VEREADORES PRESENTES:

Transcrição

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2009 PRESIDÊNCIA: DR. FRANCISCO RODRIGUES DE ARAÚJO VEREADORES PRESENTES: DR. JOÃO MANUEL DO AMARAL ESTEVES DR. FERNANDO PEREIRA CABODEIRA MARTINHO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO DR. JOSÉ PEDRO MACHADO DE MATOS TEIXEIRA DRª ELISABETH MORAIS CALDAS DRª DORA MARIA RAMOS ABREU BRANDÃO MACHADO CRUZ FALTAS: LOCAL DA REUNIÃO: SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO HORA DE ABERTURA: - 15 Horas 1

2 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: INFORMAÇÕES: - A Presidência manifestou aos senhores Vereadores uma palavra de saudação e a sua satisfação por mais um mandato autárquico que terminava, satisfação esta por considerar que foi dado cumprimento ao mandato no pluralismo democrático e com responsabilidade no sentido de serem tomadas as decisões que mais importavam, para o interesse do concelho, e que entendia, ter sido dignificante para aqueles que fizeram parte deste órgão durante os últimos quatro anos Deu conhecimento à Câmara de que de acordo com a incumbência que o executivo lhe atribuiu da reunião realizada com as Estradas de Portugal e os representantes da família Castro Caldas, proprietários da Quinta do Tarento e da Coutada tendo em vista obter um consenso relativamente ao traçado da Variante à EN 101, tendo chegado a alguns ajustamentos que permitem formalizar um acordo de princípio, tendo ficado assente que o Dr. Júlio Castro Caldas remeteria por escrito à Câmara a anuência dos proprietários Considerava tratar-se de um passo muito importante na viabilização daquele projecto, pelo que era uma boa notícia para todos os arcuenses, relativamente a esta infra-estrutura, de extrema importância para Arcos de Valdevez INTERVENÇÕES: - de seguida usou da palavra o Vereador Fernando Cabodeira para dirigir breves palavras relativamente ao mandato que agora terminava, que considerou ter ficado dentro daquilo que foi a actuação dos vereadores do partido socialista ao longo destes quatro anos Referiu não terem fugido aos compromissos que assumiram com o eleitorado, mesmo sem qualquer pelouro atribuído, pelo que estavam de consciência tranquila quanto ao trabalho realizado, e ao resultado atingido, que considerou francamente positivo, em face dos objectivos definidos aquando da candidatura, uma vez que não houve qualquer problema, embora existissem posições divergentes sobre diversos assuntos Fez uma observação negativa em relação à falta de espaço para a vereação da oposição para reuniões prévias às reuniões do executivo, de modo a poderem preparar convenientemente os assuntos a tratar, dado estarem em desvantagem pelo facto de não terem pelouros atribuídos nem se encontrarem a tempo inteiro ou parcial na Câmara

3 Por último agradeceu ao todo o corpo de funcionários do Município, pela excelente colaboração que lhes foi prestada durante todo o mandato, tendo pedido desculpas por alguma incompreensão que pudesse ter havido da sua parte relativamente aos Serviços Usou da palavra de seguida a Vereador João Manuel Esteves, que referiu que ao fim de quase dezasseis anos era com alguma diferença que sentia que ia participar na reunião da Câmara, aproveitando para dizer o seguinte: Primeiro: Agradecer a todos os colaboradores pelo empenho e paciência que sempre demonstraram e pelos conhecimentos que lhe transmitiram; Segundo: Agradecimento para os colegas da Vereação pelo companheirismo e apoio evidenciados ao longo destes anos; Terceiro: Uma palavra muito especial ao senhor Presidente da Câmara por lhe ter permitido participar no desenvolvimento de um projecto para a sua terra, e pela sua forma de ser e de estar. Realçou empenho e a forma de trabalho, dedicada, responsável e séria, característica, que soube transmitir um espírito de liderança. Referiu ainda que tentou sempre fazer o seu melhor e se não fez foi porque não pôde, além de que colheu muitos ensinamentos para a vida. Por último, desejou a todos êxitos profissionais e pessoais Por último usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para referir que foi um gosto e um prazer ter trabalhado com esta equipa, e que estes quatro anos permitiram conhecer melhor e estabelecer relacionamentos que vão para além do confronto político, como a amizade e a defesa dos interesses do Município Dirigiu uma palavra para aqueles que não eram candidatos a quem desejou felicidades pessoais e profissionais e que tenham sempre presente os interesses do concelho, que é o elo que ultrapassa as posições político-partidárias Fez uma referência ao vereador João Manuel, pelas palavras que referiu, dizendo que o mesmo era uma pessoa a quem lhe liga uma profunda amizade, trabalho, solidariedade, cumplicidade, destacando tratar-se de uma pessoa honrada e dotada de uma grande capacidade de trabalho, referindo ser com ena que o via partir, mas que também isso fazia parte da amizade Por fim leu a seguinte declaração política: Olhar para presente, perspectivando o futuro Estamos a concluir mais um mandato à frente dos destinos do Município, o qual apresenta um saldo positivo em termos de realizações e iniciativas efectuadas, assim 3

4 como na definição de horizontes para o futuro. Permitia-me destacar alguns sectores que apresentam um traço distintivo deste mandato, com a sua marca de progresso e desenvolvimento no concelho A educação foi o sector privilegiado em termos de investimento e prioridade. Construíram-se os Centros Escolares de Sabadim e da Sede do Concelho, onde foram investidos mais de sete milhões de euros. Acabou-se com a escola isolada e turmas com alunos de vários anos e uma só professora. Foi dado um salto enorme na criação de infra-estruturas que contribuirão para o sucesso educativo dos nossos filhos O Turismo mereceu igualmente uma atenção específica do Executivo Municipal. Alargou-se o alojamento no Turismo de Habitação e no Turismo Rural e Ambiental. Abriu-se ao público o Hotel Ribeira, transformando-o num Hotel Escola, contribuindo para a qualidade da formação dos nossos jovens nos cursos técnicos de turismo. Dinamizou-se o Posto de Informação e Turismo com a abertura de um posto de internet para vários utilizadores. Editou-se novo material de promoção. Creio ser de realçar o trabalho desenvolvido na promoção dos produtos locais com as Feiras dos Produtos Tradicionais, a inclusão de três desses produtos na classificação de slow food que só por si representa uma marca de qualidade. Mas importante é igualmente a construção, em curso, de um Hotel de 4 Estrelas, investimento na ordem dos seis milhões de euros, que permitirá dar um salto qualitativo na capacidade de alojamento e atracção turística. Por último, creio ser de realçar o investimento efectuado na promoção do Concelho através da telenovela que, com o sucesso obtido, tem trazido a Arcos de Valdevez um número de visitantes, até aqui nunca visto, conforme é generalizadamente reconhecido. Igualmente importante foi o investimento efectuado em infra-estruturas de índole económico, nomeadamente o Parque empresarial de Mogueiras, em Souto e Tabaçô, no Centro de Formação e Exposições e no Centro de Incubação de empresas de base tecnológica. Investimentos que no seu conjunto representam mais de nove milhões de euros, e possibilitaram trazer para Arcos de Valdevez investimentos superiores a cinquenta milhões de euros, só em duas empresas, criando, de emprego directo, mais de quatrocentos postos de trabalho. Outras empresas existem no Parque Empresarial, muitas de Arcuenses, que contribuem para a criação de riqueza e emprego Para além destas três marcas, é de sublinhar o investimento efectuado na rede de abastecimento de água e saneamento superior a cinco milhões de euros, realizado essencialmente a norte do concelho. A rede de estradas consumiu valores superiores a 4

5 treze mil euros, com a rede viária construída nas freguesias e os investimentos na Nova Avenida Dr. Osvaldo Gomes, Dr. Lucas Pires, a Nova Ponte do Toural e a Nova Ponte de Vilela a ligar a Aboim das Choças. Investiu-se igualmente na área social, na cultura e na vertente desportiva, áreas onde se apostou muito na parceria com as diversas instituições do concelho, através da concessão de apoio à respectiva actividade. Igualmente creio ser de realçar o investimento realizado na recuperação do Centro Histórico e na recuperação das margens do Vez, fazendo de toda a zona ribeirinha uma área de excelência procurada pelos Arcuenses e pelos visitantes Por último, destacava o apoio dado às Juntas de Freguesia que para os diversos investimentos realizados foi na ordem dos seis milhões de euros. Fica bem evidente a intervenção levada a cabo pelo Município nas cinquenta e uma freguesias do Concelho, numa postura de parceria e envolvimento no bem estar das populações Relativamente ao futuro estão já em desenvolvimento projectos relevantes que muito contribuirão para o desenvolvimento do nosso concelho. Destacava a Variante à sede do concelho, obra no valor de vinte milhões de euros, os projectos de regeneração urbana que englobam obras no valor de três milhões de euros, e a requalificação da rede viária municipal no valor de quatro milhões de euros. Permitia-me, igualmente, referir a estratégia aprovada visando a qualificação do espaço público, equipamentos e serviços prestados pela autarquia. Em termos de opção a requalificação da Quinta do Paço de Giela, a variante poente entre Parada e Vilafonche, ligando a EN303 à EN101 e a ligação entre Paçô e Guilhadeses, com um novo atravessamento sobre o Rio Vez, revestem-se de particular importância Creio, ser igualmente importante, em termos futuros, falar da recuperação do Cineteatro Alameda para Teatro Municipal assim como da construção do Museu da Água que se pretende ser um elemento de atracção e preservação do ecossistema do Rio Vez. A construção do Arquivo e Museu Municipal, constituem-se como as principais prioridades no que à cultura diz respeito Estamos perante tempos que não se circunscrevem apenas às infra-estruturas. O desafio direcciona-se para a qualidade do serviço, nos equipamentos e nas infraestruturas que colocamos à disposição dos cidadãos. A competitividade e atractividade do concelho, com uma política fiscal ousada, visando a criação de riqueza e emprego, parece-nos o desafio primeiro, capaz de garantir coesão social, prosperidade e bemestar

6 Concluímos este mandato com a serenidade do dever cumprido. Efectuamos o trabalho a que nos propusemos, contribuindo para que o concelho continue na sua onda de mudança, progresso e desenvolvimento Todos podemos trabalhar para continuar a transformar o nosso concelho, com sentido de responsabilidade e total empenhamento no bem comum APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada, por maioria, com a abstenção do vereador Martinho Araújo, por não ter participado na referida reunião RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara tomou conhecimento dos saldos relativos ao dia 23, do mês corrente, que eram de dois milhões cento e dezanove mil quinhentos e setenta e oito euros e onze cêntimos, de operações orçamentais, e de setecentos e vinte e oito mil trezentos e vinte e nove euros e trinta e dois cêntimos, de operações de tesouraria PROTOCOLOS: - Presente o protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Sá, prevendo a transferência da verba de trinta e dois mil euros, destinado à obra de Alargamento e Pavimentação dos Caminhos de Fonteirinha, Areal e Feijoal, cujo valor de adjudicação é de trinta e oito mil e quinhentos euros Idem, respeitante à Freguesia de Jolda (S. Paio), prevendo a transferência da verba de vinte mil euros, destinada a financiar as obras de Rectificação e Pavimentação dos Caminhos nos lugares de Barco Valia e Barreira, cujo valor de adjudicação é de vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta euros A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os presentes protocolos, seguindo-se a respectiva assinatura Presente, ainda para assinar o protocolo a celebrar com a Associação Dragões de S. Jorge, prevendo a verba de quinhentos euros, destinada a fazer face a despesas com a promoção, divulgação e realização de actividades desportivas RATIFICAÇÃO: - do Senhor Presidente a informar que despachou no sentido de autorizar a transferência das verbas de dois mil euros e de dezanove mil novecentos e quarenta euros e treze cêntimos, à ARDAL Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima, destinadas respectivamente à comparticipação nos projectos desta Instituição e à execução das acções imateriais do projecto Dinamização do Centro de Animação de Montanha/Porta do Mezio Norte FEDER, pelo que submete os mesmos a ratificação do executivo

7 - A Câmara deliberou, por unanimidade ratificar DIVISÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE NÚCLEOS RURAIS ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DA CHÃ LOUREDA 2ª FASE: - dos Serviços Técnicos de Obras a apresentar o Auto de Recepção Provisória da obra em epígrafe, adjudicada à firma Duque & Duque, Ldª A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o auto BLOCO XLI CAMINHO DE ACESSO AO LUGAR DE PENACOVA- VALE: - dos Serviços a apresentar o Auto de Consignação dos Trabalhos da obra em epígrafe, adjudicada à firma Campos Silva, SA, no valor total de duzentos e um mil seiscentos e oitenta e sete euros e noventa cêntimos A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto HABITAÇÃO SOCIAL CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE SABADIM: - dos Serviços Técnicos, a apresentar o Auto de Consignação respeitante à obra em epígrafe adjudicada à firma Martins Armada & Filhos Lda, no valor de trinta e seis mil setecentos e noventa euros e sessenta e nove cêntimos A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o referido auto BLOCO XXXV PAVIMENTAÇÃO ENTRE A IGREJA E A E.N. 101 PARADA: - dos Serviços Técnicos a apresentar o Auto de Recepção Definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à firma Betominho Sociedade de Construções, SA A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o auto RECTIFICAÇÃO E REPARAÇÕES EM DIFERENTES TROÇOS NA E.M. 530 ENTRE O SOAJO E CUNHAS GAVIEIRA DA (PENEDA AO LAGARTO) - RECONSTRUÇÃO DE MUROS E LINHAS DE ÁGUA COM CARÁCTER URGENTE C. M COVELO SENHAREI; RECONSTRUÇÃO DE MUROS E LINHAS DE ÁGUA COM CARÁCTER URGENTE E. M- 518 SABADIM; CAMINHO MUNICIPAL 1311 DA E. N. 202 ATÉ AO CEMITÉRIO TÁVORA (S. VICENTE); E.M. 523 DA E.N. 303 AO SANTUÁRIO DA SRª DO CASTELO VILAFONCHE: - dos Serviços Técnicos a apresentar o Auto de Recepção Definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, de Ponte da Barca A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o auto

8 RECTIFICAÇÃO E REPARAÇÕES EM DIFERENTES TROÇOS NA E.M. 530 ENTRE O SOAJO E CUNHAS GAVIEIRA DA (PENEDA AO LAGARTO) - RECONSTRUÇÃO DE MUROS E LINHAS DE ÁGUA COM CARÁCTER URGENTE C. M COVELO SENHAREI; RECONSTRUÇÃO DE MUROS E LINHAS DE ÁGUA COM CARÁCTER URGENTE E. M- 518 SABADIM; CAMINHO MUNICIPAL 1311 DA E. N. 202 ATÉ AO CEMITÉRIO TÁVORA (S. VICENTE); E.M. 523 DA E.N. 303 AO SANTUÁRIO DA SRª DO CASTELO VILAFONCHE: - da firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, a solicitar a restituição da importância de dez mil trezentos e noventa e dois euros e setenta e quatro cêntimos, respeitantes ao depósito de garantia retido nesta Câmara e respeitante à obra em epígrafe Os Serviços Técnicos informam que relativamente à obra em epígrafe, foram efectuadas retenções no valor de dez mil trezentos e noventa e dois euros e setenta e quatro cêntimos A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição dos depósitos, de acordo com a informação dos serviços REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA E. M. 518 DA E.N. 101 À IGREJA AGUIÃ: - da firma Habimonção, Construções, Ldª, a solicitar a prorrogação do prazo da execução da obra em epígrafe, por mais cento e vinte dias, atendendo à dificuldade de mobilização de pessoal e devido ao volume de obras em curso Os Serviços Técnicos entendem que as justificações da empresa são do foro interno da mesma, pelo que sugerem que a prorrogação solicitada seja atendida a título gracioso A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação solicitada, a título gracioso, de acordo com a informação dos serviços Idem, respeitante à obra BLOCO XLV LIGAÇÃO ENTRE S. COSME E S. DAMIÃO E RIO DE MOINHOS, solicitando a prorrogação do prazo da obra em epígrafe, até ao dia trinta e um de Outubro de dois mil e nove, adjudicada à firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª Os Serviços Técnicos entendem que o prazo de execução previsto no projecto acrescido das prorrogações já concedidas oportunamente, terá sido suficiente para 8

9 concluir a empreitada, pelo que sugerem que a prorrogação solicitada seja atendida a título gracioso A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação solicitada, a título gracioso, de harmonia com a informação dos serviços REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS, CAMINHO DE ACESSO AO LUGAR DE CIMA SELIM GONDORIZ: - dos Serviços de Aprovisionamento a informar que foi aberto um procedimento de ajuste directo para a execução da obra em epígrafe, para a qual apenas concorreu uma firma da especialidade: Habimonção, Construções, Ldª, no valor de vinte mil quinhentos e trinta e um euros; Assim, nos termos do artº 125º, 1 e 2, do Código da Contratação Pública, aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de vinte e nove de Janeiro, propõe a adjudicação à empresa Habimonção Construções, Ldª, pelo valor total de vinte mil quinhentos e trinta e um euros A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe ao concorrente Habimonção Construções Lda, pelo valor indicado, de harmonia com o presente relatório. Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos REABILTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS ABERTURA DO CAMINHO DE LIGAÇÃO DO LUGAR DE FERREIROS GONDORIZ ÀS ALMINHAS DO MONTE (VILELA): - Idem, para a obra em epígrafe, para a qual concorreu a seguinte firma: J. S. Gomes, Ldª, no valor de quinze mil quatrocentos e quarenta e dois euros. - Assim, nos termos do artº 125º, 1 e 2, do Código da Contratação Pública, aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de vinte e nove de Janeiro, propõe a adjudicação à empresa Habimonção Construções, Ldª, pelo valor total de quinze mil quatrocentos e quarenta e dois euros A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com o presente relatório. Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos EB1/JI DA SEDE DO CONCELHO DE ARCOS DE VALDEVEZ CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO PERIFÉRICA NO PARQUE DE 9

10 ESTACIONAMENTO: - Presente o relatório final relativamente à obra em epígrafe, no âmbito do procedimento de ajuste directo para a empreitada em epígrafe e para a qual concorreram as seguintes firmas: Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, no valor de cento e quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três euros; Martins & Filhos, SA, no valor de cento e quarenta e seis mil trezentos e oitenta euros Assim, e nos termos do artº 124º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo DL nº 18/2008, de vinte e nove de Janeiro, o júri propõe a adjudicação definitiva à empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, pelo valor de cento e quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três euros A Câmara deliberou, por unanimidade adjudicar, a empreitada em epígrafe ao concorrente Sebastião da Rocha Barbosa, Lda, pelo valor indicado, de acordo com o presente relatório Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos BLOCO XLII LIGAÇÃO DE BOUÇÓS (AGUIÃ) A VINHA NOVA (RIO DE MOINHOS): - Idem, respeitante à empreitada em epígrafe, para a qual concorreram as seguintes firmas: Martins & Filhos, SA, no valor de cento e quarenta e nove mil quinhentos e sessenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos; Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, no valor de cento e quarenta e oito mil quatrocentos e dezanove euros e cinquenta e três cêntimos Assim, e nos termos do artº 124º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo DL nº 18/2008, de vinte e nove de Janeiro, o júri propõe a adjudicação definitiva à empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, pelo valor de cento e quarenta e oito mil quatrocentos e dezanove euros e cinquenta cêntimos A Câmara deliberou, por unanimidade adjudicar, a empreitada em epígrafe ao concorrente Sebastião da Rocha Barbosa, Lda, pelo valor indicado, de acordo com o presente relatório Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos

11 PARQUE DA FEIRA DE SOAJO: - dos serviços a apresentar o relatório final, respeitante à obra em epígrafe, tendo-se procedido à audiência prévia dos interessados, a fim de se prenunciarem, sobre o mesmo: Pronunciou-se a empresa Construções Refoiense, Lda, que discorda do relatório Preliminar, onde se delibera excluir a proposta deste concorrente A Comissão, analisando a exposição, deliberou manter o teor e as conclusões do relatório Preliminar, pelo que recomendam a adjudicação à empresa Imovlima, Lda, por ter apresentado a proposta mais económica no valor de cento e setenta e oito mil duzentos e quarenta e três euros e oitenta e oito cêntimos A Câmara deliberou, por unanimidade: adjudicar definitivamente a empreitada à firma, em epígrafe ao concorrente Imovlima Lda, pelo valor indicado, de harmonia com o presente relatório do júri. Mais foi deliberado aprovar a respectiva minuta do contrato, nos termos do artº 98 dp Código dos Contratos Públicos DIVISÃO DE AMBIENTE HABITAÇÃO SOCIAL CONSTRUÇÃO DE MUROS RIO FRIO: - dos Serviços a apresentar o Auto de Consignação referente à obra em epígrafe, adjudicada à firma N.J.D. Projectos de Construção, SA, pelo valor de quarenta e sete mil duzentos e oitenta e oito euros e trinta e três cêntimos. - A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o auto ARRANJO URBANO DA PRAÇA SALVADOR ALVES PEREIRA: - da firma Construções Artur Alves de Freitas II, Ldª, a solicitar a restituição dos depósitos retidos respeitante à obra em epígrafe Os Serviços informam que o auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em 18 de Junho de Assim o somatório dos descontos para garantia da obra, retidos nesta Câmara no valor de seis mil trezentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos, correspondente a 5% dos trabalhos executados, referentes aos autos nºs 1 a nº 7, devem ser restituídos ao empreiteiro conforme a legislação em vigor A Câmara deliberou, por unanimidade autorizar a restituição, de acordo com a informação dos serviços CENTRO DE INFORMAÇÃO E TURISMO MUNICIPAL: - da firma Habitilima Sociedade de Construções, SA a solicitar a restituição dos depósitos retidos respeitante à obra em epígrafe Os Serviços informam que o auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em 20 de Março de Assim o somatório dos descontos para garantia da obra, 11

12 retidos nesta Câmara no valor de seiscentos e quarenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos, correspondente a 5% dos trabalhos executados, referentes aos autos, devem ser restituídos ao empreiteiro conforme a legislação em vigor A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição, de acordo com a informação dos serviços REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS ADAPTAÇÃO DAS ANTIGAS PISCINAS MUNICIPAIS A OFICINA MUNICIPAL: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante ao acto de abertura de propostas do procedimento de ajuste directo para a empreitada em epígrafe, tendo-se verificado que concorreram as seguintes firmas: Duartesfer, Construções Metálicas, Ldª, no valor de trinta e cinco mil e trezentos euros Pinheiro & Oliveira, Ldª, no valor de trinta e cinco mil e trezentos euros; Tendo-se procedido à verificação das propostas no âmbito do presente procedimento, verificou-se que as mesmas não se encontram instruídas de acordo com o disposto no nº 4 do convite circular Deste modo e considerando a deficiente instrução de todas as propostas apresentadas, o júri propõe a anulação do procedimento em causa e a abertura de um novo procedimento A Câmara deliberou, por unanimidade, anular o presente procedimento com base na informação do júri, bem como autorizar a abertura de um novo procedimento de ajuste directo, nos mesmos moldes do anterior BLOCO XLII ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE CENDUFE MIRANDA: - dos Serviços a apresentar o relatório respeitante à análise das propostas elaboradas ao abrigo do artº 123º do Código da Contratação Pública, no âmbito do procedimento do concurso público para a empreitada em epígrafe, na qual apresentaram propostas as seguintes firmas: Artur Alves de Freitas, Ldª, no valor de duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e setenta e dois euros e setenta e três cêntimos; Duque & Duque, Ldª, no valor de duzentos e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e nove euros e quinze cêntimos; Martins & Filhos, SA, no valor de duzentos e dez mil seiscentos e cinquenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos;

13 - Construções Refoienses, Ldª, no valor de duzentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte e três euros e trinta e sete cêntimos; Campos, Silva, SA, no valor de duzentos e nove mil quinhentos e quarenta e nove euros e trinta e dois cêntimos; Gonçalves & Cachadinha, a, no valor de duzentos e dezassete mil quinhentos e dois euros e vinte e oito cêntimos; Brás de Faria Macedo & Filhos, Ldª no valor de quatrocentos e dez mil setecentos e dezassete euros; Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, no valor de duzentos mil novecentos e trinta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos; AMC Construções, Ldª, no valor de cento e noventa e oito mil cento e cinquenta e um euros e oito cêntimos; Assim e nos termos do artº 124º do Código da Contratação Pública, aprovada pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, o júri propõe a adjudicação definitiva à empresa AMC Construções, Ldª, pelo valor de cento e noventa e oito mil cento e cinquenta e um euros e oito cêntimos; A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe ao concorrente AMC Construções Lda, pelo valor indicado, de acordo com o presente relatório do júri. Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos FORNECIMENTO DE AUDITORIA NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉCTICA DA QUALIDADE DO AR INTERIOR : - Presente o relatório final respeitante ao ajuste directo, para o referido fornecimento, procedeu-se à análise das observações elaboradas ao abrigo do artº 147º do Código da Contratação Pública no âmbito do procedimento de concurso público, tendo-se verificado que concorreram as seguintes firmas: I Sete Inovações, Soluções Económicas e Tecnologias Económicas, Ldª, no valor de dezasseis mil cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos; Ewen Soluções Globais em Energia e Ambiente, Ldª, no valor de dezasseis mil quatrocentos e noventa euros; Findo o prazo concedido, verificou-se que nenhuma firma apresentou qualquer reclamação. Assim e nos termos do artº 148º do Código da Contratação Pública 13

14 aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, o júri propõe a adjudicação definitiva à empresa I Sete Inovação Soluções Económicas e Tecnológicas Ecológicas, Ldª pelo valor de dezasseis mil cento e oitenta e sete euros e cinquenta euros; A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com o presente relatório. Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos FORNECIMENTO DE REMODELAÇÃO PARCIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO: - Presente o relatório final respeitante ao ajuste directo, para o referido fornecimento, procedeu-se à análise das observações elaboradas ao abrigo do artº 147º do Código da Contratação Pública, no âmbito do procedimento da concurso público, tendo-se verificado que concorreram as seguintes firmas: Pedro Moreira & Companhia, Ldª, no valor de cinquenta e três mil novecentos e sessenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos; João Cerqueira Pereira, Ldª, no valor de quarenta e seis mil novecentos e setenta e seis euros e doze cêntimos; Duque & Duque, Ldª, no valor de Cinquenta e um mil seiscentos e quinze euros; Pinto & Bentes, no valor de cinquenta e dois mil cento e trinta e oito euros e noventa e oito cêntimos; Cunha Bastos, Ldª, no valor de quarenta e oito mil e setecentos euros; Guri, Electricidade, Ldª, no valor de cinquenta e um mil seiscentos e oitenta e um euro e trinta e sete cêntimos; Electrograça, Ldª, no valor de cinquenta e sete mil trezentos e noventa e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos; Assim, e nos termos do artº 148º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, propõe-se a adjudicação definitiva à empresa João Cerqueira Pereira, Ldª, pelo valor de quarenta e seis mil novecentos e setenta e seis euros e doze cêntimos A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe ao concorrente João Cerqueira Pereira Lda, pelo valor indicado, de acordo com o presente relatório

15 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS CAMINHO DE LIGAÇÃO DA E. N. 101 POGIDO GONDORIZ À E. M. 518 AGUIÃ: - dos Serviços a apresentarem o relatório final respeitante à obra em epígrafe, no âmbito do procedimento de ajuste directo para a empreitada em epígrafe, e para o qual foram remetidos convites a duas empresas da especialidade: Habimonção Construções, SA, no valor de sessenta e um mil e quinze euros J. S. Gomes, Ldª, no valor de sessenta mil seiscentos e vinte e cinco euros Assim, e nos termos do artº 124º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, o júri propõe a adjudicação definitiva à empresa J. S. Gome, Ldª. pelo valor de sessenta mil seiscentos e vinte e cinco euros A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe ao concorrente e pelo valor indicado, de acordo com o presente relatório. Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos TRANSPORTE ESCOLAR CIRCUITO ESPECIAL 1 HEB1- VILELA DE LAGES CABANA MAIOR PARA A EB1/JI ARCOS DE VALDEVEZ: - dos Serviços a informar que foi aberto um procedimento de ajuste directo para o fornecimento do transporte Escolar para o referido circuito e para o qual apresentou proposta a seguinte firma: Táxis Rocha & Fernandes, Ldª no valor de vinte e três euros/dia; Assim, e nos termos do artº 125º, 1 e 2 do Código da Contratação Pública, aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, propõe a adjudicação à empresa táxis Rocha & Fernandes, Ldª, pelo valor total de vinte e três euros/dia A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o circuito especial de acordo com a informação dos serviços REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS (S.PAIO) PAVIMENTAÇÃO DA E.N. 202 E AV. ANTÓNIO CALDAS: - da firma Betominho - Sociedade de Construções, SA, a solicitar a restituição dos depósitos retidos respeitante à obra em epígrafe Os Serviços informam que o auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em 21 de Novembro de Assim o somatório dos descontos para garantia da obra, 15

16 retidos nesta Câmara no valor de e mil quinhentos e vinte e oito euros e vinte e cinco cêntimos, correspondente a cinco por cento dos trabalhos executados, referentes aos autos, devem ser restituídos ao empreiteiro conforme a legislação em vigor A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição dos depósitos, de acordo com a informação dos serviços REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO: - da firma Betominho, - Sociedade de Construções, SA, a solicitar a restituição dos depósitos retidos respeitante à obra em epígrafe Os Serviços informam que o auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em 26 de Fevereiro de Assim o somatório dos descontos para garantia da obra, retidos nesta Câmara no valor de trinta e dois euros, correspondente a cinco por cento dos trabalhos executados, referentes aos autos, devem ser restituídos ao empreiteiro conforme a legislação em vigor A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição dos depósitos, de acordo com a informação dos serviços BLOCO XXVII ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE O CIMO DE VILA E ALEMPARTE PORTELA BLOCO XXXII RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ENTRE ALEMPARTE E OUTEIRO PORTELA: - da firma Gonçalves & Cachadinha, SA, a solicitar a restituição dos depósitos retidos respeitante à obra em epígrafe Os Serviços informam que o auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em vinte de Maio de Assim o somatório dos descontos para garantia da obra, retidos nesta Câmara no valor de nove mil duzentos e três euros e quarenta cêntimos, correspondente a cinco por cento dos trabalhos executados, referentes aos autos, devem ser restituídos ao empreiteiro conforme a legislação em vigor A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição dos depósitos, de acordo com a informação dos serviços RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E LINHAS DE ÁGUA SOAJO E OUTRAS: - da firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, a solicitar a restituição dos depósitos retidos respeitante à obra em epígrafe Os Serviços informam que o auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em vinte de Novembro de Assim o somatório dos descontos para garantia da obra, retidos nesta Câmara no valor de seis mil quinhentos e dez euros e onze cêntimos, 16

17 correspondente a cinco por cento dos trabalhos executados, referentes aos autos, devem ser restituídos ao empreiteiro conforme a legislação em vigor A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição dos depósitos, de acordo com a informação dos serviços BLOCO XXVII CAMINHO DE ACESSO AO LUGAR DE PORTO COVA SISTELO: - da firma Habimonção Construções, Ldª, a solicitar a restituição dos depósitos retidos respeitante à obra em epígrafe Os Serviços informam que o auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em trinta de Julho de Assim o somatório dos descontos para garantia da obra, retidos nesta Câmara no valor de cinco mil e vinte e oito euros e cinquenta e um cêntimos, correspondente a cinco por cento dos trabalhos executados, referentes aos autos, devem ser restituídos ao empreiteiro conforme a legislação em vigor A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição dos depósitos, de acordo com a informação dos serviços EXPEDIENTE: - da CIM Alto Minho a informar da deliberação da reunião do Conselho Executivo da CIM de dez de Setembro de 2009 respeitante à cessão da posição dos contratos celebrados pelos municípios, no âmbito do concurso público Fornecimento e Instalação de Quadros Interactivos e Videoprojectores tendo em vista a possibilidade de financiamento dos respectivos quadros interactivos A Câmara considerando que o Município de Arcos de Valdevez, em agrupamento de entidades adjudicantes, através de anúncio publicado no Diário da República nº 52/2009, parte L e no JOUE nº 2009/S , lançou a 18 de Março de 2009, o Concurso Público para o Fornecimento e Instalação de Quadros Interactivos e Videoprojectores, sendo a entidade instrutora daquele procedimento a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho Que na sequência deste procedimento, o Município adjudicou à Areal Editores a aquisição dos Quadros Interactivos, através da outorga de um Contrato de Fornecimento e Instalação de Quadros Interactivos e Videoprojectores Que a CIM Alto Minho vai apresentar uma candidatura ao Programa da Economia Digital e Sociedade do Conhecimento, do QREN, aberto pelo ON.2, Aviso nº EDSC/2/2009; e que, no âmbito deste Aviso para Apresentação de 17

18 Candidaturas, apenas poderão ser entidades beneficiárias as Áreas Metropolitanas e Associações de entidades da Administração Pública Local do Continente Deliberou a Câmara Municipal, aprovar a cedência, num total de 48 quadros interactivos, num valor global de oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e um euros e catorze cêntimos, da sua posição no Contrato, Fornecimento e Instalação de Quadros Interactivos e Videoprojectores, a favor da CIM Alto Minho, que assumirá assim, perante a Areal a responsabilidade pelo seu cumprimento, sendo os encargos que decorrer para a CIM Alto Minho com a presente transferência de posição contratual serão assumidos pelo Município Por último, mais deliberou a Câmara Municipal, aprovar o texto e conteúdo da proposta de cessão de posição contratual, aqui junto, em minuta do IAPMEI a apresentar um anexo ao Protocolo FINICIA Eixo III Iniciativas Empresariais de Interesse Regional Tomado conhecimento da CRD Gás a apresentar proposta de aquisição de um lote de terreno no Parque Empresarial das Mogueiras, pelo que solicitava o Lote B O Vereador do Pelouro informa que a empresa arcuense CRD Gás solicitou o Lote B6 para transferir o seu parque de armazenamento de garrafas GPL. A empresa tem oito empregados e pretende criar mais seis, após reunião havida verificou-se que o terreno está disponível encontrando-se na zona de expansão do PE das Mogueiras. Sugere-se a afectação, caso venham a ser executadas as obras de urbanização necessárias A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a afectação do referido lote, de acordo com a informação da Firma Mário Fernando Dias, Soc. Unipessoal, Lda, com sede na freguesia do Couto, a solicitar a cedência do Lote D6 no Parque Empresarial de Mogueiras, Tabaçô, para a instalação de uma unidade destinada á produção e instalação de caleiros e rufos, com a previsão de criação de 5 postos de trabalho directo e após a estabilização do negócio empregar mais 5 pessoas A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a afectação do lote referido, de acordo com a informação favorável do Vereador do Pelouro de Viana Música Artigos Musicais, Unipessoal, Ldª, a apresentar factura respeitante ao fornecimento de material para o Centro Escolar de Sabadim, no valor de dois mil quatrocentos e setenta e um euros e quarenta cêntimos

19 - A Câmara deliberou, por unanimidade autorizar o pagamento da A.N.C.R.G da Associação Nacional de Criadores de Raça Garrano a informar que se vai realizar nos dias dezoito, dezanove e vinte de Setembro, a 2ª edição da Equigal Lugo no Espaço de Feiras e Congressos de Lugo em Espanha O Vereador do pelouro propõe um apoio no valor de mil e quinhentos euros A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de mil euros da Junta de Freguesia de Cabana Maior a solicitar o pagamento do valor de dois mil duzentos e sessenta e quatro euros e doze cêntimos, relativa ao trabalho de corte de rocha e reconstrução do muro de suporte ligado à mesma, necessário ao alargamento do caminho de Boimo, entre a E.M. 529 Santuário E.N Os Serviços Técnicos informam que a Junta de Freguesia, mandou executar os referidos trabalhos e que a solução foi vantajosa para o Município relativamente ao valor solicitado pela empresa que adjudicou a empreitada A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência do valor mencionado para a Junta de Freguesia de Cabana Maior, por se considerar mais vantajoso para o Município, de acordo com a informação dos serviços da associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários desta vila a solicitar um apoio para fazer face a despesas com a reparação de uma escada adaptada a viatura que se encontra a reparar, no valor total de três mil trezentos e vinte e um euros e noventa e seis cêntimos A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de mil euros. -- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE RAMAL DE SANEAMENTO: - de Laurentino Alves da Silva, residente na Rua Dr. Joaquim Moreira de Barros, Ponte da Barca, a solicitar a isenção de pagamento do ramal de saneamento, no lugar de Casal soeiro, freguesia de Vilafonche, deste concelho, em virtude da cedência à Junta de Freguesia de um terreno aquando da obra de Bloco XXV Pavimentação da Rede Viária Capela E.N. 303 Santa Bárbara A Câmara deliberou, por unanimidade, adoptar o seguinte projecto de decisão Indeferir o pedido, uma vez que não existe a assunção de responsabilidade por órgão ou serviço que vincule a Câmara Municipal ao cumprimento de uma obrigação de que não se comprometeu

20 Mais foi deliberado proceder à audiência prévia do requerente, nos termos do artigo 101º do Código do Processo Administrativo RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DA IGREJA PAÇÔ PARECER:- do Consultor Jurídico do Município a remeter parecer sobre a eventual responsabilidade civil decorrente do uso de um martelo e de explosivos nas obras referentes à empreitada em epígrafe, adjudicada à empresa Habimonção Construções, Ldª, por alegados danos provocados num edifício pertencente ao reclamante José Ferreira Gomes Nas suas conclusões aquele ilustre jurista entende que a responsabilidade pelo ressarcimento dos eventuais danos provocados pelo rebentamento dos explosivos no imóvel do reclamante pertence, em primeira linha, ao empreiteiro e não ao município A Câmara deliberou, por unanimidade homologar o presente parecer jurídico, que se dá como reproduzido, para todos os efeitos, bem como notificar o requerente de que é entendimento da Câmara de que a responsabilidade decorrente dos danos causados é em primeiro lugar da empresa adjudicatária, a qual deverá ser demandada para o efeito, sendo que o Município poderá apenas a vir a sê-lo subsidiariamente, sem prescindir do uso do direito de regresso EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE UM TROÇO DE CAMINHO E CONCORDÂNCIA COM A E.M. 505 AO LUGAR DE CIMO DE VILA PORTELA: - do advogado Joaquim Magalhães, de Monção, a apresentar uma contraproposta, relativamente ao valor da indemnização oferecida pela Câmara para ocupação de uma parcela de terreno, com dezasseis metros quadrados, pertencente ao seu constituinte Manuel Rodrigues que passaria pela reformulação do projecto de execução e indemnização do valor de dez mil duzentos e vinte e um euros e catorze cêntimos, ou o pagamento de uma indemnização que preveja a cedência do terreno e a desvalorização da casa de morada que resulta da destruição de uma parte e da colocação de uma via de trânsito por cima do seu telhado, nunca inferior a cinquenta mil euros A Câmara tendo em conta o parecer técnico quanto à solução apresentada pelos mandatário dos proprietários, deliberou por unanimidade, notificar os mesmos de que não há possibilidade de acordo pelas razões apresentadas, pelo que irá avançar com o processo de expropriações, requerendo a declaração de Utilidade Pública, nos termos do Código de Expropriação