MODELO DE TOMADA DE PREÇOS E DE SEUS ANEXOS

Transcrição

1 MODELO DE TOMADA DE PREÇOS E DE SEUS ANEXOS REV DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS Corrigir nota conforme LDO federal 2011 Edição da Lei Estadual nº 9.430/2011 Nota explicativa 38 do edital e nota explicativa 05 da minuta do contrato. Sumário Geral; item 5.0 do Edital, para inclusão do ANEXO 12; inclusão da alínea g no item 13.1 do edital e reordenação da numeração dos itens subsequentes; inclusão do ANEXO /07/2011 Excluir nota explicativa 32 sobre BDI diferenciado para A. Local, mobilização, etc, uma vez que a questão ainda será discutida com o TCE/PB. Inclusão da opção de adoção do mesmo BDI do órgão licitante Excluída nota explicativa 32 e reordenação da numeração das subseqüentes. Sumário Geral; item 5.0 do Edital, para inclusão do ANEXO 13; inclusão do ANEXO /08/2011 Incluir dados do convênio quando for o caso e possibilidade de informar horário do credenciamento. Alterado preâmbulo e nota explicativa 01 Incluir recomendação da CGE quanto a prazo contratual Incluir possibilidade dos órgãos adotar outros anexos Incluir a obrigação de que o projeto básico seja aprovado por autoridade competente. Corrigir redação Inclusão da nota explicativa 04 e reordenação das subseqüentes. Alteração da nota explicativa 06 Nota Explicativa 7 no Edital Corrigida redação do item 7.2 do Edital Adequar a exigência legal Adequar a exigência legal Adequar a exigência do TCU Adequar a exigência legal Incluída a alínea e no item 7.2 do Edital e nota explicativa 03 e reordenadas as notas subseqüentes. Incluídas as alíneas de a a e no item 8.1 do Edital e reordenadas as demais alíneas do item. Corrigida redação do item 9.2 do Edital Excluído o item do Edital Possibilitar a inclusão da alínea Marcar com cor a alínea c.1 do item 12.4 do Edital Possibilitar que os cadastrados sejam dispensados da apresentação de documentos do cadastro Incluído o item 12.6 no Edital 1/80

2 Melhorar a redação Alterado os itens , , , 14.8, 16.2, , alínea a do item , 16.3, 16.4, , 19.5, 20.3, 24.8, , , d do item e , e 26.1 do Edital Repetição de item Suprimido o item 19.6 do Edital Melhorar a redação Melhorar a redação Incluída alínea h do item 22.1, d do item 23.1, alíneas e e f do item 24.3 do Edital Alteradas as seguintes cláusulas da Minuta do contrato: 4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e 17ª 04 31/11/2011 Alteração de legislação Alterados no edital o item , a e a nota explicativa 39 e na Minuta do Contrato, o item 1.6, a e a nota explicativa /12/2011 Acolhimento a propostas da SUPLAN Inclusão no edital dos itens: 6.6; 11.0; e ; ; b e e do ; 18.2; 20.3 e reordenação da numeração. VER DATA APROVAÇÃO 01 07/06/2011 Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado 2/80

3 MODELO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS E DE SEUS ANEXOS Nota explicativa: a) Os itens desta peça destacados em vermelho negritado devem ser preenchidos pelo órgão de acordo com sua discricionariedade, tendo-se o cuidado de reproduzir as mesmas definições constantes nos itens equivalentes das demais peças da licitação (edital, minuta de Contrato, etc.), para que cada peça não traga previsões contraditórias em relação às demais.após a definição excluir essas notas. b) Os itens em destaque azul poderão ser exigidos ou não. Caso não sejam inclusos, excluí-los, tendo o cuidado de reordenar a numeração das cláusulas. c) Quando em uma cláusula é feita referência à numeração de uma cláusula anterior, essa numeração está marcada em cinza para facilitar a reordenação da numeração das cláusulas, caso seja feita supressão de uma cláusula não aplicável à licitação em questão. 3/80

4 SUMÁRIO GERAL PAG. EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 05 ANEXO 1 MINUTA DO CONTRATO 49 ANEXO 2 MODELO DE PROPOSTA 68 ANEXO 3 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 69 ANEXO 4 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE- OBRA INFANTIL ANEXO 5 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU A DOCUMENTAÇÃO ANEXO 6 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMRPESA E EMPRESA DE PEQUENTO PORTE ANEXO 7 MODELO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI 73 ANEXO 8 MODELO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS 74 ANEXO 9 MODELO DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 75 ANEXO 10 MODELO DECLARAÇÃO DE EMPREGARA 10% MÃO DE OBRA LOCAL 76 ANEXO 11 PROJETO BÁSICO 77 ANEXO 12 MODELO DECLARAÇÃO - 5% MÃO DE OBRA AOS SETENCIADOS ANEXO 13 MODELO DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA TAXA DE BDI DO ÓRGÃO LICITANTE MODELO DO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS PARA PUBLICAÇÃO (não é anexo ao Edital, apenas para uso da CPL) /80

5 SUMÁRIO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. XX/20XX PAG DO OBJETO DO VALOR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PRAZOS DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA DA GARANTIA DA PROPOSTA DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 02) DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DA GARANTIA DO CONTRATO DO CONTRATO DA SUBCONTRATAÇÃO DO REAJUSTAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE DA FISCALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RECEBIMENTO DAS OBRAS DA RESCISÃO DO CONTRATO DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 47 5/80

6 PROCESSO Nº XXXX TOMADA DE PREÇOS Nº. XX/20XX A (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE), por intermédio da CPL, constituída pela Portaria nº xxx/20xx, publicada no DOE de xx/xx/20xx torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por xxxxx[a1], tipo Menor Preço, conforme descrição contida neste Edital e nos seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos e ao Convênio nº XX/XXXX. DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: XX de xxxxxxx de 20XX HORÁRIO: XX:XX (XX horas e XX minutos horário local) ENDEREÇO: CREDENCIAMENTO: Das XX:XX h às XX:XX h Nota explicativa 1: O regime de execução, conforme o art. 10 da Lei nº 8.666/93 pode ser: a) Empreitada por preço global quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. O pagamento nesse caso pode ser total, ao final, ou em parcelas depois de cumpridas as parcelas. A medição deve identificar se a etapa ou parcela preestabelecida foi cumprida, não cabendo a avaliação dos quantitativos unitários. Na escolha desse regime deve atentar-se de fornecer junto com o edital todos os elementos e informações necessárias para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, conforme reza o art. 47 da referida Lei. b) Empreitada por preço unitário quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas e o pagamento é decorrente de medições das unidades executadas de serviços contratados, pagos pelos respectivos preços unitários. A CGE/PB recomenda normalmente esse regime, uma vez, que é o que apresenta o menor risco de pagamentos de serviços não executados. c) Empreitada integral quando se contrata o empreendimento em sua integridade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos todos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com características adequadas às finalidades para que foi contratada. É importante, atentar-se ao Acórdão do TCU nº 325/2007-Plenário, que determina que o gestor promova estudos técnicos demonstrando a viabilidade técnica e econômica de se realizar uma licitação independente para a aquisição de equipamentos/materiais que correspondam a um percentual expressivo das obras, com o objetivo de proceder o parcelamento do objeto previsto no art. 23, 1º, da Lei n.º 8.666/1993. O Decreto 6/80

7 Estadual nº /2009, no art. 6º, segue com essa mesma determinação e explica no 1º do mesmo artigo que percentual expressivo corresponde a 50% do valor total estimado da obra. Caso a licitação esteja aportada em Convênio, especificar no preâmbulo o número do convênio. Caso seja conveniente para o órgão licitante especificar o período para credenciamento DO OBJETO O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à DESCRIÇÃO DA OBRA[AA2], conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital. Nota explicativa 2: O Tribunal de Contas da União tem entendimento consolidado de que o parcelamento de objeto de natureza divisível é, em regra, obrigatório (Acórdãos nº 159/2003, 618/2006, 325/2007, 608/2008, 2.875/2008 e 3.066/2008, todos do Plenário). No caso de obras, o objeto deve ser dividido em tantas parcelas quantas viáveis técnica e economicamente, (...) evitando, salvo adequadas justificativas, a inclusão de obras distintas e independentes e com requisitos de capacidade técnica diversos em um mesmo procedimento licitatório (Acórdão n 608/2008 Plenário). O dever de parcelamento também implica que, caso a obra abranja o fornecimento de materiais e equipamentos que representem percentual expressivo do custo total (50% do valor total estimado Decreto Estadual nº /2009, art. 5º, 1ª), sejam realizadas licitações distintas, salvo justificativa técnica ou econômica, constante dos autos. Lembramos, por fim, que, em caso de parcelamento, deve ser preservada a modalidade de licitação correspondente ao valor da totalidade do objeto (art. 23, 2 e 5, da Lei n 8.666/93), a fim de não incorrer em fracionamento de despesa. Quanto a isso, considerar a Nota Técnica da CGE de 21/10/2005. Nota explicativa 3: Quando for licitado o mesmo objeto para vários municípios é recomendável que a licitação seja em lotes, ou seja, para cada município lote específico, dessa forma é ampliado o caráter competitivo do certame e assegurada a obediência ao art. 3º da Lei nº 8.666/ DO VALOR 2.1 O valor estimado para a execução do objeto é de R[AAN3]$ xxxxx,xx (Xxxxxxxxxx). Nota explicativa 4: Quando a licitação for em lote, especificar o valor de cada lote. 3.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 7/80

8 Unidade Orçamentária: Fonte: Programa de Trabalho: Elemento de Despesa: RO: DOS PRAZOS[AAN4] 4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de xxx (prazo por extenso) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços. 4.2 O prazo do contrato decorrente desta licitação será de xxx (prazo por extenso) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de Nota explicativa 5: Quando a licitação for por lote, especificar o prazo de cada lote. O prazo de vigência da contratação deve ficar adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 57 da Lei n 8.666, de Normalmente, a vigência do crédito orçamentário coincide com o ano civil. No entanto, de acordo com as disposições da Lei n 4.320, de 1964, e demais diplomas aplicáveis, há hipóteses em que a vigência do crédito orçamentário não necessariamente ficará restrita ao ano civil. Desde que a despesa seja empenhada dentro do exercício financeiro, o crédito correspondente poderá ter sua validade/vigência estendida até o fim do exercício seguinte pela inscrição nos restos a pagar, garantindo-se, assim, o pagamento da obrigação assumida. Por outro lado, caso se trate de projeto contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, o prazo de vigência da contratação poderá ser prorrogado, desde que haja interesse da Administração e previsão específica no ato convocatório, conforme inciso I do referido artigo 57. A CGE/PB recomenda que o prazo contratual seja maior do que o de execução, a fim de evitar aditivos de prazos por fato imprevisível que ocorra na fase de execução. 5.0 DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto da presente licitação e que farão parte integrante deste edital, independentemente de transcrição, são os seguintes: 8/80

9 ANEXO 1 - Minuta de contrato; ANEXO 2 - Modelo de proposta; ANEXO 3 - Modelo de Declaração de Vistoria;[AA5] ANEXO 4 Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99); ANEXO 5 Modelo de Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes à licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação; ANEXO 6 Modelo de Declaração de Microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº /2007; ANEXO 7 Modelo do Quadro de Composição da Taxa de BDI[AA6]; ANEXO 8 Modelo do Quadro de Composição da Taxa de Encargos Sociais; ANEXO 9 Modelo de credenciamento. ANEXO 10 Modelo de declaração comprometendo-se a empregar 10%, em relação ao total dos empregados, da mão de obra local ou município onde está sendo executada obra. ANEXO 11 Projeto Básico[AA7]: a. Licença ambiental Prévia, relatório ambiental ou similar, se for o caso[aa8]; b. Projetos técnicos[aa9]; c. Especificações Técnicas dos materiais empregados e dos serviços a serem executados[aa10]; d. Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, anexando planilha que conste a composição das taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas[aa11]; e. Cronograma Físico Financeiro; ANEXO 12 Modelo de declaração comprometendo-se a empregar 5% do total de vagas existentes na contratação da obra desta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011. ANEXO 13 Modelo de declaração de adoção da taxa de BDI do órgão licitante. Substitui o ANEXO 7. Nota explicativa 6: A forma de apresentação dos anexos fica a critério do órgão licitante. Não há necessidade de seguir a apresentada neste modelo. Atenção para a Taxa de Processamento de Despesa Pública que foi revogada, portanto na composição da taxa de BDI, deve ser excluída das despesas tributárias. Entretanto, o desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura (regulamentado na Lei Estadual nº 9.335/2011, art. 8º, alterada pela Lei nº 9.355/2011para o Programa Empreender/PB) deve ser incluído na Margem de Contribuição (Lucro Bruto). Nota explicativa 7: O Decreto Estadual nº /2010 regulamenta, que na elaboração do projeto básico deve ser seguido o trabalho desenvolvido pelo CREA/PB que versa sobre o assunto. O Projeto Básico deve ser aprovado pela autoridade competente, ou seja, o dirigente máximo ou o da área técnica do órgão licitante Basicamente deve constar: a) Estudos e licenças ambientais quando as normas ambientais assim exigir; b) Projetos técnicos com as respectivas aprovações nos órgãos competentes (prefeitura alvará de construção; corpo de bombeiros; concessionárias; para projetos na área de saúde, AGEVISA; dentre outros que o objeto exigir). Os projetos devem, também, ser acompanhados das suas respectivas ARTs (por exemplo, de 9/80

10 edificações: projeto de arquitetura, projeto de cálculo estrutural, projeto de instalações elétricas e hidro sanitárias, dentre outros necessários e suficientes para caracterizar o objeto); c) Especificações técnicas dos materiais e serviços a codificação dos serviços e materiais deve ser coerente com a constante no orçamento; d) Orçamento com todos os anexos necessários; e) Cronograma físico-financeiro; f) Conforme a Lei Federal nº /2010 LDO 2011, quando a obra for financiada com recursos federais, o projeto básico deve conter a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART do responsável pela elaboração do orçamento e declaração explícita do mesmo de que a planilha orçamentária está compatível com o projeto e de que os preços estão coerentes com os preços constantes do sistema de referência, que deve ser prioritariamente o SINAPI/CAIXA e para obras rodoviárias o SICRO/DNTI (art. 127 da referida Lei). Nota explicativa 8: A exigência de Estado de Impacto Ambiental-EIA e Relatório de Impacto Ambiental-RIMA está na Constituição Federal, art. 225, IV; Lei Federal nº 8.666/93, art.6º, IX e art. 12, VII; Lei Federal nº 6.938/1981 e Resolução CONAMA nº 001/86, de 23/01/1986. Nessa resolução estão listadas todas as obras que deverão conter o EIA/RIMA e as licenças ambientais. Conforme a Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997, as licenças ambientais são: a) Licença Prévia (LP) concedida na fase preliminar do planejamento da obra, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases da implementação da obra; b) Licença de Instalação (LI ou LAI) autoriza a instalação da obra de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; c) Licença de Operação (LO ou LAO) autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Nota explicativa 9: Faz parte do projeto básico as anotações de responsabilidade técnica de todos os projetos técnicos necessários e suficientes para caracterizar o objeto e que devem ser elaborados conforme Decreto Estadual nº /2009, ou seja, seguindo procedimentos de trabalho elaborado pelo CREA/PB. Nota explicativa 10: A Lei nº , de Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI). O critério ambiental, pois, deve ser devidamente considerado nas especificações técnicas da obra ou serviço de engenharia, sobretudo na elaboração do Projeto Básico. Nota explicativa 11: a) Dos preços Na elaboração dos orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia financiados com 10/80

11 recursos estaduais, deverão ser adotadas, preferencialmente, as planilhas de composição de preços e os preços unitários disponibilizados no SINCO Sistema Integrado de Construção e Controles de Obras, gerido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (art. 3º da Lei nº /2009); Já para as obras e serviços de engenharia financiados com recursos da União, os custos unitários de insumos e serviços não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias SICRO, ou, na falta destes, daqueles constantes da tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, adotada pelo órgão licitante como parâmetro (art. 127 da Lei nº /2010 LDO 2011). b) Das taxas de BDI e Encargos Sociais O orçamento elaborado pelo órgão licitante deve constar campo que informe as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas, como também, coluna indicando a fonte referência com a respectiva codificação do preço unitário utilizado (caso utilize o SINCO e sua codificação, explicitar isso em rodapé no orçamento). O Decreto Estadual nº /2009 obriga a apresentação da composição das taxas do BDI e Encargos Sociais adotadas, anexa ao orçamento do órgão licitante e que conste no edital a exigência dos licitantes apresentarem as composições das referidas taxas utilizadas pelos mesmos. A composição deve seguir a metodologia do CREA/PB.Quando for utilizada a taxa de Encargos Sociais do SINCO não há a obrigatoriedade de anexar a composição dessa taxa. No caso dos itens da planilha orçamentária pertinentes a fornecimento ou aquisição de materiais e equipamentos, deve ser adotada taxa de BDI reduzida em relação ao percentual adotado para o empreendimento. Nesse caso, devem constar dois quadros demonstrativos da taxa de BDI. Conforme o Decreto Estadual nº /2009, quando o valor total dos itens pertinentes a fornecimento ou aquisição de materiais e equipamento for expressivo, ou seja, superior a 50% do valor total estimado do empreendimento, deve ser tomada a referida medida. A taxa de BDI para os itens pertinentes a Administração Local, como também, da Mobilização e Desmobilização e outros itens cujas quantidades não possam ser diretamente mensuradas pela fiscalização da obra, deve ser calculada considerando, apenas, as repercussões referentes aos tributos (T) e a margem de contribuição (MC), incidentes na prestação do serviço. Portanto, para esses itens, não devem ser computados os seguintes elementos: administração central, margem de incerteza (risco) e despesas financeiras, ou seja, todos os que compõem o numerador da fórmula apresentada no trabalho do CREA/PB. Portanto, no caso de constar itens de aquisição de materiais e equipamentos cujo valor seja expressivo, as taxas de BDI são três: (a) Uma para os itens de aquisição; (b) outra para itens como administração local, mobilização e desmobilização, etc; (c) e a pertinente aos demais itens. 6.0 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 11/80

12 6.1 - Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação e das propostas, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto à CPL devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular, ou, ainda, carta de credenciamento, conforme modelo apresentado no ANEXO 9 do presente edital, que comprove os necessários poderes para praticar atos pertinentes ao certame, em nome da proponente Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste edital; Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 6.6 O Licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive para a assinatura de contratos e/ou aditivos deverá apresentar Instrumento Procuratório Público DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no GOCAF Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba, devendo os Registros Cadastrais estarem atualizados, ou ainda as que atenderem as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos Satisfaçam todas as exigências estabelecidas neste Edital Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no País; 12/80

13 b) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado da Paraíba[AA12]; Nota explicativa 12: No caso de obras conveniadas com a União, acrescentar no final da oração:...e com a União ; c) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 8, inciso V, da Lei n 9.605, de 1998; d) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de e) Que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si[aa13]. Nota explicativa 13: Lembramos que a opção pela vedação à participação de consórcios, por representar potencial restrição à competitividade do certame, deve ser fundamentada em motivo objetivo e documentada no processo licitatório (Acórdãos TCU n 1.405/2006 e n 1.453/2009 Plenário, e n 1.102/2009 1ª Câmara). Caso as licitantes possam ser reunidas em consórcio, excluir esse inciso DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO[AA14] Será permitida a participação de empresas em consórcio, integrado por no máximo (número em algarismo e por extenso) empresas, atendendo o disposto no artigo 33 da Lei n 8.666/93 com as alterações posteriores e as seguintes condições: a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; c) Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 13/80

14 d) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; e) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. f) A empresa líder deverá ter participação mínima de 51% (cinquenta e um por cento) no consórcio; g) Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato referente a esta licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente. Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes neste subitem; h) O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto desta licitação, até seu recebimento definitivo; i) Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, sem prévia autorização do Contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original; j) Os consorciados deverão apresentar compromissos de que não se constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente da de seus integrantes. Nota explicativa 14: Caso não seja permitida a participação em consórcio, excluir esse item. Ressalte-se que deve constar no processo licitatório, justificativa da não participação em consórcio DA VISITA AOS LOCAIS DAS OBRAS[AA15] A licitante deverá visitar os locais onde serão executados as obras e serviços, para se inteirarem de todos os aspectos referentes à sua execução A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que assinará a Declaração, conforme modelo constante no ANEXO 3, deste edital, a qual deverá constar no envelope de habilitação Caso a licitante entenda necessário o acompanhamento do técnico da SIGLA DO ÓRGÃO, deverá agendar visita junto a Diretoria Técnica (ou outro setor técnico), localizada no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do fone: (83) 3xxx-xxxx. 14/80

15 9.4 - Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. Nota explicativa 15: O TCU entende que, quando a descrição detalhada do objeto for suficiente para o adequado conhecimento das condições da execução da obra e para a elaboração de uma proposta fidedigna, a exigência de vistoria obrigatória representará um ônus desnecessário para os licitantes, configurando uma restrição à competitividade do certame. Nessas situações, o TCU recomenda que a realização de vistoria seja facultativa, e não obrigatória. Caso a vistoria seja facultativa, o órgão deve deixar tal condição clara no Edital, bem como excluir este item da habilitação técnica, pois não poderá exigir o atestado correspondente como documento de habilitação do licitante. Já a CGE/PB recomenda a inclusão da visita como exigência como forma de garantir a qualidade das propostas dos licitantes GARANTIA DE PROPOSTA[AAN16] 10.1 Os licitantes deverão apresentar Garantia de proposta nas seguintes modalidades: dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia, conforme discriminado a qual será devolvida aos licitantes em até 30 (trinta) dias após a realização da Licitação. Esta garantia de Proposta não sofrerá nenhum processo de atualização monetária por parte da Administração, exceto na hipótese de ser efetuada em dinheiro. A garantia deverá ser entregue na Tesouraria da SIGLA DO ÓRGÃO, até o 3º dia útil que anteceder a abertura da Licitação, e o recibo emitido deverá constar do Envelope nº 01 (Habilitação) O valor da Garantia de Proposta é de R$ xxxxx,xx (xxxxxxx) A Garantia de Proposta será executada: a) Se o Licitante retirar sua proposta durante o período de validade; ou b) No caso do Licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, não assinar o contrato ou não fornecer a garantia de execução exigida A Garantia de Proposta feita sob a modalidade de Títulos da Divida Pública, só será considerada válida se comprovada pelo proprietário quanto à liquidez, validade e registro do título junto ao Banco Central ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal A Garantia de Proposta deverá ser válida por pelo menos 30 (trinta) dias além da validade da proposta A Garantia de Proposta poderá ser convertida em parte da Garantia de Execução da licitante vencedora. Nota explicativa 16: Lembramos que, caso feita a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta (art. 31, III, da Lei n 15/80

16 8.666/93), conforme interpretação do 2 do mesmo dispositivo DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Capitulo 5, deverão no ato do credenciamento ou juntamente com os documentos de habilitação, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3º da LC 123/2006) Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal; dentre outros O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n 123, de As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/ Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/ O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3, parágrafo 4, da Lei Complementar n 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração[aan17]. Nota explicativa 17: Não basta o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte para gozar do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n 123/2006. É necessário cumulativamente que a MPE/EPP não incida em nenhuma das vedações legais (artigo 3, parágrafo 4 ). 16/80

17 DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços, que deverão ser entregues separadamente, em papel A4, única via, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: ENVELOPE N 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) TOMADA DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N XXXX ENVELOPE N 02 - PROPOSTA DE PREÇOS (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) TOMADA DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N XXXX Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 13.1 DO CADASTRAMENTO O licitante cadastrado deverá comprovar sua inscrição mediante a apresentação do Certificado Estadual de Cadastramento e Habilitação-CECH, emitido pela GOCAF Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba, com prazo de validade em vigor e compatível com o objeto deste certame, como substitutivo dos documentos exigidos nos itens , e , a deste Edital Na hipótese de apresentação de documento com prazo vencido, e caso a CPL não logre êxito em obter o documento correspondente através do sítio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente, ou seja, na mesma sessão, documento válido que comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte DA HABILITAÇÃO JURÍDICA Para habilitação jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 17/80

18 a) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; c) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Declaração de enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial ou Declaração emitida pela Receita Federal, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8 da Instrução Normativa n 103, de 30/04/2007; d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir[aa18]. Nota explicativa 18: Tal exigência remonta ao art. 28, V, da Lei n 8.666/93. Cabe ao órgão analisar se a atividade relativa ao objeto licitado exige tal registro ou autorização para funcionamento, em razão de previsão normativa. Em caso positivo, especificar o documento a ser apresentado e o órgão competente para expedi-lo, além do fundamento legal. e) Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n 31, de 03/12/2009, e legislação correlata[aa19]. e.1) A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a Comissão Permanente de Licitação logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo. e.2) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei. Nota explicativa 19: A princípio, a construção de obras civis em geral exige o registro da empresa junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA, conforme Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n 31, de 03/12/2009. O órgão deve, pois, confirmar se a atividade relativa ao objeto licitado se enquadra em tais diretrizes e, em caso positivo, manter a exigência acima. No mais, o órgão também deve analisar se a atividade relativa ao objeto licitado exige outro tipo de registro ou autorização para funcionamento (art. 28, V, da Lei n 18/80

19 8.666/93), em razão de previsão normativa. Em caso positivo, especificar o documento a ser apresentado e o órgão competente para expedi-lo, além do fundamento legal DA HABILITAÇÃO FISCAL Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar: a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual[aa20]; Nota explicativa 20: Tal exigência, quando feita, não pode ser aleatória: deve ser compatível com o âmbito da tributação incidente sobre obras ou serviços de engenharia. Portanto, cabe ao órgão licitante definir, a partir do objeto da licitação ou dos serviços a serem contratados, se e qual a exigência pertinente. c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Certidão Quanto a Divida Ativa da União), Estadual e Municipal da sede do licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei; d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943[AAN21]. Nota explicativa 21: Documento introduzido na habilitação a partir da Lei nº /2011, com vigência de 180 dias, a vigorar a partir de 01/01/ As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006 e item 11.0 deste edital, sob pena de serem declaradas inabilitadas As declarações que não indicarem expressamente o prazo de validade serão consideradas o prazo de 30 dias Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 19/80

20 Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa A não-regularização da documentação, no prazo estipulado, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação do certame QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua apresentação; b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta: b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; b.2) As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura; b.3) Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial; c) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC[AAN22]), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: SG = Ativo Total 20/80

21 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo LC = Ativo Circulante Passivo Circulante Nota explicativa 22: Nos termos do 5º, do art. 31, da Lei nº 8.666/93, e (AcórdãosTCU- Plenário n 1.519/2006 e n 597/2008), as exigências relativas aos índices contábeis fixados para a qualificação econômico-financeira do licitante serão devidamente justificados no processo administrativo da licitação. Caso o órgão licitante justifique os índices no próprio edital, criar subitem subseqüente a esse constando a motivação. c.1) O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer índice de deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a XX% (Xxxxx por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente[aan23]. Nota explicativa 23: A fixação do percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) (art. 31, 3º da Lei nº 8.666/93), a qual deve balizar-se em critérios técnicos. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratação também for significativo, trará como conseqüência a necessidade de comprovação de patrimônio líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto. Ressaltese que, caso feita a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta (art. 31, III, da Lei n 8.666/93), conforme interpretação do 2 do mesmo dispositivo. Então se exigida a apresentação de capital mínimo, deverá ser excluído o item 10 deste Edital. d) Comprovação do recolhimento da garantia da proposta, conforme disposto no item 10.0 deste Edital[AAN24]; Nota explicativa 24: Caso contenha a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta (art. 31, III, da Lei n 8.666/93), conforme interpretação do 2 do mesmo dispositivo. Então se exigi dda a apresentação de 21/80

22 capital mínimo, deverá ser excluído o item 10 deste Edital e esse inciso d. e) Relação dos contratos[aa25] e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa (art 31-4 da lei nº 8666 e suas alterações) ou absorção de sua disponibilidade financeira, apresentando o valor total de cada contrato e percentual executado; e.1) Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido. f) Demonstração, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que a licitante possui disponibilidade financeira líquida-dfl, igual ou superior ao valor total do orçamento do órgão licitante (DFL >= VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DO ÓRGÃO LICITANTE), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula DFL = (10 x PL) VA, onde: DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; PL = Patrimônio Líquido; VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e/ou serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados mediante balancete analítico. Nota explicativa 25: A referida relação pode ser exigida, ou seja, não é obrigatória sua exigência (art. 31, 4º). Atentar-se para a regulamentação do dispositivo citado, quando diz a análise da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira deve ser calculada em função do patrimônio líquido e sua capacidade de rotação. Ainda sobre essa exigência, o TCU (Acórdão 1.268/2003-Plenário) entende que parece...óbvio que essa exigência presta-se ao fim de garantir o adimplemento do contrato a ser firmado. Subentende-se, daí, que devam ser desqualificados os licitantes que, devido à assunção de outros compromissos, apresentam-se com capacidade operativa diminuída ou carentes de disponibilidade financeira DA HABILITAÇÃO TÉCNICA A habilitação técnica far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: a) Inscrição ou registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da sede da licitante; b) Atestado(s), em nome da Empresa Licitante e dos profissionais responsáveis, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes, com as características especificadas para o objeto desta licitação; b.1) Serão admitidos os atestados de obras e/ou serviços de complexidade operacional ou tecnológica equivalente ou superior às parcelas indicadas a seguir: 22/80

23 (LISTAR OS SERVIÇOS RELEVANTES[AAN26]). Nota explicativa 26: Os serviços relentes são aqueles que apresentam alto grau de complexidade e/ou aqueles que apresentarem valor total expressivo. Exigência de capacitação técnico-profissional deve restringir-se à(s) parcela(s) de maior relevância e valor significativo da obra ou serviço licitado. Para isso, o Projeto Básico, elaborado por profissional da área com conhecimentos especializados, deve indicar quais as modalidades da engenharia que compõem a parcela mais relevante do objeto da licitação e, a partir daí, qual (e também de que profissional) deve ser a respectiva comprovação de aptidão exigida. b.2) Somente serão aceitos atestados e/ou certidão(ões) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA. b.3) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: b.3.1) Nome do contratado e do contratante b.3.2) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra) b.3.3) Localização da obra b.3.4) Serviços executados (Discriminação e quantidade dos serviços executados). c) Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, DESCREVER OS PROFISSIONAIS[AAN27] detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância e valor significativo são: Nota explicativa 27: No campo indicado devem ser arrolados, um a um, os profissionais, devidamente reconhecidos pela entidade competente, dos quais o órgão licitante exigirá Certidão de Acervo Técnico CAT. Lembramos que o 5 do art. 30 da Lei n 8.666/93 veda a exigência de comprovação de atividades ou de aptidão com limitações de tempo, de época ou de locais específicos. c.1) (LISTAR OS SERVIÇOS RELEVANTES[AAN28]). Nota explicativa 28: Os serviços relevantes são aqueles que apresentam alto grau de complexidade e/ou aqueles que apresentarem valor total expressivo. Nota Explicativa 29: Exigência de capacitação técnico-profissional deve restringir-se à(s) parcela(s) de maior relevância e valor significativo da obra ou serviço licitado. Para isso, o Projeto Básico, elaborado por profissional da área com conhecimentos especializados, deve indicar quais as modalidades da engenharia que 23/80