CONTRATO DE EMPREITADA

Transcrição

1 CONTRATO DE EMPREITADA Contrato n.º 02/2017 Procedimento Acingov: 40/2017 Nos termos da al. a) do n.º 1 do art.º 16, conjugado com a al. a) do art.º 19.º do Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 25/2015 de 30 de março, Lei n.º 69/2015 de 16 de julho e Lei 7- A/2016 de 30 de março e art.º 36.º e 20 do n.º1 al. a), conjugado com a al. a) do n.º1 do art.º 18 do DL 197/99 de 18 de junho, ainda vigente por força da al. f) do n.º1 do art.º 14 do DL 18/2008 de 29 de janeiro com a redação em vigor, e por despacho do Presidente da de 31 de janeiro de 2017, ratificado pela deliberação de Câmara de 03 de fevereiro de 2017, foi adjudicada à segunda outorgante a execução da empreitada de Beneficiação e pavimentação dos arruamentos principais de Lombada, em conformidade com as cláusulas previstas no caderno de encargos e respetivas condições técnicas especiais, no respetivo convite e de acordo com a proposta apresentada, documentos que aqui se dão por fielmente reproduzidos e que são do inteiro conhecimento das partes. Após a aprovação da minuta do contrato de 15/02/2017 e em conformidade com o previsto no n.º 1 do art.º 98º do Código dos Contratos Públicos, é celebrado o presente contrato entre os outorgantes: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES, Pessoa Coletiva número , representado neste ato por João Miguel Sousa Henriques, casado, contribuinte fiscal número , na qualidade de Presidente da Câmara no uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea al. f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e

2 --- ROSAS CONSTRUTORES, S.A., Pessoa Coletiva número , com sede em São Martinho, Freguesia de Aguada de Cima, Concelho de Águeda e Distrito de Aveiro, com o capital social de ,00, matriculada na Conservatória do Registo Predial / Comercial de Águeda, correspondendo à anterior matrícula n.º 157/ , titular do alvará de construção n.º 4676-PUB, aqui representada por, Carlos Jorge de Macedo Rosa, Portador do Cartão de Cidadão n.º zy8, válido até 25/03/2019, a qual tem poderes para outorgar o presente contrato conforme foi verificado pela certidão permanente, acedida, nos termos do artigo 75º do Código do Registo Comercial, subscrita em 04/07/2008 e válida até 26/11/2017, com o código de acesso: , bem como pela ata de delegação de competências e procuração juntas ao processo administrativo. Regendo-se pelas seguintes cláusulas: Cláusula 1.ª Objeto A empreitada tem por objeto os trabalhos de beneficiação e pavimentação dos arruamentos principais de Lombada, de acordo com o caderno de encargos e respetivas condições técnicas especiais. Cláusula 2.ª Preço Contratual Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia de ,66 (cento e vinte e seis mil, quarenta e um euros e sessenta e seis cêntimos), acrescido de IVA calculado à taxa legal em vigor.

3 Cláusula 3.ª Condições de Faturação e Pagamento 1 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 26ª do caderno de encargos. 2 - Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de sessenta dias após a apresentação da respetiva fatura, as quais devem ser emitidas por cada auto de medição de trabalhos correspondente a cada especialidade. (n.º 4 do art.º 299º do anexo ao DL 18/2008, de 29/1,com a sua nova redação). 3 - As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra. 4 - Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à efetiva realização daqueles. 5 - No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados. 6 - O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.º 1 no que respeita à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalização da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

4 7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos dos artigos 373.º do CCP. 8 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos itens anteriores, as faturas são pagas através de transferência bancária, devendo o adjudicatário indicar o IBAN para o efeito. 1 - O empreiteiro obriga-se a: Cláusula 4.ª Prazo de Execução da Empreitada a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior; b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor; c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua receção provisória no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da sua consignação ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior. 2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.

5 3 - Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro. 4 - Se houver lugar à execução de trabalhos a mais cuja execução prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusão da obra será prorrogado nos seguintes termos: a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada; b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execução. 5 - Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto na cláusula anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do CCP. 6 - Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao empreiteiro, considerarse-ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global de execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão. Cláusula 5.ª Aplicação Subsidiária Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato aplicar-se-á o constante do caderno de encargos, cujas cláusulas são reciprocamente aceites.

6 Cláusula 6.ª Revisão de Preços A revisão de preços é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro e calculada de acordo com a fórmula F21 Redes de abastecimento de água e de águas residuais, publicada no Despacho n.º /2004, de 5 de novembro de Cláusula 7.ª Caução Para garantir o cumprimento das suas obrigações, o segundo outorgante prestou uma caução, mediante depósito bancário na conta do Município de Vila Nova de Poiares, n.º , da agência da Caixa Geral de Depósitos em 10 de fevereiro de 2017, no valor de 6.302,08 (seis mil, trezentos e dois euros e oito cêntimos), correspondente a garantia de 5% do montante total do valor dos trabalhos com exclusão do IVA. Cláusula 8.ª Cabimento e Compromisso 1. O encargo referido na cláusula primeira será satisfeito pela seguinte dotação em vigor e na qual tem cabimento no orçamento: na classificação económica , na classificação orgânica 0102, à qual foi atribuído o número de compromisso válido e sequencial, 19017/2017, em 10/02/2017 e em conformidade com o previsto na Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro de 2012, na redação atual, estando os encargos cativos na respetiva conta corrente, conforme se pode verificar pelas competentes fichas de cabimento e compromisso, anexas ao presente contrato e dele fazendo parte integrante.

7 Cláusula 9.ª Documentos Habilitantes Fazem parte integrante do presente contrato os documentos elencados no n.º 2 do art.º 96º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de Janeiro, sendo que em caso de divergência a prevalência é determinada pela ordem pela qual é indicado no referido número e artigo. Cláusula 10.ª Aplicação Subsidiária Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato aplicar-se-á as normas constantes do caderno de encargos, do convite, bem como o constante da proposta apresentada pela segunda outorgante, cujo conteúdo é reciprocamente aceite pelas partes e que faz parte integrante do presente contrato (sem prejuízo do CCP). Cláusula 11.ª Foro Competente Para a resolução de todos os litígios emergentes deste contrato é competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, com a expressa renúncia a qualquer outro. Ambos os contraentes aceitam o presente contrato com todas as obrigações que dele emergem, pela forma como fica exarado e documentos que dele passam a fazer parte integrante, atrás mencionados, e por estarem de acordo vão assinar digitalmente. O Presidente da João Miguel Sousa Henriques Rosas Construtores S.A. Carlos Jorge de Macedo Rosa