MUNICÍPIO DA MURTOSA

Transcrição

1 1 Acta n.º 3/2008 MUNICÍPIO DA MURTOSA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE No dia doze de Fevereiro de dois mil e oito, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Executivo da Câmara Municipal, pelas catorze horas, sob a presidência do Senhor Presidente António Maria dos Santos Sousa, tendo comparecido o Senhor Vice-Presidente Joaquim Manuel dos Santos Baptista, os Senhores Vereadores Januário Vieira da Cunha, Manuel Maria Pereira da Cruz e a Senhora Vereadora Aurora Isabel Tavares de Matos Seguidamente, deu-se início à discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, que foi distribuída a todos os membros, em conformidade com o n.º 2 do art.º 87º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro BALANCETE A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em relação ao dia de ontem, havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais ,29 (cento e sessenta e dois mil seiscentos e cinco euros e vinte e nove cêntimos) e Operações Não Orçamentais ,88 (trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte e nove euros e oitenta e oito cêntimos) DESPACHOS EM PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES Foi presente a seguinte relação de despachos exarados pelo Senhor Presidente e/ou Senhor Vice-Presidente em processos de obras particulares: ) Requerente: Rosa Maria de Oliveira Barbosa e outra; Residência: Rua das Arrotas, Murtosa; Processo n.º PO/2007/354; Síntese do pedido: Demolições e alterações em anexos e construção de moradia e muros em parcela a destacar; Local da Obra: Rua das Arrotas, Murtosa; Despacho de 16/01/2008; Teor do despacho: Tendo em consideração o teor do parecer técnico,

2 2 defere-se o pedido das requerentes (aprovação do projecto de arquitectura), condicionado a que, junto com os projectos das especialidades, seja apresentada uma alteração ao alçado sul do anexo prevendo um vão de iluminação para um dos compartimentos que actualmente se apresentam sem iluminação natural ) Requerente: Gartihabita Construção, Compra e Venda de Imóveis, Lda.; Sede: Rua José Nunes Alves, n.º 10, R/ch, Loja A, Albergaria-a-Velha; Processo n.º PO/2007/627; Síntese do pedido: Demolição e construção de habitação multifamiliar; Local da Obra: E.N. 327, Quintas do Sul, Torreira; Despacho de 16/01/2008; Teor do despacho: Informe-se a requerente do teor do parecer técnico para que lhe dê cumprimento; solicite-se o necessário parecer ao EP. Relativamente à natureza do caminho e tendo em consideração as suas actuais características, o mesmo poderá ser considerado como de servidão, aceitando-se como correctos os alinhamentos propostos, devendo ser respeitada a altura máxima dos muros referida no parecer técnico. Tendo em consideração que o edifício proposto contempla a construção de cave, ao contrário dos edifícios recentemente construídos a norte, solicito a apresentação de um alçado conjunto onde se verifique, com clareza, quais as diferenças de cércea entre o edifício proposto e os existentes ) Requerente: Soteita Gestão Administração de Bens, Lda.; Sede: Zona Industrial, Bunheiro; Processo n.º PO/2007/498; Síntese do pedido: Construção de pavilhão; Local da Obra: Zona Industrial, Bunheiro; Despacho de 17/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido da requerente, de acordo, com base e nas condições do parecer técnico. Dê-se conhecimento do parecer da Delegação de Saúde à requerente para que o tenha em consideração, na fase de execução da obra ) Requerente: Catarina da Silva Pereira e Sousa; Residência: Rua da Junta de Freguesia do Monte, n.º 6, Monte; Processo n.º PO/2007/495; Síntese do pedido: Demolição de construções precárias, alterações interiores e construção de laje; Local da Obra: Rua da Junta de Freguesia do Monte, Monte; Despacho de 16/01/2008; Teor do despacho: Concede-se à requerente um prazo de 30 dias para juntar ao processo os elementos em falta. Caso nada faça no período estabelecido para o efeito o seu pedido será indeferido ) Requerente: João Alberto da Silva de Pinho; Residência: Rua Santo Estêvão, n.º 18A, Monte; Processo n.º PO/2007/607; Síntese do pedido: Alteração de utilização e ampliação de anexo; Local da Obra: Rua Santo Estêvão, Monte; Despacho de 16/01/2008; Teor do despacho:

3 3 Deferido o pedido do requerente (licenciamento), de acordo, com base e nas condições do parecer técnico ) Requerente: José Maria Soares Pereira; Residência: E.N. 327, Quintas do Norte, Torreira; Processo n.º 041/03; Síntese do pedido: Construção de moradia e anexo - comunicação prévia; Local da Obra: E.N. 327, Quintas do Norte, Torreira; Despacho de 24/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido de comunicação prévia, de acordo e com base no teor do parecer técnico ) Requerente: Zita Cristina Ruela de Campos Costa; Residência: Rua da Béstida, Bunheiro; Processo n.º PO/2007/613; Síntese do pedido: Conservação e construção de muros confinantes com a via pública; Local da Obra: Rua do Patronato, Bunheiro; Despacho de 24/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido da requerente (licenciamento), de acordo, com base e nas condições do parecer técnico ) Requerente: Ana Rodrigues Tavares Cirne; Residência: Travessa dos Adeixos, n.º 5, Bunheiro; Processo n.º PO/2007/476; Síntese do pedido: Construção de moradia, garagem e muros; Local da Obra: Rua da Béstida, Bunheiro; Despacho de 24/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido da requerente (licenciamento), de acordo, com base e nas condições do teor do parecer técnico ) Requerente: Paulo Sérgio Tavares da Silva; Residência: Rua Luís Carneiro da Silva, Murtosa; Processo n.º PO/2007/606; Síntese do pedido: Ampliação de moradia, construção de anexo e muros; Local da Obra: Rua Luís Carneiro da Silva, Murtosa; Despacho de 24/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido do requerente (aprovação do projecto de arquitectura), de acordo e com base no parecer técnico ) Requerente: Joaquim Maria Simões Rebelo da Cunha; Residência: Viela Joaquim Freguês, n.º 7, Monte; Processo n.º PO/2007/519; Síntese do pedido: Obras de alteração em moradia; Local da Obra: Viela Joaquim Freguês, n.º 7, Monte; Despacho de 24/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido do requerente (licenciamento), de acordo, com base e nas condições do parecer técnico ) Requerente: José Joaquim Pereira; Residência: Lugar das Acácias, Refojos, Cabeceiras de Basto; Processo n.º PO/2008/26; Síntese do pedido: Construção de piscina; Local da Obra: Urbanização Quinta dos Leites, Lote 97, Torreira; Despacho de 31/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido do requerente, de acordo e com base no teor do parecer técnico

4 ) Requerente: António José da Silva; Residência: Rua de Santa Luzia, n.º 83, Monte; Processo n.º PO/2008/37; Síntese do pedido: Alteração de cobertura em anexos; Local da Obra: Rua da Junta de Freguesia, n.º 23, Monte; Despacho de 31/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido do requerente (aprovação do projecto de arquitectura), de acordo e com base no teor do parecer técnico ) Requerente: Fernando Manuel de Campos Ruela; Residência: Rua D. Dinis, n.º 53, Murtosa; Processo n.º PO/2007/629; Síntese do pedido: Construção de moradia, anexo e muros; Local da Obra: Travessa da Mata, Bunheiro; Despacho de 31/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido do requerente (aprovação do projecto de arquitectura), de acordo e com base no teor do parecer técnico ) Requerente: Muris Sociedade Imobiliária da Murtosa; Sede: Rua do Agro, Murtosa; Processo n.º PO/2007/626; Síntese do pedido: Construção de moradia, anexo e muros; Local da Obra: Rua do Agro, Murtosa; Despacho de 31/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido da requerente (aprovação do projecto de arquitectura), de acordo e com base no teor do parecer técnico ) Requerente: João Carlos Amador Paiva; Residência: Rua Padre Manuel Costeira, n.º 10, Monte; Processo n.º PO/2008/38; Síntese do pedido: Obras de alteração em moradia; Local da Obra: Rua Santa Luzia, Monte; Despacho de 31/01/2008; Teor do despacho: Deferido o pedido do requerente (aprovação do projecto de arquitectura), de acordo e com base no teor do parecer técnico ) Requerente: Armando Marques Rodrigues; Residência: Quintas do Sul, Torreira; Processo n.º PO/2005/520; Síntese do pedido: Construção de muros; Local da Obra: Quintas do Sul, Lote 27, Torreira; Despacho de 31/01/2008; Teor do despacho: Tendo em consideração os elementos juntos ao processo pelo requerente e o consequente parecer técnico, defere-se o pedido de legalização ABASTECIMENTO DE ÁGUA A EDIFÍCIOS MUNICIPAIS Pela Secção de Águas foi presente uma relação de encargos com o abastecimento de água a edifícios municipais e jardins, durante o mês de Dezembro de 2007, num total de 4.061,65 (quatro mil sessenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos), assim discriminada: Freguesia da Torreira 3.529,49 (três mil quinhentos e vinte e nove euros e quarenta e nove cêntimos)

5 Freguesia da Murtosa 330,87 (trezentos e trinta euros e oitenta e sete cêntimos) Freguesia do Monte 90,30 (noventa euros e trinta cêntimos) Freguesia do Bunheiro 110,99 (cento e dez euros e noventa e nove cêntimos) A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assumir os encargos CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA MARIA DA MURTOSA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Foi presente o ofício registado sob o n.º /13, do Centro Social Paroquial de Santa Maria da Murtosa, datado de 28 de Janeiro de 2008, através do qual informa que tiveram de implementar algumas obras internas impostas pelas exigências de Higiene, Segurança e Qualidade, pelo que o Centro Social se encontra com um deficit de mais de ,00. Informa, ainda, que os próprios funcionários estão a lançar algumas iniciativas para angariação de fundos, sendo a receita diminuta, pelo que solicita a ajuda possível da Autarquia para poderem continuar a servir os pobres A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício, supra referido, tendo, depois de analisar a situação, deliberado, por unanimidade, atribuir, ao Centro Social Paroquial de Santa Maria da Murtosa, um subsídio, no montante de 4.000,00 (quatro mil euros), destinado a apoiar a sua acção social ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA TORREIRA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Foi presente, pela Sr.ª Vereadora da Cultura, Dr.ª Aurora Matos, uma proposta de atribuição de subsídio, no montante de 710,00, à Escola Básica Integrada da Torreira, destinado a comparticipar, no apoio a alunos carenciados, no âmbito da Acção Social A Câmara Municipal analisou a proposta, supra citada, tendo deliberado, por unanimidade, conceder, à Escola Básica Integrada da Torreira, um subsídio, no valor de 710,00 (setecentos e dez euros), para comparticipação no apoio, no âmbito da acção social, a alunos carenciados CARNAVAL INFANTIL DA MURTOSA 2008 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DE ESTARREJA Foi presente uma informação do Secretário do Gabinete de Apoio ao Vereador, datada de 14 de Janeiro de 2008, através da qual refere que, tendo em vista a participação das Escolas de Samba (baterias) Vai Quem Quer, Trepa Coqueiro, Unidos da Vila e Morenos, no corso carnavalesco da Murtosa, deve ser atribuído, à Associação de Carnaval de Estarreja, um subsídio, no montante de 1.600,00, para comparticipar nas despesas relativas à participação daqueles grupos

6 A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação, mencionada, tendo deliberado, por unanimidade, atribuir, à Associação de Carnaval de Estarreja, um subsídio, na importância de 1.600,00 (mil e seiscentos euros), para comparticipação nas despesas com os grupos Vai Quem Quer, Trepa Coqueiro, Unidos da Vila e Morenos, no Carnaval Infantil da Murtosa CARNAVAL INFANTIL DA MURTOSA 2008 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS Foi presente uma informação do Secretário do Gabinete de Apoio ao Vereador, datada de 29 de Janeiro de 2008, através da qual dá conta de que faltam atribuir alguns valores, relativos a inscrições efectuadas ou actualizadas após a Câmara Municipal, na sua reunião de 22 de Janeiro de 2008, ter atribuído subsídios aos grupos cuja inscrição já tinha sido efectuada A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação, acima referenciada, tendo deliberado, por unanimidade, atribuir, à Associação Cultural Bunheirense, um subsídio, no montante de 961,50 (novecentos e sessenta e um euro e cinquenta cêntimos), que se destina a ser entregue aos grupos de adultos que participaram no Carnaval Infantil da Murtosa, cujos nomes e verbas parcelares, que cada um receberá daquela totalidade, se identificam a seguir: Cambada da Ressaca 149,50 (cento e quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos); Escadinhas 84,50 (oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos); Torreirinhas 195,00 (cento e noventa e cinco euros); Amas de S. Tiago 367,50 (trezentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos); e Dança dos Ditos 165,00 (centos e sessenta e cinco euros) Mais deliberou, igualmente por unanimidade, atribuir: Ao Centro Social e Paroquial de Santa Maria da Murtosa 45,00 (quarenta e cinco euros); à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo do Celeiro e de S. Silvestre 52,50 (cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos); e à Associação de Pais e Encarregados de Educação Escola do 1.º Ciclo e Pré da n.º 3 da Murtosa 15,00 (quinze euros) Estas inscrições para a participação no Carnaval Infantil da Murtosa foram feitas em data posterior à da realização da última reunião do Executivo Municipal, em que foram atribuídos os subsídios para o Carnaval de O Sr. Presidente não participou na deliberação referente à Associação Cultural Bunheirense, em virtude de fazer parte dos Corpos Sociais daquela instituição ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAVALOS DE AVEIRO PEDIDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES Foi presente o ofício registado sob o n.º /01, da Associação de

7 7 Criadores de Cavalos de Aveiro, datado de 29 de Janeiro de 2008, através do qual solicita a cedência das instalações do posto hípico da Murtosa para os meses de Fevereiro a Junho (época de reprodução de 2008) A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido, supra referido, tendo deliberado, por unanimidade, autorizar a Associação de Criadores de Cavalos de Aveiro a utilizar, no período de tempo compreendido entre o corrente mês de Fevereiro até ao final do próximo mês de Junho, as instalações do Centro Hípico da Murtosa (antigo Matadouro, sito na Ribeira de Pardelhas), para aí serem colocados os animais de reprodução cavalar ACTUALIZAÇÃO DE VENCIMENTOS Foi presente a Portaria n.º 30-A/2008, de 10 de Janeiro, que actualiza as remunerações dos funcionários e agentes da Administração Central, Local e Regional, para o ano de A Câmara Municipal tomou conhecimento da Portaria, supra referida, tendo deliberado, por unanimidade, torná-la aplicável aos contratos a termo certo e aos titulares de contratos administrativos de provimento, assim como aos contratos de avença celebrados INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E AO INVESTIMENTO CANDIDATURA DA EMPRESA DESICOR AO REGIME DE BENEFÍCIOS FISCAIS Foi presente o ofício com a referência DIE PORTO/150, do IAPMEI Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimentos, datado de 11 de Janeiro de 2008, através do qual, na sequência da candidatura da empresa Desicor Indústria de Madeiras e Cortiças, S.A., com sede na Zona Industrial da Murtosa, ao regime de Benefícios Fiscais previsto no Decreto-Lei n.º 409/99, para o projecto de investimento a realizar neste concelho, solicita, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei, referido, a emissão do parecer da Assembleia Municipal sobre o interesse do projecto para a região, bem como sobre a natureza do benefício a conceder (isenção total ou parcial) A Câmara Municipal analisou a petição, supra identificada Considerando que o Município da Murtosa não cobra qualquer imposto (derrama) sobre os lucros auferidos pelas empresas sedeadas no seu território; Considerando que as taxas de IMI, que o Município da Murtosa tem aplicado, são, em média, das mais baixas da Região; Considerando que, na área da Zona Industrial da Murtosa os valores liquidados, em sede de IMI, são, genericamente, bastante razoáveis;

8 Considerando que se encontram em fase adiantada de revisão os coeficientes de localização, que são utilizados para a determinação do valor patrimonial dos imóveis, no Município da Murtosa, em que, concretamente para a Zona Industrial se propõe uma redução de 0,25 no coeficiente em vigor, preparando-se o Fisco para introduzir um factor correctivo na fórmula de cálculo, o que irá baixar os valores patrimoniais para os imóveis com grandes áreas cobertas; Considerando que todos devem contribuir, de uma forma equilibrada, para o desenvolvimento sustentado do Município; Considerando que, embora se reconheça a importância da Desicor, Indústria de Madeiras e Cortiças, S.A., no panorama industrial da Murtosa; Considerando que o nosso território já tem condições de atractibilidade, que são comprovadas pela constante procura de lotes para instalação de novas empresas, a Câmara Municipal, com base no supra exposto, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a emissão de parecer desfavorável ao pedido de benefício de isenção (total ou parcial) do IMI, formulado através do IAPMEI, reconhecendo, no entanto, o interesse do projecto para a região LAJEMAR SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO LEGAL DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS E ARRANJOS ENVOLVENTES Foi presente o requerimento registado sob o n.º 210, da Firma Lajemar Sociedade de Construção, Lda., empresa construtora da empreitada de Construção das Piscinas Municipais e Arranjos Envolventes, através do qual, dado encontrar-se em potencial incumprimento contratual da empreitada, solicita a prorrogação legal da mesma até 29 de Fevereiro de 2008, para a sua conclusão A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido, supra identificado, tendo, com base no parecer da fiscalização (Arquitecto Paulo Valente e Eng. Fernando Miranda), deliberado, por unanimidade, deferir aquele (pedido), a título gracioso AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 1, da empreitada de Arranjo Urbanístico a Sul da Avenida da Circunvalação, adjudicada à firma Urbiplantec Urbanizações e Terraplanagens, Lda., no valor de ,25 (trinta e cinco mil novecentos e seis euros e vinte e cinco cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o respectivo pagamento

9 EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA TORREIRA AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA Foi presente o auto de recepção definitiva, referente à empreitada acima indicada, assinado pelo fiscal da obra e pelo representante da firma empreiteira, Manuel Francisco de Almeida, S.A A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra e proceder à libertação das cauções, que se encontrem cativas EMPREITADA DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE CONDUTAS E VALAS NA FREGUESIA DA MURTOSA AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA Foi presente o auto de recepção definitiva, referente à empreitada acima indicada, assinado pelo fiscal da obra e pelo representante da firma empreiteira, Jardinagens Valente & Cruz, Lda A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra e proceder à libertação das cauções, que se encontrem cativas PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES Foram presentes os seguintes processos de obras particulares: ) Processo n.º FI/2007/284, em nome de Marisa Sofia Baptista Silva, residente na Travessa da Regueirinha, n.º 18, Pardelhas, Freguesia da Murtosa, referente a obras executadas sem licença, sitas no mesmo local Em anexo, encontra-se uma informação da Secção de Obras, dando conta que, decorrido o prazo 60 dias solicitado pela requerente, deferido por despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara em 28 de Setembro de 2007, a mesma não apresentou o pedido de legalização das obras levadas a efeito A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação da Secção de Obras, citada, tendo, perante a inércia da arguida, deliberado, por unanimidade, elaborar o seguinte projecto de deliberação: É intenção da Câmara Municipal proceder à demolição das obras construídas sem licença, debitando os respectivos custos à arguida, pelo que, ao abrigo do disposto no artigo 106.º, do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, é-lhe dado um prazo de 15 dias, para se pronunciar, querendo ) Processo n.º 093/04, em nome de Maria da Conceição Fidalgo da Cunha, residente na Rua do Carreiro, n.º 25, Freguesia do Bunheiro, relativo à legalização de obras, sitas no mesmo local

10 Em anexo, encontra-se uma informação da Secção de Obras, dando conta que a requerente não se pronunciou, no prazo concedido, sobre a intenção da Câmara Municipal proceder à demolição das obras construídas sem licença A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação da Secção de Obras, referida, tendo, perante a inércia da requerente, deliberado, por unanimidade, converter o projecto de deliberação de intenção de demolição, datado de 11 de Dezembro de 2007, em deliberação definitiva ) Processo n.º 030/98, em nome de António Jorge Feio Bacelar Vilar, residente na Avenida Eng. Duarte Pacheco, n.º 58, 2º, Freguesia da Torreira, relativo à remodelação e ampliação de moradia, sita no mesmo local, anexo ao qual se encontra o ofício registado sob o n.º 551/07, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, datado de 11/04/ A Câmara Municipal tomou conhecimento do documento, supra citado Dado que transitou em julgado a decisão proferida no Recurso Contencioso de Anulação (Processo n.º 742/1998, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra), tendo terminado todo o litígio judicial, que foi longo e sempre favorável ao Município da Murtosa, mantendo-se a obra clandestina, o Executivo Camarário deliberou, por unanimidade, notificar o Sr. António Jorge Feio Bacelar Vilar para, no prazo de 30 dias, requerer a legalização das obras, no caso das mesmas serem legalizáveis REGULAMENTO INTERNO DO PORTO DE ABRIGO DO BICO, MURTOSA Foi presente uma proposta de Regulamento Interno do Porto de Abrigo do Bico, sito na Freguesia da Murtosa, de que se anexa fotocópia à presente acta e se dá aqui por reproduzida para os devidos efeitos legais A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta de Regulamento Interno do Porto de Abrigo do Bico, Murtosa, deliberou, por unanimidade, aprovar a mesma e remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação CESSÃO DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CAFETARIA-BAR DO PARQUE MUNICIPAL, SITO NA SALDIDA, FREGUESIA DO MONTE Foi presente o programa de concurso e caderno de encargos relativo à cessão dos direitos de exploração do equipamento de cafetaria-bar do Parque Municipal, sito na Saldida, Freguesia do Monte A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos, referidos, bem como proceder à abertura de concurso público

11 EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DO MONTE BRANCO E ENVOLVENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Foi presente um requerimento/exposição, registado sob o n.º 244, no dia 2008/01/28, em nome de Américo Pires dos Santos, advogado da Firma Henrique Piedade Matos, S.A., relativo à rescisão do contrato de empreitada celebrado em 2006/11/03 de Beneficiação e Requalificação da Praia do Monte Branco e Envolvente O Sr. Presidente informou os Colegas de Executivo de que, no passado dia 4 do corrente mês de Fevereiro, houve uma reunião na Câmara Municipal, onde estiveram presentes: a Dr.ª Cristina Piedade de Matos, administradora da Firma Henrique Piedade Matos, S.A., o Eng. Ilídio Santos, da mesma Empresa, acompanhados do advogado Dr. Américo Pires dos Santos Por parte do Município da Murtosa, para além dele próprio, estiveram presentes: o Vice- Presidente da Câmara, Eng. Joaquim Baptista, o Eng. Fernando Miranda, Fiscal da Obra e Chefe da Divisão de Planeamento e Obras, o Eng. Fidalgo, Chefe da Divisão de Águas e Saneamento e o Dr. Carlos Afonso, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira Fundamentalmente, a Firma empreiteira, referida, pretendia saber se, em face das dificuldades que atravessava, que lhe impediam de executar as obras da empreitada, haveria abertura por parte da Autarquia para que fosse cedida a posição contratual a outra que assumisse o encargo de as terminar Colocada essa possibilidade, sendo uma das formas de se ultrapassar a situação, a Firma ficou de apresentar uma proposta, para ser analisada, até à reunião do dia de hoje Ao final da manhã, início da tarde de hoje, o Dr. Américo Pires dos Santos enviou o fax, que se encontra junto, em que, resumidamente, afirma que recebeu da Henrique da Piedade Matos, S.A. indicações que se tornam necessárias à elaboração da proposta Mais informava que estaria impedido, durante a tarde de hoje, acabando por pedir dois dias para formalizar a proposta de Cessão da Posição Contratual em relação à obra da Praia do Monte Branco Considerando que, em princípio, a cessão da posição contratual poderá ser uma boa solução para o prosseguimento da empreitada, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da reunião e aguardar pelo prazo de dois dias a apresentação da proposta, em causa

12 A presente acta, no final da reunião, depois de lida, foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e n.º 3 do art.º 27.º do Código do Procedimento Administrativo E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por encerrada eram dezasseis horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos os membros presentes e por mim,, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi