Autos nº 53.050 4º Volume DAEE Contrato nº 2014/11/00065.6 Termo Aditivo nº 2016/11/00043.7 2º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, que entre si, fazem o DAEE Departamento de Águas e Energia Elétrica e a empresa Melhor Forma Construtora Ltda., para execução de Emissários, Estações Elevatórias de Esgotos, Coletores Tronco, Linhas de Recalque e Estações de Tratamento de Esgotos integrantes dos Sistemas de Esgotos Sanitários, no Município de Cordeirópolis, no Estado de São Paulo. Aos dias, do mês de, do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de São Paulo, na sala de atos do Departamento de Águas e Energia Elétrica, entidade autárquica criada pela Lei nº 1.350, de 12 de dezembro de 1.951, reorganizada pelo Decreto nº 52.636, de 3 de fevereiro de 1.971, CNPJ nº 46.853.800/0001-56, com sede na Rua Boa Vista, nº 170, 11º andar, bloco 5, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente DEPARTAMENTO, neste ato representado por seu Superintendente RICARDO DARUIZ BORSARI, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.447.247 SSP/SP, CPF/MF nº 003.952.738-70, residente e domiciliado nesta Capital, compareceu a MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA., sediada à Av. Rouxinol, nº 55, conjunto 412, Indianópolis, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE nº 35.226.422.690, conforme protocolo da Junta Comercial sob nº 2.240.320/12-6, CNPJ nº. 15.180.650/0001-33, neste ato representada na forma de seu estatuto, por KLEBER ADRIANO CASTILHO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 28.343.797-2, CPF/MF nº 270.391798-81, adiante denominada apenas CONTRATADA. E, perante as testemunhas ao final nomeadas e assinadas, ficou justa e acertada, a assinatura do presente termo aditivo de reti-ratificação ao Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014, aditado e reti-ratificado pelo Termo nº 2015/11/00229.0, de 09/12/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1
CLÁUSULA I A Cláusula Primeira do Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, em razão da readequação de projeto e consequente acréscimo de valor, bem como da prorrogação de prazo, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA I DO OBJETO A CONTRATADA se obriga a executar, pelo regime de empreitada por preço global, as Obras e Serviços para implantação de Emissários, Estações Elevatórias de Esgotos, Coletores Tronco, Linhas de Recalque e Estações de Tratamento de Esgotos integrantes dos Sistemas de Esgotos Sanitários, no Município de Cordeirópolis, no Estado de São Paulo, de acordo com a Concorrência nº 003/DAEE/2013/DLC (fls.18.292/18.323) e seus Anexos, Documentação (fls. 25.864/26.235) e Proposta (fls. 31.829/31.857), dos Autos nº 52.821 DAEE, e Cronograma Físico-Financeiro Reformulado (fl. 574), Planilha de Quantidades e Preços Reformulada (fls. 630/645) e Cronograma Físico-Financeiro Reformulado (fl. 672) dos Autos nº 53.050 DAEE, documentos esses que passam a fazer parte integrante deste contrato, em tudo que com ele não colidirem. CLÁUSULA II A Cláusula Segunda do Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, em virtude do acréscimo de R$ 935.304,79 (novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e quatro reais e setenta e nove centavos), para o exercício de 2017, e da redistribuição dos recursos do exercício de 2014 e 2015 para 2016 e 2017, bem como da prorrogação de prazo, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA II DO VALOR E DA VERBA Dá-se ao presente contrato o valor estimativo de R$ 15.588.122,99 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), onerando as rubricas 17.512.3904.1597.0000 e 18.544.3907.1597.0000, do Orçamento Programa do DEPARTAMENTO, distribuídos nos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017. 2
CLÁUSULA III A Cláusula Terceira do Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, em razão da prorrogação do prazo em 05 (cinco) meses, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA III DOS PRAZOS O prazo de vigência do contrato será de 37 (trinta e sete) meses e de execução das obras de 34 (trinta e quatro) meses, contados a partir da data da Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro Reformulado de fl. 672, dos Autos nº 53.050 DAEE. PARÁGRAFO ÚNICO - Os prazos somente poderão ser prorrogados a juízo da autoridade competente, nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, obrigando-se a CONTRATADA a apresentar o pedido de prorrogação nos termos, no prazo e na forma estabelecidos pela Portaria - DAEE 377, de 25/06/98. CLÁUSULA IV A Cláusula Quarta do Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, em razão da readequação de projeto e consequente acréscimo de valor, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA IV DOS PREÇOS As obras, ora contratadas, serão executadas pelo regime de empreitada, por preço global de acordo com a Planilha de Quantidades e Preços Reformulada (fls. 630/645), dos Autos nº 53.050 DAEE. 3
CLÁUSULA V A Cláusula Décima do Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014, e aditivo mencionado no preâmbulo, em razão do acréscimo de valor ocorrida na Cláusula Segunda, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA X DAS GARANTIAS Para a garantia do fiel cumprimento do presente contrato a CONTRATADA depositou na Seção de Pagamentos e Recebimentos do DEPARTAMENTO, a título de caução, a importância de R$ 779.406,15 (setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e quinze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, representada conforme segue: a) No ato da assinatura do Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014, R$ 732.640,91 (setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e um centavos), através da NL nº 2014NL01778 de 08/04/2014; b) No ato da assinatura do presente termo aditivo a título de reforço da caução inicial, R$ 46.765,24 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vente e quatro centavos), através da NL nº 2016NL02367 de 16/05/2016. 1º - A garantia será devolvida à CONTRATADA após o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante requerimento. 2º - Poderá o DEPARTAMENTO descontar da caução importância a qualquer título devida pela CONTRATADA, obrigando-se esta a completá-la em 10 (dez) dias, e, em não o fazendo, os valores correspondentes serão descontados das faturas que tenha a receber, sem prejuízo do disposto na Cláusula XV. CLÁUSULA VI Ficam mantidas as demais Cláusulas do Termo de Contrato nº 2014/11/00065.6, de 04/07/2014, e aditivo mencionado no preâmbulo. 4
De acordo, assim o disseram, ficou justo e contratado, lavrou-se o presente termo, que, depois de lido e achado conforme pelas partes, na presença das testemunhas, senhores Vitor Ardachnikoff Renato de Morais e Arnaldo Domingos de Chiara, a tudo presentes, foi por todos assinado. Eu,, Arnaldo Rodrigues Martinelli, respondendo pela Diretoria de Licitações e Contratos, subscrevo. Ricardo Daruiz Borsari Superintendente Kleber Adriano de Castilho Representante Legal da Melhor Forma Engenharia Ltda Testemunhas: 1. Arnaldo Domingos de Chiara RG nº 10.041.58-8 2. Vitor Ardachnikoff R. de Morais RG nº 40.675.746-X 5