Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon

Transcrição

1 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 36/2017 SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2017, na SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Estado do Paraná, situado na Rua Afonso Botelho, n.º 63, Trianon, o Diretor Administrativo, Sr. FERNANDO DAMIANI, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, combinado com a Lei Federal n.º /02 e com Decreto Municipal n.º 1447/2007, e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial N.º 027/2017 Sistema de Registro de Preços, realizado em 10 de julho de 2017, às 14h00min., na sede da SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, e a Ata de Julgamento de Preços, devidamente publicada nos veículos de comunicação pertinentes e homologada, RESOLVE, registrar os preços para contratação de empresa para fornecimento com montagem das peças em roçadeiras manuais, trator e micro trator cortador de grama, motosserras, virador de terra tracionado e podadores de cerca viva do setor de parques e praças, conforme condições constantes do Anexo I do Edital de Pregão que originou a presente ATA, o qual juntamente com as propostas classificadas passa a fazer parte integrante desta, independente de transcrição, tendo sido o referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro), lugar no certame acima numerado, como segue: LOTE 01, ITEM 01: 1.ª Classificada: FABIO CRESTANI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n / LOTE DE COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA Item Qtd Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total 13 Cilindro cpl da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 502, , Virabrequim da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 413, , Jogo de juntas da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 27, , Reparo Carburador da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 36, , Filtro de Ar da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 30, , Vela da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 13, , Sabre 16" da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 129, , Cachimbo de vela da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 14, , Escape da motosserra husqvarna modelo 445 PÇ 104, , Cilindro da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 202, , Pistão da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 90, , Anéis da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 19, , Virabrequim da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 261, , Flange da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 75, , Jogo de juntas da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 28, , Vela da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 13, , Módulo Eletrônico da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 117, , Filtro de Gasolina da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 10, , Reparo de Carburador da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 43, , Escape da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 63, , Ponteira (transmissão) da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 301, , Faca três pontas da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 50, , Porca da Faca da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 9, , Rolamento lateral Virabrequim da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 19, ,0000

2 2512 Retentor Virabrequim da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 11, , Embreagem da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 98, , Faca duas pontas da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 40, , Proteção da faca da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 110, , Cinto da Roçadeira da roçadeira husqvarna modelo 143 RII PÇ 55, , Carretel Polimatic ( T 45 - M 12) da roçadeira husqvarna modelo PÇ 70, , RII 313 Cilindro da motosserra husqvarna modelo 288 PÇ 460, , Virabrequim da motosserra husqvarna modelo 288 PÇ 460, , Pistão CPL da motosserra husqvarna modelo 288 PÇ 95, , Jogo de juntas da motosserra husqvarna modelo 288 PÇ 14, , Rolamento 6203 da motosserra husqvarna modelo 288 PÇ 28, , Retentor Virabrequim da motosserra husqvarna modelo 288 PÇ 10, , Sabre 24" da motosserra husqvarna modelo 288 PÇ 300, , Polia do mandril do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 109, , Polia do esticador traseira do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 377, , Escape do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 780, , Correia do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 125, , Tanque do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 570, , Chave ignição do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 60, , Bateria do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 950, , Cabo de freio do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 174, , Transmissão do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 2.530, , Roda e pneu traseiro do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 533, , Roda e pneu dianteiro do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 698, , Suporte de roda do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 785, , Correia da lamina do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 320, , Lamina do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 91, , Parafuso CPL do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 47, , Mandril do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 709, , Polia dianteira mandril do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 109, , Polia traseira mandril do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 110, , Roda plataforma de corte do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 49, , Saída lateral de grama do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 265, , Banco completo do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 1.480, , Plataforma deck do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 3.090, , Carburador do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 2.585, , Filtro de ar do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 113, , Filtro de motor do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 100, , Bobina de ignição do trator giro zero HQ MZ 5225 PÇ 437, , Facas de corte fio duplo da roçadeira tatu (trator) PÇ 90, , Conjunto coroa e pinhão da roçadeira tatu (trator) PÇ 1.390, , Carcaça roçadeira da roçadeira tatu (trator) PÇ 270, , Jogo de embreagem da roçadeira tatu (trator) PÇ 635, , Transmissão CPL da roçadeira tatu (trator) PÇ 1.095, , Prendedor da lamina da roçadeira tatu (trator) PÇ 113, , Eixo Cardam da roçadeira tatu (trator) PÇ 490, ,0000 LOTE DE COTA RESERVADA MEI / ME / EPP Item QtdDescrição Unidade Valor Unitário Valor Total

3 15 Pistão do podador de cerca viva Vulcan VP 2430 PÇ 67, , Virabrequim do podador de cerca viva Vulcan VP 2430 PÇ 95, , Rolamento Virabrequim do podador de cerca viva Vulcan VP PÇ 22, , Jogo de juntas do podador de cerca viva Vulcan VP 2430 PÇ 19, , Carcaça do Motor do podador de cerca viva Vulcan VP 2430 PÇ 125, , Jogo de lâminas do podador de cerca viva Vulcan VP 2430 PÇ 280, , Carburador do podador de cerca viva Vulcan VP 2430 PÇ 120, , Flange do podador de cerca viva Vulcan VP 2430 PÇ 19, , Tanque de combustível do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 685, , Radiador do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 795, , Bloco de motor do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 1.135, , Transmissão completa do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 1.975, , Pneu traseiro aparador do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 117, , Pneu dianteiro aparador do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 265, , Aparador traseiro CPL do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 3.965, , Laminas do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 70, , Correia do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 47, , Bomba injetora do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 438, , Bico injetor do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 369, , Cano de bico do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 118, , Elemento filtro de ar do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 197, , Escapamento do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 170, , Virabrequim do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 839, , Pistão do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 270, , Disco de fricção do Microtrator diesel ZT 15 PÇ 199, , Transmissão CPL do Virador de terra MTD (tracionado) PÇ 1.643, , Motor CPL do Virador de terra MTD (tracionado) PÇ 1.300, , Emenda CPL do Virador de terra MTD (tracionado) PÇ 369, , Cabo de acionamento do Virador de terra MTD (tracionado) PÇ 140, ,0000 Valor total: R$ ,00 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e onze reais). CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto desta ATA é o Registro dos Preços das PROMITENTES, devidamente quantificados e especificados nas propostas apresentadas, originárias do Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços N.º 027/ Os preços da PROMITENTE constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do(s) Contrato(s) que venham ser firmados entre a PROMITENTE e a Administração Pública utilizadores desta Ata A existência de preços registrados não obriga o(s) órgão(s) a firmar(em) as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe(s) facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições Fica a PROMITENTE obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos que se fizerem necessários nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente registrado. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 2.1 Os Preços Registrados são fixos e irreajustáveis, e incluem todos os custos e despesas com material, transporte, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza, fretes, inclusive o lucro e toda e qualquer outra despesa ou custo advindo do adimplemento do contrato celebrado entre a PROMITENTE e a SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava.

4 2.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração. 2.3 O pagamento referente ao Objeto deste Contrato será efetuado em 30 (trinta) dias após entrega dos produtos solicitados no mês e emissão da nota fiscal. Ou seja, no final de cada mês a contratada deverá fazer a nota fiscal de todas as peças solicitadas no mês e entregar no departamento de compras. Ressalte-se que a SURG fará o pagamento entre os dias 01 a 15 do mês, desde que tenha completado os trinta dias. Ou seja, se os trinta dias completam no dia 25 do mês, o pagamento será entre 01 a 15 do mês subsequente O pagamento somente será liberado se o objeto tenha sido entregue de acordo com o que foi solicitado, bem como, tenha sido aprovado pelo Setor competente da mesma, reservando-se a SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava o direito de recusar o fornecimento em desacordo com o pedido, podendo exigir que seja refeito, sem qualquer ônus adicional a SURG Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, desde que tais providências complementares tenham ocorrido por motivo devidamente justificado e aceito pelo Departamento de Compras da SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo fornecedor, através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota de Empenho. CLÁUSULA TERCEIRA DO FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO DE OBRA 3.1 Sempre que houver necessidade de aquisição do objeto licitado, após consulta do Departamento de Compras à Ata de Registro de Preços, encontrando-se a mesma vigente e existindo saldo, a SURG convocará a licitante, primeira classificada, para formalizar a assinatura do Contrato de Fornecimento incluído mao de obra para reposição, observando-se as disposições do tópico IX deste Edital; 3.2 Quando solicitado o conserto de uma máquina, essa deverá ser recolhida pela licitante vencedora no local indicado pelo responsável do departamento de praças e parques, esse local poderá será dentro do perímetro urbano do município onde a máquina estragou, devendo ocorrer no prazo máximo de 3 (três) horas da solicitação. 3.3 A entrega das máquinas prontas para sua finalidade deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis a contar da data em que foi requisitado os serviços, podendo a SURG ampliar esse prazo casa verifique que seja necessário devido a quantidade de reparos a serem feitos. 3.4 A entrega das máquinas deverá no departamento de Praças e Parques, situada à Rua Das Rosas, Jardim Perola do Oeste s/n. nesse município, sendo sempre conferido pelo CONTRATANTE, no momento da entrega, a quantidade, o tipo e a qualidade do produto, o perfeito funcionamento da máquina, devendo tudo estar de acordo com o solicitado, reservando-se a SURG o direito de recusar as máquinas consertadas em desacordo com o pedido, podendo exigir que seja refeito, de modo satisfatório, sem qualquer ônus adicional. CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE A presente Ata de Registro de Preços será válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme autoriza o inciso III, 3 do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o art. 13 do Decreto Municipal n. 1447/2007. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE Cumprir integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de Registro de Preços, todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados Cumprir a presente Ata de Registro de Preços nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso Fornecer produtos de acordo com o padrão de qualidade exigido na licitação e constante na proposta vencedora. CLÁUSULA SEXTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

5 6.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas tributárias A PROMITENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTRATO 7.1 Após assinada a presente Ata de Registro de Preços, necessitando a SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava do fornecimento do objeto licitado, a empresa primeira classificada será notificada para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer à sede da SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, a fim de formalizar a contratação, mediante assinatura do Instrumento de Contrato Para cada fornecimento será assinado um Contrato entre o PROMITENTE primeiro colocado na Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade compradora, com a emissão da respectiva Nota de Empenho Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o PROMITENTE primeiro classificado deverá manter as mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da proposta O não comparecimento do PROMITENTE primeiro colocado para assinar o Contrato ou retirar o documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação pela SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, ocasionará a pena de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizada, além de ficar civilmente responsabilizado pelas efetivas perdas e danos, ficando a SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava facultado o direito de convocar os PROMITENTES remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo Caso o PROMITENTE, classificado em primeiro lugar, não apresente situação regular de Habilitação no momento da assinatura do Contrato, poderão ser convocados os demais classificados, observada a ordem de classificação constante nesta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções cabíveis; O PROMITENTE obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a ser exigida pela SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava para efeito de celebração do Contrato No ato de assinatura dos futuros Contratos de Fornecimento, o PROMITENTE convocado deverá, como condição para assinatura do Contrato, apresentar os seguintes documentos: Certidões Negativas de Débitos, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, relativas ao INSS e ao FGTS. 7.8 Firmado o Contrato de Fornecimento, entre o PROMITENTE e o órgão ou entidade compradora, os locais de entrega serão definidos pelo setor de compras, no momento da solicitação de fornecimento, a cada pedido realizado. CLÁUSULA OITAVA - REVISÃO DE PREÇOS Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa da CONTRATADA detentora do Registro de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do Contrato A cada pedido de revisão de preço deverá a CONTRATADA, comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada A critério da Administração, poderá ser exigido da CONTRATADA, listas de preços expedidas pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços, bem como, 02 (duas) Notas Fiscais originais ou fotocópias autenticadas, sendo que uma das Notas Fiscais deverá demonstrar o valor pago antes da suposta alta de preços que causou o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e outra com o preço atual, devendo, ambas, terem sido expedidas dentro da validade desta Ata de Registro de Preços Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

6 8.5 - É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta e Ata e no Edital licitatório que lhe deu origem Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, for verificado que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, será convocado o PROMITENTE, através de correspondência oficial, para adequar os preços registrados àqueles oficialmente reconhecidos pelo órgão gerenciador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do documento Na hipótese do item anterior, caso o PROMITENTE se recuse a adequar os preços registrados aos praticados no mercado, o órgão gerenciador, a seu critério, poderá, cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n /93. CLÁUSULA DÉCIMA- CANCELAMENTO O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta ATA, sem que com isso, o Fornecedor tenha prejudicado o seu direito subjetivo a interpor recursos ou a indenizações O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO FORO Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Guarapuava, 26 de julho de Fernando Damiani Diretor Administrativo DARCI CARRARO Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços FABIO CRESTANI ME EMPRESA FABIO CRESTANI Representante Legal Testemunhas: Nome: RG / CPF: Nome: RG / CPF: