A CELESC GERAÇÃO S.A., de acordo com seu Estatuto Social, a Lei nº de 21 de

Transcrição

1 EDITAL Nº: Chamada Pública 002/2015 EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE FONTE CONVENCIONAL Chamada pública para compra de energia elétrica de fontes convencional A CELESC GERAÇÃO S.A., de acordo com seu Estatuto Social, a Lei nº de 21 de junho de 1993, seu Contrato de Concessão de Geração nº 55/99, seu Contrato de Uso do Bem Público nº 06/2013, a Lei nº de 07 de julho de 1995, Lei nº de 26 de abril de 2002, Lei nº de 15 de março de 2004 e o Decreto nº de 06 de julho 2004, os quais dispõem, entre outros aspectos, que a comercialização de energia elétrica sob controle Federal, Estadual e Municipal no Ambiente de Comercialização Livre ACL deverá ser realizada através de leilões, chamadas ou ofertas públicas junto a agentes vendedores e exportadores, e leilões exclusivos para consumidores finais ou por estes promovidos, assegurando os critérios de transparência, publicidade e garantia de acesso a todos os interessados, torna público que, visando atender sua necessidade e demanda, realizará CHAMADA PÚBLICA para compra de energia elétrica de fonte convencional. A CHAMADA PÚBLICA e seus procedimentos obedecerão às disposições deste EDITAL e de seus anexos. Florianópolis, 19 de fevereiro de A DIRETORIA

2 ÍNDICE 1. OBJETO DA CHAMADA PÚBLICA 2. DOCUMENTAÇÃO 3. CARACTERÍSTICAS DO(S) PRODUTO(S) 4. HABILITAÇÃO 5. SISTEMÁTICA DA CHAMADA PÚBLICA 6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 7. RESULTADO 8. CONTRATO 9. REGISTRO DO CONTRATO NA CCEE 10. MULTA 11. RESPONSABILIDADES 12. FATOS SUPERVENIENTES 13. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 14. CONTATO e ESCLARECIMENTOS 15. DISPOSIÇÕES FINAIS 16. FORO 17. CRONOGRAMA

3 1. OBJETO DA CHAMADA PÚBLICA Será objeto da CHAMADA PÚBLICA para compra de energia elétrica de fonte convencional. Esta CHAMADA PÚBLICA contará com 3 etapas: 1) ETAPA I ADESÃO Trata-se da documentação de adesão à CHAMADA PÚBLICA. 2) ETAPA II HOMOLOGATÓRIA A classificação das PROPONENTES será realizada através de plataforma eletrônica, na qual suas PROPOSTAS serão ofertadas. 2. DOCUMENTAÇÃO 2.1 ANEXO I TERMO DE ADESÃO 2.2 ANEXO II CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE LIVRE CCEAL

4 3. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S) ITEM 3.1 Fonte de energia: 3.2 Quantidade de energia (MW médio): 3.3 Início de fornecimento: 3.4 Fim do fornecimento: 3.5 Ponto de entrega: 3.6 Sazonalização (2) : 3.7 Flexibilidade (3) : PRODUTO 1 Fonte convencional nos termos da legislação Até 19 01/04/ /03/2025 Submercado SUL Flat Flat 3.8 Modulação (4) : Flat em todas as horas e patamares Carta fiança 3.17 Garantia financeira - COMPRADORA: corporativa relativa a 2 meses faturamento médio mensal 3.19 Apresentação da fatura mensal: até 5 dias úteis da data de vencimento até dia 15 de cada 3.20 Vencimento da fatura mensal: mês subsequente ao mês de fornecimento. Imediatamente após 3.21 Registro do CONTRATO - CCEE: inserção de todo o volume de a apresentação da ENERGIA CONTRATADA garantia financeira pela COMPRADORA (2) Discretização mensal dos montantes anuais de energia. (3) Variação mensal positiva ou negativa da energia mensal contratada, após a sazonalização, quando exercida. (4) Distribuição da quantidade mensal de energia em valores horários, por patamar de carga.

5 4. HABILITAÇÃO 4.1. A HABILITAÇÃO terá duas fases: FASE I HABILITAÇÃO: análise da documentação (formato eletrônico),e FASE II HOMOLOGATÓRIA: recebimento da documentação (formato físico) e assinatura do CONTRATO Para FASE I HABILITAÇÃO, a empresa interessada deverá encaminhar a documentação abaixo, em formato digital, para o endereço eletrônico dvco@celesc.com.br, até a data limite estipulada no CRONOGRAMA: HABILITAÇÃO JURÍDICA: a) Estatuto ou Contrato Social do proponente, acompanhada das alterações do Contrato Social (Limitadas) ou atas de Assembleias Gerais que alteraram os estatutos sociais (S.A.s). b) Certidão atualizada e simplificada da Junta Comercial que contenha, no mínimo, as seguintes informações: Nome empresarial; Número de Identificação do Registro da Empresa - NIRE e CNPJ; Data de arquivamento do ato constitutivo; Data de início da atividade, endereço completo, objeto social; e Capital social, capital integralizado, prazo de duração, membros da diretoria e/ou administradores, término do mandato, cargo e último arquivamento. Acordo de acionistas (se houver); Boletim de subscrição das ações no caso de Sociedades Anônimas; Diagrama do grupo econômico, promovendo abertura do quadro de acionistas ou cotistas até a participação acionária final, constando a designação empresarial. Deverá apresentar as participações diretas e indiretas até seu último nível com abertura de até 5% participações inferiores a 5% somente caso faça parte do grupo de controle; No caso de empresa estrangeira, além dos documentos exigidos neste item, deverá ela apresentar documentação comprobatória do atendimento das condicionantes estabelecidas no Código Civil brasileiro, em seus Artigos 1134 a 1141, inclusive o respectivo decreto de autorização; No caso de filial ou controlada de grupo estrangeiro, apresentar documentação comprobatória da anuência e

6 autorização do grupo controlador; Em caso de FIP deverá ser encaminhada a seguinte documentação: Inteiro teor do Regulamento do Fundo de Investimento; Ata da Assembleia Geral de Cotistas que elegeu o administrador do Fundo de Investimento; Registro de funcionamento e de oferta de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários - CVM do Fundo de Investimento; Observação 1: Em caso de FIP estrangeiro, este deverá apresentar documento análogo ao registro na CVM, do país de origem. Declaração da CVM de que há instrumentos particulares de compromisso de investimento firmados entre os cotistas e o Fundo de Investimentos; e Demonstrações Contábeis do Fundo de Investimento REGULARIDADE FINANCEIRA Observação 2: Caso a atividade econômica desenvolvida exima a proponente de inscrição cadastral na qualidade de contribuinte, deverá ser comprovada esta situação mediante apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes, declarando de forma expressa que está isenta da referida inscrição ou apresentando os documentos comprobatórios de inexigibilidade das inscrições. a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. b) Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigidas e apresentadas na forma da Lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. c) Caso a VENDEDORA não tenha sido criada no mesmo ano civil da CHAMADA PÚBLICA, as demonstrações contábeis exigidas na forma da Lei serão consideradas aceitas se apresentadas conforme a seguir indicado, de acordo com os tipos de sociedade. d) Caso a VENDEDORA tenha sido constituída no mesmo ano civil desta CHAMADA PÚBLICA e não possua demonstrações contábeis apresentadas e exigíveis na forma da Lei, poderá apresentar cópia do balanço de abertura extraída do livro diário, devidamente chancelado pela correspondente Junta Comercial. e) Caso a VENDEDORA seja FIP deverá apresentar as demonstrações financeiras exigíveis pela CVM, acompanhadas de prova do cumprimento do disposto no

7 art. 32 da Instrução CVM nº. 391, de 16 de julho de A situação financeira da VENDEDORA será aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, evidenciados nas demonstrações contábeis do interessado: REGULARIDADE FISCAL f) Para fins de habilitação, os índices LG e LC não poderão ser menores que 0,1. g) A VENDEDORA, bem como seus controladores diretos e indiretos, deverão comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor do INVESTIMENTO, na forma dos 2º e 3º, do art. 31, da Lei nº /1993. h) No caso de consórcio, será admitido, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de suas respectivas participações, devendo cada consorciado, individualmente, comprovar que possui patrimônio líquido igual ou superior à parcela do patrimônio líquido que deverá integralizar no consórcio, observado o valor mínimo de patrimônio líquido exigido no EDITAL e sua participação no empreendimento. i) O patrimônio líquido mínimo referido no item g acima será também aferido em relação aos compromissos cumulativos assumidos nesta CHAMADA PÚBLICA diretamente pela VENDEDORA, bem como por seus controladores diretos ou indiretos, nos termos do 4º do art. 31 da Lei nº /1993. Observação2: Em caso de FIP, deverão ser apresentados os documentos acima listados do Fundo de Investimento, do Administrador e do Gestor, no que couber. a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social INSS. Endereço de busca na internet: Certidão INSS b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Endereço de busca na

8 REGULARIDADE TRABALHISTA internet: Certidão_FGTS c) Prova de regularidade relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União. Endereço de busca na internet: Certidão_Receita Federal d) Prova de regularidade relativa aos tributos estaduais. e) Prova de regularidade relativa aos tributos municipais Observação 1:Caso a atividade econômica desenvolvida exima a proponente de inscrição cadastral na qualidade de contribuinte, deverá ser comprovada esta situação mediante apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes, declarando de forma expressa que está isenta da referida inscrição ou apresentando os documentos comprobatórios de inexigibilidade das inscrições. Observação2: Em caso de FIP, deverão ser apresentados os documentos acima listados do Fundo de Investimento, do Administrador e do Gestor, no que couber. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Endereço de busca na internet: Certidão_Tribunal Superior do Trabalho Observação2: Em caso de FIP, deverá ser apresentado o documento acima listado do Fundo de Investimento, do Administrador e do Gestor, no que couber REGULARIDADE CCEE REGULARIDADE OBRIGAÇÕES SETORIAIS Prova de regularidade relativa à CCEE, mediante Declaração de Adimplemento de Obrigações. Prova de regularidade relativa às obrigações setoriais, emitida pela ANEEL TERMO DE ADESÃO Anexo I Deverá conter a assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa e possuir o reconhecimento da(s) firma(s) em cartório REGULARIDADE DISTRIBUIDORA COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL Prova de regularidade relativa à contratação do uso e conexão ao sistema de distribuição. Deverá declarar o atendimento às premissas de responsabilidade sócio ambiental. Deverá conter a assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa e possuir o reconhecimento da(s) firma(s) em cartório.

9 4.3. A(s) PROPONENTE(S) que tiver(em) sido declarada(s) CLASSIFICADA(S) na CHAMADA PÚBLICA deverão apresentar e protocolar a documentação da FASE I - HABILITAÇÃO e o TERMO DE ADESÃO em envelope fechado e lacrado, até às 17h00min do dia 31/10/2014, na Secretaria da CELESC GERAÇÃO S.A., situada à Avenida Itamarati nº 160, 2 andar, Bloco A1 Itacorubi CEP Florianópolis SC, conforme a seguir: CELESC GERAÇÃO S/A DIRETORIA COMERCIAL EDITAL DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 001/2015_lp_compra DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO Fase II PROPONENTE: A documentação da FASE I - HABILITAÇÃO e o TERMO DE ADESÃO deverá ser apresentada com uma folha de abertura, datada e assinada pelo(s) Representante(s) Legal(is) reconhecida firma em cartório, relacionando a documentação encaminhada e contendo os contatos do responsável pela emissão e manutenção dos documentos para realização de eventual diligência, conforme item 4.16 do EDITAL A documentação referenciada no item 4.4 acima deverá ser apresentada com uma folha de fechamento, datada e assinada pelo(s) Representante(s) Legal(is), com o nome legível e o cargo do signatário, e reconhecida firma em cartório O conjunto dos documentos entregues deve conter rubrica em todas as páginas, as quais deverão estar numeradas, contendo em cada uma delas o número da página e do total de páginas, segundo a ordem de apresentação descrita no item 4.2 deste EDITAL Todos os documentos relativos à CHAMADA PÚBLICA devem ser redigidos em português, datilografados ou impressos por meio eletrônico, em papel A4, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas As PROPONENTES não poderão estar inadimplentes e/ou possuir restrições cadastrais junto a CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. e/ou subsidiárias Em se tratando de Proponente estrangeiro, a documentação a ser apresentada deverá respeitar a equivalência daquela existente em seu país de origem, bem como deverá ser traduzida e consularizada Em tendo sido constituída Sociedade(s) de Propósito Específico SPE(s) para o(s) empreendimento(s) proposto(s), a PROPONENTE deverá apresentar, além da sua própria documentação, a documentação exigida neste item relativa a cada SPE.

10 4.11. Considera-se Representante Legal a pessoa legalmente credenciada pela VENDEDORA para falar em seu nome e/ou assinar a documentação exigida, de acordo com o disposto no seu ato constitutivo, na ata de eleição dos atuais diretores, ou, se assim for permitido, o procurador nomeado por esses diretores, por instrumento público ou particular, desde que com firma reconhecida O resultado da HABILITAÇÃO FASE I será informado por meio de mensagem eletrônica somente ao(s) endereço(s) eletrônico(s) inserido(s) no TERMO DE ADESÃO Recomenda-se às empresas interessadas verificar junto ao seu administrador do servidor de mensagens eletrônicas, a capacidade para envio e recebimento de documentos, para ratificar a efetivação do envio da mensagem eletrônica contendo a documentação de HABILITAÇÃO FASE I Toda a documentação constante do item 4, original ou cópia autenticada, deverá conter a(s) assinatura(s) reconhecida(s) em cartório, exceto para as certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, emitidas via internet Todo documento que ensejar assinatura(s) deverá apresentá-la(s) com reconhecimento em cartório A CELESC GERAÇÃO, de acordo com a Lei n 8.666/93, poderá diligenciar acerca da efetivação da HABILITAÇÃO. A não apresentação de documentos complementares poderá motivar a inabilitação da PROPONENTE, a critério da Celesc Geração S.A As PROPONENTES que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias para tanto, e que possuem autorização legal para fazer a PROPOSTA, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal, aplicáveis, conforme o caso, bem como, a multa indicada no item Caso a DOCUMENTAÇÃO seja recebida pela CELESC GERAÇÃO após o período estabelecido no CRONOGRAMA deste EDITAL, ou haja alguma pendência na documentação solicitada para a participação na CHAMADA PÚBLICA, A PROPONENTE VENDEDORA será inabilitada, salvo resolução pelo item As PROPONENTES declaradas VENCEDORAS deverão entregar o CONTRATO, contendo a(s) assinatura(s) reconhecida(s) em cartório, na data prevista no CRONOGRAMA. 5. SISTEMÁTICA DA CHAMADA PÚBLICA A CHAMADA PÚBLICA será do tipo aberta, via plataforma eletrônica, em que os PROPONENTES poderão fazer ofertas de venda para o PRODUTO ofertado e especificado no item Os horários do CRONOGRAMA obedecerão ao horário oficial de Brasília-DF A PROPONENTE receberá os dados de "usuário" e "senha" para acesso à plataforma eletrônica, na data estipulada no CRONOGRAMA.

11 Os dados de "usuário" e "senha" serão encaminhados para um único endereço eletrônico ( ), indicado no TERMO DE ADESÃO, no campo RESPONSÁVEL OPERACIONAL, o qual poderá ser o representante legal da empresa ou um procurador para operar a plataforma As instruções de registro e acesso à plataforma eletrônica, assim como, a realização de treinamento/simulação serão realizadas conforme o CRONOGRAMA O prazo para esclarecimentos e resolução de problemas de acesso a plataforma encerra-se com a simulação, conforme o CRONOGRAMA A PROPONENTE habilitada poderá participar de simulação, a qual ocorrerá nas mesmas condições que a CHAMADA PÚBLICA, na plataforma eletrônica conforme o CRONOGRAMA. Todas as informações da simulação serão meramente ilustrativas e descartadas antes do início da CHAMADA PÚBLICA. A Celesc Geração recomenda a participação dos PROPONENTES na simulação, pois após esta etapa, não serão esclarecidas dúvidas a respeito do acesso a plataforma A CHAMADA PÚBLICA será acessada por meio do endereço eletrônico Recomenda-se, para acessar a CHAMADA PÚBLICA e garantir o perfeito funcionamento da plataforma eletrônica, utilizar a versão 7.0 ou superior do navegador Microsoft Internet Explorer. Importante: A plataforma eletrônica permite somente um usuário logado por equipamento O PREÇO TETO do PRODUTO será divulgado, diretamente na plataforma eletrônica, na abertura da rodada de negociação PROCEDIMENTO DA OFERTA Sugere-se que a PROPOSTA (lance) seja enviada com pelo menos 1 (um) minuto de antecedência do horário previsto para término do evento, uma vez que o contador regressivo, que aparece na plataforma eletrônica, pode apresentar um pequeno atraso de tempo em relação ao envio da PROPOSTA e o seu recebimento no servidor responsável pelo processamento Após a inclusão do lance de preço (R$/MWh) e do lance de quantidade (MW médio) relativos ao PRODUTO pretendido, a plataforma exibirá uma mensagem para confirmação do lance. A PROPONENTE deverá confirmá-lo para que sua PROPOSTA seja registrada Todos os lances recebidos serão registrados com informações de data, horário, proponente e demais condições necessárias à sua identificação, de forma a assegurar a transparência do processo A plataforma eletrônica disponibilizará, após a confirmação do lance, o status de PROPOSTA validada: lance atendido, lance parcialmente atendido ou lance não atendido e o histórico dos lances.

12 A plataforma eletrônica atualiza automaticamente as informações da CHAMADA PÚBLICA em andamento, a cada 10 segundos, aproximadamente O lance de quantidade (MW médio) mínimo inicial deverá ser de 2,00 MW (dois megawatt médios) Os lances de quantidade (MW médio) não poderão ser reduzidos, somente incrementados O incremento mínimo dos lances de quantidade (MW médio) deverá ser de 0,50 MW (meio megawatt médio) Os lances de preço (R$/MWh) não poderão ser superiores ao PREÇO TETO Os lances de preço (R$/MWh) deverão ter decremento mínimo de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) Os PRODUTOS serão ofertados de forma simultânea, em duração de 45 (quarenta e cinco) minutos A PROPONENTE poderá fazer PROPOSTA de quantidade de energia (em MW médios) e de preço (em R$/MWh) para o(s) PRODUTO(S) pretendido(s) A PROPONENTE poderá visualizar a situação momentânea de sua PROPOSTA relativa ao(s) PRODUTO(S) pretendido(s), com relação às ofertas realizadas pelos demais participantes, sendo: - TOTALMENTE ATENDIDO : Caso seu preço de lance seja menor ou igual ao preço reserva e a quantidade de energia ofertada seja menor ou igual à quantidade remanescente de energia demandada pela Celesc Geração S.A. para o PRODUTO. - PARCIALMENTE ATENDIDO : Caso seu preço de lance seja menor ou igual ao preço reserva e a quantidade de energia ofertada seja maior que a quantidade remanescente de energia demandada pela Celesc Geração S.A. para o PRODUTO. - NÃO ATENDIDO : Quando o seu preço de lance for maior que o preço reserva OU quando o preço de lance for menor ou igual ao preço reserva e não houver quantidade remanescente demandada pela Celesc Geração, por existir outros PROPONENTES com preços de lance menores A PROPONENTE poderá substituir a sua PROPOSTA para o PRODUTO pretendido, desde que o montante seja igual ou maior que o da sua PROPOSTA

13 vigente e/ou o preço da nova oferta seja menor, em conformidade com os itens 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, e Havendo lance válido dentro do último minuto da CHAMADA PÚBLICA, haverá a prorrogação automática por um minuto adicional e assim sucessivamente O administrador poderá, ao término da CHAMADA PÚBLICA, divulgar o(s) menor(es) PREÇO(S) de lance atendido e/ou parcialmente atendido, preservando os dados de quantidade e o nome da PROPONENTE. EXEMPLO: Lance máximo R$30,00 inicial Lances R$ 30,00 R$ 29,75 R$ 28,00 R$ 27,50 R$ 26,00 Status Não atendido Não atendido Parcialmente atendido Parcialmente atendido Totalmente atendido TÉRMINO DA CHAMADA PÚBLICA Informação no prompt do chat no fechamento do processo: A Celesc Geração informa que os preços atendidos e/ou parcialmente atendidos foram: R$ 28,00 - R$ 27,50 - R$ 26, Os lances ofertados pelo(s) Proponente(s) Vendedor(es) vincularão o próprio PROPONENTE, sendo considerada proposta válida, verdadeira e eficaz, ainda que o acesso tenha sido feito por terceiros, respondendo a respectiva PROPONENTE por perdas e danos causados à CELESC GERAÇÃO S.A., nos termos deste EDITAL, e/ou terceiros em razão da mencionada manifestação. Em caso de desistência ou desconexão da PROPONENTE em qualquer fase da CHAMADA PÚBLICA, tal ato não implicará sua exclusão no certame, sendo que sua última proposta apresentada e considerada válida, será mantida para fins de classificação no certame, sem prejuízo dos atos realizados A PROPOSTA inserida pela PROPONENTE na plataforma eletrônica será auditada pela Celesc Geração S/A e em hipótese nenhuma poderá ser revogada, estando este ato sob a pena de multa prevista no item 10 e calculada com base nos valores da última proposta válida inserida. 6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 6.1. Serão classificadas as PROPOSTAS que preencham as condições fixadas neste EDITAL, até a compra completa do volume total de energia ofertado ou a critério da CELESC GERAÇÃO O critério de classificação e ordenação das PROPOSTAS considerará todas as PROPOSTAS realizadas para cada um dos PRODUTOS ofertados As PROPOSTAS serão classificadas pelo menor valor expresso do PREÇO (R$/MWh) ofertado, considerando-se duas casas decimais, com a ordenação

14 crescente dos valores ofertados. Em caso de empate, sob o critério PREÇO ofertado, na classificação das PROPOSTAS serão adotados os seguintes critérios: 1 ) MAIOR QUANTIDADE DE ENERGIA (MW médio); 2 ) HORÁRIO DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA, é declarada vencedora a PROPOSTA que tiver sido enviada por primeiro Serão consideradas PROPOSTAS classificadas, para atendimento total ou parcial, as PROPOSTAS ordenadas, da primeira (com menor preço) até aquela cuja soma da sua quantidade com as de todas as PROPOSTAS anteriores atinja ou ultrapasse o montante total demandado pela CELESC GERAÇÃO para o PRODUTO Caso o somatório referido no subitem 6.4 ultrapasse o montante total disponibilizado para o PRODUTO, a última PROPOSTA considerada classificada será marcada como parcialmente atendida e o montante de energia a ser comprado será o necessário e suficiente para atingir o montante total demandado para cada um dos PRODUTOS ofertados pela CELESC GERAÇÃO, podendo, inclusive, ser inferior ao lance inicial mínimo, definido no subitem Encerrado o recebimento dos lances e terminado a CHAMADA PÚBLICA, será (ão) declarado(s) PROPONENTE(S) classificada(s) aquela(s) que tiver(em) apresentado PROPOSTA(S) considerada(s) classificadas, conforme critérios estabelecidos nos subitens 6.4 e Serão consideradas para atendimento, conforme critério descrito nos itens 6.1 e 6.2, as PROPOSTAS que tiverem preço igual ou inferior ao PREÇO RESERVA para o PRODUTO. Caso contrário, a PROPOSTA será marcada automaticamente como não atendida. 7. RESULTADO 7.1. O resultado da CHAMADA PÚBLICA será publicado no sítio eletrônico da CELESC GERAÇÃO conforme estabelecido no CRONOGRAMA, podendo ser prorrogado em razão do disposto no item No conteúdo do resultado a ser publicado será informado: a classificação ordinária da(s) PROPOSTA(S) vencedora(s) e a ENERGIA CONTRATADA para todo o PERÍODO DE FORNECIMENTO(s), expresso(s) em megawatts médios, conforme exemplo abaixo: Ordem ENERGIA CONTRATADA 1º XX MW

15 2º XX MW 7.3 As PROPONENTE que lograram êxito, sagrando-se classificadas, receberão mensagem eletrônica contendo o resultado de sua classificação. 7.4 As PROPONENTES que não realizaram oferta e/ou não lograram êxito, não receberão mensagem eletrônica com o resultado da CHAMADA PÚBLICA, devendo tomar conhecimento do resultado, mediante acesso ao sítio eletrônico da Celesc Geração S.A. 8. CONTRATO 8.1. As PROPONENTES classificadas nos termos dos itens 3, 5, 6 e 7 obrigamse de forma irretratável e irrevogável em: a) Firmar o CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE LIVRE CCEAL ANEXO II. b) Manter válida para a data de assinatura do CONTRATO toda a documentação constante do item REGISTRO DO CONTRATO NA CCEE 9.1. Após a assinatura do CONTRATO, a VENDEDORA efetuará o registro do mesmo no Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE, até o prazo limite de 2 (dois) dias úteis O registro do CONTRATO no Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE deverá ser notificado, pela VENDEDORA, via mensagem eletrônica para a COMPRADORA O registro do CONTRATO será efetuado com quantidade igual à ENERGIA CONTRATADA para todo o PERÍODO DE FORNECIMENTO O registro do CONTRATO deverá ser validado pela COMPRADORA impreterivelmente até o prazo limite de 2 (dois) dias úteis após a movimentação no CliqCCEE pela VENDEDORA, nos termos do item 9.1 acima A ausência do CONTRATO no Sistema de Contabilização de Liquidação da CCEE configurará inadimplemento contratual, sujeitando a VENDEDORA às penalidades dispostas no CONTRATO. 10. MULTA

16 10.1. A PROPONENTE declarada classificada e vencedora deverá assinar o CONTRATO de compra e venda de energia elétrica no Ambiente Livre - CCEAL, até o prazo indicado no CRONOGRAMA, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se ao pagamento de multa no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da PROPOSTA DA PROPONENTE VENCEDORA A multa a ser aplicada deverá ser notificada pela CELESC GERAÇÃO à PROPONENTE classificada e vencedora, por meio de Instrumento de Cobrança, o qual deverá conter: a) os dados da empresa inadimplente; b) o fato gerador da cobrança; c) o valor; d) a forma de pagamento, e e) o prazo para pagamento da multa, que será de 3 (três) dias úteis após o recebimento. 11. RESPONSABILIDADES As PROPONENTES que se habilitarem para esta CHAMADA PÚBLICA declaram que estão de acordo com todo o teor deste EDITAL, atendem a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e possuem autorização legal para fazer a PROPOSTA, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis, bem como a multa indicada no item anterior. 12. FATOS SUPERVENIENTES Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à publicação deste EDITAL, que possam vir a prejudicar o processo e/ ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da CELESC GERAÇÃO, poderá haver: a) adiamento do processo; b) revogação deste EDITAL ou c) modificação do EDITAL no todo ou em parte A prática de quaisquer dos atos aqui previstos não resultará, em qualquer tempo e sob nenhuma condição, direito a ressarcimento ou indenização, por parte da PROPONENTE e/ ou de terceiros. 13. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE Após a publicação da homologação da CHAMADA PÚBLICA, em conformidade com o CRONOGRAMA, considerar-se-á, para todos os fins, que a compra e venda de energia elétrica estará concretizada de pleno direito, restando apenas, a concretização dos atos jurídicos pertinentes, os quais, uma vez

17 formalizados, constituirão atos jurídicos perfeitos e acabados, irrevogáveis e irretratáveis O CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE LIVRE - CCEAL e o exercício dos direitos e obrigações dele decorrentes ficarão sujeitos à legislação aplicável e à regulação dos órgãos governamentais competentes. 14. CONTATO E ESCLARECIMENTOS Contatos e esclarecimentos poderão ser efetuados por telefone ou , conforme a seguir: Endereço eletrônico: dvco@celesc.com.br Telefones: (48) (48) (48) (48) As correspondências deverão ser encaminhadas conforme o endereço a seguir: CELESC GERAÇÃO S.A. DIRETORIA COMERCIAL - DCL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DPCM CHAMADA PÚBLICA 002/2015_lp_compra Avenida Itamarati nº 160, 2 andar, Bloco A1 Itacorubi CEP Florianópolis SC 15. DISPOSIÇÕES GERAIS A participação na CHAMADA PÚBLICA implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como, dos seus ANEXOS e dos demais documentos que venham a ser divulgados e/ou publicados em função deste EDITAL A divulgação dos atos previstos neste EDITAL, assim como toda e qualquer informação adicional, modificação e ou complementação relativa ao EDITAL e seus anexos, são públicas e ocorrerão através do sítio eletrônico da CELESC GERAÇÃO: A CELESC GERAÇÃO e as PROPONENTES deverão manter sigilo e confidencialidade quanto às PROPOSTAS e às informações e/ou dados gerados nesta CHAMADA PÚBLICA para selecionar proposta(s) de venda de energia elétrica de centrais geradoras de energia elétrica de fonte incentivada com

18 opção de participação societária nos empreendimentos, visando atender a demanda da Celesc Geração S.A., exceto em decorrência de exigência legal, judicial, da ANEEL ou de qualquer autoridade governamental. 16. FORO O presente EDITAL é regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o Foro da Capital do Estado de Santa Catarina para conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19 17. CRONOGRAMA EDITAL Nº: DATA Chamada Pública 002/2015 EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE FONTE INCENTIVADA CRONOGRAMA EVENTO 06/02/ /02/2015 a 18/02/ /02/2015 até 17h00min Publicação legal do AVISO DE EDITAL no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina Sítio eletrônico da Celesc em Prazo para esclarecimentos Data limite para entrega da DOCUMENTAÇÃO de habilitação FASE I via mensagem eletrônica 18/02/2015 Até 19h00min Data limite para divulgação da HABILITAÇÃO FASE I, às 19/02/ h30min 09h00min Treinamento - Simulação da CHAMADA PÚBLICA 19/02/ h15min Fim do prazo para esclarecimento de dúvidas de acesso a plataforma 19/02/ h00min - REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 19/02/2015 Até às 18h00min Divulgação do resultado de classificação da CHAMADA PÚBLICA às PROPONENTES classificadas e no sítio eletrônico da CELESC GERAÇÃO Até 25/02/2015 Até 13/03/2015 Envio do CONTRATO à(s) PROPONENTE(S) VENCEDORA(S) Data limite para entrega do CONTRATO e TERMO DE ADESÃO (originais), da documentação de habilitação (originais ou cópias autenticadas), pela VENDEDORA à COMPRADORA. Até 16/03/2015 Até 18/03/2015 Até às 18h00min Até às 18h00min Data limite para o REGISTRO do contrato e da ENERGIA CONTRATADA para todo o período de suprimento no CliqCCEE pela(s) VENDEDORA(S). Data limite para a VALIDAÇÃO do contrato no CliqCCEE pela COMPRADORA. Até 13/03/2015 Devolução da via original do contrato pela COMPRADORA à(s) VENDEDORA(S)