PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

Transcrição

1 CÂMARA MUNICIPAL DE LOURINHÃ PROGRAMA DO PROCEDIMENTO Concurso Público Urgente (Disposições legais: artº155 a 161 do CCP; Decreto-Lei nº 72-A/2010, de 18 de Junho, nº 2 e nº 3 do art.º 52º do) CICLOVIA - LOURINHÃ / AREAL SUL

2 ÍNDICE Artigo 1º - Identificação do Concurso...3 Artigo 2º - Entidade adjudicante...3 Artigo 3º - Órgão que tomou a decisão de contratar...3 Artigo 4º - Consulta e fornecimento das pecas do procedimento...3 Artigo 5º - Esclarecimentos e rectificação das peças do concurso...4 Artigo 6º - Erros e Omissões do Caderno de Encargos (artº 61 do CCP)...4 Artigo 7º - Documentos da proposta...4 Artigo 8º- Idioma dos Documentos que constituem a proposta...5 Artigo 9º- Propostas variantes...5 Artigo 10º - Apresentação das propostas...5 Artigo 11º - Lista de candidatos e consulta das candidaturas apresentadas...6 Artigo 12º - Critério de adjudicação...6 Artigo 13º - Análise das Propostas...6 Artigo 14º - Relatório Preliminar...6 Artigo 15º - Audiência Prévia...6 Artigo 16º - Relatório final...7 Artigo 17º - Notificação da decisão de adjudicação ou de não adjudicação...7 Artigo 18º - Modo de prestação da caução...7 Artigo 19º - Valor da caução...7 Artigo 20º - Apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário...7 Artigo 21º - Modalidade jurídica do agrupamento adjudicatário...8 Artigo 22º - Possibilidade de adopção de um ajuste directo...8 Artigo 23º - Despesas e encargos...8 Artigo 24º - Preço Base...9 Artigo 25 - Prazo para a manutenção das propostas...9 Artigo 26 Causas de não adjudicação das propostas...9 Anexos...10 ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO...11 ANEXO II - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO...14 ANEXO III - MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO...15 ANEXO III - MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA...16 ANEXO III - MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO...17 PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 2/17

3 Artigo 1º - Identificação do Concurso O presente programa destina-se a regular o procedimento de concurso público urgente para adjudicação da empreitada CICLOVIA - LOURINHÃ / AREAL SUL. Artigo 2º - Entidade adjudicante A entidade adjudicante é a Câmara Municipal da Lourinhã, com sede na Praça José Máximo da Costa, Lourinhã. Internet: geral@cm-lourinha.pt Telefax: Telefone: /162 Artigo 3º - Órgão que tomou a decisão de contratar A decisão de contratar foi tomada pelo órgão executivo da Câmara Municipal da Lourinhã em reunião datada de 14 de Setembro de 2010 Artigo 4º - Consulta e fornecimento das peças do procedimento 1. As peças do procedimento encontram-se patentes para consulta no Sector de Concursos da Divisão Administrativa, sito no Edifício dos Paços do Concelho, Praça José Máximo da Costa, Lourinhã com o concursos@cm-lourinha.pt, no seguinte horário: das 9.00 horas às horas e das às horas, desde o dia da publicação do anúncio até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas. 2. As peças do concurso, serão integralmente disponibilizadas através do seguinte endereço electrónico: desde o dia da publicação do anúncio no Diário da República. 3. Os documentos que constituem a proposta referidos no artigo 7.º do presente programa de procedimento, devem ser apresentados na plataforma electrónica disponível no portal e assinados electronicamente mediante a utilização de certificados de assinatura electrónica. 4. O acesso ao processo em suporte electrónico previsto nos pontos anteriores é feito gratuitamente. PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 3/17

4 5. A consulta dos documentos não pode implicar a normal tramitação do processo. Artigo 5º - Esclarecimentos e rectificação das peças do concurso Não há lugar a esclarecimentos e rectificações das peças do concurso por força do disposto no nº 2 do artº 156º do CCP. Artigo 6º - Erros e Omissões do Caderno de Encargos (artº 61 do CCP) Não há lugar a erros e omissões do Caderno de Encargos (artº 61 do CCP) por força do disposto no nº 2 do art.º 156º do CCP. Artigo 7º - Documentos da proposta A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 1. Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I ao Código dos Contratos Públicos (apresentado em Anexo I, do presente Programa), assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar. 2. Documentos que, em função do objecto do contrato a celebrar e dos aspectos da sua execução submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar, a saber: a) Nota justificativa do preço proposto, incluindo documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando for o caso; b) Lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução, com o ordenamento dos mapas resumo de quantidades de trabalho; c) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos (tal como definido no artigo 361.º do Código dos Contratos Públicos), plano de mão-de-obra e plano de equipamento, tendo em conta que a consignação será efectuada no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato. d) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra; e) Cronograma financeiro; PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 4/17

5 3. Documentos relativos a aspectos da execução do contrato não submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule, a saber: a) Licença de exploração industrial da central de fabrico de misturas betuminosas. b) Certificados emitidos por organismos independentes, nacionais ou estabelecidos noutros estados membros da União Europeia, que atestem que o concorrente respeita determinadas normas de garantia de qualidade e de segurança ou normas de garantia de qualidade e gestão ambiental. c) Marcação CE dos agregados, conforme Directiva 89/106/CE e a Norma EN 12620:2002 (agregados para betão) e a Norma EN 13043:2002/AC:2004. d) Alvará de Licença para a realização de operações de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 4. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto no n.º 2 do presente artigo. 5. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida no nº 1, deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respectivos representantes. Artigo 8º- Idioma dos Documentos que constituem a proposta Todos os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. Artigo 9º- Propostas variantes Não é admitida a apresentação de propostas variantes. Artigo 10º - Apresentação das propostas 1. As propostas serão entregues até às 23 horas e 59 minutos do 5.º dia a contar da data de publicação do anúncio no Diário da República, pelos concorrentes ou pelos seus representantes, no portal PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 5/17

6 2. A recepção das candidaturas é registada com referência às respectivas data e hora, sendo entregue aos candidatos um recibo electrónico comprovativo dessa recepção. 3. Os candidatos devem prever o tempo necessário para a inserção das propostas, bem como para a sua assinatura electrónica qualificada, em função do tipo de acesso à internet de que dispõem, uma vez que só são admitidas a concurso as propostas que tenham sido assinadas e recebidas até à data e hora referidas no n.º 1 do presente artigo. 4. Até ao termo do prazo fixado para a presentação das propostas, os interessados que já as tenham apresentado podem retirá-las sempre que pretendam apresentar nova proposta dentro daquele prazo. Artigo 11º - Lista de candidatos e consulta das candidaturas apresentadas Não há lugar a Lista de candidatos e consulta das candidaturas apresentadas por força do disposto no nº2 do artº 156º do CCP. Artigo 12º - Critério de adjudicação 1. A adjudicação será feita segundo o critério da proposta de mais baixo preço, por força do estipulado na alínea c) do nº 2 do artº 52 do Decreto-Lei nº 72-A/2010, de 18 de Junho. Artigo 13º - Análise das Propostas 1. As propostas são analisadas para efeitos de adjudicação tendo em consideração os critérios de adjudicação referidos no artigo 12.º do presente programa de procedimento. 2. A análise das propostas é efectuada com base nos documentos que constituem a proposta e referidos no artigo 7.º. Artigo 14º - Relatório Preliminar Não há lugar a Relatório Preliminar por força do disposto no nº2 do artº 156º do CCP. Artigo 15º - Audiência Prévia PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 6/17

7 Não há lugar a Audiência Prévia por força do disposto no nº2 do artº 156º do CCP. Artigo 16º - Relatório final Não há lugar a Relatório Final por força do disposto no nº2 do artº 156º do CCP. Artigo 17º - Notificação da decisão de adjudicação ou de não adjudicação O órgão competente para a decisão de contratar notificará todos os concorrentes da decisão de adjudicação, juntamente com o Relatório de Análise das Propostas, elaborado pelos serviços da Câmara Municipal. Artigo 18º - Modo de prestação da caução A caução poderá ser apresentada por qualquer das modalidades previstas no artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. Artigo 19º - Valor da caução 1. O valor da caução é de 5 % do preço contratual, devendo o concorrente escolhido prestar a caução, de acordo com os modelos constantes do Anexo III, no prazo de 10 dias a contar da notificação de adjudicação, devendo comprovar essa prestação junto da Câmara Municipal, no dia imediatamente subsequente. 2. Quando o preço total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da caução a prestar pelo Adjudicatário é de 10% (dez por cento) do preço contratual. Artigo 20º - Apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário 1. No prazo de 2 dias após a notificação da adjudicação, o adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao Código dos Contratos Públicos; b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos; PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 7/17

8 c) Alvará de construção a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., o qual deve conter as seguintes categorias e sub-categorias: a. 1.ª Subcategoria da 2.ª Categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta; b. 9.ª e 10.ª Subcategorias da 2.ª Categoria e 7:ª Subcategoria da 5.ª Categoria das classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem. 2. Para efeitos da verificação das habilitações referidas no número anterior, o adjudicatário pode apresentar alvarás ou títulos de registo da titularidade de subcontratados, desde que acompanhados de declaração através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes às habilitações deles constantes. 3. Deve ainda o adjudicatário apresentar no prazo referido no n.º 1 a equipa técnica responsável pela orientação da obra, garantindo o cumprimento do estipulado na Cláusula 40.º das Cláusulas Gerais do Caderno de Encargos. Para o efeito deverá o adjudicatário apresentar os respectivos currículos e declarações comprovativas das respectivas habilitações profissionais. 4. Quando o adjudicatário for um agrupamento de pessoas singulares ou colectivas: a) Os documentos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 devem ser apresentados por todos os seus membros; b) O documento referido na alínea c) do n.º 1 do presente artigo pode ser apresentado por apenas um dos seus membros, podendo ser substituído pela apresentação de vários alvarás ou títulos de registo dos seus membros que, em conjunto, contenham as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar. Artigo 21º - Modalidade jurídica do agrupamento adjudicatário Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento adjudicatário e apenas estes, devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo. Artigo 22º - Possibilidade de adopção de um ajuste directo Não há lugar a possibilidade de adopção de um ajuste directo Artigo 23º - Despesas e encargos PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 8/17

9 As despesas e encargos inerentes ao procedimento, em particular, os inerentes à redução do contrato a escrito são da responsabilidade do adjudicatário. Artigo 24º - Preço Base 1. O preço base fixado para a presente empreitada é de ,00 (Um milhão e quatrocentos mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 2. O preço total resultante de uma proposta é considerado anormalmente baixo quando seja 20% ou mais inferior ao preço base fixado. Artigo 25 - Prazo para a manutenção das propostas Os concorrentes são obrigados a manter as respectivas propostas pelo prazo de 10 dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas. Artigo 26 Causas de não adjudicação das propostas Para além das circunstâncias previstas no artº 79º do CCP e dado tratar-se de um projecto co-financiado por fundos comunitários, a decisão de contratar fica subordinada à obtenção da subvenção atrás mencionada, não havendo igualmente lugar à adjudicação do contrato caso a respectiva obra não venha a ser beneficiada com os referidos fundos, não se constituindo nem podendo os concorrentes, nesse caso, reclamar ou invocar o direito a qualquer compensação ou indemnização, de nenhuma espécie. PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 9/17

10 Anexos Anexo I: Modelo de Declaração Anexo II: Critério de Adjudicação (Decomposição do critério de adjudicação / Descritores dos subfactores de adjudicação / Fórmulas de cálculo) Anexo III: Modelo de guia de depósito / Modelo de garantia bancária / Modelo de seguro caução PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 10/17

11 ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO [a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro] 1 (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1)..(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de...(designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 2 Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo (3): a).. b).. 3 Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 4 Mais declara, sob compromisso de honra, que: a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente; b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional (5)] (6); c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9); d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10); e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11); PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 11/17

12 f) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos (12); g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código do Trabalho (13); h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14); i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17): i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias; iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento. 5 O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 12/17

13 6 Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração. 7 O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.... (local),... (data),... [assinatura (18)]. (1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas. (2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». (3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º (4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. (5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. (6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. (7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. (8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. (9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. (10) Declarar consoante a situação. (11) Declarar consoante a situação. (12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. (13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. (14) Declarar consoante a situação. (15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. (16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. (17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. (18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 13/17

14 ANEXO II - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO Decomposição do critério de adjudicação / Descritores dos subfactores de adjudicação/ Fórmulas de cálculo A adjudicação será feita à proposta de mais baixo preço. No caso de o mais baixo preço constar de mais de uma proposta, deve ser adjudicada aquela que tiver sido apresentada mais cedo PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 14/17

15 ANEXO III - MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO Euro:... Vai..., residente (ou com escritório) em..., na..., depositar na...(sede, filial, agência ou delegação) da... (Instituição), a quantia de... (por extenso em moeda corrente) (em dinheiro ou representada por)..., como caução exigida para a empreitada de..., nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 89º do Código dos Contratos Públicos. Este depósito, fica à ordem da Câmara Municipal de., com sede em., ao qual deve ser remetido o respectivo conhecimento. (Data) (Assinatura) PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 15/17

16 ANEXO III - MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA O Banco.., com sede em..., matriculado na Conservatória do Registo Comercial de.., com capital social de..., presta a favor de..., garantia autónoma, à primeira solicitação, no valor de..., correspondente a...(percentagem), destinado a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que... (designação empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a Câmara Municipal de. vai outorgar e que tem por objecto... (designação da empreitada). O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação da Câmara Municipal de.. sem que este tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que.... (designação da empresa adjudicatária) assume com a celebração do respectivo contrato. O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operações activas, sem prejuízo de execução imediata da dívida assumida por este. A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção, nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos. Data. O BANCO Assinatura... (com sede em...) ou (Agência de...) PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 16/17

17 ANEXO III - MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO A companhia de seguros (designação da companhia de seguros), com sede em (local).., matriculado na Conservatória do Registo Comercial de..., com capital social de..., presta a favor da Câmara Municipal de., e ao abrigo de contrato de seguro caução celebrado com (tomador do seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de..., correspondente a...(percentagem), destinado a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que... (empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a Câmara Municipal de. vai outorgar e que tem por objecto... (designação da empreitada). A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia, no prazo de cinco dias úteis seguintes à primeira solicitação da Câmara Municipal de.,, sem que este tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que... (designação da empresa adjudicatária) assume com a celebração do respectivo contrato. A companhia de seguros, não pode opor à Câmara Municipal de. quaisquer excepções relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro. A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos. Data O BANCO / SEGURADORA Assinatura... (com sede em...) ou (Agência de...) OBS: Qualquer rasura deve ser ressalvada e as assinaturas dos Directores, ou quaisquer outras pessoas com poderes para obrigar, devem ser reconhecidas na qualidade do exercício). PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 17/17