CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 297 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA, REALIZADA NO DIA SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E OITO Aos sete dias do mês de Agosto de dois mil e oito, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: JOSÉ MOREIRA AMARAL, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, JOSÉ MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Vereador José Moreira Amaral declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocuparse dos seguintes assuntos: FALTAS Verificaram-se as ausências do Senhor Presidente Fernando de Carvalho Ruas, por motivo de representação oficial, do Senhor Vice-Presidente Joaquim Américo Correia Nunes e dos Senhores Vereadores Miguel Bernardo Ginestal Machado Monteiro Albuquerque e Maria da Conceição da Silva Nunes de Matos, por motivo de férias APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa ADMINISTRAÇÃO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA Intervenção dos Membros do Executivo Intervenção do Senhor Vereador José Manuel dos Santos Oliveira: O Senhor Vereador solicitou o uso da palavra para saber se o Executivo Municipal já tinha dado resposta ao abaixo-assinado apresentado pela população de Barbeita acerca do Serviço de Transportes Urbanos de Viseu (STUV) Pelo Senhor Vereador José Moreira Amaral foi dito que a Câmara, já anteriormente à referida acção, estabeleceu contactos com a empresa concessionária no sentido da resolução do problema Interveio, também, o Senhor Vereador António da Cunha Lemos para afirmar que o comportamento do PS foi muito baixo, pela simples razão dos dois Vereadores terem reunido no que chamam de plenário, com uma dúzia de pessoas, que, com certeza, foram induzidas para tal, ignorando o poder institucionalmente instituído, que é a Junta de Freguesia, acrescentando que a Câmara e a Junta de Freguesia estão a resolver o problema. Gostaria de saber se o PS vai ajudar a resolver a questão que está em Tribunal devido ao aumento de linhas do STUV, nos acessos a Boaldeia e Ribafeita Quanto à afirmação da recusa da Câmara em receber o abaixo-assinado da

2 298 população, foi esclarecido o Senhor Vereador José Manuel dos Santos Oliveira que tal não é verdade. O Senhor Vice-Presidente aconselhou os moradores a entregarem o documento no Governo Civil, alegando que a autarquia nada tem a ver com os actos de gestão da empresa privada. E que a aprovação de novas linhas dos STUV depende da decisão do Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da reunião anterior, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, e para efeitos do disposto no artigo 91º. da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado darlhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE Pelo Senhor Vereador José Moreira Amaral foi dado conhecimento dos seguintes assuntos: ) Circular da ANMP, sobre a transferência de competências no âmbito da Educação, referindo que já foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho; ) Relatório da Inspecção-Geral de Finanças ao Município de Viseu, o qual também foi remetido à Assembleia Municipal, de acordo com a legislação em vigor APOIOS Isenções Em face das correspondentes petições, a Câmara, no uso das disposições conjugadas das alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64º. da Lei nº. 169/99, na sua actual redacção, e do artigo 32º. do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou conceder a isenção do pagamento de taxas, para os fins e entidades a seguir indicadas: Associação Viseense de Bombeiros Voluntários (E.36342/2008), Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu (E.36124/2008) e Obras Sociais do Pessoal da C.M. e S.M. Viseu (E.38070/2008), da taxa de ocupação de espaços na próxima edição da Feira de S. Mateus Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Apoios Financeiros No uso das competências previstas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64º. da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, que permitem deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, a Câmara, considerando reunidos os pressupostos para o efeito, deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros: mil euros, ao Grupo representante de Portugal no Concurso Mundial de Robótica (Pólo da Guarda da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas), a realizar na China (E.24418/2008); mil seiscentos e noventa e nove euros, a Justyna Wisniewska (Aluna Polaca), no âmbito do protocolo de geminação com a cidade polaca de Lublin, como bolsa de estudo para

3 299 apoiar a realização da tese em linguística portuguesa (I.08240/2008). Este assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta AGRADECIMENTOS Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por parte das seguintes entidades: do Círculo de Leitores, pelo apoio dado à realização do Convívio Anual dos Assistentes, que se realizou em Viseu, no passado dia 21 de Junho; da Junta de Freguesia de Calde, e também em nome da família do jovem Rafael, pela cedência de instalações no Pavilhão Multiusos para a realização da recolha de sangue pelo Centro de Histocompatibilidade da Universidade de Coimbra REGULAMENTO Bolsas de Estudo para o Conservatório de Música Dr. José de Azeredo Perdigão Ano Lectivo 2008/ A Câmara Municipal de Viseu, empenhada em encorajar e desenvolver os valores da cultura, da solidariedade social e o apoio a jovens que despontem no campo da música, deliberou, de acordo com a proposta constante da informação da Divisão de Serviços Culturais n.º 141 (I.07769/2008), de , aprovar o regulamento relativo à atribuição de dez bolsas de estudo a alunos do Conservatório Regional de Música Dr. José Azeredo Perdigão, cujo texto se dá por reproduzido, a fim de fazer parte integrante da presente acta ACORDOS DE COLABORAÇÃO CMV/MODERP-Viseu Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Reformados (I.08241/2008) As autarquias assumem um papel preponderante na promoção da cultura como um modo de se estar na cidade, tida como comunidade inteira onde as pessoas se constroem, se desenvolvem e afirmam as suas capacidades É fundamental que todos os munícipes se sintam envolvidos na vida da sua terra pela participação activa em diversos projectos, na perspectiva de valorização de saberes e experiências e a sua partilha com os outros, nomeadamente os mais jovens A Câmara Municipal de Viseu tem consciência da importância de desenvolver diferentes actividades, destinadas sobretudo aos seus seniores, procurando criar hábitos de uma vida activa e útil ao serviço de uma comunidade intergeracional e feliz Assim, considerando que o Município de Viseu tem desenvolvido uma política de apoio aos agentes sociais, desportivos e culturais que, numa construção colectiva, têm contribuído para o crescimento interior de cada munícipe e para a qualidade de vida das populações; Considerando que a Delegação de Viseu da MODERP, Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Reformados, tem revelado uma total disponibilidade para se envolver em projectos municipais, emprestando uma colaboração permanente, saudável e formativa à sua realização; A Câmara deliberou aprovar a celebração de um acordo de colaboração com a referida Associação, cujo clausulado define as condições para assegurar a colaboração da mesma em diversas iniciativas e projectos municipais integrados no Programa Intergerações, constituindo-

4 300 se como obrigações da MODERP-Viseu assegurar o funcionamento do carrossel instalado no Rossio, zelar pela segurança e bem-estar das crianças que utilizam aquele equipamento, colaborar na segurança junto de alguns jardins de infância e escolas do 1.º ciclo, colaborar no desenvolvimento de actividades na Biblioteca Municipal destinadas às crianças, entre outras A fim de fazer parte integrante da presente acta, dá-se por reproduzido o texto do acordo de colaboração atrás referido CMV/Comissão da Casa Mortuária e Salas de Catequese de Bassar, em articulação com a Junta de Freguesia de Campo No seguimento do ofício da Junta de Freguesia de Campo n.º 256/2008, de (E.34743/2008), a Câmara, com fundamento nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º e artigo 66.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, deliberou aprovar a celebração de um acordo de colaboração com a Comissão da Casa Mortuária e Salas de Catequese de Bassar, em articulação com a Junta de Freguesia de Campo, constituindo-se como objecto do mesmo a concessão de apoio financeiro no valor de ,00 para realização de obras na casa mortuária de Bassar Campo. -- artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Programa de Apoio ao Desporto Federado Outras Modalidades - Época 2007/ De acordo com a informação da Divisão de Serviços Culturais (I.04744/2008), de , a Câmara deliberou rectificar a deliberação n.º 567, de , devendo, assim, onde se lê: Associação Académica de Viseu do ISPV deverá ler-se: Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Viseu VISEU NOVO, SRU Trabalhos combinados Electromagnéticos e de Georadar no Espaço do Futuro Parque de Estacionamento no Largo Mouzinho de Albuquerque Viseu Em presença da informação da Viseu Novo, Sociedade de Reabilitação Urbana n.º 234.SRU/2008 (I.08439/2008), de , a Câmara tomou conhecimento da adjudicação, através de ajuste directo, à firma Arqueohoje, Lda., no valor de 4 125,00, acrescido de IVA, dos trabalhos combinados electromagnéticos e de georadar no espaço do futuro parque de estacionamento no Largo Mouzinho de Albuquerque, uma vez que se presume que o Largo seja atravessado pela Muralha Afonsina Parques de Estacionamento a construir no Largo António José Pereira e Largo Mouzinho de Albuquerque Projectos de Arquitectura Considerando a informação da Viseu Novo, Sociedade de Reabilitação Urbana n.º 206.SRU/2008, de , bem como as informações posteriores constantes do registo I.07296/2008, a Câmara deliberou aprovar os projectos de arquitectura referentes aos Parques de Estacionamento a construir nos locais acima identificados Relativamente ao Parque de Estacionamento previsto para o Largo Mouzinho de Albuquerque, e tendo por intenção minimizar o risco de supressão de um plátano de grande

5 301 dimensão existente no Jardim de Santo António, foi reduzida a área de intervenção do Parque, com a consequente perda de lugares de estacionamento, ficando, contudo, assegurados 190 lugares naquele local Desafectação de Parcelas do Domínio Público Parques de Estacionamento a Construir Considerando-se que deve ser ampliada a oferta de estacionamento na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística e na sua envolvente e considerando-se prioritária a construção de novos parques de estacionamento, a Câmara, ao concordar com a informação da Viseu Novo, Sociedade de Reabilitação Urbana n.º 235.SRU/2008 (I.08700/2008), de , e no uso da competência prevista na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, conjugada com a disposição contida na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º do mesmo diploma legal, deliberou submeter à consideração da Assembleia Municipal a proposta de desafectação do domínio público de duas parcelas, onde se prevê a futura construção de parques de estacionamento, a saber: ) Largo António José Pereira, na freguesia de Santa Maria área a desafectar do domínio público: 520,14 m2; Confrontações: Norte e Poente via pública (Calçada da Vigia) e Município de Viseu (Casa do Miradouro); Nascente Cabeça de casal de herança de Alda Maria P. Azevedo F. Rodrigues (Artigo 418), António Lopes Fernandes Loureiro, Maria Luísa Lopes Fernandes Loureiro, Leonel Almeida Pinto (Artigos 419, 420), Rosa da Conceição Matos de Brito, Maria Margarida Matos de Brito Barreto, Cabeça de casal de herança de Feliciano C. Simões (Artigo 422); Sul Via pública (Rua Trás do Colégio) e Museu Grão Vasco; ) Largo Mouzinho de Albuquerque, na freguesia de S. José área a desafectar do domínio público: 3 223,80 m2; Confrontações: Norte via pública (Av. Emídio Navarro), Santa Casa da Misericórdia (Artigo 125), Município de Viseu (Artigo 2084), Horácio Nascimento, Manuel Abrantes Motta Veiga, Cabeça de casal de herança de António Alexandre Pereira Júnior (Artigo 2391); Nascente Via pública (Rua Mestre Teotónio Pedro Albuquerque), Jardim de Santo António; Sul via pública (Av. Emídio Navarro), Confraria de Santo António (Artigos 204, 205); Poente Cabeça de casal de herança de António Maurício Bispo da Costa, Ramiro de Almeida Alves e Silva, Mário Bispo da Costa (Artigo 2582), Cabeça de casal de herança de José Lourenço Correia (Artigo 1305), José Augusto Rodrigues Filipe (Artigo 2715), Bernardino Francisco Libório (Artigo 1206), Fernando Pais da Costa (Artigo 55), Joaquim Alves Almeida e Silva (Artigo 892) IMÓVEL DESIGNADO POR POMBAL CABANÕES RANHADOS A Câmara tomou conhecimento das informações constantes do registo E.02999/2008 e deliberou proceder à abertura de concurso público, com vista à apresentação de propostas para a exploração do imóvel acima identificado, pelo prazo de 5 anos PROTOCOLOS CMV/Junta de Freguesia de Santa Maria Considerando que foi efectuada a recepção definitiva do polidesportivo do loteamento com alvará n.º 27/89, situado na denominada Urbanização do Fontelo, na freguesia de Santa Maria, a Câmara, de acordo com o proposto no registo E.12351/2007, deliberou, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e artigo 66.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, delegar na mencionada Junta de Freguesia de Santa Maria a competência que lhe é atribuída pela alínea f) do

6 302 n.º 2 do artigo 64.º do citado diploma legal, relativa à gestão, conservação e reparação do identificado equipamento, em conformidade com o protocolo, cuja minuta se dá por reproduzida CMV/Junta de Freguesia de Mundão Tendo sido efectuada a recepção definitiva do polidesportivo do loteamento com alvará n.º 9/99, situado na denominada Urbanização do Catavejo, na freguesia de Mundão, a Câmara, de acordo com o proposto no registo I.04289/2008, deliberou, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e artigo 66.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, delegar na mencionada Junta de Freguesia de Mundão a competência que lhe é atribuída pela alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º do citado diploma legal, relativa à gestão, conservação e reparação do identificado equipamento, em conformidade com o protocolo, cuja minuta se dá por reproduzida CMV/Junta de Freguesia de São Salvador Em presença do ofício da Junta de Freguesia de São Salvador com registo E.25381/2008, a Câmara deliberou incluir no protocolo oportunamente celebrado com aquela autarquia a área ajardinada junto à Capela de Paradinha, aprovando, também, a transferência do correspondente encargo mensal de 318, CMV/Junta de Freguesia de Ranhados Face ao proposto no registo I.06231/2008, a Câmara deliberou incluir no protocolo oportunamente assinado com a Junta de Freguesia de Ranhados o espaço verde da Quinta dos Cubos, anteriormente inserido no Loteamento de José Gonçalves dos Santos, bem como autorizar a transferência do correspondente encargo mensal, na importância de 49, EXPOVIS PROMOÇÃO DE EVENTOS, LDA Relatório de Gestão e Contas/ Através de missiva datada de (E.15861/2008), a Expovis Promoção de Eventos, Lda., remete o Relatório e Contas referente à actividade desenvolvida durante o ano de O Executivo Municipal tomou conhecimento CONTRATOS-PROGRAMA Saneamento Básico na Rua das Costeiras em Travassós de Cima Rio de Loba Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados com registo E.33868/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Rio de Loba, para efeitos da execução da obra em título, estabelecendo-se a comparticipação municipal de cem porcento na respectiva despesa, orçada em ,

7 303 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU CONTRATOS-PROGRAMA Requalificação do Polidesportivo da Quinta da Pomba Ranhados A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Obras Adjudicadas E.33550/2008, de , e deliberou autorizar a realização de trabalhos a mais resultantes de omissão de projecto, no montante de 122,50 (acrescido de IVA), que corresponde a 0,89% do valor da adjudicação, e consequente pagamento do respectivo auto à Junta de Freguesia de Ranhados Obras Diversas no Jardim-de-infância de Ribafeita Ribafeita Tendo em conta a necessidade de substituição de trabalhos no âmbito da obra acima identificada, de acordo com a descrição feita na informação da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos n.º 22/2008, de (E.19897/2008), nomeadamente quanto ao pavimento das salas, que será substituído na íntegra por pavimento cerâmico, a Câmara deliberou aprovar a celebração de um contrato adicional de trabalhos a mais no valor de 2 519,87 (acrescido de IVA) Substituição dos Pavimentos e Pintura da Escola do 1.º CEB da Fonte da Cruz Couto de Cima Em face do proposto na informação da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos n.º 30/2008, de (E.34826/2008), a Câmara deliberou aprovar a substituição de trabalhos, de que resultam trabalhos a menos, e a realização de trabalhos a mais de quantidade não prevista, devendo, assim, ser rectificado o contrato-programa oportunamente celebrado, tendo em conta a descrição a seguir efectuada: a) Substituição de trabalhos, de acordo com a indicação feita nos pontos 5.1 e 5.2 da citada informação técnica, de que resultam trabalhos a menos no valor de 2 817,68, acrescido de IVA; b) Execução de trabalhos a mais de quantidade não prevista, conforme referido no ponto 6.1 da mesma informação técnica, no montante de 334,53 (acrescido de IVA) Limpeza de Bermas, Valetas e Taludes na EN 16 Fragosela A fim de ser executada a limpeza acima identificada, a Câmara, concordando com o proposto no registo E.29783/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Fragosela, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em ,00, acrescida de IVA Requalificação da Travessa do Cruzeiro e Travessa da Pedreira Repeses Com vista à execução da obra em referência, de acordo com as informações constantes do registo I.08142/2007 e respectivo projecto, a Câmara deliberou celebrar um contratoprograma com a Junta de Freguesia de Repeses, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, estimados em ,28, (já com IVA incluído) Fornecimento e Aplicação de Estores na Escola do 1.º CEB de Silgueiros de Bodiosa Bodiosa

8 Para efeitos de execução dos trabalhos acima referenciados, a Câmara, nos termos da informação constante do registo E.25374/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Bodiosa, cuja comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos custos, orçados em 1 862,00 (c/iva incluído) Fornecimento e Aplicação de Estores na Escola do 1.º CEB de Queirela de Bodiosa Bodiosa Após análise da informação constante do registo E.25377/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Bodiosa, referente ao fornecimento e assentamento de estores nas salas de aula da Escola acima identificada, prevendo-se a total comparticipação municipal na correspondente despesa, estimada em 1 600,00 (já com IVA incluído) Fornecimento e Aplicação de Estores na Escola do 1.º CEB de Travanca Bodiosa A Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Bodiosa, que contemple o fornecimento e aplicação de estores no estabelecimento de ensino supra referenciado, de acordo com a proposta constante do registo E.25375/2008, estipulando-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos custos, contabilizados em 3 900,00 (já com IVA incluído) Limpeza de Bermas, Valetas e Taludes EN 16 Bodiosa Tendo por objectivo a realização da limpeza acima referida, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Bodiosa, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, estimados em ,00 (acrescidos de IVA), tal como proposto nas informações constantes do registo E.34076/ Requalificação de Diversas Ruas em Santos Evos Santos Evos De acordo com a informação constante do registo E.25835/2008 e projecto anexo ao mesmo, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Santos Evos, cuja comparticipação municipal corresponderá a 2 277,50 (acrescido de IVA) dos respectivos custos, com vista à execução da requalificação da Rua do Campo da Bola, Rua da Tapada e Rua Nova, em Sernada, e Rua do Fornelo, em Carragoso Requalificação das Ruas do Chafariz, Mártir, Direita e Travessa da Rua Direita em Santiago São José Em face do exposto na informação da Divisão de Obras Adjudicadas constante do registo E.24165/2008, de , a Câmara deliberou autorizar a realização de trabalhos a mais no âmbito da obra em referência, no valor total de 3 285,00 (acrescido de IVA), e consequente pagamento à Junta de Freguesia de São José Requalificação das Instalações Desportivas Polidesportivo de Pinheiro Santos Evos Atendendo à razão apontada pela Junta de Freguesia de Santos Evos, no seu ofício com registo E.36109/2008, a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra em referência até ao próximo dia 30 de Setembro

9 Construção de Balneários junto ao Polidesportivo de Pinheiro Santos Evos Ao concordar com o proposto na informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 130/2008 (I.08368/2008), de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Santos Evos, para efeitos da realização da obra em título, que será comparticipada a cem porcento nos respectivos encargos, estimados em ,61, acrescidos de IVA Recuperação e Adaptação da Estação de Comboio a Sede da Junta de Freguesia de São Cipriano e Armazém a Cafetaria sem Fabrico S. Cipriano Tendo em conta a informação constante do registo E.03431/2008, bem como os demais elementos anexos, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Cipriano, referente à execução da obra em título, prevendo-se a comparticipação municipal de ,00 no correspondente custo Requalificação da Rua do Passadiço em Fragosela de Baixo Fragosela Ao aprovar o projecto e de acordo com a informação constante do registo I.12922/2007, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Fragosela, para efeitos da realização da obra em referência, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento na respectiva despesa, estimada em 6 432,00, acrescida de IVA Colocação de Mosaico em Duas Salas da Escola do 1.º CEB de Tondelinha Orgens A fim de ser efectuada a substituição do pavimento de madeira das duas salas do andar da Escola do 1.º CEB de Tondelinha, em conformidade com a proposta exarada no registo E.34304/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Orgens, prevendo-se a total comparticipação nos respectivos encargos, no montante de 3 540,00, acrescido de IVA Requalificação da Estrada de Brufe a Nogueira (Quinta dos Portos) Barreiros Ao concordar com o proposto na informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 60/2007 (I.08547/2007), de , a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Barreiros, relativo à execução da obra acima identificada, cuja comparticipação municipal será de cem porcento nos correspondentes custos, no valor de ,61 (acrescidos de IVA) Repavimentação da Rua do Alto do Viso e Outeiro Farminhão Em presença do pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Farminhão, com registo de entrada E.39502/2008, a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra acima referida até ao próximo dia 31 de Setembro Requalificação de Tanques e Fontanários Ranhados Considerando os ofícios da Junta de Freguesia de Ranhados com registos de entrada E.31970/2008 e E.39494/2008, a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra acima identificada até ao próximo dia 8 de Outubro

10 Pavimentação da Rua Nossa Senhora da Saúde até à Bica Farminhão Para conclusão da obra em referência, a Câmara deliberou aceitar o pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Farminhão (E.39503/2008), no sentido de prorrogar o prazo de execução da mesma até ao próximo dia 31 de Setembro REABILITAÇÃO URBANA Arranjo Urbanístico Espaço entre os Prédios em Santo Estêvão Abraveses Em anexo à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 127/2008 (I.08417/2008), de , esteve presente a Conta Final da empreitada acima referenciada, no valor ilíquido de , A Câmara tomou conhecimento e aprovou o referido documento, que deverá ser remetido ao adjudicatário, nos termos do artigo 222.º do Decreto-Lei n.º 59/ APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Chefe de Divisão, Engenheiro Henrique Custódio Domingos DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO 04-DHU LOTEAMENTOS José Manuel Magalhães Sá Cardoso e Outro Alvará n.º 6/97 (Pedido de Alteração em nome de Teresa Maria Rosas Antunes do Lago de Sá Cardoso e Outros) Conforme proposto na informação do Chefe da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização n.º L-19/2008, de , a Câmara deliberou aprovar a alteração ao alvará de loteamento acima referenciado, a incidir sobre o lote dois, que se traduz no aumento de profundidade da cave até ao limite do lote, de forma a garantir o número de estacionamentos regulamentares, bem como o aumento do número de fogos de dois para quatro e a anulação do acesso pedonal ao tardoz ao nível do rés-do-chão Deverá ser promovida a notificação dos proprietários para pronúncia no prazo de dez dias, de acordo com o n.º 3 do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Celso de Almeida de Jesus Alvará n.º 28/ A Câmara tomou conhecimento da informação do Chefe da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização n.º L-20/2008, de , tendo deliberado autorizar o prosseguimento do processo nos termos propostos, designadamente a notificação do requerente para apresentação de justificação, em memória descritiva, referente à conformação da operação de loteamento (alteração) com os parâmetros definidos no Regulamento do PDM para a classe de

11 307 Espaço designada por Ae4, bem como a notificação dos proprietários dos lotes abrangidos pelo alvará de loteamento para, no prazo de 10 dias, se pronunciarem sobre a alteração pretendida Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta EXPROPRIAÇÕES EN 229 Ligação da Circunvalação à 1.ª Circular Norte Parcela Nos termos da informação da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização n.º 20/2008 (E.31078/2008), de , a Câmara deliberou propor, para acordo amigável com o proprietário da parcela 4, Francisco dos Santos Fernandes, a indemnização de ,42, com vista à aquisição da mencionada parcela, necessária para a execução da obra acima identificada Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta APOIO TÉCNICO As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director do Departamento de Habitação e Urbanismo, José Pais de Sousa FORMA DE VOTAÇÃO As deliberações constantes desta acta foram aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do contrário ENCERRAMENTO E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, quando eram onze horas, dela se lavrando esta acta. E eu, Adelino Fernando de Almeida Costa, a redigi e subscrevi O Presidente O Director de Departamento