REFORMA DA COBERTURA DO PÁTIO COBERTO, BERÇÁRIO E REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARQUE DOS MAIAS II

Transcrição

1 REFORMA DA COBERTURA DO PÁTIO COBERTO, BERÇÁRIO E REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARQUE DOS MAIAS II ANEXO XII ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Objeto: Execução da Estrutura/Cobertura do Pátio Interno e Reforma da Cobertura do bloco Berçário. Prazo; Obra deverá ser executado em 90 dias. Endereço: Rua Amauri Cafrune nº 149 Bairro Parque dos Mais II - Porto Alegre Áreas: Área da Construção: 232,00 m² (Pátio Coberto 92m² /Bloco Berçário 140 m²) Documentos: Título: Quantidade/tipo de arquivo Discriminações Técnicas 07 folhas A4 Orçamento 01 folhas A4 Cronograma Físico-financeiro 01 folhas A4 Projeto de arquitetura 02 Pranchas A1 em formato digital 1. GENERALIDADES Nestas Discriminações é denominada de "Executante" a Empresa vencedora da Licitação, e "Fiscalização" o representante da Secretaria Municipal da Educação, a quem a Executante se reportará tecnicamente Estas Discriminações Técnicas têm por finalidade especificar os materiais e os serviços a serem utilizados e executados na obra de execução da cobertura do pátio coberto e Cobertura da salas dos berçários, da Escola Municipal de Educação Infantil Parque dos Mais,situada na Rua Amauri Cafrune,n 149, Bairro parque dos Mais II Porto Alegre. As Discriminações serão rigorosamente obedecidas, como se fossem transcritas no Contrato para a execução das Obras e Serviços O Projeto para a execução da obra compõe-se de Projeto de Arquitetura, elaborado pela SMED, e Projetos Estrutural e Elétrico, a serem elaborados pela Executante Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é exigida prévia visita ao local, pois a SMED não aceitará, em hipótese alguma, alegações da Executante referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus dali decorrente A Executante efetuará seu próprio levantamento das quantidades necessárias à execução da obra É de inteira responsabilidade da Executante a observância das Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n.º 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subseqüentes Perante a Fiscalização da SMED, a Executante será representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos serviços. Este Mestre deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas pela Fiscalização pertinentes a essas Discriminações Técnicas Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da obra deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume de cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtenção de um bom padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra 1

2 quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e acabamento nos serviços a serem executados Todos os materiais serão rigorosamente de acordo com as especificações dos respectivos fabricantes, inclusive com a utilização de todos os acessórios A Fiscalização não exime a Executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução das obras e serviços, bem como será a única responsável por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, até o Recebimento Definitivo da obra por parte da SMED A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que deverá impedir o acesso de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos na área, tais como: depredação, roubos A Executante deverá entregar as ART's (Anotações de Responsabilidade Técnicas) de projeto estrutural, projeto elétrico e execução de Obras e Serviços Todos os serviços serão executados por pessoal especializado, podendo a Fiscalização rejeitar os que não estiverem de acordo com o Projeto e Discriminações, sem que isso resulte em indenização ou justificativa para atraso da obra O pagamento de taxas, impostos, licenças, emolumentos e demais Tributos e Encargos Sociais que incidam sobre a obra são de exclusiva responsabilidade da Executante A SMED, através da Fiscalização, terá plena autoridade para determinar a paralisação dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem técnica, segurança ou disciplina, bem como determinar a substituição de funcionários que julgar inconvenientes para o bom andamento dos serviços. Determinada a paralisação, os trabalhos serão reiniciados após a expedição de ordem de reinício Os prazos para início e conclusão da obra serão os constantes no Edital de Licitação e no Contrato da mesma O Empreiteiro da obra será responsável e responderá durante 5 (cinco) anos pela execução e qualidade dos materiais empregados, nos termos do Art do Código Civil Brasileiro, que diz: Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o Empreiteiro de materiais e execução responderá durante 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, exceto, quanto a este, se, não o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra. 2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA A Executante manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. A SMED poderá exigir a substituição ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos serviços As situações não previstas nestas Discriminações Técnicas, logo que forem detectadas, serão comunicadas à Fiscalização, para tomada das providências cabíveis Todo o material especificado, quando não puder ser atendido conforme as Discriminações Técnicas, por estar em falta no mercado ou por qualquer outro motivo que impeça sua aquisição, obriga a imediata comunicação do fato à Fiscalização, que determinará a substituição por outro, de mesma qualidade e que atenda ao Projeto Será de responsabilidade da Executante a obtenção do Alvará de Licença para a execução da obra, bem como toda e qualquer documentação referente ao andamento e desembaraço da mesma junto aos órgãos públicos pertinentes (CREA, INSS, Prefeitura Municipal). 2

3 2.5. Ficarão a cargo da Executante todas as despesas referentes a licenças, emolumentos, taxas da obra e da edificação, registro em cartório, CND, publicação Será fornecido e elaborado pela Executante o Diário da Obra, contendo todas as anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente rubricadas pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização da SMED, a qual receberá uma das vias de suas páginas. 3. SERVIÇOS A EXECUTAR PROJETO Cobertura metálica; Projeto de Fundações: a Executante deverá elaborar Projeto de Fundações do Pátio Coberto, contemplando as soluções estruturais adotadas (preferencialmente fundação com micro-estacas e blocos de concreto), considerando o Projeto Estrutural com pilares, vigas e terças metálicas, ou outra solução estrutural indicada por sondagem do terreno Projeto Estrutural: deverá ser elaborado pela Executante Projeto Estrutural para Cobertura do Pátio coberto, baseado no Projeto de Arquitetônico elaborado pela SMED Até quinze dias após a ordem de início da obra, deverá ser entregue pela Executante a ART respectiva, e realizada reunião com Fiscalização, para análise do Projeto Estrutural Equipamento para sondagem: será instalado equipamento para sondagem a percussão, ou através de outra técnica mais apropriada ao sítio, para efetuar a sondagem do terreno Sondagem do Terreno: deverá ser realizada pela Executante sondagem do terreno, para verificação da resistência do solo e viabilidade da solução estrutural de fundação com micro-estacas Projeto Elétrico: deverá ser elaborada pela Executante Projeto Elétrico para iluminação do pátio Coberto, baseado no Projeto de Arquitetura elaborado pela SMED Até trinta dias após a ordem de início da obra, deverá ser entregue pela Executante a ART respectiva, e realizada reunião com Fiscalização, para análise do Projeto Elétrico O conjunto de projetos a cargo da contratada deverá ser entregues à Assessoria de Arquitetura da SMED em cópia heliográfica e digitalizada gravada em CD e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), até quinze dias do início da obra, para análise e aprovação por parte da mesma. 4. INSTALAÇÃO DA OBRA Generalidades: o canteiro de obras deverá ser constantemente limpo, não podendo permanecer entulho de obra no passeio público ou imediações, tão logo a Fiscalização determinar seu transporte Todas as medidas constantes no Projeto de Arquitetura deverão ser conferidas no local. 3

4 4.3. Todo material de demolição será colocado à disposição da Fiscalização da SMED, que decidirá sobre o destino do mesmo. O material que não interessar à SMED será recolhido pela Executante, de forma a manter o local da obra constantemente limpo e desobstruído Todos os serviços de demolição e de retiradas de materiais deverão ser executados com o máximo de cuidado, a fim de se obter o reaproveitamento do maior número de material possível. Todas as medidas de vãos a demolir deverão ser conferidas no local Deverão ser tomadas as providências necessárias para que os serviços de demolições não afetem estruturalmente o prédio e os imóveis lindeiros, bem como pisos e revestimentos das áreas que sofrerão demolição No final da obra, deverá ser recolhida pela Equipe de Manutenção da SMED a placa da obra, para reaproveitamento Deverá ser demolida a cobertura, calha e pilares do pátio coberto existente Galpão de Obra: será executado um Galpão de Obra, com chapas de compensado e telhado de fibrocimento, em local do terreno a ser autorizado pela Fiscalização, para fins de guarda de material de obra e de pertences dos operários O Galpão de Obra atenderá ao Código de Edificações de Porto Alegre quanto à utilização do passeio público, alturas, etc. Deverá ser de madeira compensada, estruturado com caibros, com piso de madeira tabuado, cobertura de fibrocimento, uma janela tipo tampão de madeira, duas portas, dois pontos de luz internos e dois externos, duas tomadas para uso geral e uma tomada trifásica para betoneira A Executante deverá providenciar tomada trifásica junto à CEEE, para utilização de betoneiras, serras, furadeiras, iluminação etc Sanitário de Obra: será também executado um Sanitário de Obra, composto de chuveiro elétrico, lavatório e vaso sanitário, conforme determina a Legislação Trabalhista Locação da obra: será de responsabilidade da contratada Diário de Obra: será fornecido e elaborado pela Executante Diário de Obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), a ser preenchido pelo Responsável Técnico da obra e rubricado pela Fiscalização da SMED, contendo todas as informações pertinentes ao andamento da obra.o Diário poderá ser um caderno espiral comum, utilizando-se papel carbono, com as folhas devidamente numeradas em seqüência, sendo entregue uma via à SMED após a rubrica da Fiscalização e do Responsável Técnico da Executante Placa de Obra: será executada placa de obra pela Executante, de chapa de ferro galvanizada de 1mm, medindo 3,00x2,00m, conforme Detalhe a ser entregue pela Fiscalização à Executante. A placa da obra deverá ser recolhida pela SMED para reaproveitamento, no final da obra Máquinas e Equipamentos: todo o material referente a máquinas e equipamentos utilizado na obra será devidamente guardado e recolhido pela Executante, não tendo a SMED qualquer responsabilidade quanto à perda ou avaria sofridas. 5. INFRA-ESTRUTURA Generalidades: a execução das Fundações seguirá o determinado no Projeto de Fundações a ser elaborado pela Executante. 4

5 5.2. Estacas: será executado estaqueamento com estacas escavadas tipo broca (microestacas), ou outra solução indicada pelo Projeto de Fundações a ser elaborado pela Executante Serão executadas, o numero de micro estacas que forem necessárias a boa execução da cobertura com 4,00m de profundidade no mínimo, e no encabeçamento blocos de concreto, para posterior execução dos pilares metálicos da estrutura O fck do concreto utilizado na execução das micro estacas e sapatas não deverá ser inferior a 18Mpa Cada micro-estaca terá armadura no encabeçamento, constituída, a princípio, por 4 barras verticais de diâmetro 12,5mm, com 1,50m de comprimento, e recobrimento de 3cm Blocos de concreto: deverão ser executados blocos de concreto no encabeçamento das micro-estacas, conforme indicado o Projeto de Fundações a ser elaborado pela Executante O fck do concreto utilizado não deverá ser inferior a 18Mpa. Cada bloco devera atender as especificações de projeto no que se refere a dimensões, ou conforme determinar o Projeto de Fundações. 6. SUPRA- ESTRUTURA: 6.1. A Estrutura metálica da cobertura do pátio será executada conforme projeto estrutural a ser elaborado pela Executante. 7. COBERTURA: 7.1. A cobertura do pátio será executado com telha em aço zincado Os acessórios serão os correspondentes ao tipo da cobertura e telha As normas para colocação da Cobertura serão aquelas determinadas pelos fabricantes A estrutura de cobertura será executada conforme Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante Preparo da superfície: a superfície deverá ser limpa, removendo-se totalmente graxas, óleos, sujeiras e escamas e, a seguir, aplicado redutor 670 da Sherwin Williams ou equivalente Base: Deverá ser aplicada pintura de Super Galvite, da SHERWIN WILLIAMS como fundo, ou equivalente Pintura: será com tinta esmalte sintético da RENNER ou equivalente, na cor definida, com pelo menos duas demãos, ou tantas quantas forem necessárias para um acabamento perfeito. 5

6 8. PAVIMENTAÇÃO: 8.1. Refazer o piso de granitina na cor cinza (existente) nos locais onde forem danificados por ocasião da execução das sapatas para as estruturas metálicas; 8.2. Deverão ser recuperados os locais de pisos e revestimentos que forem danificados com a execução da obra. 9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 9.1. Generalidades: Remoção de fiação elétrica e calhas fluorecentes existentes na área em questão Deverá ser elaborado o Projeto Elétrico pela Executante. O circuito elétrico irá atender a demanda da iluminação do pátio coberto. A iluminação do pátio coberto deverá ter a tubulação fixada na estrutura metálica Anteriormente à execução do serviço da rede elétrica, será entregue pela Executante à Fiscalização a ART respectiva, e procedida análise por parte da Fiscalização e da Executante do Projeto Serão instaladas novas luminárias no Pátio Coberto Será reinstalada a fiação da rede elétrica das salas no bloco do Berçário e todas as calhas com florescente completas Todos os disjuntores deverão estar devidamente dimensionados e identificados no CD (disjuntores padrão europeu, bipolares para 110V, com certificado pelo INMETRO e atendendo à NBR IEC 60898). 10. PINTURA: Generalidades: todas as superfícies a pintar serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem, conforme as instruções dos fabricantes das tintas Todas as superfícies posteriormente à lixação, serão limpas mediante a utilização de vassouras ou estopas, visando à retirada de todo o pó que prejudique sua preparação, garantindo perfeita limpeza do substrato Pintura da estrutura metálica: a estrutura metálica da cobertura do pátio coberto (vigas, terças, etc), deverão receber pintura, atendendo ao que segue: A superfície deverá ser lixada e limpa, removendo-se toda a sujeira e escamas. A seguir deverá ser aplicado um fundo antiferruginoso do tipo zarcão ou cromato de zinco ou outro de 1ª qualidade A aplicação de esmalte sintético de 1ª qualidade da Renner ou equivalente, a cor a ser definida pela fiscalização, em tantas demãos quantas forem necessárias para um perfeito acabamento. A forma de aplicação deverá seguir as indicações dos fabricantes. 11. Limpeza e Serviços Finais Limpeza do piso do Pátio Coberto e das salas com material adequado Remoção de entulhos: remover e transportar às expensas da Executante os entulhos e material remanescentes da obra. 6

7 12. Bloco dos Berçários Remoções: Retirada das telhas existentes do bloco dos berçário, retirada do madeiramento existente do bloco do berçário, retirada do forro existente (lambri) do bloco do berçário Execução de madeiramento, estruturas, tesouras com guias de 15cm, acompanhando a declividade existente, este madeiramento deverá sofre imunização com produto tipo gimo cupim ou similar Execução de cobertura com telha fibrocimento sem amianto, com espessura de 8mm e fixação conforme recomenda a boa técnica Execução de forro em PVC na cor branca com dim. 10cm, com acabamento de meia cana nos encontros das paredes 13. Generalidades: Remoção e reinstalação da fiação da rede elétrica das salas no bloco do berçário assim como das calhas de fluorecentes Qualquer dano causado por ocasião da reforma do telhado tem por obrigação a contratada reconstituir conforme o existente seja, paredes, quebra de vidros, pintura ou piso danificado Faz-se necessário que a contratada verifique as dimensões da referida obra no local. Porto Alegre, 10 de Setembro de Arq. Adriana R. Bertussi Cantes Crea/RS Matricula: