EMPRESA: J. MARTINELLI & CIA LTDA EPP - CNPJ sob o nº / :

Transcrição

1 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 067/2014 Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de 2014, na SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Estado do Paraná, situado na Rua Afonso Botelho, n. 63, Trianon, o Diretor Administrativo, Sr. FERNANDO DAMIANI, nos termos da Lei Federal n /93, combinado com a Lei Federal n /02 e com Decreto Municipal n. 1447/2007, e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial N. 081/2014 Sistema de Registro de Preços, realizado em 07 de novembro de 2014, às 13h30min, na sede da, e a Ata de Julgamento de Preços, devidamente publicada nos veículos de comunicação pertinentes e homologada, RESOLVE, registrar os preços para contratação de mão de obra especializada para manutenção de caminhões e máquinas pesadas, conforme condições constantes do Anexo I do Edital de Pregão que originou a presente ATA, o qual juntamente com a proposta classificada passa a fazer parte integrante desta, independente de transcrição, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no certame acima numerado, como segue: EMPRESA: J. MARTINELLI & CIA LTDA EPP - CNPJ sob o nº / : LOTE 01 - MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS EM CAMINHÕES E MÁQUINAS Item Qtd Und Descrição Marca Valor unt Valor total hrs Serviço mecânico mercedez placa Martinelli R$ 63,38 R$ 950,70 ACM hrs Serviço de torno mercedez placa ACM Martinelli R$ 71,83 R$ 430, hrs Serv. torno pistão caçamba mercedez Martinelli R$ 71,83 R$ 790,13 placa AEQ hrs Serv. mecânicos pistão mercedez placa AEQ 2609 Martinelli R$ 63,64 R$ 636, hrs Serv. mecânicos bomba direção Martinelli R$ 71,83 R$ 359,15 mercedez placa AIP hrs Serv. mecânicos caixa direção Martinelli R$ 63,38 R$ 570,42 mercedez placa AIP hrs Serv. hidráulico ford placa AIB 8740 Martinelli R$ 71,83 R$ 430, hrs Serv. mecânico ford placa AIB 8740 Martinelli R$ 63,38 R$ 887, hrs Serv. recuperar caçamba ford placa AIB 8741 Martinelli R$ 63,38 R$ 2.281, hrs Serv. soldar chassi ford placa AIB Martinelli R$ 163,25 R$ 816, hrs Serv. hidráulico ford placa AIB 8741 Martinelli R$ 71,83 R$ 359, hrs Serv. mecânico ford placa AIB 8741 Martinelli R$ 63,38 R$ 697, hrs Serv. torno recuperar carcaça bomba Martinelli R$ 71,83 R$ 718,30 volks placa AFZ hrs Serv. mecânico volks placa AFZ 4635 Martinelli R$ 63,38 R$ 633,80

2 15 08 hrs Serv. mecânico bomba hidráulica Martinelli R$ 71,83 R$ 574,64 mercedez placa AEQ hrs Serv. mecânico ford placa AIC 5703 Martinelli R$ 63,38 R$ 1.394, hrs Serv. solda reforço caçamba ford placa Martinelli R$ 63,38 R$ 1.964,78 AIC hrs Serv. recuperar comando hidr. Wolks Martinelli R$ 71,83 R$ 574,64 placa ALY hrs Serv. mecânico volks placa ALY 9710 Martinelli R$ 63,38 R$ 823, hrs Serv. solda reforço caçamba volks Martinelli R$ 63,38 R$ 633,80 placa ALY hrs Serv. mecânico volks placa ALY 9712 Martinelli R$ 63,38 R$ 1.140, hrs Serv. hidráulico volks placa ALZ 0521 Martinelli R$ 63,38 R$ 316, hrs Serv. recuperar bomba hidráulico volks placa ALZ 0521 Martinelli R$ 71,83 R$ 790, hrs Serv. solda mig volks placa ALZ 0522 Martinelli R$ 164,73 R$ 164, hrs Serv. mecânico volks placa ALZ 0522 Martinelli R$ 63,38 R$ 2.661, hrs Serv. torno fazer bucha e ajuste de Martinelli R$ 71,83 R$ 1.364,77 peças volks placa ALZ hrs Serv. solda volks placa ALZ 0522 Martinelli R$ 63,38 R$ 570, hrs Serv. mecânico carregadeira case w20 Martinelli R$ 60,56 R$ 5.874, hrs Serv. hidráulico carregadeira case w20 Martinelli R$ 69,01 R$ 3.174, hrs Serv. mecânico em transmissão Martinelli R$ 63,38 R$ 5.514,06 patrola 120g hrs Serv. mecânico em diferencial patrola Martinelli R$ 63,38 R$ 4.309,84 120g hrs Serv. mecânico em tanden patrola Martinelli R$ 63,38 R$ 3.359,14 120g hrs Serv. mecânico trator cbt Martinelli R$ 63,38 R$ 1.267, hrs Serv. hidráulico trator cbt Martinelli R$ 71,83 R$ 1.795, hrs Serv. hidráulico trator mf 85 Martinelli R$ 71,83 R$ 646, hrs Serv. mecânico trator mf 85 Martinelli R$ 63,38 R$ 1.014, hrs Serv. mecânico em embuchamento Martinelli R$ 63,38 R$ 1.901,40 retro mf hrs Serv. mecânico em pistão retro mf 86 Martinelli R$ 63,38 R$ 887, hrs Serv. torno e pistão retro mf 86 Martinelli R$ 71,83 R$ 790, hrs Serv. hidráulico retro mf 86 Martinelli R$ 71,83 R$ 1.149, hrs Serv. solda retro mf 86 Martinelli R$ 63,38 R$ 950, hrs Serv. mecânico em transmissão retro Martinelli R$ 63,38 R$ 2.408,44 mf hrs Serv. solda trator mf 283 Martinelli R$ 63,38 R$ 950, hrs Ser. Torno trator mf 283 Martinelli R$ 71,83 R$ 861, hrs Serv. mecânico trator mf 283 Martinelli R$ 63,38 R$ 3.422, hrs Serv. mecânico placlain Martinelli R$ 63,38 R$ 3.676, hrs Serv. hidráulico placlain Martinelli R$ 71,83 R$ 2.514, hrs Serv. mecânico rolo compactador ap hrs Serv. mecânico rolo compactador ap hrs Serv. mecânico rolo compactador spv68 Martinelli R$ 63,38 R$ 1.901,40 Martinelli R$ 71,55 R$ 3.434,40 Martinelli R$ 63,38 R$ 1.964,78

3 51 33 hrs Serv. hidráulico rolo compactador spv68 Martinelli R$ 71,83 R$ 2.370,39 VALOR TOTAL DO LOTE R$ ,56 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto desta ATA é o Registro dos Preços da PROMITENTE, devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada, originária do Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços N. 081/ Os preços da PROMITENTE constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do(s) Contrato(s) que venham ser firmados entre a PROMITENTE e a Administração Pública utilizadores desta Ata A existência de preços registrados não obriga o(s) órgão(s) a firmar(em) as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe(s) facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições Fica a PROMITENTE obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos que se fizerem necessários nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente registrado. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 2.1 Os Preços Registrados são fixos e irreajustáveis, e incluem todos os custos e despesas com material, transporte, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza, fretes, inclusive o lucro e toda e qualquer outra despesa ou custo advindo do adimplemento do contrato celebrado entre a PROMITENTE e a Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n /93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração. 2.3 Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após a prestação do serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente, em nome da SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava O pagamento somente será liberado se o serviço tenha sido prestado de acordo com o que foi solicitado, bem como tenha sido aprovado pelo Setor competente da mesma, reservando-se a SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava o direito de recusar o fornecimento em desacordo com o pedido, podendo exigir que seja refeito, sem qualquer ônus adicional a SURG Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, desde que tais providências complementares tenham ocorrido por motivo devidamente justificado e aceito pelo Departamento de Compras da SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo fornecedor, através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota fiscal. CLÁUSULA TERCEIRA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1 Sempre que houver necessidade de aquisição do objeto licitado, após consulta do Departamento de Compras à presente Ata de Registro de Preços, encontrando-se a mesma vigente e existindo saldo, a SURG convocará a licitante, primeira classificada, para formalizar a assinatura do Contrato de fornecimento e/ou mão de obra, observando-se as disposições do tópico IX deste Edital; Quando solicitado o conserto de uma máquina ou caminhão, deverá ser recolhido pela licitante vencedora no local indicado pelo responsável do departamento pertinente, esse local poderá será

4 dentro do perímetro urbano do município onde o veículo estragou, devendo ocorrer no prazo máximo de 3 (três) horas da solicitação. Necessitando de peça(s), a SURG irá fornecer, verificando posteriormente, sua real utilização. 3.3 A entrega dos veículos prontos para sua finalidade deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis a contar da data em que foi requisitado os serviços, podendo a SURG ampliar esse prazo casa verifique que seja necessário devido a quantidade de reparos a serem feitos. 3.4 A entrega das máquinas ou caminhões deverá ocorrer na oficina da SURG, localizada na Rua Joaquim Osório Duque Estrada, s/n, Bairro Santana, nesse município, sendo sempre conferido pelo CONTRATANTE, no momento da entrega, a quantidade, o tipo e a qualidade do serviço, o perfeito funcionamento da máquina ou caminhão, devendo tudo estar de acordo com o solicitado, reservandose a SURG o direito de recusar se estiver em desacordo com o pedido, podendo exigir que seja refeito, de modo satisfatório, sem qualquer ônus adicional. 3.5 O serviço será recebido e conferido por: João Carlos Ribas e Darci Carraro, ambos do setor de compras da SURG e o Sr. Walter Sebastião Araújo Silva, encarregado de manutenção. No caso de entrega de peças para montagem pelo serviço de manutenção da SURG, as mesmas deverão estar na embalagem original sem defeitos. 3.6 Despesas provenientes do recolhimento da máquina ou do caminhão, assim como da entrega deverão correr às expensas da licitante vencedora. CLÁUSULA QUARTA- VALIDADE A presente Ata de Registro de Preços será válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme autoriza o inciso III, 3 do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o art. 13 do Decreto Municipal n 1447/2007. CLÁUSULA QUINTA- OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE Cumprir integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de Registro de Preços, todas as cláusulas constantes dos contratos porventura firmados Cumprir a presente Ata de Registro de Preços nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso Fornecer produtos/prestar serviços de acordo com o padrão de qualidade exigido na licitação e constante na proposta vencedora Prestar garantia da mão de obra de no mínimo 3 (três) meses, a contar da data da entrega da máquina pronta. CLÁUSULA SEXTA- INCIDÊNCIAS FISCAIS Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas tributárias A PROMITENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTRATO 7.1 Após assinada a presente Ata de Registro de Preços, necessitando a SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava do fornecimento do objeto licitado, a empresa primeira classificada será notificada para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer à sede da SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, a fim de formalizar a contratação, mediante assinatura do Instrumento de Contrato.

5 7.2 - Para cada fornecimento/serviço será assinado um Contrato entre o PROMITENTE primeiro colocado na Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade compradora, com a emissão da respectiva Nota fiscal Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o PROMITENTE primeiro classificado deverá manter as mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da proposta O não comparecimento do PROMITENTE primeiro colocado para assinar o Contrato ou retirar o documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação pela SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, ocasionará a pena de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizada, além de ficar civilmente responsabilizado pelas efetivas perdas e danos, ficando a SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava facultado o direito de convocar os PROMITENTES remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo Caso o PROMITENTE, classificado em primeiro lugar, não apresente situação regular de Habilitação no momento da assinatura do Contrato, poderão ser convocados os demais classificados, observada a ordem de classificação constante nesta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções cabíveis; O PROMITENTE obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a ser exigida pela para efeito de celebração do Contrato No ato de assinatura dos futuros Contratos de Fornecimento, o PROMITENTE convocado deverá, como condição para assinatura do Contrato, apresentar os seguintes documentos: Certidões Negativas de Débitos, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, relativas ao INSS e ao FGTS. 7.8 Firmado o Contrato entre o PROMITENTE e o órgão ou entidade compradora, os locais de entrega serão definidos pelo setor de compras, no momento da solicitação de fornecimento, a cada pedido realizado. CLÁUSULA OITAVA - REVISÃO DE PREÇOS Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa da CONTRATADA detentora do Registro de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do Contrato A cada pedido de revisão de preço deverá a CONTRATADA, comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada A critério da Administração, poderá ser exigido da CONTRATADA, listas de preços expedidas pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços, bem como, 02 (duas) Notas Fiscais originais ou fotocópias autenticadas, sendo que uma das Notas Fiscais deverá demonstrar o valor pago antes da suposta alta de preços que causou o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e outra com o preço atual, devendo, ambas, terem sido expedidas dentro da validade desta Ata de Registro de Preços Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta e Ata e no Edital licitatório que lhe deu origem Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, for verificado que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, será convocado o PROMITENTE, através de

6 correspondência oficial, para adequar os preços registrados àqueles oficialmente reconhecidos pelo órgão gerenciador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do documento Na hipótese do item anterior, caso o PROMITENTE se recuse a adequar os preços registrados aos praticados no mercado, o órgão gerenciador, a seu critério, poderá, cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n /93. CLÁUSULA DÉCIMA- CANCELAMENTO O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta ATA, sem que com isso, o Fornecedor tenha prejudicado o seu direito subjetivo a interpor recursos ou a indenizações O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO FORO Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Guarapuava, 24 de novembro de FERNANDO DAMIANI Diretor Administrativo DARCI CARRARO Gestor da Ata de Registro de Preços J. MARTINELLI & CIA LTDA EPP Licitante Jurandir Martinelli Representante Legal Testemunhas: Nome: RG / CPF: Nome: RG / CPF: