Municipio,... de... de 2... NOME : ENDEREÇO : BAIRRO : CIDADE : ASSUNTO: : RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO Prezado (a) Senhor (a), Em atendimento à solicitação de V.Sa, estamos enviando em anexo orçamento referente a obra..., constando memória de cálculo dos custos orçados, da participação financeira de sua responsabilidade e os encargos de responsabilidade da Coelce, conforme os termos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 25 de 13 de fevereiro de 27, a partir da demanda prevista no projeto aprovado. Esclarecemos que para o cálculo da demanda referente a este projeto, foi considerado um fator de demanda de... referente a atividade... Solicitamos o seu comparecimento a qualquer agência de atendimento da Coelce, em até 3 dias após o recebimento desta carta, para formalizar um contrato de prestação de serviço, discriminando as etapas e prazos para implementação da obra. Salientamos que esse orçamento tem validade de 3 (trinta dias), contados a partir da data do recebimento do mesmo. Decorrido este prazo, caso V Sª não formalize o contrato, será necessário ingressar com nova solicitação de orçamento para reavaliação das condições em campo, bem como atualização dos custos necessários à execução da obra. Informamos, que após firmado o contrato de execução da obra, a Coelce dispõe de um prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para iniciar a mesma, conforme estabelece o Art. 28 da Resolução ANEEL n.º 456 de 29 de novembro de 2. Estimamos executar esta obra em um prazo de até... dias, após o início dos serviços. Colocamo-nos à disposição V.Sa para quaisquer esclarecimentos adicionais, em qualquer agência de atendimento da Coelce, ou através do nosso teleatendimento pelo telefone (fixo) ou (celular). CONTROLE DE ENTREGA LOCAL E DATA DE ENTREGA Local:... Data:.../.../... INTERESSADO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA Nome:... Assinatura:... Nome:...

16 12/14 MAI/27 Anexo D Modelo de Carta Cliente do Grupo B (com valor a pagar- Resolução 25) Ilmo(a) Sr(a). Municipio,... de... de 2... NOME : ENDEREÇO : BAIRRO : CIDADE : ASSUNTO: : RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO Prezado (a) Senhor (a), Em atendimento à solicitação de V.Sa, estamos enviando em anexo orçamento referente a obra..., constando memória de cálculo dos custos orçados, da participação financeira de sua responsabilidade e os encargos de responsabilidade da Coelce, conforme os termos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 25 de 13 de fevereiro de 27, a partir da demanda prevista no projeto aprovado. Esclarecemos que para o cálculo da demanda referente a este projeto, foi considerado um fator de demanda de... referente a atividade... Solicitamos o seu comparecimento a qualquer agência de atendimento da Coelce, em até 3 dias após o recebimento desta carta, para formalizar um contrato de prestação de serviço, discriminando as etapas e prazos para implementação da obra, bem como efetuar o pagamento correspondente a sua participação financeira na referida obra. Salientamos que esse orçamento tem validade de 3 (trinta dias), contados a partir da data do recebimento do mesmo. Decorrido este prazo, caso V Sª não formalize o contrato, será necessário ingressar com nova solicitação de orçamento para reavaliação das condições em campo, bem como atualização dos custos necessários à execução da obra. Informamos, que após firmado o contrato de execução da obra, a Coelce dispõe de um prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para iniciar a mesma, conforme estabelece o Art. 28 da Resolução ANEEL n.º 456 de 29 de novembro de 2. Estimamos executar esta obra em um prazo de até... dias, após o início dos serviços. Colocamo-nos à disposição V.Sa para quaisquer esclarecimentos adicionais, em qualquer agência de atendimento da Coelce, ou através do nosso teleatendimento pelo telefone (fixo) ou (celular). CONTROLE DE ENTREGA LOCAL E DATA DE ENTREGA Local:... Data:.../.../... INTERESSADO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA Nome:... Assinatura:... Nome:...

17 13/14 MAI/27 Anexo E MODELO DE CARTA CLIENTE DO GRUPO A (sem valor a pagar- Resolução 25) Ilmo(a) Sr(a). Municipio,... de... de 2... NOME : ENDEREÇO : BAIRRO : CIDADE : ASSUNTO: : RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO Prezado (a) Senhor (a), Em atendimento à solicitação de V.Sa, estamos enviando em anexo orçamento referente a obra..., constando memória de cálculo dos custos orçados, da participação financeira de sua responsabilidade e os encargos de responsabilidade da Coelce, conforme os termos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 25 de 13 de fevereiro de 27, a partir da demanda prevista no projeto aprovado. Solicitamos o seu comparecimento a nossa agência de atendimento de grandes clientes, em até 3 dias após o recebimento desta carta, para formalizar um contrato, discriminando as etapas e prazos para implementação da obra. Salientamos que esse orçamento tem validade de 3 (trinta dias), contados a partir da data do recebimento do mesmo. Decorrido este prazo, caso V.Sa não formalize o contrato, será necessário ingressar com nova solicitação de orçamento para reavaliação das condições em campo, bem como atualização dos custos necessários à execução da obra. Informamos, que após firmado o contrato de execução das obras, a Coelce dispõe de um prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para iniciar a obra, contados a partir da data da assinatura do contrato, conforme estabelece o Art. 28 da Resolução ANEEL n.º 456 de 29 de novembro de 2. Estimamos executar esta obra em um prazo de até... dias, após o início dos serviços. Colocamo-nos à disposição V.Sa para quaisquer esclarecimentos adicionais, em nossa agência de atendimento de grandes clientes, ou através do nosso teleatendimento pelo telefone (fixo) ou (celular). CONTROLE DE ENTREGA LOCAL E DATA DE ENTREGA Local:... Data:.../.../... INTERESSADO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA Nome:... Assinatura:... Nome:...

18 14/14 MAI/27 Anexo F MODELO DE CARTA CLIENTE DO GRUPO A (com valor a pagar- Resolução 25) Ilmo(a) Sr(a). Municipio,... de... de 2... NOME : ENDEREÇO : BAIRRO : CIDADE : ASSUNTO: : RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO Prezado (a) Senhor (a), Em atendimento à solicitação de V.Sa, estamos enviando em anexo orçamento referente a obra..., constando memória de cálculo dos custos orçados, da participação financeira de sua responsabilidade e os encargos de responsabilidade da Coelce, conforme os termos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 25 de 13 de fevereiro de 27, a partir da demanda prevista no projeto aprovado. Solicitamos o seu comparecimento a nossa agência de atendimento de grandes clientes, em até 3 dias após o recebimento desta carta, para formalizar um contrato, discriminando as etapas e prazos para implementação da obra, bem como efetuar o pagamento correspondente a sua participação financeira na referida obra. Salientamos que esse orçamento tem validade de 3 (trinta dias), contados a partir da data do recebimento do mesmo. Decorrido este prazo, caso V Sª não formalize o contrato, será necessário ingressar com nova solicitação de orçamento para reavaliação das condições em campo, bem como atualização dos custos necessários à execução da obra. Informamos, que após firmado o contrato de execução da obra e efetuado o pagamento do valor correspondente a participação financeira de V Sª, a Coelce dispõe de um prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para iniciar a obra, contados a partir da data da assinatura do contrato, conforme estabelece o Art. 28 da Resolução ANEEL n.º 456 de 29 de novembro de 2. Estimamos executar esta obra em um prazo de até dias, após o início dos serviços. Colocamo-nos à disposição V.Sa para quaisquer esclarecimentos adicionais, em nossa agência de atendimento de grandes clientes, ou através do nosso teleatendimento pelo telefone (fixo) ou (celular). CONTROLE DE ENTREGA LOCAL E DATA DE ENTREGA Local:... Data:.../.../... INTERESSADO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA Nome:... Assinatura:... Nome:...