CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Transcrição

1 416 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E OITO Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e oito, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, JOSÉ MOREIRA AMARAL, JOSÉ MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NUNES DE MATOS e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores ABERTURA Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Vice-Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: FALTAS Verificaram-se as ausências do Senhor Presidente Fernando de Carvalho Ruas, por motivo de representação oficial e do Senhor Vereador Miguel Bernardo Ginestal Machado Monteiro Albuquerque, conforme comunicado por justificação de falta APOIO Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa ADMINISTRAÇÃO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA Não se registaram intervenções PERÍODO DA ORDEM DO DIA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR A acta da reunião anterior, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada com a abstenção da Senhora Vereadora Maria da Conceição da Silva Nunes de Matos, por não ter estado presente na reunião anterior, e para efeitos do disposto no artigo 91º. da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE Pelo Senhor Vice-Presidente foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ) O Senhor Presidente em exercício deu a conhecer o ofício enviado ao Exmo. Senhor Director de Serviços de Avaliações da Direcção Geral de Impostos, a solicitar informação

2 417 acerca dos zonamentos e da criação total ou parcial da proposta de alteração solicitada pelo Município de Viseu, informando o seguinte: A publicação do Decreto-Lei que aprovou os novos Códigos de Imposto Municipal sobre Imóveis C.I.M.I., previa um conjunto de disposições transitórias para acautelar excessos e eventuais desfocagens na aplicação da Lei Em Viseu, o Município verificou a existência de desfasamentos notáveis entre os valores determinados como resultado das avaliações dos imóveis, mormente, nas áreas urbanas e periurbana Verificando-se esses desfasamentos, a Câmara Municipal de Viseu apresentou em Fevereiro de 2006, uma proposta de correcção da variável COEFICIENTE DE LOCALIZAÇÃO e, concomitantemente, um novo ZONAMENTO Como resultado dessa proposta de correcção apresentada pela Câmara Municipal de Viseu e de outros Municípios foi publicada a Portaria n.º 1022/2006, de 20 de Fevereiro, cujo preâmbulo continha: Decorridos cerca de 19 meses e estando avaliados mais de um milhão de prédios urbanos a Comissão Nacional e Avaliação de Prédios Urbanos C.N.A.P.U., no âmbito das suas competências, veio desenvolver estudos no sentido da melhoria do sistema de avaliação do património ; Considerando que do resultado desse trabalho se evidenciam situações que configuram,, uma errada qualificação ou quantificação dos elementos,.., ou situações que, encontrando-se o zonamento desactualizado,, importa pois proceder às correcções necessárias ; Assim: Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças,, na sequência da proposta da CNAPU, o seguinte: alterações ao zonamento..; aprovados e aplicados novos coeficientes de localização ; ANEXO I Localizações Distrito de Aveiro Ílhavo Santa Maria da Feira Distrito de Bragança Bragança Distrito de Castelo Branco Fundão Distrito de Coimbra Coimbra Distrito de Évora Vila Viçosa Distrito da Guarda Celorico da Beira Distrito de Lisboa Lisboa Distrito do Porto Matosinhos

3 São publicadas dezenas de alterações Na área das Repartições de Viseu: Viseu 1 foi publicada uma alteração; Viseu 2 foram publicadas vinte alterações Em Agosto de 2007, a Câmara Municipal de Viseu apresentou uma proposta de revisão do ZONAMENTO E DOS COEFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO, com significativa redução dos valores dos Coeficientes de Localização Depois de várias insistências efectuadas pela Câmara Municipal de Viseu, o Ministério das Finanças Direcção Geral dos Impostos Direcção de Serviços de Avaliações, em comunicação de , informa sobre o ponto de situação, de que relevamos: É relevante registar uma significativa aproximação entre os valores dos Coeficiente de Localização propostos pelos peritos e pela C.M.V., restando apenas em residual desfasamento entre 10 a 15% de valores no caso da habitação, em algumas áreas muito pontuais do Município, designadamente na Av. da Europa, na zona do Fórum e na Colina Verde É a propósito oportuno informar que se verifica uma tendência no plano nacional, no sentido da subida dos Coeficientes de Localização Em 17 de Abril de 2008, a C.M.V. respondeu, sublinhando a sua posição de redução dos Coeficientes de Localização e de uma proposta coerente do ZONAMENTO Inúmeros contactos têm sido feitos com a C.N.A.P.U. procurando saber o ponto da situação, sendo sempre respondido que todo o processo de revisão deverá ser alvo de publicação em Diário da República Passados 14 meses de apresentação da proposta de revisão, pela C.M.V., retomamos, em 21 de Novembro de 2008, o pedido de informação ao Director de Serviços de Avaliações, da Direcção Geral de Impostos, que aguardamos Informou ainda o executivo sobre a forma como decorreu a última reunião de Unidade de Gestão, relativo ao Eixo I do III QCA, que teve lugar na CCDRC e que solicitou a apresentação de candidaturas aos Municípios com empreitadas em adiantado estado de execução física e financeira. O Município apresentou de imediato três obras nessa situação, sendo aprovadas estas candidaturas tendo aproveitado euros de verbas não utilizadas pelos Municípios da Região Centro por falta de projectos APOIOS Apoios Financeiros No uso das competências previstas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64º. da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, que permitem deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, a Câmara, considerando reunidos os pressupostos para o efeito, deliberou atribuir o seguinte apoio financeiro: duzentos euros, à GAMUS Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco, para ajuda da elaboração de um postal de Natal que o Museu Grão Vasco/GAMUS pretende enviar aos Viseenses nesta época Natalícia. E.55078/ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta AGRADECIMENTOS Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos pelo

4 419 Orfeão de Viseu, pelo apoio concedido ao XXVI Encontro de Coros da Cidade de Viseu, realizado no dia 27 de Setembro, na Igreja do Seminário Maior desta cidade, E.56273/ CONTRATOS-PROGRAMA Saneamento Básico na Quinta da Serra São Salvador Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10324, de (E.55762/2008), a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Salvador, prevendo-se a total comparticipação municipal nos correspondentes encargos, orçados em ,05 euros, acrescidos de IVA Remodelação da Rede de Água na Rua da Eira em Figueiró São Cipriano Com vista à execução da obra em título, a Câmara, tendo em conta o ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10351, de (E.55848/2008), deliberou celebrar um contratoprograma com a Junta de Freguesia de São Cipriano, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento nos respectivos custos, estimados em 8.861,06 euros, acrescidos de IVA Rede de Água na Rua do Pátio em Travassós de Cima Rio de Loba Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10354, de (E.56367/2008), a Câmara deliberou celebrar um aditamento ao contrato-programa oportunamente assinado com a Junta de Freguesia de Rio de Loba, no valor de 429,79 euros, acrescido de IVA Prolongamento do Colector de Esgotos na Rua Capitão Leitão - Farminhão Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10353, de (E.56365/2008), referente à realização da obra acima indicada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Farminhão, prevendo-se a total comparticipação municipal nos correspondentes encargos, orçados em 4.776,40 euros, acrescidos de IVA Pavimentação da Rua da Várzea e Bairro da Lagarta - Silgueiros Com vista à execução da obra em título, a Câmara, tendo em conta o ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10325, de (E.56370/2008), deliberou celebrar um contratoprograma com a Junta de Freguesia de Silgueiros, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento nos respectivos custos, estimados em ,00 euros, acrescidos de IVA Saneamento Básico na Rua dos Trigais e Rua do Souto no Espadanal - Fragosela Tendo em conta o ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10323, de , com registo de entrada n.º E.56356/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Fragosela, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de ,57 euros, acrescido de IVA

5 Saneamento na Rua do Carvalhal em Paçô - Lordosa Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10326, de , com registo de entrada n.º E.55761/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Lordosa, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de ,17 euros, acrescido de IVA Saneamento Básico nas Ruas S. António, Rua da Circunvalação em Póvoa do Vouga em Várzea Calde Tendo em conta o ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10352, de , com registo de entrada n.º E.55763/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Calde, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de ,67 euros, acrescido de IVA ACORDOS Município de Viseu/Associação Recreativa e Cultural de Santarinho/Junta de Freguesia de São Salvador Em face da informação do Gabinete Autárquico n.º E.50854/2008, a Câmara deliberou anular o pagamento da segunda tranche à Associação Recreativa e Cultural de Santarinho, relativa ao acordo de colaboração celebrado com a referida associação em articulação com a Junta de Freguesia de São Salvador Município de Viseu/Associação Social, Cultural e Recreativa Os Bigodes de Viseu /Junta de Freguesia de Santa Maria Em face do ofício da Associação Social, Cultural e Recreativa Os Bigodes de Viseu n.º 22/08, de , com registo de entrada n.º E.50886/2008, e informação do Gabinete Autárquico n.º E.48260/2006, a Câmara deliberou anular o acordo de colaboração celebrado com a referida associação em articulação com a Junta de Freguesia de Santa Maria Município de Viseu/Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Corvoense/Junta de Freguesia de Santos Evos Em face do ofício da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Corvoense, com registo de entrada n.º E.54711/2008, e informação do Gabinete Autárquico com o mesmo número, a Câmara deliberou anular o acordo de colaboração celebrado com a referida associação em articulação com a Junta de Freguesia de Santos Evos Acordo Constitutivo de Agrupamentos de Municípios Viseu/Tondela e Santa Comba Dão Ecopista do Dão A Câmara deliberou ratificar o acordo referenciado em título para a constituição de um agrupamento com os Municípios de Viseu, Santa Comba Dão e Tondela, com vista à

6 421 prossecução dos procedimentos atinentes à celebração de um contrato de empreitada de obra pública para a transformação do Ramal de Viseu em Ecopista, através do lançamento de um concurso público de empreitada de obra pública para a construção da Ecopista do Dão que irá percorrer as áreas territoriais dos concelhos de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão, bem como aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e Projecto do Contrato de Empreitada Mais deliberou, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e concordando com o proposto na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.57003/2008, de , autorizar a abertura de concurso público para adjudicação da empreitada em causa, tendo em consideração o seguinte: ) Prazo de execução das obras 240 dias; ) Preço base do concurso ,33 euros, acrescido de IVA; ) Preço do processo de concurso 199,12 euros, acrescido de IVA; ) Critérios de Adjudicação: o preço mais baixo Mais deliberou nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento Presidente: Eng. Eng. José Simões; Vogal Efectivo: Eng.ª Paula Gomes, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: Eng. Eduardo Fiúza; Vogal Suplente: Eng.ª Carla Canotilho; A fim de fazerem parte integrante desta acta, dão-se por reproduzidos o aludido acordo de constitutivo, bem como o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e Projecto do Contrato de Empreitada TOPONÍMIA Avenida Professor Reinaldo Cardoso Após análise das informações constantes do registo I.11751/2008, a Câmara tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara que atribui o nome Avenida Professor Reinaldo Cardoso à radial situada entre a Rotunda do Sátão à Circunvalação e a Rotunda da 1.ª Circular Norte PROGRAMA DE RESPOSTAS INTEGRADAS IDT AGÊNCIA PIAGET PARA O DESENVOLVIMENTO (APDES) Em face da informação do Gabinete de Acção Social n.º 111/2008, de , (E.48954/2008), a Câmara tomou conhecimento da candidatura que a Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) pretende efectuar ao Programa de Respostas Integradas do Instituto da Droga e Toxicodependência, que visa a constituição de um Equipa de Redução de Riscos junto de Jovens e Adultos frequentadores de contextos festivos em Viseu e declara disponibilidade para Integrar o Grupo de Parceiros do projecto CHECH!N Dá-se por reproduzida a minuta de Declaração de Parceria, para fazer parte integrante desta acta VISEUPOLIS PONTO DA SITUAÇÃO O Senhor Presidente em exercício informou pormenorizadamente o ponto de situação das obras, o seu estado físico e financeiro, dando a conhecer o seguinte: Adiada por três vezes, deveria ter sido realizada em Março, acabou por se realizar a Assembleia-Geral da Viseupolis, às 17 h 30 m do dia 24 de Novembro de 2008, após muita insistência do accionista Câmara Municipal de Viseu

7 Na referida reunião, o accionista Estado apresentou o Coordenador Nacional do Programa Polis na posse de um mandato para uma Ordem de Trabalhos mais reduzida do que a proposta pelo Presidente da Assembleia-Geral, que não presidiu O mandato do Coordenador esta em anexo, verificando-se que dos 11 pontos propostos apenas foram considerados 6; o que, em face da posição maioritária do accionista Estado, acabou por ser, resignadamente, aceite pelo accionista C.M.Viseu Em consequência, não foi eleito o Administrador da Comissão Liquidatária por parte do accionista Estado, centrando-se 60% da responsabilidade no Presidente da Comissão Liquidatária, cabendo os restantes 40% ao accionista C.M.Viseu Foram Aprovados, por unanimidade, os pontos seguintes: Deliberar sobre o Relatório e Contas do Exercício de 2007; Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; Deliberar sobre a prorrogação do prazo para encerramento da liquidação; Deliberar sobre o Plano de Liquidação 2008/ Deliberar sobre a realização de prestações suplementares de capital para financiamento do encargo emergente do aditamento ao controle de mandato celebrado com a Parque Expo, mereceu posições distintas dos dois accionistas, consubstanciando-se: a do accionista Estado na rejeição de encargos para o estado; a do accionista CMV reafirmando que quaisquer lucros ou encargos sejam repartidos de acordo com o capital social, isto é, 60% para o Estado e 40% para a CMV A posição do accionista Estado é traduzida pela citação: " Relativamente ao ponto 5) da ordem de trabalhos, votar favoravelmente a aprovação do Plano de Liquidação para 2008/2009 proposto, nas seguintes condições: Acomodação dos investimentos ao valor do financiamento efectivamente garantido, designadamente no que se refere ao projecto de fornecimento de um Funicular a instalar na Calçada de Viriato, a não ser que seja assegurado o necessário reforço pela C.M. Viseu, para que da execução do plano não resultem encargos adicionais para o accionista Estado; Gestão criteriosa dos processos de expropriação, cujos encargos são da responsabilidade da sociedade, com vista a sua conclusão até final do ano, de modo a garantir as respectivas fontes de financiamento e o não agravamento de encargos para o accionista Estado, a não ser que o accionista C.M.Viseu assegure o reforço do financiamento que se mostre necessário. " A margem da substância da convocatória, o Coordenador Nacional do Polis informou estar a tratar de um empréstimo exclusivamente destinado ao Programa Polis, via Parque Expo, de modo a que cada Sociedade possa pagar as empreitadas e fornecimentos, visando a obtenção dos recibos de quitação, os quais serão apresentados no P.O.A. e na CCDR-C, condição sine qua non para o desbloqueio das comparticipações comunitárias A situação actual é de completo bloqueio, já que as Sociedades Polis não têm capacidade para efectuar pagamentos e, em consequência, não podem apresentar os recibos dos mesmos para a percepção das comparticipações comunitárias Estão assim em risco mais de 5 milhões de euros, que devem ser realizados ate 31 de Dezembro de O accionista CMViseu remeteu ao Coordenador Nacional e ao presidente da Comissão Liquidatária um oficio expondo a situação, sugerindo a contracção de um empréstimo de curto prazo (máximo de 3 meses) que não mereceu qualquer resposta formal, mas que foi vista como uma solução possível ate à libertação do empréstimo

8 A Viseupolis solicitou propostas a várias Entidades Bancárias sobre as condições do empréstimo de a 3 meses, prevendo a sua utilização a um prazo mais curto, dependente da capacidade de resposta da CCDR-C e do POA. Uma das condições impostas para a concessão do empréstimo é a da apresentação de uma " deliberação social unânime" dos 2 accionistas, o que dificilmente se obterá, em tempo, por parte do accionista Estado (Ministério das Finanças e do Ambiente) Em face da exiguidade de tempo, das limitações agora impostas (até agora bastava a apresentação das facturas para que a Viseupolis recebesse as comparticipações comunitárias, cabendo apresentar os recibos cerca de 1 mes depois), deve o Executivo reafirmar o mandato do seu representante na Comissão Liquidatária para, de acordo com o Presidente da mesma, adoptar os procedimentos indispensáveis para obviar à situação vigente Depois de um período em que o Senhor Presidente em exercício deu as explicações aos restantes elementos do Executivo, colocou à votação destes a reafirmação do mandato do representante da Câmara para de acordo com o accionista Estado adoptar os procedimentos necessários para resolver a situação agora criada Antes da votação, o Senhor Vereador Hermínio Magalhães, como representante da Câmara na Assembleia-Geral aproveitou para esclarecer a forma como decorreu o chamado projecto completo como a Sociedade se desenvolveu O Senhor Vereador Hermínio Magalhães aproveitou para dar a sua opinião acerca da falta de liquidez, neste momento, da sociedade A Senhora Vereadora Conceição Matos referiu que é muito estranho a forma como é exposto o assunto, porque não vê como seja possível que as regras sobre a utilização de Fundos Comunitários possam ser alteradas agora no fim do processo. Questionou a possibilidade de um empréstimo não ser submetido a visto do Tribunal de Contas O Senhor Vereador Cunha Lemos usou da palavra para afirmar que o Senhor Vice- Presidente tem sido de uma dedicação extrema na Sociedade, defendendo intrinsecamente a Câmara sem usufruir de qualquer rendimento da Viseu Polis Custa-lhe ver o esforço e a dedicação que o Senhor Vice-Presidente tem devotado a esta causa na defesa intransigente dos interesses da Autarquia e parece que estão a por aqui em causa o seu trabalho A Senhora Vereadora Conceição Matos referiu que apenas usou um direito para ser informada, direito esse legítimo, não pondo em causa ninguém Findos os esclarecimentos foi colocado à votação a reafirmação do mandato tendo o mesmo sido aprovado com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Socialista que consideram que não têm os dados que necessitam para tomar uma posição DIREITO DE PREFERÊNCIA Rua dos Loureiros, n.º (Fracções A e B) Em face do proposto na informação n.º 331.SRU/2008, de (I.13302/2008), a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência na venda de duas fracções (A e B) do prédio urbano situado na Rua dos Loureiros, n.º 14-16, da freguesia de São José, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2624 da mencionada freguesia, pelas seguintes razões: a) Tratam-se de fracções de um edifício recentemente construído e encontram-se entre edifícios em razoável estado de conservação;

9 b) O pretenso comprador (ADDLAP) pretende instalar a sede da própria associação no local, sendo esta situação desejável para a Zona Histórica, uma vez que trará novos utilizadores à zona; c) O edifício não possui qualquer valor patrimonial ou histórico, e a referida compra não irá viabilizar qualquer tipo de intervenção para a reabilitação e renovação da zona artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS Colector de Esgotos da Ribeira de Mide Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10977, de , a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , com vista à autorização do pagamento da revisão de preços n.º 1 da empreitada acima referida, no valor de ,86 euros, acrescido de IVA O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Colector de Esgotos na Ribeira de Mide Em face do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10976, de , a Câmara deliberou ratificar as deliberações tomadas pelo respectivo Conselho de Administração, referentes a trabalhos a mais da empreitada acima referida, no montante total de ,60 euros, acrescido de IVA Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Saneamento Básico à Freguesia de Santos Evos Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10979, de , a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , referente à revisão de preços n.º 4 relativa à empreitada acima referida, no valor de 5.837,97 euros, acrescido de IVA O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Saneamento Básico à Freguesia de Santos Evos Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10978, de , a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em , referente à revisão de preços n.º 5 relativa à empreitada acima referida, no valor de ,51 euros, acrescido de IVA O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta

10 Saneamento Básico à Freguesia de Santos Evos Em face do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 10975, de , a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, referente a trabalhos a mais da empreitada acima referida, no montante total de ,08 euros, acrescido de IVA Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS DE SUPERFÍCIE DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE OUTRO SEMIENTERRADO E CONCESSÃO DE EXP0LORAÇÃO DE PARQUES COLECTIVOS E PARCÓMETROS À SUPERFICIE Tendo em conta o proposto na informação n.º I.09713/2008, da Secção de Obras Municipais, a Câmara deliberou ratificar o despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente Joaquim Américo Correia Nunes, de , relativamente à rectificação da deliberação n.º 1050, tomada em Reunião de Câmara, realizada em , no sentido de alterar a Comissão de Análise de Propostas, que passa a ser a seguinte: Presidente: Dr.ª Alexandra Paula; Vogal Efectivo: Dr. João Matos, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: D. Alice Roque; Vogal Suplente: Dr. Américo Nunes O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR Execução de Passeios na Variante de Couto de Baixo Couto de Baixo Em face do pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Couto de Baixo, através do ofício n.º 105, de (E.54954/2008), a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra em referência, por mais trinta dias Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Execução de Projecto de Acesso ao Complexo Social de Abraveses - Abraveses Com vista à elaboração do projecto da obra acima indicada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Abraveses, que contemple a total comparticipação municipal no correspondente custo, estimado em 4.209,00 euros acrescido de IVA, conforme proposto no registo E.54837/ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta

11 Execução de Projecto para Requalificação da Rua Nova em Jugueiros Coração de Jesus Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 97/08-EF, de , E.48765/2008, com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 2.500,00 euros, acrescido de IVA Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta Arranjo das Bermas na Rua do Regato na Esculca São José Com vista à elaboração da obra acima indicada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São José, que contemple a total comparticipação municipal no correspondente custo, estimado em ,85 euros acrescido de IVA, conforme proposto no registo I.08307/ Ampliação e Beneficiação da Escola do 1.º CEB de Rio de Loba Rio de Loba Tendo em conta a análise da informação da Divisão de Infra-Estruturas e Equipamento n.º 089/2008/FM, de , I.04161/2007, a Câmara deliberou celebrar um aditamento ao contrato-programa oportunamente assinado com a Junta de Freguesia de Repeses, no montante de ,25 euros, acrescido de IVA Requalificação da Rua do Estádio Rio de Loba Em face do pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Rio de Loba, através do fax, de (E.54421/2008), a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra em referência, por mais sessenta dias Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Pavimentação das Ruas das Cavadas em Pereiras até à Rua da Martinela em Silgueiros - Bodiosa Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 27/08, de , E.34657/2008, e com vista à pavimentação das ruas acima identificadas, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Bodiosa, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em ,43 euros, acrescido de IVA Requalificação da Rua da Capela, Rua do Soito e Largo do Eiró em Travassós de Baixo Rio de Loba Em face do pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Rio de Loba, através do fax, de (E.54422/2008), a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra em referência, por mais sessenta dias Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Requalificação da Rua das Flores e Pátio dos Penedos - Farminhão Com vista à execução da obra acima identificada, a Câmara, em face da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 8/2008, de , I.09360/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Farminhão, que preveja a

12 427 comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 9.672,35 euros, acrescido de IVA Requalificação da Rua do Pomar - Farminhão Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 9/2008, de , I.09361/2008, e com vista à requalificação da rua acima identificada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Farminhão, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em ,57 euros, acrescido de IVA Execução de Projecto para Requalificação da Travessa da Meia Laranja Coração de Jesus Com vista à elaboração do projecto da obra acima indicada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, que contemple a total comparticipação municipal no correspondente custo, estimado em 3.810,00 euros acrescido de IVA, conforme proposto no registo E.48768/ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Requalificação dos Espaços Verdes do Loteamento de José Rodrigues em Gumirães Santa Maria Após análise da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 30/08, de , E.50077/2008, a Câmara, tendo por objectivo a execução da obra acima referenciada, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Santa Maria, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em ,90 euros, acrescida de IVA Execução de Projecto para Requalificação da Rua Coração de Jesus em Marzovelos Coração de Jesus A fim de ser elaborado o projecto acima referenciado, nos termos da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 98/08-EF, de , E.48767/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, prevendo-se a total comparticipação municipal na correspondente despesa, orçada em 2.980,00 euros, acrescida de IVA Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Pavimentação da Rua Nossa Senhora da Saúde até à Bica - Farminhão Ao concordar com a informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º I.09453/2008, de , a Câmara deliberou aprovar os trabalhos a mais nos artigos 2.1 e 2.2 aí descritos, no valor de 1.412,51 euros, acrescido de IVA, no âmbito da empreitada em epígrafe Requalificação da Rua da Tapada e Bermas da EM 337 Couto de Cima Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º 7/2008, de , E.46964/2008, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Couto de Cima, prevendo-se a total

13 428 comparticipação municipal na correspondente despesa, orçada em ,50 euros, acrescida de IVA Requalificação da Rua do Vale da Telha em Travanca - Bodiosa Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º 88/08-EF, de , E.25379/2008, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Bodiosa, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será no valor de ,00 euros, sendo o valor total dos trabalhos a realizar no montante de ,18 euros, acrescido de IVA Pavimentação da Rua da Longra São Salvador Em face do pedido apresentado pela Junta de Freguesia de São Salvador, através do ofício n.º 473, de , com registo de entrada n.º E.53644/2008, a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra em referência, até 29 de Janeiro de 2009, porque as obras de remodelação da rede de água e colector de esgotos só foram concluídas agora artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Execução de Projecto para Requalificação da Rua do Largo da Associação e Travessas do Bairro Norad - Campo Tendo em conta informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.48128/2008, de , com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia do Campo, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 2.100,00 euros, acrescido de IVA artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Execução de Projecto para Requalificação do Acesso à Quinta da Besteira - Povolide Após análise da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.46730/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Povolide, para a execução do projecto acima identificado que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 5.550,00 euros, acrescido de IVA artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu, e para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta Arranjo do Caminho de Carvalhais, Rua da Lameira do Monte, Bermas e Passeios da EM-337 Couto de Cima A fim de ser executado o arranjo acima referenciado, nos termos da informação constante do registo E.46965/2008, da Divisão de Estudos e Projectos, a Câmara deliberou celebrar