CONTRATO DE EMPREITADA POR CONCURSO PÚBLICO DE "REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DO MUNICÍPIO E PADRE

Transcrição

1 (anexo XIV) À Próxima Reumão do Executivo CONTRATO DE EMPREITADA POR CONCURSO PÚBLICO DE "REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DO MUNICÍPIO E PADRE AMÉRICO" Aos _ dias do mês de ano de dois mil e onze, nesta cidade de Penafiel e no Hdifício dos Paços do Concelho, perante mim, Dr. Adão Manuel de Sousa Vieira, Oficial Público, nomeado por despacho de 29 de Outubro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Presidente da referida Câmara, compareceram pessoalmente como outorgantes: Primeiro: O MUNICÍPIO DE PENAFIEL, Entidade Equiparada a Pessoa Colectiva número representada por Alberto Fernando da Silva Santos, casado, Licenciado em Direito, natural da freguesia de Paço de Sousa, concelho de Penafiel, onde reside no lugar de Rebordim. na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Penafiel e em nome da mesma outorgando, no uso da competência que lhe é conferida peia alínea f), do número 2, do artigo 68.". da Lei número 169/99, de 18 de Setembro. Segundo: Agostinho Daniel Pereira da Rocha, (NIF Cartão de Cidadão n válido até 25 de Maio de 2015), solteiro, maior, natural da freguesia de Marecos. deste concelho, onde reside na Rua de Santo António, outorgando em representação da Firma "EDILAGES, L.DA", eom sede na Rua Pedreira das Lages, freguesia de Guilhufe, deste concelho, pessoa colectiva e matriculada na Conservatória do Registo Comerciai de Penafiel, NIPC K corn o capital social de quinhentos e cinquenta mil euros, da qual é Sócio- Gerenie. Qualidade e poderes para esíe acto que verifiquei pela certidão permanente da dita Conservatória, que arquivo ATA N.o 01/12

2 Verifiquei a identidade do primeiro outorgante pelo conhecimento pessoal que dele tenho, assim como da qualidade em que intervém e a suficiência dos respectivos poderes para este acto e a do segundo pela exibição do cartão de cidadãoli pelo primeiro outorgante foi dito: Que, a Câmara Municipal que representa, de harmonia com o despacho datado de vinte c dois de Dezembro do ano em curso, adjudicou e fixou o prazo de dez dias à representada do segundo outorgante para apresentação dos documentos de habilitação e, por deliberação de. aprovou a minuta do contraio, depois de comprovada a prestação da caução, relativa à empreitada, mediante concurso público, publicado na II Série do Diário da República, n. s 206 e 226, datados de 26 de Outubro e 24 de Novembro de 2011, de "REQIJALIFÍCACÃO DOS LARGOS DO MUNICÍPIO E PADRE AMÉRICO". Que, em cumprimento de lal deliberação, vem celebrar o presente contrato de empreitada com a representada do segundo outorgante, o que faz nos termos e segundo as cláusulas seguintes: - PRIMEIRA: Hsta adjudicação compreende a rcqualificaçào dos Largos do Município e Padre Américo, de harmonia com o processo, devidamente aprovado, constituído por avisos publicados no Diário da República, programa de concurso, caderno de encargos, proposta de adjudicação c mais documentos a ela juntos (declaração emitida conforme Modelo Anexo I, nota justificativa do preço proposto, memória descritiva e justificativa, lista de preços unitários, programa de trabalhos, plano de pagamento e cronograma financeiro, declaração dos preços parciais a executar correspondente às habilitações contidas no alvará, fotocópia de titularidade do alvará exigido para esta empreitada, declaração comprovativa de ter regularizada a sua situação comributiva para a 62

3 Segurança Social, declaração comprovativa de ter regularizada a sua situação tributária para com a Repartição de Finanças, declaração conforme o Modelo Anexo II. do CCP. documento comprovativo do pagamento do Imposto Sobre o Rendimento - ÍRC relativo ao ano de 2010, registo criminal da Empresa e de que os Órgãos Sociais da Empresa não tenham sido condenados por sentença transitada em julgado, nos termos previstos nos pontos i) a ív), da alínea Í), do art." 55., do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Dccreto-Leí n. 18/2008. de 29 de Janeiro), documentos estes que neste acto são entregues ao Oficial Público e que, depois de devidamente rubricados pelo mesmo e pelos outorgantes, ficam arquivados no maço correspondente a este livro de notas, como parte integrante deste contrato, cujos termos se dão por iníeiramcníe reproduzidos; - SEGUNDA: A empreitada é adjudicada pelo valor de ,34 (seiscentos e oito mil setecentos c noventa e cineo euros e trinta t quatro cêntimos) de harmonia com a proposta apresentada e respectiva lista de preços unitários, que ficam a fazer parte integrante deste contrato; - TERCEIRA: Os trabalhos da empreitada, deverão ficar concluídos no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data da sua consignação; - QUARTA: O prazo de garantia é de 5 (cinco) anos. contados a partir da data da recepção provisória da obra e de acordo com o número 4, da Cláusula 35.a. do Caderno de Encargos; - QUINTA: Os pagamentos à Sociedade adjudicatária têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais e serão efectuados no prazo máximo de 60 dias apôs a apresentação da respectiva factura, no.s termos da cláusula 25A do Caderno de Encargos; - SEXTA: Para garantia da execução deste contrato, apresentou o segundo outorgante o seguro caução/apólice n , no valor de (Irínta mil quatrocentos e trinta e nove curos c setenta e sete 63

4 céntimos), emitido no dia 2 de Janeiro do ano em curso, pela AXA Portugal - Companhia do Seguros, S.A., que foi aceite pelo primeiro outorgante e que liça arquivada no maço correspondente a este livro de notas e dele fica a fazer parte integrante; - SÉTIMA: Nos casos omissos no presente contraio, proposta de adjudicação e demais documentos respeitantes a esta empreitada, que fazem parle deste contrato, observar-se-ãn as disposições legais aplicáveis ã adjudicação de obras para os Serviços do Estado, nomeadamente o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n 18/2008, de 29 de Janeiro: - OITAVA: Fazem ainda pane integrante deste contraio o caderno de encargos c a proposta adjudicada, conforme o determinado pelo n" 2. do art. 96. do mesmo Diploma; - NONA: Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, apiíca-se o regime previsto no C.C.P., aprovado pelo Decreto-Lei n." 18/2008. de 29 de Janeiro. - E pelo segundo outorgante foi dito: Que aceita para a sua representada o presente contrato nos precisos termos em que fica exarado, obrigando-se a cumpri-lo. Peio primeiro outorgante foi também dito que o encargo Eoial deste contraio é de ,06 {seiscentos e quarenta t cinco mil trezentos e vinte c três euros c seis cêntimos), com o Imposto sobre o Valor Acrescentado incluído c que a Classificação Orçamental por onde esse encargo vai ser satisfeito é a seguimc: - Classificação Orgânica: Capítulo zero quatro Departamento de Obras e Serviços Munieipais; e Classificação Económica: Capítulo zero sete - Aquisição de Bens de Capital, Grupo - zero um - Investimentos, Artigo quinze - Outros Investimentos. Assim o disseram c outorgaram, do que dou fé. 64 ATA N." 01/12 DE OS DE 3ANEIRO DE 2012

5 Este contrato foi lido aos outorgantes e aos mesmos explicado o seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos os intervenientes, que vão assinar comigo, pela ordem por que foram indicados. O Oficial Público. (Adão Vieira, Dr.) 65 BE 05 DE JANEIRO DE 2012