1/12 CADERNO DE ENCARGOS Cláusula 1.ª Objeto O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de equipamento informático de suporte à rede de dados do edifício da antiga Companhia Aveirense de Moagens financiado pelo Programa MaisCentro Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas / Código Centro-02-RU41-FEDER-008070, e no âmbito das aquisições previstas em sede da operação Reabilitação do edifício da antiga Companhia Aveirense de Moagens A6- PRU Aveiro Aviso 8, identificada com o n.º 2862, de acordo com as características técnicas definidas no Anexo I Especificações Técnicas, apensas ao presente caderno de encargos. Cláusula 2.ª Contrato 1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 2. O contrato a celebrar integra ainda os elementos definidos na alínea c) do número 1 do artigo 25º do Regulamento para a Contratação de Bens Móveis, Serviços e Empreitadas da Universidade de Aveiro 3. Nos termos do disposto no referido artigo 25º do Regulamento para a Contratação de Bens Móveis, Serviços e Empreitadas da Universidade de Aveiro o contrato será reduzido a escrito. Cláusula 3.ª Prazo O contrato mantém-se em vigor até à entrega da totalidade dos bens à Universidade de Aveiro em conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato, concretamente no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação de adjudicação. Cláusula 4.ª Obrigações principais do adjudicatário 1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário, em conformidade com a absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, independência, zelo e competência, as seguintes obrigações principais: a) Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta; b) Obrigação de garantia dos bens; c) Obrigação de continuidade de fabrico; d) Obrigação de prestar e cumprir as condições fixadas para o fornecimento, nomeadamente: i) Obrigação de assumir a responsabilidade por eventuais danos causados nos equipamentos e outros bens existentes nas instalações da Universidade de Aveiro, bem como quaisquer outros resultantes das atividades inerentes ao fornecimento; ii) Obrigação de prestar à Universidade de Aveiro, ou à entidade por ela designada, em qualquer tempo na pendência do fornecimento, as informações e esclarecimentos relativos ao mesmo, prestados no âmbito do contrato a celebrar, em conformidade com as cláusulas do presente caderno de encargos;
2/12 iii) Entregar à Universidade de Aveiro, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a conclusão do fornecimento e instalação, os seguintes documentos: especificações técnicas do equipamento com desenho, dimensões materiais e acabamentos, bem como guia do utilizador; iv) Obrigação de responsabilizar-se pelos atos praticados por todas as pessoas que no âmbito do contrato a celebrar, exerçam funções por sua conta, considerando-se para esse efeito como órgãos ou agentes do adjudicatário. 2. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados ao bom funcionamento dos equipamentos, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. Cláusula 5.ª Conformidade e operacionalidade dos bens 1. O adjudicatário obriga-se a entregar os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos previstos no Anexo I Especificações Técnicas, apenso ao presente caderno de encargos, que dele faz parte integrante, bem como da sua proposta. 2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento. 3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens. 4. O adjudicatário é responsável perante a Universidade de Aveiro, por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues. Cláusula 6.ª Entrega dos bens objeto do contrato Os bens e trabalhos objeto do contrato devem ser entregues na Universidade de Aveiro, em local a indicar por esta, nos termos dos Anexo I Especificações Técnicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Cláusula 7.ª Inspeção e testes 1. Efetuados os trabalhos e feita a entrega dos bens objeto do contrato, a Universidade de Aveiro, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos e operacionais constantes do Anexo I Especificações Técnicas, do presente caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior será efetuada mediante a realização dos trabalhos definidos para o efeito. 3. Durante a fase de realização de testes, o adjudicatário deve prestar à Universidade de Aveiro, toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daqueles, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito. 4. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário. Cláusula 8.ª Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 1. No caso de os testes previstos na cláusula anterior não comprovarem a total operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias
3/12 com as características, especificações e requisitos técnicos definidos nos Anexo I Especificações Técnicas ao presente caderno de encargos, a Universidade de Aveiro deve disso informar, por escrito, o adjudicatário. 2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pela Universidade de Aveiro às reparações ou substituições necessárias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos. 3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, a Universidade de Aveiro procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos da cláusula anterior. Cláusula 9.ª Aceitação dos bens 1. Caso os testes a que se refere a cláusula 7.ª do presente caderno de encargos comprovem a total operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no Anexo I ao presente caderno de encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do final dos testes, um auto de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e da Universidade de Aveiro. 2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para a Universidade de Aveiro, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o adjudicatário. 3. A assinatura do auto a que se refere o n.º 1 não implica a aceitação de eventuais defeitos ou de discrepâncias dos equipamentos objeto do contrato com as exigências legais ou com as características, especificações e requisitos técnicos previstos no Anexo I ao presente caderno de encargos. Cláusula 10.ª Garantia técnica 1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina a contratação pública, o adjudicatário garante os bens objeto do contrato, pelo prazo indicado na sua proposta, de anos (1) a contar da data da assinatura do auto de receção, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no Anexo I Especificações Técnicas ao presente caderno de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem. 1) [a preencher no termo contratual com o período de garantia que constar da proposta adjudicada e correspondente a um aspeto da execução do contrato submetido à concorrência cujo numero de anos não pode ser inferior a 2 (dois) anos.] 2. A garantia prevista no número anterior abrange: a) O fornecimento, a montagem ou a integração de quaisquer peças ou componentes em falta; b) A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes; c) A reparação ou a substituição das peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes; d) O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens reparados ou substituídos; e) O transporte dos bens ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças ou componentes em falta, reparados ou substituídos; f) A deslocação ao local da instalação ou de entrega; g) A mão-de-obra. h) A intervenção no dia útil seguinte à comunicação da ocorrência e nas instalações do cliente.
4/12 3. A reparação ou substituição previstas na presente cláusula devem ser realizadas dentro de um prazo máximo de 10 (dez) dias. 4. No caso de ser ultrapassado o prazo estabelecido no ponto anterior, o adjudicatário obriga-se a entregar equipamento de substituição de características idênticas ao avariado, pelo período necessário à reparação. Cláusula 11.ª Garantia de continuidade de fabrico O adjudicatário deve assegurar que o fabricante se compromete a garantir pelo período mínimo de 5 (cinco) anos a disponibilização de qualquer peça que permita a substituição/reparação dos bens propostos. Cláusula 12.ª Objeto do dever de sigilo 1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à Universidade de Aveiro, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respectiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. Cláusula 13.ª Prazo do dever de sigilo O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. Cláusula 14.ª Preço contratual 1. Pela aquisição dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, a Universidade de Aveiro deve pagar ao adjudicatário o preço contratual (1) de ( ), constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. (1) [a preencher no termo contratual com o valor que constar da proposta adjudicada e correspondente a um aspeto da execução do contrato submetido à concorrência cujo valor não pode ser superior ao preço base de 75.000,00 (setenta e cinco mil euros)] 2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Universidade de Aveiro, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, seguros, fretes, taxas alfandegárias, instalação, montagem, demonstração das especificações técnicas, ensaio de todos os bens fornecidos e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. Cláusula 15.ª Condições de pagamento 1. A quantia deve ser paga no prazo de 60 (sessenta) dias após a apresentação e validação da respetiva fatura, sob pena das pertinentes sanções legais, nomeadamente o direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito, pelo período correspondente à mora.
5/12 2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do auto de receção respetivo. 3. Em caso de discordância por parte da Universidade de Aveiro, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 4. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.º 1, a fatura será paga através de emissão de cheque ou transferência bancária. Cláusula 16.ª Penalidades contratuais 1. A Universidade de Aveiro pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, que reúnem as características, especificações e requisitos técnicos e operacionais constantes no Anexo I Especificações Técnicas apenso ao presente caderno de encargos, até 1 % do valor da adjudicação por cada dia de atraso. 2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, a Universidade de Aveiro pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até ao valor do contrato. 3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo adjudicatário ao abrigo do n.º 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respectiva resolução. 4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a Universidade de Aveiro tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento. 5. A Universidade de Aveiro, pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Universidade de Aveiro exija uma indemnização pelo dano excedente. Cláusula 17.ª Força maior 1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respectiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 3. Não constituem força maior, designadamente: a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham; b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
6/12 e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem; g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. 5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior. Cláusula 18.ª Resolução por parte da Universidade de Aveiro 1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a Universidade de Aveiro pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos: a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato por prazo superior a 30 (trinta) dias ou declaração escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada entrega excederá esse prazo; b) Incumprimento dos termos e prazos de prestação de garantia técnica constantes do n.º 3 da cláusula décima do presente caderno de encargos, superior a 20 (vinte) dias; c) Atraso na entrega da documentação indicada no contrato celebrado ou solicitada pela Universidade de Aveiro, respeitante direta ou indiretamente com o objeto do contrato superior a 15 (quinze) dias; d) Os testes de aceitação previstos na cláusula sétima não forem executados com os resultados estabelecidos, por razões imputáveis ao adjudicatário; e) Prestação de falsas declarações; 2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pela Universidade de Aveiro. Cláusula 19.ª Resolução por parte do adjudicatário 1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 (seis) meses; 2. O direito de resolução é exercido mediante recurso a arbitragem nos termos da cláusula vigésima segunda do presente caderno de encargos. 3. Nos casos previstos no n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada à Universidade de Aveiro, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos. Cláusula 20.ª Caução 1. Independentemente do preço contratual, é sempre exigida a prestação de caução. 2. O valor da caução é de 5% (cinco por cento) do preço contratual. 3. A caução pode ser prestada nos termos do disposto no artigo 24º do Regulamento para a Contratação de Bens Móveis, Serviços e Empreitadas da Universidade de Aveiro.
7/12 4. Os modelos referentes à caução que venha a ser prestada por garantia bancária, por seguro-caução ou por depósito em dinheiro ou títulos constam do Anexo C do convite para apresentação de propostas (respetivamente, Anexos C1, C2 e C3). 5. Todas as despesas relativas à prestação da caução são da responsabilidade do adjudicatário. 6. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos. Cláusula 21.ª Arbitragem 1. Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou resolução do contrato devem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras: a) Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) a d), a arbitragem far-se-á de acordo com as regras processuais propostas pelos árbitros; b) O Tribunal Arbitral tem sede em Aveiro e é composto por três árbitros; c) O contraente público designa um árbitro, o adjudicatário designa um outro árbitro e o terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados; d) No caso de alguma das partes não designar árbitro ou no caso de os árbitros designados pelas partes não acordarem na escolha do árbitro presidente, deve este ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente. 2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituído e da sua decisão não cabe recurso. Cláusula 22.ª Comunicações e notificações 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do artigo 28º do Regulamento para a Contratação de Bens Móveis, Serviços e Empreitadas da Universidade de Aveiro. 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte. Cláusula 23.ª Contagem dos prazos Os prazos previstos no contrato são contínuos, nos termos do disposto no artigo 2º do Regulamento para a Contratação de Bens Móveis, Serviços e Empreitadas da Universidade de Aveiro. Cláusula 24.ª Legislação aplicável O contrato é regulado pelo Regulamento para a Contratação de Bens Móveis, Serviços e Empreitadas da Universidade de Aveiro, Regulamento n.º 426/2011, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 134, de 14 de Julho de 2011, e demais termos nele previstos.
8/12 Anexo I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Aquisição de equipamento informático de suporte à rede de dados do edifício da antiga Companhia Aveirense de Moagens, devendo obedecer aos seguintes requisitos: PREÇO BASE: 75.000,00 (setenta e cinco mil euros) Lotes Valor Base do Lote Lote 1 Equipamento de Suporte à Rede de Dados 68.435,00 Lote 2 Unidades de Energia Ininterrupta (UPSs) 3.500,00 Lote 3 Bases de Suporte ao VoIP 3.065,00 O concorrente deverá indicar a marca, modelo e preço unitário de todos os equipamentos propostos em cada um dos lotes. CARACTERISTICAS TECNICAS: Lote 1 Equipamento de Suporte à Rede de Dados Infraestrutura de suporte à rede da Fábrica e correspondente expansão da rede de Core para suportar a interligação com este edifício, a velocidades de 10Gbps, permitindo o acesso aos serviços disponíveis no Campus e no Datacenter da Universidade. Os equipamentos terão de ser completamente compatíveis com a infraestrutura de rede da Universidade de Aveiro em particular com as funcionalidades suportadas e implementadas nos equipamentos do tipo switch L2/L3 do fabricante CISCO. Preço base: 68.435 (sessenta e oito mil e quatrocentos e trinta e cinco euros) Item 1 - Expansão do Equipamento de Core Aquisição de 2 (dois) equipamentos de rede que permitirá suportar interligação a 10Gbps à rede do edifício da antiga Companhia Aveirense de Moagens, de acordo com os requisitos técnicos apresentados no quadro seguinte: Sistema Operativo Cisco NX-OS Fontes de alimentação redundantes Rack-Mountable Front-to-back cooling Tamanho do switch, espaço que ocupa no bastidor (Rack unit) Rack Unit = 2 Nº de portas Ethernet 1/10 Gigabit Ethernet SFP/SFP+ portas fixas 48 Possibilidade de expansão de portas até, pelo menos, 80 portas expansão de portas 32 Suporte para as seguintes funcionalidades Routing Layer 3: BGP(V4 e V6), OSPF (V3), VRRP, rotas estáticas (V4 e V6), DHCP Relay (V4) VRF-lite, IP Multicast Capacidade de processar mais de 100 Gbit em Layer 3 802.1Q suporte para 4000 Vlans Vlans 4000 suporte para 32000 Mac-adress Mac-address 32000 suporte para JUMBO Packets (MTU 9000) MTU 9000 Suporte de Virtual Chassis Throughput mínimo de 600Gbps Throughput 600Gbps Link Aggregation Control Protocol (LACP) Rapid Spanning-tree (802.1w) Multiple Spanning-tree (802.1s) Port Mirroring Suporte para propagação automatica de Vlans pela LAN Suporte para identificação de switches vizinhos
9/12 Suporte para as seguintes funcionalidades IPv4: http, HTTPS, SNMP, SSH, RADIUS, NTP, syslog, host Interface de gestão gráfica Access lists (ACLs) aplicáveis a Vlans e a portas, com logging Compatível com os protocolos VTP(v1 a v3), CDP e modelos (Cisco Catalyst 2950/60/70, 3750, 3550) existentes na rede Item 2 - Switch Top-of-Rack (ToR) para Distribuição Interna Aquisição de 3 (três) equipamentos de rede, de acordo com os requisitos técnicos apresentados no quadro seguinte: Sistema Operativo Cisco Internetworking Operating System (LAN Base) Tamanho do switch, espaço que ocupa no bastidor (Rack unit) Rack Unit = 1 Nº de portas Ethernet 10/100/1000Mbps em RJ45; portas 24 N.º de portas Ethernet Gigabit com suporte SFP "portas" 4 Suporte de 4000 Vlan id s e suporte de um mínimo de 255 VLANs ativas Nº Vlans 255 suporte para JUMBO Packets (MTU 9000) MTU 9000 Suporte para as seguintes funcionalidades IPv6: MLDv1 e v2, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, RADIUS, NTPv4 sobre IPv6, syslog, host Suporte para as seguintes funcionalidades IPv4: http, HTTPS, SNMP, SSH, RADIUS, NTP, syslog, host Suporte para propagação automatica de Vlans pela LAN Suporte para identificação de switches vizinhos Link Aggregation Control Protocol (LACP) Rapid Spanning-tree (802.1w) Multiple Spanning-tree (802.1s) 802.1Q Access lists (ACLs) aplicáveis a portas, com logging Acesso à consola de gestão por porta USB portas USB 1 Compatível com os protocolos VTP(v1 a v3), CDP e modelos (Cisco Catalyst 2950/60/70, 3750, 3550) existentes na rede Item 3 Switch PoE para suporte de APs e Telefones Aquisição de 7 (sete) equipamentos de rede, de acordo com os requisitos técnicos apresentados no quadro seguinte: Sistema Operativo Cisco Internetworking Operating System (LAN Base) Tamanho do switch, espaço que ocupa no bastidor (Rack unit) Rack Unit = 1 Nº de portas Ethernet 10/100Mbps em RJ45, com PoE (802.3af); portas PoE 24 N.º de portas Ethernet dual purpose (10/100/1000 Mbps RJ45 ou SFP) "portas" 2 PoE (802.3af) em todas as portas, apenas com 1 power supply e sem recurso a power externo, configurável até 15.4W por porta potência disponível para PoE W 370 Suporte nativo de funcionalidades de gestão energética Suporte para as seguintes funcionalidades IPv4: http, HTTPS, SNMP, SSH, RADIUS, NTP, syslog, host Suporte de 4000 Vlan id s e suporte de um mínimo de 255 VLANs ativas Nº Vlans 255 suporte para JUMBO Packets (MTU 9000) MTU 9000 Suporte para propagação automatica de Vlans pela LAN Suporte para identificação de switches vizinhos Link Aggregation Control Protocol (LACP) Rapid Spanning-tree (802.1w) Multiple Spanning-tree (802.1s) 802.1Q Access lists (ACLs) aplicáveis a portas, com logging Compatível com os protocolos VTP(v1 a v3), CDP e modelos (Cisco
10/12 Catalyst 2950/60/70, 3750, 3550) existentes na rede Item 4 Switch para Interligação de PCs Aquisição de 5 (cinco) equipamentos de rede de acordo com os requisitos técnicos apresentados no quadro seguinte: Sistema Operativo Cisco Internetworking Operating System (LAN Base) Tamanho do switch, espaço que ocupa no bastidor (Rack unit) Rack Unit = 1 Nº de portas Ethernet 10/100Mbps em RJ45; portas 24 N.º de portas Ethernet dual purpose (10/100/1000 Mbps RJ45 ou SFP) "portas" 2 Suporte para as seguintes funcionalidades IPv4: http, HTTPS, SNMP, SSH, RADIUS, NTP, syslog, host Suporte de 4000 Vlan id s e suporte de um mínimo de 255 VLANs ativas Nº Vlans 255 suporte para JUMBO Packets (MTU 9000) MTU 9000 Suporte para propagação automatica de Vlans pela LAN Suporte para identificação de switches vizinhos Link Aggregation Control Protocol (LACP) Rapid Spanning-tree (802.1w) Multiple Spanning-tree (802.1s) 802.1Q Access lists (ACLs) aplicáveis a portas, com logging Compatível com os protocolos VTP(v1 a v3), CDP e modelos (Cisco Catalyst 2950/60/70, 3750, 3550) existentes na rede Item 5 Pontos de Acesso Wireless Aquisição de 25 (vinte e cinco) equipamentos de rede do tipo Access Point, de acordo com os requisitos técnicos apresentados no quadro seguinte: Sistema Operativo Cisco Internetworking Operating System Suporte de alimentação PoE 802.3af Máximo de potência PoE consumida W = 12,95W N.º de portas Ethernet 10/100/1000Mbps em RJ45 "portas" 1 Suporte para as seguintes funcionalidades: http, HTTPS, SNMP, SSH, RADIUS, NTP, syslog, host Dual Radio 2.4GHz e 5GHz Dual-band Suporte das normas 802.11a/b/g, 80211n, 802.11h, 802.11d Suporte 802.11i, WPA2 e 802.1x Suporte EAP / PEAP (MSCHAPv2) Suporte Cifra AES / TKIP 802.11: Seleção dinâmica de frequências (DFS) 2x3 multiple-input multiple-output (MIMO) com 2 espetros Suporte para otimização do sinal recebido pelas máquinas cliente 802.11a/g, compatível com a tecnologia Cisco ClientLink Suporte para distribuição de associações pelos canais menos utilizados, compatível com a tecnologia Cisco BandSelect BW de 20/40-MHz PHY data rates até 300 Mbps (802.11n) Funcionamento em modo standalone Access lists (ACLs) aplicáveis às interfaces RJ45 e Rádio, com logging Suporte para identificação de switches vizinhos Compatível com o protocolo CDP e modelos (Cisco Catalyst 2950/60/70, 3750, 3550) existentes na rede
11/12 Item 6 Interfaces SFP Aquisição de interfaces óticas compatíveis para equipar parcialmente as portas dos equipamentos dos itens anteriores. Item 6.1 Aquisição de 51 (cinquenta e uma) interfaces, compatível com os equipamentos dos Itens anteriores, com os seguintes requisitos técnicos: Throughput de 1Gbps em Fibra Ótica; Item 6.2 Aquisição de 14 (catorze) interfaces compatível com os equipamentos dos Itens anteriores, com os seguintes requisitos técnicos: Throughput de 1Gbps em Fibra Ótica; Item 6.3 Aquisição de 4 (quatro) interfaces compatível com os equipamentos dos Itens anteriores, com os seguintes requisitos técnicos: Throughput de 1Gbps em cobre; Interface 1000BASE-T Item 6.4 Aquisição de 8 (oito) interfaces compatível com os equipamentos dos Itens anteriores, com os seguintes requisitos técnicos: Throughput de 10Gbps em Fibra Ótica; Interface 10GBASE-SR Item 6.5 Aquisição de 2 (dois) interfaces twinax com cabo de 3m compatível com os equipamentos dos Itens anteriores, com os seguintes requisitos técnicos: Throughput de 10Gbps em Cobre; Interface 10GBASE-CU twinax
12/12 Lote 2 Unidades de Energia Ininterrupta (UPS) Preço base: 3.500,00 (três mil e quinhentos euros) Aquisição de 5 (cinco) Unidades de Energia Ininterrupta com as seguintes características mínimas: Kit de Instalação Rack Altura máxima (Us) Us <= 3 Potência KVA >= 2 Fator de potência - >= 0,7 Autonomia à carga máxima min >= 7 Lote 3 Bases de Suporte ao VoIP Aquisição de equipamentos de suporte à infraestrutura sem fios de telefonia VoIP/DECT a instalar no edifício da antiga Companhia Aveirense de Moagens. Preço base: 3.065,00 (três mil e sessenta e cinco euros) Item 1 Sistema Base DECT Aquisição de 1 (um) sistemas base DECT constituído por 1 (um) equipamento de gestão da plataforma, provisionamento de terminais e utilizadores e 2 (duas) bases DECT de acordo com os seguintes requisitos técnicos: Suporte de até 11 chamadas em simultâneo por base DECT e 22 no total das duas bases. Cobertura de 20-50 metros indoor 20-50 e 300 metros outdoor Completamente compatível com a norma SIP (RFC 3261) 150 utilizadores em simultâneo Até 256 bases DECT numa só rede Sincronização wireless entre sistema base DECT, repetidores e equipamento de gestão da plataforma Suporte para seamless handover Suporte para autenticação redundante de utilizadores e contas SIP Alimentação por Power over Ethernet (PoE) Configuração via Web Item 2 Repetidores DECT Aquisição de 7 (sete) repetidores DECT de acordo com os seguintes requisitos técnicos: Repeater 1.8/1.9/2.4 GHz, compatível com a antena DECT do Item 1 Suporte de até 4 chamadas em simultâneo por repetidor Cobertura de 20-50 metros indoor 20-50 e 300 metros outdoor Interface Radio DECT O concorrente deverá indicar a marca, modelo e preço unitário de todos os equipamentos propostos em cada um dos lotes. PRAZO DE ENTREGA Prazo máximo de 30 (trinta) dias.