AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 013/2014

Transcrição

1 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 013/2014 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia Federal inscrita no CNPJ/MF sob nº / , sediada nesta Capital Federal, no SIA Trecho 06, lotes 130 e 140, CEP , neste ato representada por seu Presidente em exercício, EDUARDO LUIZ SILVA COSTA, brasileiro, médico veterinário, inscrito no CRMV-SE nº 0037, RG nº SSP/RJ e CPF nº , doravante denominada CONTRATANTE, autoriza a contratação da empresa TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com endereço no SCLRN, Quadra 710/711, Bloco H, Loja 35, Asa Norte, Brasília-DF, CEP , telefone: (61) , neste ato representada pelo sócio FABRÍCIO OLIVIERI CAIXETA BORGES, brasileiro, casado, RG nº SSP/DF e CPF , doravante denominada CONTRATADA, para o fornecimento dos itens abaixo, decorrente de dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8666/93, em conformidade com o Processo Administrativo CFMV nº 5286/2014 e respectiva proposta inserta nos autos (fls. 70/71), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. CLÁUSULA I DO OBJETO E VALORES 1.1. A presente avença tem por objeto a aquisição de peças para impressora/copiadora Konica Minolta (Modelo BH 920, Série 57GE03320), mais especificamente, dos itens abaixo descriminados: Item Quant. Objeto 1 01 Rolo Fusor - 57GB53040 código: unidade: pç Prazo de entrega (conforme proposta) Garantia Valor unitário Valor total 15 dias 90 dias R$ 3.492,00 R$ 3.492, Rolo Pressão - 57GA5280 código: unidade: pç 15 dias 90 dias R$ 2.482,00 R$ 2.482, Rolo de Aquecimento - 55VA53070 código: unidade: pç 90 dias 90 dias R$ 784,00 R$ 784, Knob do Finisher - 20AL48470 código: unidade: pç 90 dias 90 dias R$ 78,00 R$ 78, Separadores Inferiores - 25AA53290 código: unidade: pç Separadores Superiores - 55VA53210 código: unidade: pç 15 dias 90 dias R$ 114,60 R$ 229,20 15 dias 90 dias R$ 103,40 R$ 620,40 VALOR TOTAL R$ 7.685,60

2 CLÁUSULA II DA FORMA DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA 2.1. A forma de fornecimento desta Autorização de Compra dar-se-á com a entrega parcelada dos bens (art. 55, II c/c art. 6º, III, da Lei nº 8.666/93) e será recebido da seguinte forma: provisoriamente, no ato da entrega do material; definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no objeto, fica a Contratada obrigada a efetuar as correções ou substituições necessárias, sem ônus para o Conselho Federal de Medicina Veterinaria CFMV A troca deverá ocorrer em no máximo 10 dias úteis, a contar da data da notificação O prazo de entrega do material será de 15 (dez) dias para os itens 01, 02, 05 e 06, e 90 (noventa) dias para os itens 03 e 04, a contar do recebimento desse instrumento (conforme proposta). CLÁUSULA III DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 3.1. Pela aquisição dos bens descritos nesta avença, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo e irreajustável de R$ 7.685,60 (sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) O pagamento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil após o recebimento definitivo do material, mediante a apresentação e o ateste da Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição do produto e dos valores correspondentes ao item, podendo ser realizado por depósito em conta corrente ou boleto bancário Estão incluídos no valor pactuado nesta Autorização de Compra, todos os custos e despesas destinados a aquisição dos produtos, inclusive o frete. CLÁUSULA IV DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES: 4.1. Compete ao CONTRATANTE:

3 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à Autorização de Compra, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações; Efetuar os pagamentos nos prazos e formas definidos Compete à CONTRATADA: Fornecer o produto, que deverá ser entregue no endereço deste CFMV SIA Trecho 06, lotes 130 e 140, CEP , no prazo definido no item 2.3; Suportar todos os custos para o fornecimento do produto, sendo de sua exclusiva responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e refeição), securitárias, taxas, transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre a prestação de serviços objeto desta Autorização de Compra; Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução da presente Autorização de Compra, bem como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, de seus empregados, prepostos ou subordinados; Apresentar os boleto, fatura ou nota fiscal referente ao produto; Não transferir ou subcontratar a outrem, no todo ou em parte, o objeto da Autorização de compra; Manter-se, durante toda a execução da Autorização de Compra, em situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram vítimas seus empregados durante a execução do Objeto; e Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução do Objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência Eventual inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos neste Instrumento não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o Objeto da Autorização de Compra, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE É vedado à CONTRATADA: Veicular publicidade acerca desta Autorização de compra, salvo se obtida expressa autorização escrita do CONTRATANTE.

4 CLÁUSULA V DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 5.1. A contratação terá vigência de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura. CLÁUSULA VI DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO 6.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto desta AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, está prevista na dotação orçamentária do exercício de 2014, e correrá à conta da rubrica (Material para Manutenção de Bens Móveis), cujo valor foi empenhado por meio da NE nº 883, emitido em 15/10/2014, conforme consta dos autos do PA CFMV nº 5286/2014 (fl. 78). CLÁUSULA VII DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 7.1. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666/93, podendo o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: Advertência, a ser feita com notificação por meio de ofício, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações assumidas Multa, de: % (um por cento) por dia, sobre o valor da Autorização de Compra, no caso de atraso injustificado na entrega/substituição do material, limitada a incidência a 5 (cinco) dias; no caso de atraso injustificado na entrega/substituição do material por prazo superior ao previsto no subitem , com a aceitação do objeto pela Administração, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Autorização de Compra no caso de atraso injustificado na entrega/substituição do material por prazo superior ao previsto no subitem , com a não aceitação do objeto pela Administração, caracterizando nessa hipótese a inexecução total da obrigação, será aplicada a penalidade prevista no item

5 % (quinze por cento), sobre o valor da Autorização de Compra, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; % (vinte por cento), sobre o valor da Autorização de Compra, no caso de inexecução total da obrigação Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade; 7.2. As sanções previstas nas alíneas 7.1.1, e "7.1.4" do item 7.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente, à pena de multa A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE, sendo permitida a retenção de créditos para sua liquidação Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus e, em caso de inexistência ou insuficiência de crédito desse, o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente. CLÁUSULA VIII DA RESCISÃO 8.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista nesta Autorização de compra ou a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, confere ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, conforme previsto na Seção V do Capítulo III da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA IX DA PUBLICAÇÃO 9.1. A publicação do extrato da presente Autorização de Compra é dispensada em razão dos princípios da eficiência e da economicidade, conforme orientação extraída do Acórdão TCU - Plenário nº 1336/2006.

6 CLÁUSULA X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Este Instrumento regula-se pela Lei nº 8.666/93, cláusulas e preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, principalmente as do Código de Defesa do Consumidor. CLÁUSULA XI DO FORO As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Art. 109, I, CRFB/88), como o competente para dirimir quaisquer questões provenientes desta Autorização de compra, eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Brasília, 15 de outubro de CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV

7 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso II, alínea a da Lei nº 8.666/93, que foram recebidos de forma PROVISÓRIA pelo CFMV o(s) bem(s) relacionado(s) na Autorização de Compra CFMV nº 013/2014. Data da entrega: Atraso: ( )Sim ( )Não Quantos dias. Objeto: Aquisição de peças para impressora/copiadora Konica Minolta. Item 01 - Rolo Fusor - 57GB53040 Item 02 - Rolo Pressão - 57GA5280 Item 03 - Rolo de Aquecimento - 55VA53070 Item 04 - Knob do Finisher - 20AL48470 Item 05 - Separadores Inferiores - 25AA53290 Item 06 - Separadores Superiores - 55VA53210 Forma de entrega Obs: ( ) Integral ( ) Parcial Valor da Autorização de Compra (R$) Valor da Nota (R$) 7.685,60 Assim, o objeto é recebido provisoriamente e ficará sujeito a avaliação quanto à conformidade das especificações, de acordo com os critérios definidos na Autorização de Compras CFMV nº 013/2014. Área demandante do Objeto ou Membro da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais Responsável pela entrega CNPJ/CPF: Brasília, / /2014

8 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso II, alínea b da Lei nº 8.666/93, que foram recebidos de forma DEFINITIVA pelo CFMV o(s) bem(s) relacionado(s) na: AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CFMV Nº 013/2014. Assim, pelo fiel cumprimento e perfeita execução do objeto previsto no Processo Administrativo nº 5286/2014, emitimos o presente termo, atestando a nota fiscal nº, para a realização do seu pagamento no prazo previsto no instrumento supracitado. Brasília, / /2014. Área demandante do Objeto ou Membro da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais