MANUAL DE PROCEDIMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
|
- Ana Sofia Canejo Amado
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Instituto de Arquitetos do Brasil MANUAL DE PROCEDIMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO Aprovado pelo 138o. Encontro do Conselho Superior- COSU do Instituto de Arquitetos do Brasil- IAB, realizado de a , em São Paulo (SP), conforme Resolução 01/138- COSU- São Paulo, de Coordenação da Comissão de Exercício Profissional- Conselho Superior IAB e Coordenação do Manual: Instituto de Arquitetos do Brasil- Departamento do Ceará- IAB-CE Coordenador: Odilo Almeida Filho Presidente
2
3 Í N D I C E - CAPÍTULO I- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 1.0. APRESENTAÇÃO 2.0. FUNDAMENTOS LEGAIS 3.0 ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARQUITETO E URBANISTA 4.0. GRUPOS DE SERVIÇOS ÂMBITO 4.1 I- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES 4.2 II- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO: 4.3 III- ÂMBITO DO URBANISMO: GRUPOS DE SERVIÇOS: (Extraídos da Lei Federal , de que regulamento o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU) -POR CAMPO DE ATUAÇÃO: (01) ARQUITETURA; (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA; (03) CONFORTO AMBIENTAL; (04) ARQUITETURA DE INTERIORES; (05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO (07) TOPOGRAFIA; (08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS; (09) PLANEJAMENTO URBANO; (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO; (11) PLANOS DIRETORES; (12) PLANEJAMENTO REGIONAL; (13) MEIO AMBIENTE -POR ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES: (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS 4.4 IV- ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS: 4.5 V- ÂMBITOS DIVERSOS: (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS (16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, AUDITORIA E ARBITRAGEM (17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E 5.0. CONCEITOS E DEFINIÇÕES EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE - CAPÍTULO II- HONORÁRIOS PROFISSIONAIS: 6.0. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 6.1 Modalidades de Remuneração- Definições 6.2 Orçamento Prévio 6.3 Salvaguardas Profissionais 6.4 Direitos Autorais 6.5 Ética Profissional
4 6.6 MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 01- CÁLCULO PELO CUSTO DO SERVIÇO 6.7 MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA SEÇÃO I- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES 7.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS 7.1 Classificação das Edificações 7.2 Modalidade de Remuneração Adotada 7.3 Passo a Passo para determinar o Valor do Projeto de Edificações 7.4 Fórmula Básica para calcular o Valor do Projeto de Edificações 7.5 Redutor para Projetos com Repetição 7.6 Relação de Atividades/ Serviços e Etapas 7.7 NBR-13531, de Elaboração de projetos de edificações- Atividades técnicas 8.0 (01) ARQUITETURA; 8.1 Projeto de Arquitetura de Edificações 8.2 Levantamento Arquitetônico 8.3 Projeto de Arquitetura de Reforma de Edificações 8.4 Edifícios e Instalações Efêmeras 8.5 Monumentos 8.6 Desenho em Perspectiva 8.7 Imagens Virtuais 8.8 Recursos Audiovisuais (filmes, animações e similares) 8.9 Maquetaria 9.0 (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA; 9.1 Levantamento e/ou Sondagens Geológicas 9.2 Projetos de Instalações Hidráulicas 9.3 Projetos de Instalações Sanitárias 9.4 Projetos de Instalações de Águas Pluviais 9.5 Projetos de Instalações de Gás Canalizado 9.6 Projetos de Instalações de Prevenção e Combate A Incêndio 9.7 Projetos de Instalações de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (pára-raios) 9.8 Projetos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 9.9 Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 9.10 Projetos de Instalações Telefônicas 9.11 Projetos de Instalações de TV 9.12 Projetos de Instalações de Rede Estruturada de Dados e Voz 9.13 Projetos de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica 9.14 Projetos Complementares de Instalações Mecânicas: Elevadores, Monta-Cargas, Rampas, Escadas e Esteiras Rolantes, Entre Outros Projetos Complementares de Instalações Especiais: Equipamento, Água Gelada e Outros 9.16 Projetos Especializados de Estacionamento e Tráfego de Veículos 9.17 Projeto de comunicação visual para edificações 9.18 Caderno de Especificações 9.19 Memorial Descritivo 9.20 Orçamento Sintético 9.21 Orçamento Analítico 9.22 Cronograma de Obra 9.23 Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de Edificações 10.0 (03) CONFORTO AMBIENTAL; 10.1 Projetos de Instalações Luminotécnicas
5 10.2 Projetos de Instalações de Sonorização e Acústica 10.3 Projetos de Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica (04) ARQUITETURA DE INTERIORES; 11.1 Projeto de Arquitetura de Interiores: SECÇÃO II- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO: 12.0 (05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 12.1 Projetos de Arquitetura Paisagística 13.0 (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO; 13.1 Projeto de Patrimônio Arquitetônico 13.2 Projeto de Patrimônio Urbanístico 13.3 Projeto de Patrimônio Paisagístico 14.0 (07) TOPOGRAFIA 14.1 Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georreferenciado 14.2 Levantamento Topográfico Aerofotogramétrico 14.3 Levantamento Cartográfico Orbital 15.0 (08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS; 15.1 Projetos de Estruturas SECÇÃO III- ÂMBITO DO URBANISMO: 16.0 (09) PLANEJAMENTO URBANO: 16.1 Projeto de Planejamento Urbano 16.2 Levantamento ou Inventário Urbano 16.3 Parcelamento do solo ou loteamento 16.4 Desmembramento ou Remembramento 16.5 Projetos de intervenção no espaço urbano (espaços públicos, praças, parques e similares) 16.6 Projeto gráfico (imagens virtuais) 17.0 (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO 17.1 Projetos de movimentação de terra, drenagem e pavimentação 17.2 Projetos de rede de tratamento e abastecimento d água 17.3 Projetos de rede de coleta e tratamento de esgotos 17.4 Projetos de tratamento e destinação dos resíduos sólidos 17.5 Projetos de comunicação visual urbanístico 17.6 Projetos de rede de iluminação pública 17.7 Projetos de rede de energia elétrica 17.8 Projetos de rede de comunicações (telefone, internet, tv) 17.9 Caderno de Especificações Memorial Descritivo Orçamento Sintético Orçamento Analítico Cronograma de Obra Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de Urbanismo 18.0 (11) PLANOS DIRETORES: 18.1 Planos Diretores Municipais 18.2 Levantamento ou Inventário Urbano
6 18.3 Legislação Urbana Municipal 18.4 Plano Diretor de Mobilidade e Transporte 18.5 Plano de Saneamento Básico Ambiental 18.6 Plano de Manejo Ambiental 18.7 Plano Diretor de Operação Urbana Consorciada 18.8 Plano Local de Habitação de Interesse Social 18.9 Seleção de Projetos Estruturantes Termo de Referência de Projetos Estruturantes 19.0 (12) PLANEJAMENTO REGIONAL; 19.1 Plano de Desenvolvimento Regional (Diagnóstico, Diretrizes e Estratégias) 20.0 (13) MEIO AMBIENTE 20.1 Zoneamento Geombiental 20.2 Diagnóstico Ambiental 20.3 Relatório Ambiental Simplificado- RAS 20.4 Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA 20.5 Estudo de Impacto Ambiental- Relatório de Impacto de Meio Ambiente- EIA- RIMA 20.6 Planos de Monitoramento Ambiental 20.7 Plano de Recuperação de Áreas Degradada- PRAD SECÇÃO IV- ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS: 21.0 (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS 21.1 Execução de Obras Por Administração 21.2 Execução de Obras Por Empreitada 21.3 Fiscalização de Obras SECÇÃO V- ÂMBITOS DIVERSOS: 22.0 (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS; 22.1 Realização de ensaios e pesquisas 23.0 (16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, AUDITORIA E ARBITRAGEM; 23.1 Assistência Técnica, Assessoria, Consultoria, Vistoria, Monitoramento, Laudo, Parecer Técnico, Auditoria e Arbitragem 23.2 Avaliação e Perícia 24.0 (17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; 24.1 Diversos - CAPÍTULO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 25.0 FORMAS DE CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 25.1 Convite Direto 25.2 Seleção Restrita 25.3 Apresentação de Proposta Técnica em Seleção Restrita 25.4 Licitações públicas 25.5 Concursos 25.6 Cadastros Técnicos de Escritórios ANEXOS
7 26.1 Modelo de Proposta para Projetos de Edificações 26.2 Modelo de Proposta para Projetos de Arquitetura de Interiores 26.3 Modelo de Proposta para Projetos de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico 26.4 Modelo de Proposta para Projetos de Arquitetura Paisagística 26.5 Modelo de Proposta para Projetos de Planejamento Urbano 26.6 Modelo de Proposta para Elaboração de Planos Diretores Municipais 26.7 Modelo de Proposta para Elaboração de Planos de Desenvolvimento Regional 26.8 Modelo de Proposta para a Elaboração de Estudos Ambientais 26.9 Modelo de Proposta para Serviços de Consultorias, Avaliações e Perícias Modelo de Proposta para Execução e Fiscalização de Obras Modelos de Contratos Lei dos Direitos Autorais- Lei 9.610/ Código de Ética Profissional- Resolução CONFEA no. 1002, de Lei nº , de (Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU) NBR /1995 (Dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações) NBR /1995 (Dispõe sobre a elaboração de projetos de arquitetur Gráfico: Valor Estimado do Projeto em Função do Valor da Obraelaborado pela FINEP e ABCE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CRÉDITOS
8
9 - CAPÍTULO I- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10
11 1.0. APRESENTAÇÃO Dando continuidade a uma tradição iniciada em 1921, o Instituto de Arquitetos do Brasil apresenta a seus associados, ao conjunto dos arquitetos brasileiros e à sociedade brasileira o presente Manual de Contratação, baseado na revisão da Tabela de Honorários aprovada em 2001, é o resultado da compilação, sistematização, complementação, detalhamento e atualização de vários documentos mais recentes sobre o tema, dentre os quais destacamos: 1. Roteiro Para Desenvolvimento do Projeto de Arquitetura da Edificação, aprovado no 77o. COSU- IAB, realizado em Salvador-BA; 2. Modalidades Alternativas de Contratação e Remuneração de Serviços de Arquitetura e Urbanismo; 3. Tabela de Honorários, aprovado no 86º. COSU-IAB, realizado em Porto Alegre-RS entre 18 e 21 de julho de 2001; 4. NBR , que dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações atividades técnicas, válida a partir de ; 5. NBR , que dispõe a elaboração de projetos de edificações arquitetura, válida a partir de ; 6. Lei no , de 10 de julho de Estatuto da Cidade. 7. Resolução Confea 1.010/2005, que dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional; 8. Lei , de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Este Manual é um referencial básico para os serviços e valores relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo e serviços correlatos. A entidade enfatiza, outrossim, que o seu filiado atue nos parâmetros legais, das normas técnicas, comerciais e éticas do exercício profissional, visando sempre equilíbrio nas relações contratuais. As condições de contratação e remuneração, a seguir estabelecidas, são uma referência segura para negociações, visando estabelecer um acordo justo e equilibrado entre as partes. Objetivam, sobretudo, coibir a concorrência desleal de preços e assegurar um padrão de qualidade para os serviços prestados. Procura-se atender, por outro lado, à crescente diversificação observada no exercício profissional dos arquitetos, hoje organizados em firmas, cooperativas e escritórios de prestação de serviços, atuando como profissionais liberais autônomos ou ocupando posições de influências em órgãos, instituições e empresas públicas e privadas, contratantes de serviços de arquitetura. Finalmente, este Manual tem como objetivo: Balizar as condições justas de contratação de Projetos de Arquitetura e Urbanismo e serviços correlatos; Estabelecer critérios para o cálculo dos valores de remuneração respectivos; c) Fixar e detalhar os serviços cobertos e descobertos pela remumeração estabelecida; d) Definir e caracterizar os principais componentes da remuneração profissional; e) Auxiliar na formalização de propostas e contratos. f) Orientar aos tomadores/contratantes de serviços quanto aos justos valores a serem cobrados, evitando, ao mesmo tempo, práticas abusivas ou aviltantes de preços. Este Manual será complementado por um programa de computador destinado a auxiliar na realização dos cálculos dos valores dos serviços utilizando os mesmos parâmetros aqui indicados.
12 2.0. FUNDAMENTOS LEGAIS Para a elaboração do presente Manual foram considerados e respeitados os dispositivos legais abaixo, dentre outros, listados em ordem cronológica, cujo conhecimento é indispensável para o necessário embasamento profissional Decreto Federal nº /33 (regula o exercício profissional de Engenharia e Arquitetur; 2.4. Decreto-lei nº /46 (dispõe sobre a regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor) 2.5. Lei Federal nº A/66 (dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinári; 2.6. Lei Federal nº 5.194/66 (consolida o exercício profissional de Engenharia, Arquitetura e Agronomi; 2.12 Lei Federal 8.078/90 (Código Defesa Consumidor); 2.13 Decreto federal 2.181/97 (regulamenta o CDC); 2.14 Lei Federal 8.666/93 (normas para licitações e contratos da Administração Públic; Lei Federal 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); Lei Federal /2001 (Estatuto da Cidade); 2.16 Lei nº /2003 (Código Civil Brasileiro); 2.17 Lei nº /2010 Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU 1 ; Resoluções do CONFEA 2 218/73 (Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomi; 221/74 (Dispõe sobre o acompanhamento pelo autor, ou pelos autores ou co-autores, do projeto de execução da obra respectiva de Engenharia, Arquitetura ou Agronomi; 229/75 (Dispõe sobre a regularização dos trabalhos de engenharia, arquitetura e agronomia iniciados ou concluídos sem a participação efetiva de responsável técnico); 252/77 (Cria a Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomi; 262/79 (Dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau, nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomi; 282/83 (Dispõe sobre o uso obrigatório do título profissional e número da Carteira do CREA nos documentos de caráter técnico e técnico-científico); 336/89 (Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomi; 1.002/02 (Adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e dá outras providências) 1.010/05 (Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional) Legislações Estaduais e/ou Municipais correlatas à Arquitetura e Urbanismo Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 3. Notas: 1 Passará a vigorar após a instalação do CAU/BR e CAU s regionais. 2 Após a instalação do CAU, estas resoluções não mais aplicar-se-ão aos arquitetos e urbanistas. 3 As normas da ABNT consolidam procedimentos técnicos a serem observados.
13 3.0. ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARQUITETO E URBANISTA A lei nº de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em seu artigo 2º, enumera as atividades e atribuições e os campos de atuação aos quais elas se aplicam. Transcrevemos abaixo o texto da lei acrescentando ao mesmo sublinhamento e numeração para organização dos Grupos de Serviço que compõem este Manual. Artigo 2º. (...) 1.0. Atividades e atribuições: I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; IV - assistência técnica, assessoria e consultoria (16); V - direção de obras e de serviço técnico; VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem (16); VII - desempenho de cargo e função técnica; VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária (17); IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade(16); X - elaboração de orçamento; XI - produção e divulgação técnica especializada (17); e XII - execução, fiscalização e condução de obra(14), instalação e serviço técnico Campos de atuação: Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no setor: I - da (01)Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; II - da (04)Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes; III - da (05)Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; IV - do (06)Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; V - do Planejamento Urbano(09) e Regional(12), planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, Plano Diretor(11), traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais; VI - da Topografia(07), elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura,
14 interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto; VII - da Tecnologia e Resistência dos Materiais (15), dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações; VIII - dos Sistemas Construtivos e Estruturais (08), estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas; IX - de Instalações e Equipamentos Referentes à Arquitetura(02) e Urbanismo(10); X - do Conforto Ambiental (03), técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços; XI - do Meio Ambiente (13), Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável. A Lei Federal diz ainda, no artigo 3º, que os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional. No parágrafo 1º, a lei atribui ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) a função de especificar as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. Os parágrafos seguintes determinam ainda: 2o Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente. 3o No exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras áreas profissionais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado ou do Distrito Federal fiscalizará o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo. 4o Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas contradizerem normas de outro Conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos. 5o Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o 4o ou, em caso de impasse, até que seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação. É da competência do CAU/BR, conforme o artigo 4º, organizar e manter atualizado cadastro nacional das escolas e faculdades de arquitetura e urbanismo, incluindo o currículo de todos os cursos oferecidos e os projetos pedagógicos.
15 4.0. GRUPOS DE SERVIÇOS Para elaboração deste Manual as Atividades e Atribuições bem como os Campos de Atuação indicados na Lei , de , que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil foram reunidos em Grupos de Serviços numerados de (01) a (17) pela sua similaridade e reagrupados pela sua complementaridade nos seguintes âmbitos: I- Edificações; II- Edificações e/ou Urbanismo; III- Urbanismo, IV- Diversas e V- Execução de obras. Cada Grupo de Serviços reúne diversos serviços correlatos e/ou complementares de cada tema. Por exemplo, o Grupo de Serviço (01) Arquitetura, engloba serviços de Levantamento Físico de Edificações existentes, Projeto Arquitetônico de novas edificações, Projetos de Reforma de Edificações Existentes, etc. O Grupo de Serviço (02) Instalações e Equipamentos Referentes à Arquitetura, engloba serviços de Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Elétricas, Telefônicas, etc. O Grupo de Serviço (09) Planejamento Urbano, engloba serviços como Projetos de Planejamento Urbano, Projetos de Loteamentos, Projetos de Desmembramento, etc. O Grupo de Serviço (10) Instalações e Equipamentos Referentes ao Urbanismo, engloba serviços do tipo Projetos de Drenagem, Projetos de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto, Projetos de Rede de Energia Elétrica, e assim sucessivamente. Desta forma, este Manual apresenta os diferentes serviços de competência profissional dos arquitetos e urbanistas previstos na Lei Federal , de , organizados da seguinte maneira: ÂMBITO GRUPOS DE SERVIÇOS: (Extraído da Lei Federal , de que regulamento o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU) -POR CAMPO DE ATUAÇÃO: I- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES (01) ARQUITETURA; (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA; (03) CONFORTO AMBIENTAL; (04) ARQUITETURA DE INTERIORES; II- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO: III- ÂMBITO DO URBANISMO: (05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO (07) TOPOGRAFIA; (08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS; (09) PLANEJAMENTO URBANO; (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO; (11) PLANO DIRETOR; (12) PLANEJAMENTO REGIONAL; (13) MEIO AMBIENTE -POR ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES: (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS IV- ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS: V- ÂMBITOS DIVERSOS: (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS; (16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, AUDITORIA E ARBITRAGEM; (17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE;
16 4.1 QUADRO GERAL DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO ITEM ÂMBITO CÓDIGO GRUPOS DE SERVIÇOS: SERVIÇO/ PROJETO (Extraído da Lei Federal , de (Extraído da resolução CONFEA 1010/2005, Tabela de regulamento o exercício da Honorários do IAB/1991 e outras fontes) Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU) MODALI DADE DE REMUNE RAÇÃO ETAPAS A DESENVOLVER/ % RELATIVO ETAPAS ADICIONAIS LD PN EV EP AP PL PB PE CO CP AS AE AB -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-serviços ADICIONAIS: -CO: Coordenação gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído). -POR CAMPO DE ATUAÇÃO: I ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES (01) (01) ARQUITETURA; PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICAÇÕES 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5% Levantamento Arquitetônico % Projeto de Arquitetura de Reforma de Edificações 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5% Edifícios e Instalações Efêmeras 01 Monumentos 01 Desenho em Perspectiva 01 5% 20% 20% 55% 10% 10% Imagens Virtuais 01 5% 20% 20% 55% 10% 10% Recursos Audiovisuais (filmes, animações e similares) 01 5% 20% 20% 55% 10% 10% Maquetaria 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% (02) (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS Levantamento e/ou Sondagens Geológicas % REFERENTES À ARQUITETURA; Projetos De Instalações Hidráulicas 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos De Instalações Sanitárias 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos De Instalações De Águas Pluviais 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% Projetos De Instalações De Gás Canalizado 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos De Instalações de Prevenção E Combate A Incêndio 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos De Instalações de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (pára-raios) 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos De Gerenciamento De Resíduos Sólidos 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos De Instalações Elétricas De Baixa Tensão 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos De Instalações Telefônicas 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos De Instalações De TV 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% Projetos De Instalações de Rede Estruturada De Dados E Voz 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% Projetos De Instalações De Rede De Segurança Eletrônica 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% Projetos Complementares De Instalações Mecânicas: Elevadores, Monto-Cargas, Rampas, Escadas E Esteiras Rolantes, Entre Outros. Projetos Complementares De Instalações Especiais: Equipamento, Água Gelada E Outros Projetos Especializados De Estacionamento E Tráfego De Veículos 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% Projeto de comunicação visual para edificações 02 50% 50% Caderno de Especificações/ Memorial Descritivo % 10% 10% Orçamento Sintético 02 15% 85% 10% 10% Orçamento Analítico 02 15% 85% 10% 10% Cronograma de Obra 02 15% 85% 10% 10% Estudos De Viabilidade Econômica E Financeira De Projeto De Edificações 02 15% 85% 10% 10% 5% 5% 5% (03) (03) CONFORTO AMBIENTAL; Projetos de Instalações Luminotécnicas 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%
17 4.1 QUADRO GERAL DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO ITEM ÂMBITO CÓDIGO GRUPOS DE SERVIÇOS: SERVIÇO/ PROJETO (Extraído da Lei Federal , de (Extraído da resolução CONFEA 1010/2005, Tabela de regulamento o exercício da Honorários do IAB/1991 e outras fontes) Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU) MODALI DADE DE REMUNE RAÇÃO ETAPAS A DESENVOLVER/ % RELATIVO ETAPAS ADICIONAIS LD PN EV EP AP PL PB PE CO CP AS AE AB -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-serviços ADICIONAIS: -CO: Coordenação gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído). Projetos de Instalações de Sonorização e Acústica 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% Projetos de Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% Exaustão Mecânica (04) (04) ARQUITETURA DE INTERIORES; PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES: 02 10% 10% 20% 30% 30% 10% 10% 10% II ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES (05) (05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5% E/OU URBANISMO: (06) (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E Projeto de Patrimônio Arquitetônico 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5% ARTÍSTICO; Projeto de Patrimônio Urbanístico 01 Projeto de Patrimônio Paisagístico 01 (07) (07) TOPOGRAFIA; Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georreferenciado % Levantamento Topográfico Aerofotogramétrico % Levantamento Cartográfico Orbital % (08) (08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E Projetos de Estruturas 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% III ÂMBITO DO URBANISMO: (09) (09) ESTRUTURAIS; PLANEJAMENTO URBANO: PROJETO DE PLANEJAMENTO URBANO 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5% Levantamento ou Inventário Urbano % Parcelamento do solo ou loteamento 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5% Desmembramento ou Remembramento 02 5% 5% 15% 20% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 5% Projetos de intervenção no espaço urbano (espaços públicos, praças, parques e similares) 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5% Projeto gráfico (imagens virtuais) 01 5% 20% 75% (10) (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS Projeto de movimentação de terra, drenagem e 02 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5% REFERENTES AO URBANISMO; pavimentação Projeto de rede de tratamento e abastecimento d água 02 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5% Projeto de rede de coleta e tratamento de esgotos 02 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5% Projeto de tratamento e destinação dos resíduos sólidos 02 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5% Projeto de comunicação visual urbanístico 01 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projeto de rede de iluminação pública 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projeto de rede de energia elétrica 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Projeto de rede de comunicações (telefone, internet, tv) 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Caderno de Especificações ou Memorial Descritivo 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5% Orçamento Sintético 02 15% 85% 10% 10% Orçamento Analítico 02 15% 85% 10% 10% Cronograma de Obra 02 15% 85% 10% 10% Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de Urbanismo 02 15% 85% 10% 10% 5% 5% 5% (11) (11) PLANOS DIRETORES; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS 02 10% 10% 20% 30% 30% 10% 10% 5% Levantamento ou Inventário Urbano % Elaboração da Legislação Urbana Municipal 02 5% 15% 20% 60% Plano Diretor de Mobilidade e Transporte 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% Plano de Saneamento Básico Ambiental 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%
18 4.1 QUADRO GERAL DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO ITEM ÂMBITO CÓDIGO GRUPOS DE SERVIÇOS: SERVIÇO/ PROJETO (Extraído da Lei Federal , de (Extraído da resolução CONFEA 1010/2005, Tabela de regulamento o exercício da Honorários do IAB/1991 e outras fontes) Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU) MODALI DADE DE REMUNE RAÇÃO ETAPAS A DESENVOLVER/ % RELATIVO ETAPAS ADICIONAIS LD PN EV EP AP PL PB PE CO CP AS AE AB -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-serviços ADICIONAIS: -CO: Coordenação gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído). Plano de Manejo Ambiental 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% Plano Diretor de Operação Urbana Consorciada 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% Plano Local de Habitação de Interesse Social 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% Seleção de Projetos Estruturantes 01 10% 10% 20% 20% 40% Termo de Referência de Projetos Estruturantes 01 10% 10% 20% 20% 40% (12) (12) PLANEJAMENTO REGIONAL; PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 01 10% 10% 20% 20% 40% (13) (13) MEIO AMBIENTE Zoneamento Geombiental % -POR ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES: Diagnóstico Ambiental % Relatório Ambiental Simplificado- RAS 01 20% 20% 30% 30% Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA 01 20% 20% 30% 30% Estudo de Impacto Ambiental- Relatório de Impacto de Meio Ambiente- EIA- RIMA 01 20% 20% 30% 30% Plano de Monitoramento Ambiental 01 20% 20% 30% 30% Plano de Recuperação de Áreas Degradada- PRAD 01 20% 20% 30% 30% IV ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE (14) (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E Execução de Obras por Empreitada 01 De acordo com o cronograma fisico e financeiro da obra OBRAS: CONDUÇÃO DE OBRAS Execução de Obras por Administração 02 De acordo com o cronograma fisico e financeiro da obra Fiscalização de Obras 02 De acordo com o cronograma fisico e financeiro da obra V ÂMBITOS DIVERSOS: (15) (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS Realização de ensaios e pesquisas 01 20% 30% 50% MATERIAIS; (16) (16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, AUDITORIA E ARBITRAGEM; Assistência Técnica, Assessoria, Consultoria, Vistoria, Monitoramento, Laudo, Parecer Técnico, Auditoria e Arbitragem; 01 20% 30% 50% Avaliação e Perícia 02 20% 30% 50% (17) (17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E Treinamento, Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, 01 20% 30% 50% EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, Desenvolvimento, Análise, Experimentação, Ensaio, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, Padronização, Mensuração e Controle de Qualidade EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE;
19 5.0. CONCEITOS E DEFINIÇÕES Para o melhor entendimento das informações contidas no presente Manual, apresentamos os conceitos e definições do glossário abaixo. Este glossário é de natureza específica, não devendo prevalecer entendimentos distintos dos termos nele apresentados, embora aplicáveis em outros contextos. Análise atividade que envolve a determinação das partes constituintes de um todo, buscando conhecer sua natureza ou avaliar seus aspectos técnicos. Arbitragem atividade que constitui um método alternativo para solucionar conflitos a partir de decisão proferida por árbitro escolhido entre profissionais da confiança das partes envolvidas, versados na matéria objeto da controvérsia. Assessoria atividade que envolve a prestação de serviços por profissional que detém conhecimento especializado em determinado campo profissional, visando ao auxílio técnico para a elaboração de projeto ou execução de obra ou serviço. Assistência atividade que envolve a prestação de serviços em geral, por profissional que detém conhecimento especializado em determinado campo de atuação profissional, visando suprir necessidades técnicas. Auditoria atividade que envolve o exame e a verificação de obediência a condições formais estabelecidas para o controle de processos e a lisura de procedimentos. Avaliação atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento. Benefícios e Despesas Indiretas- BDI: índice resultante dos acréscimos aos preços de custo dos insumos básicos do projeto (materiais, mão de obra, equipamentos, etc) e que é composto basicamente de: - Despesas indiretas (DI); - Despesas legais (DL) referente aos impostos; - Lucro (L) da atividade. Coleta de dados atividade que consiste em reunir, de maneira consistente, dados de interesse para o desempenho de tarefas de estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, ensaio, e outras afins. Condução atividade de comandar a execução, por terceiros, do que foi determinado por si ou por outros. Consultoria atividade de prestação de serviços de aconselhamento, mediante exame de questões específicas, e elaboração de parecer ou trabalho técnico pertinente, devidamente fundamentado. Controle de qualidade atividade de fiscalização exercida sobre o processo produtivo visando garantir a obediência a normas e padrões previamente estabelecidos. Coordenação atividade exercida no sentido de garantir a execução de obra ou serviço segundo determinada ordem e método previamente estabelecidos. Custo da obra: custo de projeto somado ao custo de execução. Custo de projeto: despesas de projeto acrescidas do lucro e dos direitos autorais (de projeto). Custo de execução: despesas de execução acrescidas do lucro e dos direitos autorais (de execução). Custo Unitário Básico CUB : é o custo direto de construção por m² de um determinado padrão de imóvel definido pela Norma NBR /93- projeto padrão N8-R. Seu objetivo básico é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos do setor da construção civil. O valor do CUB é calculado pelos parâmetros da Lei 4.591/64 e NBR /93 da ABNT, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) de cada Estado, podendo ser encontrado nos sítios dos Sinduscons estaduais na internet ou ainda no site que lista os valores de diversos estados. Como cada estado brasileiro calcula e atualiza mensalmente o seu CUB, o presente Manual utiliza esse parâmetro como elemento de indexação e regionalização do cálculo dos valores dos projetos e serviços aqui indicados. Desempenho de cargo ou função técnica - atividade exercida de forma continuada, no âmbito da profissão, em decorrência de ato de nomeação, designação ou contrato de trabalho. Desenvolvimento atividade que leva à consecução de modelos ou protótipos, ou ao aperfeiçoamento de dispositivos, equipamentos, bens ou serviços, a partir de conhecimentos obtidos através da pesquisa científica ou tecnológica. Despesas de projeto: despesas, diretas e indiretas, de material, mão de obra e outras, necessárias à prestação dos serviços do projeto. Despesas de execução: despesas, diretas e indiretas de material, mão-de-obra e outras, necessárias à execução da obra. Direção atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente decidir na consecução de obra ou serviço. Direitos autorais: remuneração pelo talento, criatividade e competência técnica, investida pelo arquiteto na criação e/ou execução da obra de Arquitetura, assim como pela exclusividade de
20 utilização de serviços contratados. Divulgação técnica atividade de difundir, propagar ou publicar matéria de conteúdo técnico. Elaboração de orçamento atividade realizada com antecedência, que envolve o levantamento de custos, de forma sistematizada, de todos os elementos inerentes à execução de determinado empreendimento. Encargos sociais (ES): são os custos indiretos incidentes sobre a mão de obra empregada no processo de elaboração de projetos. Ensaio atividade que envolve o estudo ou a investigação sumária de aspectos técnicos e/ou científicos de determinado assunto. Ensino atividade cuja finalidade consiste na transmissão de conhecimento de maneira formal. Equipamento instrumento, máquina ou conjunto de dispositivos operacionais, necessário para a execução de atividade ou operação determinada. Especificação atividade que envolve a fixação das características, condições ou requisitos relativos a materiais, equipamentos, instalações ou técnicas de execução a serem empregados em obra ou serviço técnico. Estudo atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a coleta, a observação, o tratamento e a análise de dados de natureza diversa, necessários ao projeto ou execução de obra ou serviço técnico, ou ao desenvolvimento de métodos ou processos de produção, ou à determinação preliminar de características gerais ou de viabilidade técnica, econômica ou ambiental. Confea Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Execução atividade em que o Profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico visando à materialização do que é previsto nos projetos de um serviço ou obra. Execução de desenho técnico atividade que implica a representação gráfica por meio de linhas, pontos e manchas, com objetivo técnico. Experimentação atividade que consiste em observar manifestações de um determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições previamente estabelecidas, coletando dados, e analisando-os com vistas à obtenção de conclusões. Extensão atividade que envolve a transmissão de conhecimentos técnicos pela utilização de sistemas informais de aprendizado. Fiscalização atividade que envolve a inspeção e o controle técnicos sistemáticos de obra ou serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos. Gestão conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da concepção, elaboração, projeto, execução, avaliação, implementação, aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços e de seus processos de obtenção. Honorários: remuneração devida pelo cliente ao arquiteto, em contrapartida por serviços prestados, incluindo os direitos autorais respectivos, tanto no caso de projetos quanto no de execução de obras. Instalação atividade de dispor ou conectar convenientemente conjunto de dispositivos necessários a determinada obra ou serviço técnico, de conformidade com instruções determinadas. Laudo peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado, como perito, relata o que observou e apresenta as suas conclusões, ou avalia o valor de bens, direitos, ou empreendimentos. Manutenção atividade que implica conservar aparelhos, máquinas, equipamentos e instalações em bom estado de conservação e operação. Mensuração atividade que envolve a apuração de aspectos quantitativos de determinado fenômeno, produto, obra ou serviço técnico, num determinado período de tempo. Montagem operação que consiste na reunião de componentes, peças, partes ou produtos, que resulte em dispositivo, produto ou unidade autônoma que venha a tornar-se operacional, preenchendo a sua função. Monitoramento - atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a obediência a condições previamente estabelecidas para a perfeita execução ou operação de obra, serviço, projeto, pesquisa, ou outro qualquer empreendimento. Normalização Ver Padronização. Obra resultado da execução ou operacionalização de projeto ou planejamento elaborado visando à consecução de determinados objetivos. Operação atividade que implica fazer funcionar ou acompanhar o funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos para produzir determinados efeitos ou produtos. Orientação técnica atividade de proceder ao acompanhamento do desenvolvimento de uma obra ou serviço, segundo normas específicas, visando a fazer cumprir o respectivo projeto ou planejamento. Padronização atividade que envolve a determinação ou o estabelecimento de características ou parâmetros, visando à uniformização de processos ou produtos. Parecer técnico expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre determinado assunto, emitida por especialista. Perícia atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento, ou da asserção de direitos, e na qual o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho técnico visando a emissão de um parecer ou laudo técnico, compreendendo: levantamento
Este glossário é de natureza específica, não devendo prevalecer entendimentos distintos dos termos
GLOSSÁRIO Este glossário é de natureza específica, não devendo prevalecer entendimentos distintos dos termos nele apresentados, embora aplicáveis em outros contextos. Análise atividade que envolve a determinação
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
Instituto de Arquitetos do Brasil MANUAL DE PROCEDIMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO Aprovado pelo 138o. Encontro do Conselho Superior- COSU do Instituto de Arquitetos do Brasil-
Leia maisTABELAS DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL Por: Odilo Almeida Filho Coordenador e relator Palmas- To, 26.03.2015 Quais os assuntos que serão abordados? 1.Princípios básicos e definições: 2.Módulo
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DIRETRIZES TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO O Colegiado do
Leia maisRESOLUÇÃO Confea 313 - Atribuições
RESOLUÇÃO Confea 313 - Atribuições Dispõe sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas à regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e dá outras providências.
Leia maisNORMA DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 002, DE 26 DE AGOSTO DE 2011.
Fl. 1 de 5 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL NORMA DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 002, DE 26 DE AGOSTO DE 2011. Dispõe sobre
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 17, DE 2 DE MARÇO DE 2012
RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2 DE MARÇO DE 2012 Dispões sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de serviços de arquitetura e urbanismo e dá outras providências. O Conselho de Arquitetura
Leia maisReavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.
Avaliação e Mensuração de Bens Patrimoniais em Entidades do Setor Público 1. DEFINIÇÕES Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior
Leia maisCARTILHA CAU/RS 2014 INSTRUÇÕES PARA ARQUITETURA DE INTERIORES SHOPPING CENTER
CARTILHA CAU/RS 2014 INSTRUÇÕES PARA ARQUITETURA DE INTERIORES SHOPPING CENTER APRESENTAÇÃO O CAU/RS Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, na qualidade de Autarquia Federal deve na
Leia maisLOCAIS DE TRABALHO COM QUALIDADE E PRODUTIVIDADE PROJETOS ARQUITETÔNICOS
LOCAIS DE TRABALHO COM QUALIDADE E PRODUTIVIDADE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS 01 NOSSOS SERVIÇOS Após 35 anos de experiência na área de edificações para o mercado imobiliário gaúcho,
Leia maisResponsabilidade Técnica na Pesquisa com Agrotóxicos. Eng. Agr. Gilberto Guarido Coordenador da Câmara Especializada de Agronomia
Responsabilidade Técnica na Pesquisa com Agrotóxicos Eng. Agr. Gilberto Guarido Coordenador da Câmara Especializada de Agronomia CONFEA CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA CONSELHO REGIONAL
Leia maisEIXO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
SEMINÁRIO CONFEA / CAU APRESENTADAS NOS GTs, ALINHADAS COM AS SOLUÇÕES BUSCADAS PELO SEMINÁRIO Brasília, 24 e 25 de julho de 2014 Eixo 1: Exercício Profissional Eixo 2: Fiscalização Eixo 3: Formação Profissional
Leia maisATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS POR DISCIPLINA / FORMAÇÃO. a) Administração
Anexo II a que se refere o artigo 2º da Lei nº xxxxx, de xx de xxxx de 2014 Quadro de Analistas da Administração Pública Municipal Atribuições Específicas DENOMINAÇÃO DO CARGO: DEFINIÇÃO: ABRANGÊNCIA:
Leia maisA atuação do Arquiteto e Urbanista para a Simplicidade e Transparência do Processo
A atuação do Arquiteto e Urbanista para a Simplicidade e Transparência do Processo Comissão Especial de evisão e Atualização da Legislação de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios Deputado Estadual
Leia maisPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Superintendência de Urbanismo e Produção Habitacional Coordenação de Projetos PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
Leia maisRESOLUÇÃO. Artigo 3º - O Plano de Implantação, Conteúdo Programático e demais características do referido Curso constam do respectivo Processo.
RESOLUÇÃO CONSEPE 59/2001 ALTERA O CURRÍCULO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, DO CÂMPUS DE ITATIBA, DA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO. O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE,
Leia maisPROGRAMAS DAS PROVAS
ENGENHEIRO CIVIL (prova objetiva) PORTUGUÊS: PROGRAMAS DAS PROVAS 1. Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de serviço, instruções, cartas e ofícios).
Leia maisO ECONOMISTA Fundamental em qualquer empresa por quê?
O profissional mais estratégico que a empresa precisa ter: O ECONOMISTA Fundamental em qualquer empresa por quê? Diagnostica. Avalia. Cria. Planeja. Resolve. O Economista é um profissional imprescindível
Leia maisPERFIL DO CURSO INFORMAÇÕES SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DOS ARQUITETOS E URBANISTAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO
UNIÃO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA - UNIGUA FACULDADE GUARAPUAVA CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO PERFIL DO CURSO INFORMAÇÕES SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DOS ARQUITETOS E URBANISTAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO
Leia maisCENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, BACHARELADO CURRÍCULO 1620 REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO Das Disposições
Leia maisLEGISLAÇÃO PROFISSIONAL ENGENHARIA ELÉTRICA
LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL ENGENHARIA ELÉTRICA TÓPICOS INSTRUMENTOS LEGAIS APLICÁVEIS LEGISLAÇÃO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEIS, DECRETOS e RESOLUÇÕES FORMAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
Leia maisO CORSAP - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos e de Águas Pluviais
O CORSAP - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos e de Águas Pluviais Eng. Marcos Montenegro Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Seção DF CLÁUSULA 7ª. (Dos
Leia maisPROJETO DE LEI Nº, DE 2013
PROJETO DE LEI Nº, DE 2013 (Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame) Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Informata - que engloba todos os profissionais de Informática. O Congresso Nacional
Leia maisCONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988 TÍTULO VIII DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO II DA SEGURIDADE SOCIAL Seção II Da Saúde Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
Leia mais1 PROJETO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS - RRT
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS - RRT 1 PROJETO 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 1.1.1 - Levantamento arquitetônico 1.1.2 - Projeto arquitetônico 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma 1.1.4 -
Leia maisASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Capitulo I - Objetivo. Artigo 1º - O presente regulamento
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PRESIDÊNCIA 27/5/213 RESOLUÇÃO Nº 9/213 Assunto: Institui o Manual de Elaboração
Leia maisEstabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização de auditorias ambientais.
RESOLUÇÃO Nº 306, DE 5 DE JULHO DE 2002 Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização de auditorias ambientais. O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências
Leia maisRegistro de Preços para Construção de Escolas do ProInfância B e C
Construção Escolas ProInfância Registro de Preços para Construção de Escolas do ProInfância B e C Construção Escolas ProInfância Desafio: Melhorar a eficiência do processo, e garantir: 1. Edifícios com
Leia maisDIRETRIZES E NORMAS PARA O ESTÁGIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
DIRETRIZES E NORMAS PARA O ESTÁGIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARAÍBA DO SUL RJ 2014 2 DA NATUREZA Art. 1. Os alunos do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973
RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA,
Leia maisRESOLUÇÃO N 51, DE 12 DE JULHO DE 2013 PREÂMBULO
RESOLUÇÃO N 51, DE 12 DE JULHO DE 2013 PREÂMBULO Com a presente Resolução o CAU/BR atende à responsabilidade que lhe foi atribuída pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, de especificar as atividades,
Leia maisRESOLUÇÃO N 21, DE 5 DE ABRIL DE 2012
RESOLUÇÃO N 21, DE 5 DE ABRIL DE 2012 Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR),
Leia maisO Perito Judicial e a Justiça Gratuita
4º SEMINÁRIO PAULISTA DE PERÍCIA JUDICIAL 26 de agosto de 2011 O Perito Judicial e a Justiça Gratuita Ao CREA-SP, instituído pelo Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e mantido pela Lei
Leia maisRelatório de Vistoria Técnica com Cadastramento do Imóvel
Relatório de Vistoria Técnica com Cadastramento do Imóvel REFORMA DA SEDE DA SUBSEÇÃO DA OAB/BA NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI/BA Avenida Presidente Castelo Branco, nº 271, Aeroporto Velho Guanambi/BA Foto:
Leia maisAtribuições dos Tecnólogos
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL TECNOLOGIA EM CONTRUÇÃO CIVIL EDIFÍCIOS E ESTRADAS Atribuições dos Tecnólogos Prof.ª Me. Fabiana Marques Maio / 2014 SOBRE O TECNÓLOGO Segundo
Leia maisAssociação Matogrossense dos Municípios
PORTARIA Nº 019/2010 O Presidente da Associação Matogrossense dos Municípios AMM, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e Resolução 002/2010, RESOLVE: Art. 1º -
Leia maisREGIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO IF SUDESTE DE MINAS GERAIS CAPÍTULO I
REGIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO IF SUDESTE DE MINAS GERAIS CAPÍTULO I Disposições Preliminares Art. 1º A Auditoria Interna do IF Sudeste de Minas Gerais, está vinculada ao Conselho Superior,
Leia maisCOMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 815, DE 1995
1 COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 815, DE 1995 (Apensados os Projetos de Lei nº 2.194, de 1996, nº 981, de 1999, nº 6.639, de 2002, nº 6.640,
Leia maisEmenta: Tabela Referencial de Honorários do Serviço Social. O Conselho Federal de Serviço Social no uso de suas atribuições legais e regimentais;
RESOLUÇÃO CFESS Nº 418/01 Ementa: Tabela Referencial de Honorários do Serviço Social. O Conselho Federal de Serviço Social no uso de suas atribuições legais e regimentais; CONSIDERANDO a Lei 8662/93, particularmente
Leia mais1. COMPETÊNCIAS DAS DIRETORIAS
1. COMPETÊNCIAS DAS DIRETORIAS 1.1. Diretoria Executiva (DEX) À Diretora Executiva, além de planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar as atividades da Fundação, bem como cumprir e fazer cumprir
Leia maisPROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar o gerenciamento dos projetos desde o seu planejamento, desenvolvimento, recebimento, análise crítica, controle e distribuição nas obras. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010 (*)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010 (*) Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura
Leia maisNORMATIZAÇÃO DE ESTÁGIO PARA OS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES DO IFSULDEMINAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS NORMATIZAÇÃO DE ESTÁGIO PARA OS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES
Leia maisPresidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 12.593, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Mensagem de veto Institui o Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015. A PRESIDENTA
Leia maisREGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE - (FITEJ)
REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE - (FITEJ) CAPÍTULO I NATUREZA E FINALIDADES Art 1º. A Fundação Instituto Tecnológico de Joinville, doravante denominada FITEJ, entidade
Leia maisPROJETO DE LEI Nº, DE DE MAIO DE 2011. (Do Sr. PENNA)
PROJETO DE LEI Nº, DE DE MAIO DE 2011. (Do Sr. PENNA) Dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de Designer, e dá providências. O Congresso Nacional decreta: Capítulo I Caracterização e atribuições
Leia maisMINISTÉRIO DAS CIDADES CONSELHO DAS CIDADES RESOLUÇÃO RECOMENDADA N 75, DE 02 DE JULHO DE 2009
DOU de 05/10/09 seção 01 nº 190 pág. 51 MINISTÉRIO DAS CIDADES CONSELHO DAS CIDADES RESOLUÇÃO RECOMENDADA N 75, DE 02 DE JULHO DE 2009 Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e
Leia maisAtribuições do órgão conforme a Lei nº 3.063, de 29 de maio de 2013: TÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS End: Travessa Anchieta, S-55 Centro Fone: (14) 3283-9570 ramal 9587 Email: engenharia@pederneiras.sp.gov.br Responsável: Fábio Chaves Sgavioli Atribuições
Leia maisSEMINÁRIO PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS ASPECTOS TÉCNICOS SIURB
SEMINÁRIO PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS ASPECTOS TÉCNICOS SIURB PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DRENAGEM CANAIS RESERVATÓRIOS MICRODRENAGEM OU DRENAGEM SUPERFICIAL OBRAS
Leia maisSISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL SGA MANUAL CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL MANUAL Elaborado por Comitê de Gestão de Aprovado por Paulo Fernando G.Habitzreuter Código: MA..01 Pag.: 2/12 Sumário Pag. 1. Objetivo...
Leia maisPrefeitura Municipal de Catanduva Banco Interamericano de Desenvolvimento. Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado de Catanduva
Prefeitura Municipal de Catanduva Banco Interamericano de Desenvolvimento Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado de Catanduva ESTRUTURA DE ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA O esquema organizacional do Programa,
Leia maisNR-13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações. O Papel do Engenheiro Mecânico
NR-13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações 24 de julho de 2014 ABEMEC-RS Eng Mec. Milton Mentz julho 2014 1 Responsabilidade do Profissional Habilitado x Responsabilidade do Empregador: julho 2014
Leia maisLEI N. 084/91. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.
LEI N. 084/91 Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara
Leia maisDiretrizes curriculares nacionais e os projetos pedagógicos dos cursos de graduação
Diretrizes curriculares nacionais e os projetos pedagógicos dos cursos de graduação Curso de Atualização Pedagógica Julho de 2010 Mediador: Adelardo Adelino Dantas de Medeiros (DCA/UFRN) Diretrizes Curriculares
Leia maisModelo de contrato de prestação de serviços em Arquitetura e Urbanismo
Modelo de contrato de prestação de serviços em Arquitetura e Urbanismo O CONTRATO DE PRESTAÇÃO é o único documento que o profissional possui, capaz de fazer prova conclusiva sobre os trabalhos contratados,
Leia maisLEI Nº 213/1994 DATA: 27 DE JUNHO DE 1.994. SÚMULA: INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CAPITULO I DOS OBJETIVOS
LEI Nº 213/1994 DATA: 27 DE JUNHO DE 1.994. SÚMULA: INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. O Sr. Ademir Macorin da Silva, Prefeito Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no
Leia maisPORTARIA Nº 114, DE 19/9/2007
CÂMARA DOS DEPUTADOS Centro de Documentação e Informação PORTARIA Nº 114, DE 19/9/2007 Aprova normas para padronização, instalação e controle de programas de computador no âmbito da Câmara dos Deputados.
Leia maisCRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS Lúcia Maria Mendonça Santos Marcos Daniel Souza dos Santos Paula Coelho da Nóbrega Departamento de Mobilidade Urbana Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana
Leia maisÁREAS DE ATUAÇÃO, PERFIL E COMPETÊNCIAS DOS EGRESSOS DOS NOVOS CURSOS
ÁREAS DE ATUAÇÃO, PERFIL E COMPETÊNCIAS DOS EGRESSOS DOS NOVOS CURSOS 13. CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO Área de atuação O curso pretende formar o arquiteto pleno, capacitado a atuar nos diversos âmbitos
Leia maisROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
APRESENTAÇÃO ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS Breve histórico da instituição seguido de diagnóstico e indicadores sobre a temática abrangida pelo projeto, especialmente dados que permitam análise da
Leia maisCRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE PARA A ACREDITAÇÃO DE CICLOS DE ESTUDOS
CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE PARA A ACREDITAÇÃO DE CICLOS DE ESTUDOS Versão 1.1 Setembro 2013 1. Critérios (mínimos) de referência quanto à qualificação do corpo docente para a acreditação
Leia maisPortaria Inep nº 249, de 02 de junho de 2014. Publicada no Diário Oficial da União em 04 de junho de 2014.
Portaria Inep nº 249, de 02 de junho de 2014. Publicada no Diário Oficial da União em 04 de junho de 2014. O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
Leia maisANEXO ÚNICO RESOLUÇÃO CRM-SC N 166, DE 16/8/2015 DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS PARA A OCUPAÇÃO DO CARGO DE CONTADOR
RESOLUÇÃO CRM-SC Nº 166/2015 Institui na estrutura administrativa de pessoal do CRM-SC o cargo de contador e dá outras providências. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, instituição
Leia maisARQUITETURA E URBANISMO
132 ARQUITETURA E URBANISMO COORDENADORA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO Aline Werneck Barbosa de Carvalho abarbosa@ufv.br UFV Catálogo de Graduação 2002 133 CURRÍCULO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Leia maisSÓLAZER CLUBE DOS EXECEPCIONAIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ESPORTE CNPJ 28.008.530/0001-03
SÓLAZER CLUBE DOS EXECEPCIONAIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ESPORTE CNPJ 28.008.530/0001-03 Capítulo I INTRODUÇÃO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade
Leia maisESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL - ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO
ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL - ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO Requisitos: graduação em qualquer curso da área de Tecnologia da Informação - Elaborar
Leia maisOrientações para o Apoio do Fundo Amazônia ao Cadastramento Ambiental Rural
Orientações para o Apoio do Fundo Amazônia ao Cadastramento Ambiental Rural 1. Apoio do Fundo Amazônia ao Cadastramento Ambiental Rural no bioma Amazônia... 2 2. Apoio do Fundo Amazônia ao Cadastramento
Leia mais1 INTRODUÇÃO. 1.1 Motivação e Justificativa
1 INTRODUÇÃO 1.1 Motivação e Justificativa A locomoção é um dos direitos básicos do cidadão. Cabe, portanto, ao poder público normalmente uma prefeitura e/ou um estado prover transporte de qualidade para
Leia maisPORTARIA-TCU Nº 385, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 (Revogada) (Portaria - TCU nº 36, de 31/01/2011, BTCU nº 03, de 31/01/2011)
PORTARIA-TCU Nº 385, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 (Revogada) (Portaria - TCU nº 36, de 31/01/2011, BTCU nº 03, de 31/01/2011) Dispõe sobre as competências da Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da
Leia maisSISTEMAS PROFISSIONAIS
SISTEMAS PROFISSIONAIS Prof. Dr. Eng. Mec. Amarildo Tabone Paschoalini Docente Departamento de Engenharia Mecânica UNESP Ilha Solteira Coordenador da Câmara Especializada de Eng. Mecânica e Metalúrgica
Leia maisRESOLUÇÃO N 49, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
RESOLUÇÃO N 49, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012 O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Pampa, em sua 33ª Reunião Ordinária, realizada no dia vinte e sete de setembro de 2012, no uso das atribuições
Leia maisNBA 10: INDEPENDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. INTRODUÇÃO [Issai 10, Preâmbulo, e NAT]
NBA 10: INDEPENDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INTRODUÇÃO [Issai 10, Preâmbulo, e NAT] 1. Os Tribunais de Contas somente podem realizar suas tarefas quando são independentes da entidade auditada e são protegidos
Leia mais= CONSTANTE x CUB PR x M2
1 TABELA DE HONORÁRIOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFONIA, TUBULAÇÃO DE ALARME/CFTV/LÓGICA/SOM/TV E SPDA (SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA). PRESCRIÇÕES
Leia maisMODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 052/2005
MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 052/2005 NOME DA INSTITUIÇÃO: NEOENERGIA S.A. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL ATO REGULATÓRIO: RESOLUÇÃO NORMATIVA EMENTA
Leia maisLegislação Tributária ARRECADAÇÃO. Início dos Efeitos 10057/2014 14-02-2014 14-02-2014 1 14/02/2014 14/02/2014
Legislação Tributária ARRECADAÇÃO Ato: Lei Número/Complemento Assinatura Publicação Pág. D.O. Início da Vigência Início dos Efeitos 10057/2014 14-02-2014 14-02-2014 1 14/02/2014 14/02/2014 Ementa: Cria
Leia maisPrezado colega, você sabia:
Prezado colega, você sabia: 1) Que, de maneira geral, as Normas Regulamentadoras (NRs), do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecem requisitos mínimos legais e condições com objetivo de implementar
Leia maisCÂMARA DOS DEPUTADOS Gabinete do Deputado ODAIR CUNHA PT/MG
PROGRAMAS ABERTOS MINISTÉRIO DA PESCA Código do Programa 5800020130061 Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal Programa 20.122.2113.2000.0001.0001 - Adminstração da Unidade - Nacional A atividade
Leia maisLOCAIS DE TRABALHO COM QUALIDADE E PRODUTIVIDADE PROJETOS COMPLEMENTARES
LOCAIS DE TRABALHO COM QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 01 NOSSOS SERVIÇOS Após 35 anos de experiência na área de edificações para o mercado imobiliário gaúcho, a BENCKEARQUITETURA, juntamente com a BENCKECONSTRUÇÕES,
Leia maisMINISTÉRIO DA FAZENDA CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. RESOLUÇÃO CNSP N o 227, DE 2010.
MINISTÉRIO DA FAZENDA CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS RESOLUÇÃO CNSP N o 227, DE 2010. Dispõe sobre o capital mínimo requerido para autorização e funcionamento e sobre planos corretivo e de recuperação
Leia maisA observância da acessibilidade na fiscalização de obras e licenciamentos de projetos pelos municípios
A observância da acessibilidade na fiscalização de obras e licenciamentos de projetos pelos municípios Luciano de Faria Brasil Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística de Porto
Leia maisO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI Nº 8.267 Dispõe sobre o licenciamento ambiental no Município de Porto Alegre, cria a Taxa de Licenciamento Ambiental e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Faço saber que a
Leia maisPOLÍTICA DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO SISTEMA ELETROBRÁS. Sistema. Eletrobrás
POLÍTICA DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO SISTEMA ELETROBRÁS Sistema Eletrobrás Política de Logística de Suprimento do Sistema Eletrobrás POLÍTICA DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO 4 POLÍTICA DE Logística de Suprimento
Leia maisESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA GABINETE DO PREFEITO LEI Nº 19/091 MÂNCIO LIMA ACRE, 06 DE NOVEMBRO DE 1991.
LEI Nº 19/091 MÂNCIO LIMA ACRE, 06 DE NOVEMBRO DE 1991. DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LUIS HELOSMAN DE FIGUEIREDO, PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA, ESTADO
Leia maisTorna obrigatória a contratação do serviço de Inspeção de Segurança Veicular mediante processo de licitação pública.
PROJETO DE LEI N 3005 DE 2008 Business Online Comunicação de Dados Torna obrigatória a contratação do serviço de Inspeção de Segurança Veicular mediante processo de licitação pública. Autor: Regis de Oliveira
Leia mais1º Para aplicação da Tabela I, será considerado o valor da obra, no caso de atividade de execução e o valor dos serviços para as demais atividades.
ATO NORMATIVO Nº 55/03 Dispõe sobre os valores das taxas de registro de ART devidas ao Crea ES, para o exercício de 2004 e dá outras providências. O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 23, de 25.03.83.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 23, de 25.03.83. Altera normas para a apuração e tributação do lucro nas atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis estabelecidas pela Instrução
Leia maisCOAF - RESOLUÇÃO Nº 20, DE 29 DE AGOSTO DE 2012
COAF - RESOLUÇÃO Nº 20, DE 29 DE AGOSTO DE 2012 Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998. RESOLUÇÃO Nº
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS Estado de Goiás LEI N. 1.233, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1.993. O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS,
LEI N. 1.233, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1.993. Institui o Fundo Municipal de Saúde e da outras providencias.. O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal,
Leia maisManual de Implantação e Roteiro para Auditoria do Critérios para Auditoria SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
Manual de Implantação e Roteiro para Auditoria do Critérios para Auditoria SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA ATUAÇÃO RESPONSÁVEL É proibida a reprodução total ou parcial deste documento por quaisquer meios
Leia maisII. Atividades de Extensão
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO I. Objetivos A extensão tem por objetivo geral tornar acessível, à sociedade, o conhecimento de domínio da Faculdade Gama e Souza, seja por sua própria produção, seja
Leia maisPLANOS DE CONTINGÊNCIAS
PLANOS DE CONTINGÊNCIAS ARAÚJO GOMES Capitão SC PMSC ARAÚJO GOMES defesacivilgomes@yahoo.com.br PLANO DE CONTINGÊNCIA O planejamento para emergências é complexo por suas características intrínsecas. Como
Leia maisJUSTIFICAÇÃO PARA A NÃO SUJEIÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE REABILITAÇÃO URBANA DE SANTA CATARINA A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
JUSTIFICAÇÃO PARA A NÃO SUJEIÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE REABILITAÇÃO URBANA DE SANTA CATARINA A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA CÂMARA MUNICIPAL DE SINES DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL DIVISÃO DE
Leia maisMANUAL GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO
1 - INTRODUÇÃO Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Cooperativa, o que inclui os riscos das operações
Leia maisANEXO IV INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO IV INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL A orientação padrão para a elaboração da PROPOSTA DE TARIFA REFERENCIAL DE ÁGUA (TRA) e TARIFA REFERENCIAL DE ESGOTO objetiva propiciar a Comissão:
Leia maisModelo de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria
Modelo de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Contrato de locação de serviços que entre si fazem (nome e qualificação de quem está contratando: natureza ou profissão, endereço e dados como
Leia mais