(anexo III) MUNICÍPIO DE PENAFJEL ção de Expropriações t Notariado Procedimento por Concurso Público denominado: "REDUÇÃO DE FACTURA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE PENAEIEL" DESPACHO Nos termos do Relatório Final do procedimento: 1 - Aprovo a adjudicação da empreitada à Firma "CASAIS - Engenharia e Construção, S.A." nos termos propostos no relatório Final. 2 - Aprovo a Minuta do Contrato. 3 - Fixo o prazo de 10 (dez) dias para apresentação dos documentos de habilitação, designadamente: a) - Documento comprovativo do pagamento do IRC relativo ao ano de 2010; b) - Declaração comprovativa de ter regularizada a sua situação contributiva para a Segurança Social; c) - Declaração comprovativa de ter regularizada a sua situação tributária passada pela Repartição de Finanças; d) - Declaração emitida conforme o modelo constante do anexo II, e) - Alvará; f) - Registo Criminal da Empresa; e g) - Registo criminal dos Órgãos Sociais da Administração da Empresa, nos termos previstos na alínea a) e i), do art.0 55., do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto- Lei n.0 18/2008, de 29 de Janeiro. 4 - A adjudicação será ordenada â proposta em lugar subsequente, nos termos do disposto no n. 3, do art. 86.", do C.C.P., se não forem apresentados os documentos de habilitação no prazo acima fixado. Penafiel.2012-02-10 O PRESIDENTE DA CAMARÁ,.. (Alberto Santos^Br.) lere\ Telefone 255 710 700 (Ext 255) Praça Municipal 4564-002 PENAFIEL Fax; 255 213 602 e-mail: penafiele «n -penafiel.pt 489
CONTRATO DE EMPREITADA CONCURSO PÚBLICO DE "REDUÇÃO DA FACTURA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE PENAFD2L" Aos dias do mês de do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Penafiel e no Edifício dos Paços do Concelho, perante mim, Dr. Adão Manuel de Sousa Vieira, Oficial Público, nomeado por despacho de 29 de Outubro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Presidente da referida Câmara, compareceram pessoalmente como outorgantes: Primeiro: O MUNICÍPIO DE PENAFIEL, Entidade Equiparada a Pessoa Colectiva número 501 073 663, representada por Alberto Fernando da Silva Santos, casado, Licenciado em Direito, natural da freguesia de Paço de Sousa, concelho de Penafiel, onde reside no lugar de Rebordim, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Penafiel e em nome da mesma outorgando, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f), do número 2, do artigo 68., da Lei número 169/99, de 18 de Setembro. Segundo:, (NIF, B.I. n." ), estado civil, naturalidade, residente, outorgando em representação da Firma, "CASAIS - Engenharia e Construção, S.A.", com sede., pessoa colectiva e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga, sob o número, com o capital social de, da Qual é Qualidade e poderes para este acto que verifiquei pela certidão permanente da dita Conservatória, que arquivo. Verifiquei a identidade do primeiro outorgante pelo conhecimento pessoal que deles tenho, assim como da qualidade em que intervém e a suficiência dos 490
respectivos poderes para este acto e a do segundo pela exibição do aludido Bilhete de Identidade- E pelo primeiro outorgante foi dito: Que, a Câmara Municipal que representa, de harmonia com o despacho datado de dez de Fevereiro do ano em curso, adjudicou e fixou o prazo de dez dias à representada do segundo outorgante para apresentação dos documentos de habilitação e, por deliberação de vinte e um de Fevereiro corrente, aprovou a minuta do contrato, depois de comprovada a prestação da caução, relativa à empreitada, mediante concurso público, publicado na II Série do Diário da República, n. 125, datado de l de Julho do ano de 2011, de "REDUÇÃO DA FACTURA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE PENAFIEL". Que, em cumprimento de tal deliberação, vem celebrar o presente contrato de empreitada com a representada da segunda outorgante, o que faz nos termos e segundo as cláusulas seguintes: - PRIMEIRA: Esta adjudicação compreende a execução da redução da factura energética na rede de iluminação pública - Município de Penafíel, de harmonia com o processo, devidamente aprovado, constituído por aviso publicado no Diário da República, programa de concurso, caderno de encargos, proposta de adjudicação e mais documentos a ela juntos (declaração emitida conforme Modelo Anexo I, nota justificativa do preço proposto, memória descritiva e justificativa, lista de preços unitários, programa de trabalhos, plano de pagamento e cronograma financeiro, declarações de subempreiteiros designado e respectivo alvará, fotocópia de títularidade do alvará exigido para esta empreitada, declaração comprovativa de ter regularizada a sua situação contributiva para a Segurança Social, declaração comprovativa de ter 491
regularizada a sua situação tributária para com a Repartição de Finanças, declaração conforme o Modelo Anexo II, do CCP, documento comprovativo do pagamento do IRC relativo ao ano de 2010, registo criminal da Empresa e de que os Órgãos Sociais da Empresa não tenham sido condenados por sentença transitada em julgado, nos termos previstos nos pontos i) a iv), da alínea i), do art." 55,, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n. 18/2008, de 29 de Janeiro), documentos estes que neste acto são entregues ao Oficial Público e que, depois de devidamente rubricados pelo mesmo e pelos outorgantes, ficam arquivados no maço correspondente a este livro de notas, como parte integrante deste contrato, cujos termos se dão por inteiramente reproduzidos; - SEGUNDA: A empreitada é adjudicada pelo valor de 455.344,76 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos) de harmonia com a proposta apresentada e respectiva lista de preços unitários, que ficam a fazer parte integrante deste contrato; - TERCEIRA: Os trabalhos da empreitada, deverão ficar concluídos no prazo de 100 (cem) dias, a contar da data da sua consignação; - QUARTA: O prazo de garantia é de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da recepção provisória da obra e de acordo com o número 4, da Cláusula 35.a, do Caderno de Encargos; - QUINTA: Os pagamentos à Sociedade adjudicatária têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais e serão efectuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da respectiva factura, nos termos da cláusula 25.a, do Caderno de Encargos; - SEXTA: Para garantia da execução deste contrato, apresentou o segundo outorgante o seguro caução número 16/02/2012, no valor de 22.767,24 (vinte e dois mil setecentos e sessenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos), emitida no dia 16 de Fevereiro do 492 ATA N." 05/12 rf
ano em curso, pela Companhia de Seguros Mapfre Seguros Gerais, S.A., que foi aceite pelo primeiro outorgante e que fica arquivada no maço correspondente a este livro de notas e dele fica a fazer parte integrante; - SÉTIMA: Nos casos omissos no presente contrato, proposta de adjudicação e demais documentos respeitantes a esta empreitada, que fazem parte deste contrato, observar-se-ão as disposições legais aplicáveis à adjudicação de obras para os Serviços do Estado, nomeadamente o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n 18/2008. de 29 de Janeiro; - OITAVA: Fazem ainda parte integrante deste contrato o caderno de encargos e a proposta adjudicada, conforme o determinado pelo n. 2, do art. 96., do mesmo Diploma; - NONA: Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplica-se o regime previsto no C.C.P., aprovado pelo Decreto-Lei n. 18/2008, de 29 de Janeiro. E pela segunda outorgante foi dito: Que aceita para a sua representada o presente contrato nos precisos termos em que fica exarado, obrigando-se a cumpri-lo. Pelo primeiro outorgante foi também dito que o encargo total deste contrato é de 482.665,45 (quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e sessenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos), com o Imposto sobre o Valor Acrescentado incluído e que a Classificação Orçamental por onde esse encargo vai ser satisfeito é a seguinte: - Classificação Orgânica: Capítulo zero quatro - Departamento de Obras e Serviços Municipais; e Classificação Económica: Capítulo zero sete - Aquisição de Bens de Capital, Grupo -- zero um - Investimentos, Artigo quinze - Outros Investimentos. Assim o disseram e outorgaram, do que dou fé. 493
Este contrato foi lido aos outorgantes e aos mesmos explicado o seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos os intervenientes, que vão assinar comigo, pela ordem por que foram indicados. O Oficial Público, (Adão Vieira, Dr.) 494 ATAN. 05/12_