ATA DE REGISTRO DE PREGÃO Nº 06/2005 Pregão nº Informática

Transcrição

1 ATA DE REGISTRO DE PREGÃO Nº 06/2005 Pregão nº Informática O, com sede na Av. Martin Luther King, s/nº, Cais do Apolo, Recife, PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº / , neste ato representado por seu Diretor da Secretaria Administrativa Sr. Luiz Albuquerque Melo, brasileiro, casado, CNPF/MF nº , residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado TRF 5ª Região, nos termos do que dispõe o artigo 15 da Lei 8.666/93 de e alterações, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, Resolução nº 16, de 15 de agosto de 2001, conforme as disposições contidas na Lei nº , de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e 3.784, de 06 de abril de 2001 e em face do resultado obtido no PREGÃO Nº Informática, resolve registrar os preços ofertados pela Empresa ICORP SERVIÇOS EM INTERNET LTDA, com endereço à Av. Governador Agamenon Magalhães, 2656, Sala Espinheiro-Recife-PE, CEP: , inscrita no CNPJ/MF nº / , neste ato representada por seu Diretor Executivo o Sr. Carlos Maurício Espínola Pereira de Carvalho, brasileiro, solteiro, Identidade nº SSP-PE., CNPF/MF nº , residente e domiciliado em Recife-PE, doravante denominada FORNECEDORA, para prestação de serviço em engenharia de software em ambiente Internet e Intranet, envolvendo consultoria, análise e desenvolvimento dos módulos, no valor de R$ ,00 (cento e três mil, quinhentos e dezoito reais), observadas as condições do edital que regem o Pregão e consoante as cláusulas que se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO 1. A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviço em engenharia de software em ambiente Internet e Intranet, envolvendo consultoria, análise e desenvolvimento de módulos descritos no item 4, bem como o disposto nos itens 5 e 6 todos do Termo de Referência, anexo 1 desta Ata; Descrição Valor unitário da Quantidade de Valor total hora horas Projeto TRF 5ª Região 31, R$ ,00 CLÁUSULA SEGUNDA -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

2 VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.931/2001. CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 3.1. Realizar os serviços contratados dentro das especificações, prazos e demais parâmetros estabelecidos pelo CONTRATANTE; 3.2. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes à execução do serviço, que venham porventura a serem solicitados pelo CONTRATANTE; 3.3. Possuir infra-estrutura própria para a realização do serviço contratado; 3.4. A cada solicitação do CONTRATANTE a CONTRATADA deverá apresentar cronograma para a prestação dos serviços de engenharia de software, respeitando o limite de horas definido no item 4 do termo de refência e a vigência contratual, os quais deverão ser aprovados pelo CONTRATANTE. Os cronogramas apresentados só deverão ser alterados mediante autorização da CONTRATANTE; 3.5. Realizar os testes finais e a implantação do trabalho realizado nas instalações do CONTRATANTE e em seus anexos; 3.6. Apresentar mensalmente, ao CONTRATANTE, planilha com detalhamento dos serviços executados contendo as soluções aplicadas e o número de horas utilizadas; 3.7. Transferir a tecnologia das soluções aplicadas, englobando todos os códigos fontes e a documentação dos trabalhos implantados; 3.8. Atender as obrigações constantes no itens acima, bem como as decorrentes das características técnicas do serviço objeto deste contrato e as atividades a serem desempenhadas; 3.9. Demais obrigações contidas neste contrato e no respectivo edital. CLAÚSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 4.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço objeto do presente contrato; -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

3 4.2. Fornecer todas as informações necessárias para a especificação e realização dos serviços; 4.3. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela Administração. CLÁUSULA QUINTA DO RECEBIMENTO 5.1.O objeto desta contrato será recebido pela Subsecretaria de Informática, mensalmente, a qual será responsável pelos atestos das respectivas notas fiscais, da seguinte forma: a) Provisoriamente, pelo período de até 03 (três) dias úteis, contados da data de seu recebimento, para efeito de verificação da conformidade das horas efetivamente utilizadas no mês vencido, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93; b) Definitivamente, transcorrido o lapso temporal de observação referente ao subitem anterior, e mediante recibo, assinado pelas partes; 5.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a CONTRATADA da responsabilidade quanto à ética profissional pela perfeita execução do objeto, observando-se o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 6.1. O CONTRATANTE convocará o interessado para assinatura do Termo de Contrato, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de comunicação, sob pena de decair o direito ao compromisso de fornecimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ocasião em que o Tribunal formalizará o pedido de fornecimento do objeto, determinando a sua quantidade; A quantidade mínima que o CONTRATANTE solicitará na formalização do pedido ao fornecedor será o objeto por completo; 6.2. Quando da contratação (assinatura do Termo de Contrato), o Tribunal respeitará a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; 6.3. Na hipótese da recusa injustificável em o vencedor (classificado em 1º lugar) assinar o Termo de Contrato dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal Regional -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

4 Federal da 5ª Região, caracteriza-se o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas; e, o Tribunal poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação na ARP, para assinar o Termo de Contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. CLÁUSULA SÉTIMA DA ViGÊNCIA DO CONTRATO 7. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 05(cinco) dias após a assinatura do mesmo. CLÁUSULA OITAVA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8. As despesas em decorrência da execução do objeto desta Ata correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da União do corrente exercício, estando classificadas no Programa de Trabalho n.º e no Elemento de Despesa CLÁUSULA NONA DO PAGAMENTO 9.1. O pagamento dar-se-á mensalmente no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, após o recebimento definitivo e atesto da respectiva nota fiscal; 9.2. Após o atesto da fatura, no prazo de 02 (dois) dias úteis, o setor responsável deverá encaminhá-la à Subsecretaria de Planejamento e Execução de Orçamento e Finanças (SPEOF) do CONTRATANTE; 9.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM N = Encargos Moratórios; = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

5 VP I = Valor da parcela a ser paga; = Índice de atualização financeira = 0, , assim apurado: I = (TX/100) I = (6/100) I = 0, TX = Percentual da taxa anual = 6% CLÁUSULA DÉCIMA FISCALIZAÇÃO 10.1.A responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO da execução do contrato será a encargo da Subsecretaria de Informática; Após a assinatura do termo contratual, deverão ser fornecidos aos respectivos titulares, responsáveis pela fiscalização, todos os elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação, e quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência de parte da CONTRADA, deverão de imediato comunicar por escrito ao órgão de administração do TRF 5ª Região, que tomará as providências para que se aplique as sanções previstas na lei e nesta ata, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA PENALIDADES 11.1.Havendo rescisão contratual, em virtude de inexecução total ou parcial, e/ou em decorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, aplicarse-á multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades estabelecidas na referida Lei; Na hipótese de se verificar atraso na prestação do serviço objeto desta Ata, consoante cronogramas apresentados, será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor de 1600 (um mil e seiscentas) horas, por dia de atraso, a contar da data final do prazo previsto em cada serviço requerido à CONTRATADA; As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. Não haverá a aplicabilidade de multas durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela Administração, em virtude de caso fortuito, força maior ou impedimento ocasionado pela Administração. -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

6 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO CONTRATUAL 12.1 A inexecução total ou parcial, caracterizada pelo atraso na execução do objeto desta Ata, poderá ser considerada como recusa e ensejar a rescisão contratual Aplicam-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE 13.Em conformidade com o que preceitua o Decreto nº 3931/2001, a presente Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial da união, na forma de extrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FORO 14. As dúvidas e questões oriundas da execução desta Ata serão dirimidas no Foro da Justiça Federal Seção Judiciária de Pernambuco, em Recife. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DISOSIÇÕES GERAIS A FORNECEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supresões que porventura se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93; A FORNECEDORA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em decorrência de descumprimento a quaisquer das condições previstas neste instrumento; A contratação decorrente desta Ata de Registro de Preços será formalizada por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento equivalente; A FORNECEDORA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

7 15.5. A empresa contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme o art. 71 da Lei nº 8.666/93; A FORNECEDORA fica sujeita às disposições contidas na Seção II da Lei nº 8.666/93, que trata das sanções administrativas; Esta Ata deverá ser executada pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial; Os casos omissos nesta Ata serão resolvidos pela Administração Superior deste Tribunal baseado na legislação vigente; Integram a presente Ata de Registro de Preços o edital do Pregão nº Informática e a proposta comercial do FORNECEDOR. Recife -PE, 27 de abril de TRF 5ª Região Luiz Albuquerque Melo Diretor Administrativo Fornecedora Carlos Maurício Espínola Pereira de Carvalho Diretor Executivo da Icorp Serviços em Internet Ltda Anexo I -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

8 1. INTRODUÇÃO Termo de Referência O uso da Tecnologia da Informação como ferramenta para otimização das atividades administrativas, vem possibilitando ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região implementar medidas que tornem seus procedimentos cada vez mais rápidos, seguros, integrados, eficientes e, sobretudo, democráticos. Para subsidiar a execução de suas atribuições, e calcado na contínua melhoria do atendimento à crescente demanda existente, o TRF mantém, nas instalações da Subsecretaria de Informática, um parque computacional e diversos sistemas aplicativos, em produção e em desenvolvimento, que exigem força de trabalho com agilidade e flexibilidade para introdução de novas tecnologias no ambiente do TRF. O presente termo tem por objetivo embasar a contratação de serviços de engenharia de software, destinados ao desenvolvimento e manutenção nos módulos dos sistemas de informação do TRF 5ª Região, referentes a ambiente Internet e Intranet. 2. JUSTIFICATIVA O TRF vivencia um momento de fortes mudanças apontando sempre para a necessidade de uma ação de informática que impulsione as mudanças desejadas. A sociedade tem requerido continuamente uma maior facilidade e agilidade no acesso às informações e os usuários internos têm mostrado-se ansiosos por serviços de informática que permitam otimizar a realização de suas atividades. O caminho que nos permite atingir aos objetivos desejados encontra no desenvolvimento de sistemas de informação o principal apoio que a Tecnologia da Informação poderá fornecer. A Subsecretaria de Informática iniciou o desenvolvimento de aplicativos nas áreas de Material e Patrimônio e em outras áreas Administrativas (contratos, financeiro, etc.), Internet, Intranet, e essa demanda reprimida requer que sejam realizadas contratações para a realização desses serviços. A solução para enfrentar o problema que se apresenta passa pela contratação de serviços de desenvolvimento, que possam ser utilizados na medida em que forem necessários, de acordo com a demanda requerida, sem a necessidade de estabelecimento de uma estrutura permanente no TRF, considerando-se que essa demanda apresenta um aspecto sazonal. A contratação deste serviço encontra-se prevista no Plano Plurianual, sob a denominação de Projeto para criação do centro de suporte e desenvolvimento. 3. OBJETO -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

9 3.1. Trata-se de Registro de Preços para a contratação de prestação de serviço em engenharia de software em ambiente Internet e Intranet, envolvendo consultoria, análise e desenvolvimento dos módulos descritos no item 4; 3.2. Os módulos descritos no item 4 serão prestados de acordo com as prioridades da contratante 4. SISTEMAS E MÓDULOS NOS QUAIS SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS Aplicativo/Módulo Descrição Nº de horas estimado Consulta Processual Readequação da Consulta Processual Internet 120 Consulta Precatório Disponibilizar interface Web para novo Sistema 120 Consulta RPV Disponibilizar interface Web para novo Sistema 120 Acórdãos na Web Aprimoramento da extração e conversão em pdf 120 Serviço Push TRF5 Implementar Acompanhamento de Publicação 120 Jurisprudência - Atenas Web Sincronizar consulta Web com Atenas 120 Pauta - Publicação na Web Incorporar Detalhamento e Formatação 120 Contas Públicas - Consumo Sincronizar consulta Web com Sist.Administrat. 120 Contas Públicas - Permanente Sincronizar consulta Web com Sist.Administrat. 120 Contas Públicas - Contratos Sincronizar consulta Web com Sist.Administrat. 120 Web Service - Delivery Entrega Mov. processual Multiplataforma / XML 120 Web Service - Self Service Entrega Mov. processual Multiplataforma / XML 120 AutoAtendimento Prover Consulta Única em quiosques 5ª Região 120 Estatísticas de Consultas Carga e Consulta a Estatísticas de Acesso 120 SIM Web Consulta a situação de Magistrados 1ª instância 120 Recepção Migração/ Atualização do Sist. Recepção 240 Protocolo Presidência Projeto Unificação dos Protocolos Documentos 80 Protocolo Vice Projeto Unificação dos Protocolos Documentos 80 Protocolo Corregedoria Projeto Unificação dos Protocolos Documentos 80 Classificados Migração/ Atualização do Sist.Classificados 120 Patrimônio Web Prover interface Web Rotinas novo Patrimônio 240 Benefícios Web Prover interface Web Rotinas novo Benefícios 120 Web Service - Certidão Serviço Web de Certidão Negativa da 5ª Região 240 Web Service - Rol Culpados Serviço Web de Rol Culpados da 5ª Região 240 Total de Horas 3240 Deverão ser discriminados o valor unitário da hora de serviço, e o valor total relativo ao contrato, considerando o somatório de horas requeridas nos módulos. As horas de consultoria poderão ser utilizadas ao longo da duração do contrato de acordo com a demanda de serviços requerida, mas deverão ser pagas mensalmente em consonância com o quantitativo efetivamente utilizado no período, e limitadas contratualmente ao total previsto para o período de um ano. Havendo necessidade, as horas de serviço poderão ser remanejadas entre os módulos e Aplicativos especificados na tabela acima, ainda que entre sistemas diferentes. -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

10 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 5.1. Quando existirem demandas de serviços referentes aos módulos especificados no item 4 a empresa contratada será acionada e deverá comparecer ao TRF, oportunidade em que receberá as especificações do serviço. Na Subsecretaria de Informática os técnicos deverão informar as funcionalidades que se deseja implementar, os padrões de codificação do TRF, e os demais requisitos necessários para a execução do serviço; 5.2. A cada serviço requerido será estimado, pela Subsecretaria de Informática, um quantitativo de horas para sua realização e o respectivo prazo máximo para utilização das mesmas, por meio de uma Ordem de Serviço. Caso a contratada discorde de tais estimativas deverá, nesse momento, requerer por escrito maior prazo/quantitativo de horas para a atividade explicando os motivos que a levam a fazê-lo; 5.3. Todos os códigos fontes e documentação, produtos do trabalho realizado, serão considerados propriedade do TRF; 5.4. Com a conclusão das codificações, deverão ser realizadas as atividades de teste nas instalações do TRF, oportunidade em que será verificado se o trabalho realizado está de acordo com a especificação contratada; 5.5. A contratada deverá possuir um ambiente computacional próprio, no qual serão realizados os serviços contratados, incluindo os softwares e ferramentas necessárias; 5.6. Relativamente às horas trabalhadas no mês, a contratada deverá apresentar mensalmente, ao TRF, planilha com detalhamento dos serviços executados contendo as soluções aplicadas. Deverá informar ainda as eventuais pendências de serviços (em andamento) e a previsão de prazo para sua conclusão. 6. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS As atividades objeto desse termo de referência incluem: Codificação das funcionalidades especificadas, referentes aos módulos, com base nas definições do TRF; Documentação incluindo as funcionalidades implementadas, os modelos de dados atualizados, manual de orientação para usuários, etc; Realização de testes com o código implementado; Implantação em produção do trabalho realizado. 7. VIGÊNCIA A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de 05 (cinco) dias após a assinatura do respectivo termo. 8. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

11 8.1. A licitante que prestará os serviços (matriz ou filial) deverá apresentar no mínimo, um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter concluído até a data de abertura desta licitação a prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas que envolvam todas as tecnologias, linguagens e bancos de dados descritos a seguir: Linguagens / Tecnologias Bancos de dados PHP, Java, JSP, Servlet, JavaScript, XML e XSL. Oracle e PostgreSql. a) As qualificações poderão ser comprovadas em diferentes atestados, uma vez que uma mesma empresa pode ter a experiência requerida ao longo da realização de vários serviços em oportunidades e locais diversos. b) Para consideração dos atestados técnicos é obrigatório que estes sejam emitidos em papel timbrado do emitente, assinados, com telefone e identificação do assinante, e acompanhados das cópias dos contratos necessárias e suficientes para verificar: identificação do contrato, o objeto, a vigência, as partes e a assinatura das partes. Não serão aceitos atestados incompletos ou que não atendam todas as exigências deste item. c) E ainda, os atestados técnicos devem conter as informações necessárias para a averiguação dos critérios técnicos, a saber: Nome da empresa fornecedora do atestado técnico e o endereço completo; Indicação da razão social e CNPJ da licitante; Nome completo do responsável pelas informações, com o cargo e número do telefone de contato; Data da realização dos serviços; Identificação dos sistemas desenvolvidos e implantados; Descrição dos serviços prestados; Descrição do ambiente tecnológico; Identificação das linguagens utilizadas; Identificação dos SGBDs utilizados. d) Os atestados deverão conter reconhecimento de firma das assinaturas de seus emitentes. Em caso de cópias, estas devem estar devidamente autenticadas. 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 9.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço objeto do presente contrato; 9.2. Fornecer todas as informações necessárias para a especificação e realização dos serviços; 9.3. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela Administração. -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

12 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Realizar os serviços contratados dentro das especificações, prazos e demais parâmetros estabelecidos pelo TRF; Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes à execução do serviço, que venham porventura a serem solicitados pelo TRF; Possuir infra-estrutura própria para a realização do serviço contratado; A cada solicitação do contratante a contratada deverá apresentar cronograma para a prestação dos serviços de engenharia de software, respeitando o limite de horas definido no item 4 acima e a vigência contratual, os quais deverão ser aprovados pela contratante. Os cronogramas apresentados só deverão ser alterados mediante autorização da contratante Realizar os testes finais e a implantação do trabalho realizado nas instalações do TRF e em seus anexos; Apresentar mensalmente, ao TRF, planilha com detalhamento dos serviços executados contendo as soluções aplicadas e o número de horas utilizadas; Transferir a tecnologia das soluções aplicadas, englobando todos os códigos fontes e a documentação dos trabalhos implantados. 11. ESTRUTURA FÍSICA PARA O SERVIÇO CONTRATADO A contratada deverá possuir estrutura própria para a realização das atividades de desenvolvimento, utilizando-se das instalações do TRF apenas para a realização dos testes finais e implantação dos serviços realizados. 12. FISCALIZAÇÃO A fiscalização do serviço deverá ser realizada pela Subsecretaria de Informática, com base no acompanhamento dos serviços objeto desta licitação. 13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO O recebimento dos serviços objeto desta contratação dar-se-á, mensalmente, pela Subsecretaria de Informática da seguinte forma: a) Provisoriamente - para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços executados com as especificações constantes neste Termo de Referência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data de seu término; b) Definitivamente - mediante assinatura de termo circunstanciado firmado pelas partes, decorrido o prazo fixado na alínea anterior. -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

13 14. PAGAMENTO O pagamento será realizado mensalmente, no 5º (quinto) dia útil após o mês vencido, para todos os serviços concluídos neste período, relativo às horas utilizadas para realização dos mesmos, e será condicionado ao atesto no respectivo documento fiscal, pela Subsecretaria de Informática; O pagamento será efetuado mensalmente para as horas que forem efetivamente utilizadas no período. Ao término da validade do contrato não será realizado nenhum pagamento ou compensação pelas horas não utilizadas; O contratado deverá apresentar planilha contendo as horas efetivamente realizadas no mês, contendo informações sobre o serviço realizado no período e o total de horas utilizadas em cada atividade, juntamente com a nota fiscal. 15. PENALIDADES 15.1 Havendo rescisão contratual, em virtude de inexecução total ou parcial, e/ou em decorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, aplicar-se-á multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades estabelecidas na referida Lei; 15.2 Na hipótese de se verificar atraso na prestação dos serviços objeto deste Edital, será aplicada multa de 0,2%(zero vírgula dois por cento) sobre o valor de 1600 (mil e seiscentas) horas, por dia de atraso, a contar da data final do prazo previsto em cada cronograma apresentado pela contratada e aprovado pela contratante; 15.3 As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. Não haverá a aplicabilidade de multas durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela Administração, em virtude de caso fortuito, força maior ou impedimento ocasionado pela administração; 15.4 O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no CRC pelos órgãos competentes, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP

14 16.1 O prazo de validade da ARP será de 06 (seis) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.931/2001; 16.2 A quantidade mínima que o Tribunal solicitará na formalização do pedido ao fornecedor será o objeto por completo. Recife, 27 de janeiro de 2005 Rondon Velôso da Silva Diretor da Subsecretaria de Informática, em exercício -SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS-ARP