DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2014 1. DO OBJETO 1.1. Contratação de empresa para execução de obra de reforma do Módulo de Educação e Cultura do SESC Taguatinga Norte. 2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 2.1. A especificação técnica dos serviços deverá ser observada, rigorosamente, quando da elaboração das Propostas Financeiras, conforme Projetos e Caderno de Especificações. 2.1.1. A Planta Executiva e a Planilha de Quantitativo deverão ser retiradas no NULIC do SESC/AR/DF, localizado no endereço constante no subitem anterior, mediante a entrega de uma mídia de CD-R para gravação dos arquivos ou solicitar que seja enviado eletronicamente através do e-mail núcleo.sescdf@gmail.com. 2.2. O prazo máximo para a execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF. 2.3. As licitantes interessadas em participar deste processo licitatório deverão realizar Vistoria Técnica no local da execução dos serviços, localizado na CNB 12, área especial 2/3, Taguatinga Norte-DF, telefone para contato (61) 3451-9157, Carla. 2.3.1. A vistoria deverá ser realizada até ás 13 horas do dia 08/01/2014. 3. DO PAGAMENTO 3.1. O pagamento será efetuado diretamente em conta bancária indicada pela empresa vencedora, no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com o respectivo valor unitário e total, devidamente atestadas. 3.2. O SESC/AR/DF não realiza pagamento por meio de boleto bancário. 3.3. Para pagamento, as notas fiscais de serviços deverão ser apresentadas devidamente acompanhadas de prova de regularidade relativa à:
a) Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; b) Seguridade Social (INSS); e c) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na forma da lei. 3.4. O SESC/AR/DF procederá a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra constante da fatura discriminativa, conforme art. 31 da Lei nº. 8.212/91; Inciso II do 3º Parágrafo do art. 220 do Decreto 3.048/99; e os arts. 140, 142 e 145 da Ordem de Serviço 03/2005, do Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, não se aplicando a responsabilidade solidária. 3.4.1. A Proposta Financeira deverá conter indicação do percentual referente à mão de obra para fins de cálculo da retenção prevista no subitem 3.4. 3.5. Nos termos da Portaria nº. 113/2012 da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Distrito Federal, o SESC/AR/DF, substituto tributário, procederá à retenção do tributo ISS quando do pagamento da fatura apresentada pela licitante vencedora. 3.6. Em razão das obrigações acessórias decorrentes da legislação vigente que regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais correspondentes ao objeto da licitação, o SESC/AR/DF também procederá as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS, Contribuição Social. 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 4.1. Para participar desta Dispensa de Licitação a empresa interessada deverá encaminhar proposta financeira em papel timbrado e o Termo de Vistoria por e-mail para nucleo.sescdf@gmail.com e ozzyaral@sescdf.com.br até as 15 horas do dia 08/01/2014. 4.2. As propostas serão apresentadas em duas vias, devendo conter preço global para execução dos serviços, planilha orçamentária discriminada, cronograma físico-financeiro, prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos, validade da proposta não inferior a 30 dias; Ozzyara dos Santos Lima Núcleo de Licitações -NULIC SESC/AR/DF 2 de 13
ANEXO I CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS EXECUÇÃO DE SALA DOS TECNICOS DE CULTURA, SALA MULTIUSO E SUBSTITUIÇÃO DE PAREDES NO MÓDULO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC) DO SESC TAGUATINGA NORTE 3 de 13
SUMÁRIO 1. ESPECIFICAÇÁO E DIREÇÃO DA OBRA... 5 2. RESPONSABILIDADE... 5 3. PRECEDÊNCIA DE DADOS... 6 4. PROJETO... 6 5. GENERALIDADES... 6 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ROTEIRO DE EXECUÇÃO... 7 6. SALA DOS TÉCNICOS DE CULTURA E SALA MULTIUSO (Prancha 01/02 e 02/02)... 7 7. SUBSTITUIÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL) POR BLOCOS DE CONCRETO CELULAR (SICAL). (Prancha 01/01)... 8 9. MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TRANSPORTE... 9 10. OBSERVAÇÕES FINAIS... 10 4 de 13
1. ESPECIFICAÇÁO E DIREÇÃO DA OBRA a. O presente Caderno de Especificações do SESC tem por objetivo estabelecer às diretrizes gerais para a execução de sala dos técnicos de cultura, sala multiuso e substituição de paredes no Módulo de Educação e Cultura do SESC Taguatinga Norte, localizado na CNB 12 Área Especial 2/3, Taguatinga/DF; b. A FISCALIZAÇÃO das obras será exercida por arquiteto e ou engenheiro especialmente designado pelo SESC/DF; c. A EMPRESA CONTRATADA deverá realizar visita no local da obra, objetivando realizar um levantamento a cerca dos serviços a serem realizados, constituindo assim todos os dados necessários, a execução dos serviços, juntamente com os projetos fornecidos; d. A EMPRESA CONTRATADA acatará, prontamente, todas as exigências da FISCALIZAÇÃO, baseadas no projeto, especificações e regras de boa técnica, facilitando o livre acesso a todas as dependências da obra; e. As obras dirigidas por responsável técnico, devidamente habilitadas e registradas no CREA da região em que está sendo executada a obra, um mestre e auxiliares de comprovada competência; f. A direção da obra deverá providenciar mão de obra especializada, de modo a se obter acabamento esmerado em todos os serviços; g. Poderá a FISCALIZAÇÃO do SESC/DF solicitar da EMPRESA CONTRATADA a substituição do Arquiteto/Engenheiro, Mestre, ou qualquer operário que não esteja atuando adequadamente, ou comprometendo o serviço, o que deverá ser atendido, de imediato, pela EMPRESA CONTRATADA; h. O Mestre geral/encarregado, na ausência do Arquiteto/Engenheiro, responderá por este, não podendo se afastar do recinto das obras durante o período de trabalho; i. Obriga-se a EMPRESA CONTRATADA demolir e fazer todos os serviços rejeitados pela fiscalização da obra, os materiais recusados pela FISCALIZAÇÃO por estarem em desacordo com a especificação, ou não apresentarem qualidade necessária à boa execução da obra; j. A EMPRESA CONTRATADA fica vetada o atendimento de qualquer solicitação ou modificação, durante a execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas. 2. RESPONSABILIDADE a) Serão de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA, técnica e financeiramente, todas as instalações preliminares da obra, tais como: demolições necessárias, barracões para a guarda de materiais e escritório, equipamentos e 5 de 13
ferramentas, tapumes e andaimes e mais que seja necessário à boa condução da obra, ou para atender a exigências legais e normas de segurança do trabalho; b) A EMPRESA CONTRATADA responderá por todo e qualquer acidente de trabalho que ocorrer com seus operários e de terceiros seus subcontratados, bem como visitantes, no canteiro da obra, mantendo em vigor, atualizada e com valores compatíveis, o seguro com essa finalidade, respondendo, também, pelo exceder da apólice, mantendo no canteiro da obra equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC) que sejam necessários aos serviços desenvolvidos; c) Quando da execução dos serviços, observar com a gerência da Unidade MEC juntamente com a fiscalização do SESC executor do contrato os procedimentos locais em todos os aspectos: horários de trabalho, guarda de material e etc. 3. PRECEDÊNCIA DE DADOS a) Em caso de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão sempre às primeiras; b) Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; c) Em caso de divergência entre especificação e os desenhos, prevalecerá sempre a primeira; d) Em caso de dúvidas, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO do SESC/DF, por escrito, registrado em diário de obra. 4. PROJETO a) Toda e qualquer modificação no projeto, ou nos materiais desta especificação, mesmo que dela resulte benefício para o SESC/DF, deverão ser previamente submetidos à aprovação de SESC/DF através da FISCALIZAÇÃO, registrada no diário de obras, que após a análise da fiscalização do SESC/DF, o resultado será igualmente registrado. 5. GENERALIDADES a) A EMPRESA CONTRATADA deverá visitar previamente o local, para tomar conhecimento de todas as peculiaridades do serviço, não sendo aceitas alegações no sentido de ignorar as dificuldades que, eventualmente, surjam no decorrer dos trabalhos, em função das características do local da obra; b) A EMPRESA CONTRATADA será responsável por todas as despesas com transportes e a remoção dos entulhos (periódica e final); c) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão seguir as especificações indicadas em projeto, bem como a mão de obra deverá ser qualificada. Os materiais que tiverem embalagem de fábrica deverão entrar no canteiro da obra com as embalagens originais fechadas; 6 de 13
d) O andamento dos serviços deverá corresponder às etapas do cronograma físicofinanceiro integrante. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ROTEIRO DE EXECUÇÃO 6. SALA DOS TÉCNICOS DE CULTURA E SALA MULTIUSO (Prancha 01/02 e 02/02) a) Demolição Retirada de porta e portal de acesso da atual sala dos técnicos de cultura para a área de múltiplos usos; A EMPRESA CONTRATADA se responsabilizará por todas as medidas de segurança para a execução dos serviços, por tratar-se de Escola esse cuidado deverá ser redobrado; A EMPRESA CONTRATADA procederá à periódica remoção de todo o entulho e detritos decorrentes das demolições e da execução da reforma, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado pelo S.L.U e Secretaria do meio Ambiente; b) Construção de parede em alvenaria, acabada, emassada e pintada com tinta acrílica semibrilho, na cor branco gelo da marca Coral Plus ou equivalente técnico, e pintura do teto tinta PVA branco neve; c) Pintura de paredes na sala dos técnicos de cultura e sala de multiuso, com tinta semibrilho, na cor branco gelo da marca Coral Plus ou equivalente técnico, e pintura do teto tinta PVA branco neve; d) Fornecimento e instalação de uma porta de 90 x 210 cm, de madeira laminada na cor branco (TX), completa com: alisares, fechadura com chave, maçanetas, dobradiças, equivalente técnico das portas existentes na edificação; e) Fornecimento e instalação de rodapé cerâmico com mesmo padrão do piso existente. f) Recomposição e pintura de todas as áreas danificadas pela reforma, na mesma cor e especificação técnica; g) Recomposição de paredes, piso e teto danificados pela reforma, seguindo mesma especificação técnica existente; h) Fornecimento e instalação de 7 (sete) pontos de rede em cabo cat. 6, e tomada RJ45. Instalação de pontos de lógica, conforme indicado em projeto por ambientes, prancha 02/02; i) Fornecimento e instalação de pontos elétricos, conforme indicado no projeto de lay out das tomadas, prancha 02/02; j) Os interruptores simples, paralelo ou intermediários deverão ter capacidade de 10 A - 250 V, marca PIAL ou equivalente técnico, na cor branca, prancha 02/02; 7 de 13
k) As tomadas universais deverão seguir norma regulamentador brasileira, ter dois pinos + pino terra e capacidade de 10 A - 250 V, marca PIAL ou equivalente técnico, prancha 02/02; l) As tomadas para ar condicionado deverão ter três pinos (três pinos chatos - fase+neutro+terra) e capacidade de 20 A - 250 V, marca PIAL ou equivalente técnico. prancha 02/02; m) As tomadas para computador deverão ter três pinos (dois pinos chatos - fase+neutro, e um redondo - terra) e capacidade de 15 A - 250 V, marca PIAL ou equivalente técnico, prancha 02/02; n) Fornecimento e Instalação de luminária 2 x 32w, luminária de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância. Ref. FAA20-S228, marca LUMICENTER ou equivalente técnico, conforme projeto de Lay-Out fornecido, prancha 02/02; o) Remanejamento de luminárias, reinstalando conforme Lay-Out fornecido, prancha 02/02; p) Instalação de drenos que servirá para os equipamentos de ar-condicionado tipo Air Split, prancha 02/02; q) Recomposição do forro de gesso após a execução de todas as instalações. 7. SUBSTITUIÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL) POR BLOCOS DE CONCRETO CELULAR (SICAL). (Prancha 01/01) a) Retirada de 17 paredes de gesso cartonado (Dry Wall) entre as nas salas de aula dos pavimentos superiores, conforme indicado na prancha 03/03. b) Construção de parede de bloco de concreto celular (SICAL), em substituição de 17 paredes retiradas, totalizando aproximadamente 332,70 m²; c) As paredes em concreto celular (bloco SICAL) terão acabamento em massa acrílica, e pintura em tinta acrílica semibrilho, com branco gelo, marca Coral, ou equivalente técnico; d) Fornecimento e instalação de rodapé na nova parede do corredor no terceiro andar; e) Recomposição de paredes, piso e teto danificados pela reforma, seguindo mesma especificação técnica existente. 8. DA LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL E ENTREGA: A. LIMPEZA GERAL: a) Os locais de serviços e entorno deverão permanecer sempre limpos, sem resíduos ou detritos; b) Será removido todo o entulho da área da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos; 8 de 13
c) Todos os revestimentos, pavimentações, vidros e demais elementos componentes da obra, serão limpos, cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por esses serviços de limpeza; d) Haverá particular cuidado ao removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidos; e) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução com emprego de argamassa ou utilização de ácidos; Nota: Haverá particular atenção na proteção dos pisos e elementos metálicos e outros, quando da execução de serviços com emprego de argamassa ou utilização de ácidos. A obra deverá ser entregue totalmente limpa e livre de detritos, resíduos de obra, lixo, material de construção, barracões e ferramental; Serão efetuados por conta da EMPRESA CONTRATADA, todos os retoques que se fizerem necessários ao acabamento final. B. VERIFICAÇÃO FINAL/ENTREGA TÉCNICA: a) Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos de modo geral, equipamentos, ferragens e demais componentes da obra. 9. MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TRANSPORTE a) Toda a mão de obra utilizada na execução dos serviços aqui descritos deverá ser tecnicamente habilitada para a realização dos mesmos. Deverá estar presente na reforma devidamente uniformizada e identificada, sendo que deverá ser apresentada para a CONTRATANTE uma listagem com identificação de todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços; b) A EMPRESA CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de todo e qualquer material ou equipamento necessário para a realização com segurança de todo e qualquer serviço no ambiente de trabalho; c) Caberá à EMPRESA CONTRATADA o recolhimento de todas as taxas, impostos e contribuições sociais referentes à mão de reforma que executará os serviços aqui descritos; d) Os serviços que forem realizados fora do horário comercial em dias normais, em finais de semana e feriados, deverão ser programados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, submetidos ao executor do contrato/direção Escola, e não cabendo, em hipótese alguma, adicional de custos referentes à realização destes serviços; e) Caberá à EMPRESA CONTRATADA empreender todos os esforços de cooperação com outras empresas envolvidas no processo, quer seus subcontratados ou contratados diretamente pelo SESC-DF, descrito por este caderno, permitindo uma coordenação dos serviços realizados de tal forma a se obter uma otimização dos 9 de 13
recursos aplicados e cumprimento dos prazos contratuais de todas as empresas envolvidas na reforma; f) Todos os materiais a serem fornecidos pela EMPRESA CONTRATADA são considerados postos no local de execução dos serviços e mantidos por sua guarda e responsabilidade até a aplicação dos mesmos, incluindo transporte interno; g) Os subcontratados deverão ser notificados formalmente (diário de obra/ correspondência) a fiscalização do SESC/DF, entende-se que a responsabilidade será da EMPRESA CONTRATADA. 10. OBSERVAÇÕES FINAIS a) A EMPRESA CONTRATADA deverá visitar previamente o local da reforma, para tomar conhecimento de todas as peculiaridades do serviço, não sendo aceitas alegações no sentido de ignorar as dificuldades que, eventualmente surjam no decorrer dos trabalhos; b) Prazo máximo de execução dos serviços: 45 (quarenta e cinco dias); c) As propostas serão apresentadas em duas vias, devendo conter preço global para execução dos serviços, planilha orçamentária discriminada, cronograma físicofinanceiro, prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos, validade da proposta não inferior a 30 dias; d) Ficarão a cargo da EMPRESA CONTRATADA todas as despesas com materiais, mãode-reforma, ferramentas, fretes encargos sociais, seguros e outras despesas necessárias na execução dos serviços. Não sendo aceito alegações para pleiteamento de qualquer diferença na execução dos serviços, pois o serviço será de Empreitada Global; e) Todos os danos ocorridos no local da Obra durante a execução da mesma deverão ser reparados pela EMPRESA CONTRATADA; f) Os projetos complementares serão desenvolvidos pela EMPRESA CONTRATADA, devendo os mesmos e ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO do SESC; g) A Planilha de Quantitativo fornecida pelo SESC servirá como referência, devendo o CONSTRUTOR, fazer seu levantamento, não sendo aceito alegações para pleiteamento de qualquer diferença na execução dos serviços, pois o Contrato será de Empreitada Global; h) O SESC fornecerá aos licitantes os seguintes projetos: PLANTA DE ARQUITETURA - SALA DOS TECNICOS DE CULTURA E DE MULTIUSO - Prancha 01/02; PLANTA DE LAY OUT DE INSTALAÇÕES - SALA DOS TÉCNICOS DE CULTURA E DE MULTIUSO - Prancha 02/02; PLANTA DE ARQUITETURA INDICAÇÕES DAS PAREDES A SEREM SUBSTITUÍDAS - Prancha 01/01. 10 de 13
ANEXO II DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2014 OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de reforma no Módulo de Educação e Cultura do SESC Taguatinga Norte. DECLARAÇÃO DE VISTORIA Eu,..., portador da Carteira de Identidade nº..., inscrito no CREA/DF sob o nº...declaro que realizei a vistoria no local da execução da obra, tomando conhecimento de todas as peculiaridades do local, sendo conhecedor da logística necessária quanto à horários, suprimentos de materiais, mão de obra, equipamentos e demais condições pertinentes à execução dos serviços. Cidade - UF, de 2014. Responsável Técnico da Empresa OBSERVAÇÕES: Local da Vistoria: CNB 12, área especial 2/3, Taguatinga/DF. Este TERMO DE VISTORIA deverá ser assinado no local da obra por um dos servidores do SESC/AR/DF; Enviar este junto com a Proposta Financeira. 11 de 13
ANEXO III DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2014 OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de reforma no Módulo de Educação e Cultura do SESC Taguatinga Norte. PROPOSTA FINANCEIRA (MODELO) Brasília DF, de de 2014. AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/DF Ref. : Dispensa de Licitação nº 01/2014 Prezado Senhores, A (razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº..., apresenta o Valor Financeiro (VF) correspondente à nossa proposta de preço relativo à execução em da obra de reforma do Módulo de Educação e Cultura do SESC SESC Taguatinga Norte, conforme especificado no Caderno de Especificações e Projetos referente à Dispensa de Licitação acima especificada, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. O preço global proposto para execução do serviço acima mencionado é de R$... (valor por extenso), sendo R$. (valor por extenso) referente ao material e R$.. (valor por extenso) referente à mão de obra. Para atender o disposto no Decreto 14.122, de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R$... (valor por extenso). Declaramos que no preço acima indicado estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive trabalhistas, previdenciárias, da infortunística, do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 12 de 13
federais e BDI, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa de todos os projetos conforme especificações constantes da Dispensa de Licitação nº. 01/2014, sem qualquer direito regressivo em relação ao SESC/AR/DF. Declaramos que estamos de acordo com os termos desta Dispensa de licitação cujas condições nos submetemos e, ainda, que temos pleno conhecimento do local onde os serviços serão executados. O prazo de execução total dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação. Os dados bancários da empresa são os seguintes: Banco:... Agência nº:... Conta Corrente nº:... (carimbo e assinatura do representante legal da empresa) (Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante) 13 de 13