PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Seção de Licitações e Contratos

Transcrição

1 Seção de Licitações e Contratos PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2014 PROCESSO Nº 7.500/2014 Tipo de Licitação: MENOR PREÇO Data: 23 de setembro de 2014 Horário de Abertura: 14:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA) Local: O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de empresa especializada para montagem e confecção de estrutura de rede local independente do novo Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. O certame será regido conjuntamente pela Lei nº , de 17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares n os 123, de 14/12/2006 e 147, de 07/08/2014, o Decreto nº 6.204, de 05/09/2007, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, sendo essa publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 1- DO OBJETO 1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para montagem e confecção de estrutura de rede local independente do novo Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, incluindo a implantação, suporte técnico, garantias inerentes ao serviço e fornecimento de todos os materiais necessários, conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos. 2 - DOS PRAZOS O novo Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas situase na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP , Maceió/AL As especificações detalhadas do objeto estão no Projeto Básico de Contratação e nos demais anexos deste edital Os prazos para implantação das atividades relativa à prestação dos serviços deverão observar o cronograma abaixo: Atividade Atividade Prazo Prazo 1

2 Seção de Licitações e Contratos Atividade Prazo Atividade Elaboração e entrega de cronograma e plano de trabalho (contratada) Aceite do cronograma e plano de trabalho (TRE) Apresentação de possíveis ajustes no projeto executivo (contratada) Possíveis correções e ajustes no Projeto Executivo Aceite definitivo do Projeto Executivo Entrega dos materiais e execução dos serviços Recebimento provisório Correções necessárias Recebimento definitivo Prazo Até 05 (dias) dias a partir do recebimento da nota de empenho Até 02 (dois) dias a partir da entrega Até 03 (três) dias, a partir do aceite do cronograma e plano de trabalho pela contratada Até 03 (três) dias a contar da data da notificação Até 03 (três) dias a partir da entrega do Projeto Executivo já corrigido 30 (trinta) dias a partir do aceite definitivo do Projeto Executivo 05 (cinco) dias a partir da data da entrega dos serviços pela contratada 08 (oito) dias a contar da notificação do TRE/AL Até 10 (dez) dias da entrega dos serviços e correções que se fizerem necessárias 2.2. O prazo mínimo de garantia da prestação de serviços e dos correspondentes materiais é de 60 (sessenta) meses, contado a partir do aceite definitivo por parte do TRE/AL. 3 - DA PARTICIPAÇÃO E DA VISTORIA 3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 2

3 Seção de Licitações e Contratos sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; Estrangeiras que não funcionem no País; ou Que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas O licitante interessado PODERÁ realizar vistoria técnica no local de instalação, acompanhado por membro da Comissão de Gestão do TRE/AL Na realização da vistoria, o licitante deverá analisar todos os aspectos técnicos e operacionais para fins de execução integral dos serviços necessários Dúvidas técnicas quanto à vistoria técnica deverão ser elaboradas por escrito e enviadas ao comissão-rede@tre-al.jus.br A vistoria deverá ser previamente agendada com a Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE/AL pelo telefone (82) Em nenhuma hipótese o licitante que realize ou não a vistoria poderá alegar desconhecimento de informações e de condições para o cumprimento das obrigações, como justificativa para inexecução ou execução irregular do objeto a ser contratado. 4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no site (art. 3º do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005) O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao sistema eletrônico no site opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 6º, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005) O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 3

4 Seção de Licitações e Contratos licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, 5º, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005). 5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005) Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005) A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, 4º, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005) As licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: a) O prazo de validade, se diferente do mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública; e b) A descrição completa dos serviços ofertados, de acordo com os Anexos I e I-A deste Edital Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste Edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual Não pode constar da descrição detalhada do objeto qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item

5 Seção de Licitações e Contratos 5.5. As declarações referidas no subitem c, deverão ser enviadas, em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es) Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete, etc O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do SIASG, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste Edital Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou encargo Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº , de 17/07/2002, no Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO V Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro: a) Planilhas de Custos de material e execução dos serviços devidamente preenchidas em conformidade com os modelos constantes no Anexo III-A; b) Documento que indique o fabricante dos produtos a serem utilizados na solução de cabeamento a ser implantada; c) Folders e/ou documentação oficial do fabricante com os produtos a serem utilizados (informar marca/modelo de cada componente); 5

6 Seção de Licitações e Contratos 6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 6.1. O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste Edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo Pregoeiro A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 7.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro dará início à etapa competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços ofertados, incluindo o fornecimento do material necessário As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro pelo sistema Durante a sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação às licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, 6

7 Seção de Licitações e Contratos automaticamente, a recepção de lances Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado. 8 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 8.1. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/ Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; e Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance Para efeito do disposto no item 8.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: I A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do Pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; II Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 7

8 Seção de Licitações e Contratos Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; III Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial; IV Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; e V A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação final dos fornecedores participantes Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas decimais, sendo desprezadas as demais Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde parou. 9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, de R$ ,55 (quatrocentos e trinta e dois mil e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), e que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores O critério referido no subitem anterior será aferido em relação ao valor global dos serviços e em relação ao valor unitário de cada subitem que compõe as planilhas de custos constantes no Anexo III-B, com as ponderações da razoabilidade e proporcionalidade contidas do Acórdão TCU nº / Plenário Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela licitante, em razão das especificações ou da marca indicada na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante a apresentação de amostra do material e/ou declaração expedida pelo fabricante de que possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto A licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido em ata, estará sujeito à desclassificação do item proposto A classificação se dará pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será classificada em 1º (primeiro) lugar a proposta que estiver em 8

9 Seção de Licitações e Contratos conformidade com as determinações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço (menor desembolso para a Administração) Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços Se a proposta ou o lance, de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este Edital Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor DA HABILITAÇÃO A habilitação da licitante vencedora será verificada mediante a apresentação/obtenção da seguinte documentação: a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato on line do site do Comprasnet, inclusive Fazenda Estadual. a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento da licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 2 (dois) dias úteis para que a licitante o encaminhe, via Comprasnet. b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei nº , de 07/07/2011. c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da empresa; c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; e c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. d) Quanto à qualificação técnica, as licitantes deverão apresentar: d.1) Registro junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) para serviços de confecção de rede lógica e/ou equivalente; e possuir, em seu quadro, profissional que possua a habilitação técnica necessária, que permita a execução e o acompanhamento dos serviços 9

10 contratadas; Seção de Licitações e Contratos d.2) Referências de serviços equivalentes, através de Atestados de Capacidade Técnica e Certidões de Acervo Técnico (CAT), registrado em nome do Responsável Técnico da Empresa, devidamente registradas no CREA; d.3) Comprovação de capacidade técnica através de certidões ou atestados (no mínimo uma/um) de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. e) Quanto à qualificação financeira, as licitantes deverão: e.1) Apresentar certidão negativa de falência No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência ( A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, observando o que dispõe o art. 4º, 2º, do Decreto nº 6.204, de 05/09/ Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das licitantes, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração do TRE/AL quando requerida pela licitante, dentro do respectivo primeiro prazo legal concedido pelo Pregoeiro, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, devidamente justificados A não-regularização da documentação, no prazo previsto no inciso anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n o 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item e no item , serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 10

11 Seção de Licitações e Contratos Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando a peça impugnatória no endereço discriminado no item 19.9 deste Edital Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Comissão de Pregão do TRE/AL, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço de pregoeiro@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: e no site DOS RECURSOS Existindo intenção de interpor recurso, a licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelas demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 11

12 Seção de Licitações e Contratos adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor DA CONTRATAÇÃO As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, prazo de início da prestação dos serviços, em conformidade com este edital e seus anexos A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para tal finalidade Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato DA GARANTIA CONTRATUAL Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, 1, da Lei Federal n 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia prestada A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for o caso Caso o pagamento a que se refere o subitem não ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora atenderá ao disposto no item 14.6., caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE São ainda obrigações do CONTRATANTE: a) Nomear a Comissão de Gestão; b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato, através da 12

13 Seção de Licitações e Contratos Comissão designada para tanto, comunicando a contratada quaisquer falhas detectadas, que, a seu critério, exijam medidas corretivas; c) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste Edital; d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e e) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela contratada DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA São obrigações da CONTRATADA: a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações deste Edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços; b) Cumprir obrigatoriamente cronograma de atividades especificado no item 2.1 deste Edital; c) Indicar endereço eletrônico ( ) para recebimento de expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; d) Prestar os serviços sem interrupção; e) Responsabilizar-se pelos erros e falhas técnicas que resultem em prejuízos aos equipamentos do TRE-AL; f) Garantir os serviços realizados e demais materiais utilizados por, no mínimo, 60 (sessenta) meses; g) Solucionar problema em, no máximo, 01 (um) dia útil contado a partir do dia útil subsequente à comunicação do problema; h) Informar telefone(s) de contato e (s) para abertura de chamados técnicos durante o período da garantia; i) Responsabilizar-se por eventuais problemas técnicos de execução que venham a ser identificados mesmo após o aceito definitivo; j) Comparecer, sempre que solicitada pela contratante, a sua sede, através de titular ou preposto, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da convocação para esclarecimento de qualquer problema relativo aos serviços contratados; k) Apresentar garantia contratual de 5% do valor global do contrato conforme artigo 56 da Lei 8.666/93; l) Comprovar todos os elementos indispensáveis à garantia do serviço para o 13

14 Seção de Licitações e Contratos prazo exigido (60 meses), inclusive, quando a garantia dos componentes derivar do fabricante, todos os exigidos por este; m) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo mediante prévia e expressa autorização do TRE/AL; n) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre os serviços contratados; o) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; p) Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos contratos, não transferindo, em hipótese alguma, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos à Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade de retenção; q) Responder, integralm ente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo TRE/AL; r) Não contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços objeto deste Contrato; e s) Não veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas DO PAGAMENTO O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débito Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída na fatura subsequente a da ocorrência: EM = I x N x VP, 14

15 Seção de Licitações e Contratos Onde: EM= Encargos Moratórios N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; I= Índice de atualização financeira= 0, , assim apurado: I = (TX/100) I= (6/100) I = 0, TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais Pela inexecução total ou parcial, a licitante contratada ficará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº , de 17/07/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados A licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor remanescente do contrato, em razão de inexecução parcial das obrigações assumidas; d) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total das obrigações assumidas; 15

16 Seção de Licitações e Contratos e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; f) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei n 8.666, de 21/06/1993; Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado da garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21/06/ Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 3º e 87, 1º, ambos da Lei nº 8.666, de 21/06/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante contratado O período de atraso será contado em dias corridos No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 16

17 Seção de Licitações e Contratos normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e /2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2014, relativos ao PTRES nº (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº DAS DISPOSIÇÕES GERAIS É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário por parte do TRE/AL Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste Edital O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Praça Visconde de Sinimbu, s/n, TRE, Sala da Seção de Licitações e Contratos, COMAP, 1º andar, Centro, CEP , Maceió AL Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 17

18 Seção de Licitações e Contratos inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei n os 8.666, de 21/06/1993 e , de 17/07/2002, e do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e alterações posteriores O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites e gratuitamente Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; ANEXO I-A - PROJETO BÁSICO DE CONTRATAÇÃO; ANEXO I-B - TERMO DE VISTORIA TÉCNICA; ANEXO II PROJETO DE REDE; ANEXO III PLANILHAS; ANEXO III-A PLANILHAS VAZADAS A SEREM PREENCHIDAS PELOS LICITANTES. ANEXO III-B PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR DE REFERÊNCIA; ANEXO IV - PROJETO EXECUTIVO; ANEXO V - PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO (MODELO);e ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. Maceió/AL, 08 de setembro de Ingrid Pereira de Lima Araújo Chefe da Seção de Licitações e Contratos 18

19 Seção de Licitações e Contratos ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. Objeto Contratação de empresa(s) especializada(s) montagem/confecção de estrutura de rede local independente, no novo prédio sede do TRE/AL. Incluindo a implantação, suporte técnico, garantias inerentes ao serviço e fornecimento de todos os materiais necessários. 2. Quantidade Item Único Serviço de montagem/confecção de estrutura de rede local independente 3. Especificação do Objeto 4. Valor Estimado da contratação As especificações detalhadas para aquisição estão presentes no Projeto Básico de Contratação como também no Anexo II do presente Termo de Referência (Projeto de Rede) e Anexo III (Planilhas de custos de material/execução e Projeto Executivo Anexo IV, obtidos com resultado do aditamento ao Procedimento Administrativo nº /2013. Disponível nos autos do procedimento nº 7.500/ Justificativa Os itens serão destinados a atender necessidades imediatas de disponibilização de serviços e sistemas de TI às diversas unidades administrativas do TRE/AL a serem acomodadas no novo prédio sede. 6. Prazos O prazo máximo de entrega é de 43 dias corridos contados após o recebimento da nota de empenho, contrato ou documento equivalente pela contratada. 7. Adjudicação Por preço global 8. Tipo de Contratação Empreitada Global 9.Classificação Orçamentária 10. Local da instalação PTRES n (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). Novo Prédio Sede do TRE-AL, localizado à Rua Aristeu de Andrade nº Farol, Maceió, AL, CEP: Unidade Fiscalizadora Secretaria de Tecnologia da Informação 19

20 Seção de Licitações e Contratos 12. Gestão Contratual 13. Garantia Comissão de Gestão a ser designada Garantia mínima de 60 (sessenta) meses Maceió AL, 07 de setembro de Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: Daniel Macêdo de Carvalho Souto Coordenador de Infraestrutura Cristino Hermano de Bulhões Chefe da Seção de Suporte Operacional De acordo, Carlos Henrique Tavares Méro Secretário de Tecnologia da Informação 20

21 Seção de Licitações e Contratos ANEXO I-A PROJETO BÁSICO DE CONTRATAÇÃO 1) Objetivo Este projeto básico tem por objetivo fornecer especificações mínimas para contratação de empresa especializada para execução de serviços de implantação de rede lógica e de telefonia (analógica) do novo Prédio Sede do TRE-AL, conforme projetos em anexo, incluindo o fornecimento de todo o material necessário para sua imediata ativação, através de equipamentos de Networking de propriedade deste Tribunal. 2) Local da Instalação Os serviços contratados deverão ser realizados no futuro Prédio Sede do TRE-AL, localizado à Rua Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió, AL, CEP: ) Comissão de Gestão O Tribunal designará comissão específica para realização do acompanhamento da execução dos serviços e gestão contratual; Esta comissão deverá ser composta por pelo menos dois membros da Secretaria de Tecnologia da Informação, devendo contar entre estes o titular da chefia da Seção de Suporte Operacional e pelo menos mais um membro designado pela Administração; A comissão emitirá o Termo de Aceite Definitivo para efeitos de pagamento; Dúvidas de ordem técnica ou solicitações formais, excluindo-se as relacionadas diretamente à realização do certame licitatório de contratação, deverão se submetidas à análise desta comissão; de contato: comissao-rede@tre-al.jus.br; 21

22 Seção de Licitações e Contratos 4) Condições Gerais As condições apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços, materiais e outros itens necessários com características superiores compatíveis; Os documentos Projeto de Rede Lógica e de Telefonia, Projeto Executivo e Memorial Descritivo são complementares a este Projeto Básico e as especificações técnicas neles contidas serão consideradas para efeito de exigência de adequação ao Edital do certame licitatório; Em caso de qualquer divergência apontada pela contratada entre este Projeto Básico e os Projeto de Rede Lógica e de Telefonia, Memorial Descritivo e Projeto Executivo, os mesmos passaram a ser objeto de análise e deliberação pela Comissão de Gestão, tomando sempre que necessário informações junto ao projetista; A licitante deverá retirar os documentos de projeto (arquivos em formato DWG e PDF) junto à Comissão de Pregão ou Pregoeiro deste Tribunal, caso não se possa operacionalizar a publicação dos mesmos junto ao Edital ou equivalente; Com vista a garantir a total interoperabilidade e adequação técnica, será exigido que componentes tais como cabeamento, fibras ópticas, conectores, blocos, station cords, patchcords, patchpanels, cordões ópticos e qualquer outro componente de conectividade sejam do mesmo fabricante; Adicionalmente o fabricante dos racks também poderá ser o mesmo dos componentes de conectividade (sistema de cabeamento); A rede lógica e de telefonia deverá ser entregue completamente apta a receber os equipamentos para funcionamento integral. Os equipamentos de Networking já se encontram em posse do Tribunal; A empresa contratada deve fornecer todo o material necessário para a realização dos serviços de instalação, incluindo tomadas, canaletas, disjuntores, fios, quadros, cabos, racks, patch panels, blocos, calhas, etc., além de toda e qualquer mão-de-obra necessária para a execução dos serviços. É permitida a subcontratação, caso a empresa não tenha capacidade técnica para a execução parcial dos serviços, bem como para o fornecimento dos itens solicitados, sendo a subcontratação destas de inteira responsabilidade da contratada pelo Tribunal; Somente alguns componentes serão especificados neste Termo de Referência, devendo os Projetos Anexos serem os balizadores das condições de contratação e de características técnicas dos componentes utilizados, de forma que as especificações são complementares; Somente serão aceitos produtos de alta qualidade de fabricação; Os serviços contratados devem contemplar qualquer eventual necessidade de ajuste/serviço de alvenaria, pintura, gesso e qualquer outro que se se fizer necessário; A contratada deverá interagir com a equipe de Arquitetura do TRE-AL para definição de cores a serem utilizadas nas tomadas, canaletas e elementos externos de maneira a preservar a harmonia visual da instalação; Todo o cabeamento e componentes de conectividade deverão obrigatoriamente serem homologados pela Anatel; Deve ser considerada a substituição das eletrocalhas do cabeamento vertical já instaladas no local; Quaisquer impossibilidades técnicas, sugestões de melhorias e apontamentos 22

23 Seção de Licitações e Contratos adicionais deverão ser submeditas à Comissão de Gestão. 5) Normas e padrões a serem consideras: NBR Norma para instalação de cabeamento estruturado, bem como do detalhamento da proteção mecânica para estes cabos, estruturadas e backbone e demais informações para os materiais. ANSI/TIA/EIA-568-A Commercial Building Standard for Telecommunication Wiring; ANSI/TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; ANSI/TIA/EIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces; ANSI/TIA/EIA-606 Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings; ANSI/TIA/EIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunicatons; ANSI/TIA/EIA Sectional Specification for Class Ia Multimode, Graded-Index Optical Waveguide Fibers e demais atualizações e adendos; Conjunto de normas IEEE 802; ASA C. 83.9; ISO/IEC 60793; E todas as normas também definidas no Projeto Executivo; Todo o cabeamento deverá ser fornecido na cor vermelha, excetuando-se os patch cords e cabos relacionados à telefonia analógica. 23

24 6) Adequações de Projeto 7) Prazos : Seção de Licitações e Contratos Os Projetos Executivo e de Rede Lógica e de Telefonia deverão ser avaliados pela contratada e caso sejam necessários ajustes, estes devem ser submetidos à empresa responsável pelo mesmo, por meio da Comissão de Gestão designada por este Tribunal; As solicitações de adequação devem ser feitas formalmente por escrito, podendo serem encaminhadas para o de contato da supramencionada comissão. Atividade Prazo Elaboração e entrega de cronograma e plano de trabalho (contratada) Até 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho Aceite do cronograma e plano de trabalho (TRE) Até 02 (dois) dias a partir da entrega Apresentação de possíveis ajustes no projeto executivo (contratada) Possíveis correções e ajustes no Projeto Executivo Até 03 (três) dias corridos, a partir do aceite do cronograma e plano de trabalho pela contratada Até 03 (três) dias a contar da data da notificação Aceite definitivo do Projeto Executivo Até 03 (três) dias a partir da entrega do Projeto Executivo já corrigido Entrega dos materiais e execução dos serviços 30 (trinta) dias corridos contados a partir do aceite definitivo do Projeto Executivo Recebimento provisório Correções necessárias Recebimento definitivo 05 (cinco) dias corridos a partir da data da entrega dos serviços pela contratada 08 (oito) dias corridos a contar da notificação do TRE/AL Até 10 (dez) dias contatos da entrega dos serviços e correções que se fizerem necessárias 24

25 Seção de Licitações e Contratos 8) Qualificações Técnicas: A empresa contratada deverá ter registro junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) para serviços de confecção de rede lógica e/ou equivalente; e possuir em seu quadro de pessoal pelo menos um profissional de nível superior, com qualificação reconhecida pelo CONFEA/CREA, que permita a execução e acompanhamento dos serviços contratadas; As licitantes deverão apresentas referências de serviços equivalentes, através de Atestados de Capacidade Técnica e Certidões de Acervo Técnico (CAT), registrado em nome do Responsável Técnico da Empresa, devidamente registradas no CREA; A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Financeiras: Apresentação de certidão negativa de falência. 9) Serviços o Os serviços devem ser realizados no período de segunda-feira a sexta-feira, no período de 8h às 18h; o Em caso de necessidade de realização de trabalhos em períodos e horários diversos dos acima indicados, incluindo sábados, domingos e feriados, deverá ser encaminhado pedido por escrito à Comissão de Gestão com antecedência mínima de 48 horas; o A contratada deverá interagir com as empresas responsáveis pela colocação de divisórias e forros para melhor andamento dos serviços; 10) Apresentação das Propostas Indicar o fabricante dos produtos a serem utilizado na solução de cabeamento a ser implantada; Apresentar folders e/ou documentação oficial do fabricante com os produtos a serem utilizados (informar marca/modelo de cada componente); A licitante deverá apresentar planilhas de custos de material e de execução dos serviços; Todos os custos necessários à entrega do objeto contratado deverão estar inclusos nas planilhas; Será declarada vencedora do certame a empresa que cotar o menor valor global (soma das planilhas apresentadas) e que atenda a todas às exigências do Edital; 25

26 Seção de Licitações e Contratos 11) Interligação entre racks A interligação entre os racks deverá ser feita por meio de fibra óptica do tipo multímodo OM-3 ou superior compatível (a confirmar pela contratada de acordo com os equipamentos a seguir descritos). De maneira complementar, a contratada deverá utilizar o tipo de fibra que permita o funcionamento de transceivers marca HP, modelo X140 10G SFP+ LC/SR (partnumber JD092B), na velocidade de 10Gbp/s; Cada pavimento deverá ser interligado à sala de servidores (Data Center) por meio de, no mínimo, 02 cabos de fibra óptica independentes com pelo menos 04 fibras internas cada, sendo passados através de eletrocalhas (backbone/prumada vertical) paralelas e independentes, conforme projeto; Nos racks dos pavimentos deve ser instalado um DIO, caixa de fusão ou item com o mesmo fim, que tenha pelo menos 04 (quatro) conectores LC duplex (fêmea), sendo 02 (dois) destes para cada cabo de fibra óptica, com no mínimo 04 fibras por cabo, em cada rack de rede, de maneira a organizar o cabeamento utilizado. Neste caso deve ser considerada a utilização de cordão óptico duplex para interligação entre o DIO/caixa de fusão e os transceivers ópticos dos equipamentos switches de rede; No rack do Data Center (rack principal) deverá ser instalado um DIO com capacidade para conexão da totalidade de fibras ópticas oriundas dos racks instalados nos pavimentos, mínimo de 04 conectores LC-Fêmea Duplex para cada rack; A empresa deverá considerar a substituição das calhas metálicas já instaladas na prumada vertical, caso estas estejam em desacordo com os Projetos; A contratada deverá fornecer, além das fibras necessárias a interconexão entre racks de pavimento e os racks do data center, os quantitativos de cordões ópticos duplex, com conectores LC, do mesmo tipo de fibra e fabricante utilizado na conexão dos pavimentos: 25 (vinte e cinco) unidades de tamanho 3,0m (três metros); 12 (doze) unidades de tamanho 7,0m (sete metros); Deverá ser contemplada, para efeito de organização cabeamento entre os racks do Data Center, tubulação, calha, canaleta ou item de mesma finalidade, que permita a passagem de pelo menos 40 (quarenta) cabos UTP entre os mesmos; 26

27 Seção de Licitações e Contratos 12) Documentação Após a conclusão dos serviços a contratada deverá fornecer toda a documentação relativa à implantação, de forma impressa bem como em mídia digital (formatos aceitos: DWG, DOC, DOCX e PDF); Fornecimento de relatório de testes de certificação de todos os pontos lógicos instalados; 13) Vistoria Técnica 14) Garantia A licitante poderá realizar vistoria técnica no local de instalação, acompanhada por membro da Comissão de Gestão; Durante esta vistoria deverão ser analisados todos os aspectos técnicos e operacionais necessários para a execução integral dos serviços; Quaisquer dúvidas técnicas suscitadas pela licitante quanto da visita técnica deverão ser encaminhadas por escrito para o endereço comissaorede@tre-al.jus.br; Os serviços realizados e demais materiais utilizados deverão ter garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses iniciados a partir do aceite definitivo por parte do Tribunal; Tempo de solução máximo de 01 (um) dia útil contado a partir do dia útil subsequente à comunicação do problema; A licitante deverá informar o(s) telefone(s) de contato e (s) para abertura de chamados técnicos durante o período da garantia; A empresa contratada será responsável por eventuais problemas técnicos de execução que venham a ser identificados mesmo após o aceite definitivo; O valor da garantia contratual somente será liberado após o prazo de garantia do serviço, ou seja, 60 meses. 27

28 Seção de Licitações e Contratos 15) Racks Todos os racks fornecidos devem ter rodízios para facilitar possíveis movimentações; Os racks dos pavimentos devem ser sistema de ventilação forçada, composto por pelo menos 02 (dois) exautores instalados na parte superior (teto do rack); Devem ser fornecidas duas chaves para cada rack; As chaves dos racks dos pavimentos devem ter o mesmo segredo; As chaves dos racks da sala de servidores devem ter o mesmo segredo, sendo este diferente do utilizado nos racks dos pavimentos; Devem ser instalados organizadores de cabos fechados no interior dos racks em quantidade suficiente para a utilização de todos os pontos de rede e de telefonia disponíveis. Os organizadores de cabos fechados devem ter padrão 19" (dezenove polegadas), altura de 1U, para fixação no rack, confeccionado em aço, com proteção contra corrosão, cor preta e deve ser da mesma marca do fabricante do rack; Devem ser fornecidos "espelhos cegos" em quantidade suficiente para o fechamento total dos espaços não utilizados na parte frontal do rack, subtraindo-se deste total 2Us de cada rack, que serão destinados para o uso de equipamentos de rede; Devem ser instalados todos os acessórios necessários para manter a organização dos componentes de cabeamento instalados no rack, incluindo abraçadeiras, suportes, organizadores de cabos e quaisquer outros itens importantes; Cada rack a ser instalado no data center deve ser acompanho por pelo menos 02 (duas) bandejas internas integrais para acomodação de componentes não adaptáveis à instalação em rack; 28

29 Seção de Licitações e Contratos 16) Obrigações da Contratada: Executar fielmente o objeto contratado, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas; Prestar os serviços sem interrupção; Responsabilizar-se pelos erros e falhas técnicas que resultem em prejuízos aos equipamentos do TRE-AL; Comparecer, sempre que solicitada pela contratante, a sua sede, através de titular ou preposto, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da convocação para esclarecimento de qualquer problema relativo aos serviços contratados; Apresentar garantia contratual de 5% do valor global do contrato conforme artigo 56 da Lei 8.666/93; A empresa contratada deverá comprovar todos os elementos indispensáveis à garantia do serviço para o prazo exigido (60 meses), inclusive, quando a garantia dos componentes derivar do fabricante, todos os exigidos por este; 17) Obrigações mínimas do Contratante: Nomear a Comissão de Gestão; Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato, através da Comissão designada para tanto, comunicando a contratada quaisquer falhas detectadas, que, a seu critério, exijam medidas corretivas; 29

30 Seção de Licitações e Contratos 18) Sistema de Cabeamento Lógico Estruturado (Metálico) Deve ser integralmente de Categoria 6; Existir compatibilidade mecânica e elétrica dos produtos de Categoria 6 com as categorias anteriores. Dentro do cabo, cada par deve estar separado entre si por uma barreira física dielétrica. Os condutores devem ser de cobre sólido calibre 24 AWG; O cabo deverá possuir capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios LSZH listado pelo UL segundo a norma UL-1666, não se aceitará nenhum cabo do tipo CM, nem certificados de testes IEC332.1 o IEC A capa do cabo jacket deverá ter imprimido a seguinte informação: nome do fabricante, código de modelo part number, tipo de cabo, número de pares, tipo de listagem no UL, e as marcas de medição sequenciais de comprimento. Patch Panels para utilização nos racks: o Devem ter 24 portas (não serão aceitos com 48 portas); o Altura máxima de 1U o Permitir substituição de conectores individuais, e em caso de falha, deve poder substituir apenas o suporte modular para 4 ou 6 posições sem ter que desmontar totalmente o patch panel; o Devem permitir a conexão total das saídas de informação de todas as aplicações (dados, voz, etc.), perfeitamente identificados no painel, e com todos os requerimentos para facilitar a administração e manejo da rede, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 606A. o Devem contar com uma proteção plástica transparente ou um suporte mecânico destinado a proteção das etiquetas a fim de que o adesivo não seja o único método de suporte, além de impedir o contato direto das mãos do técnico ou outros objetos, garantindo com isto maior longevidade das informações de acordo a norma ANSI/TIA/EIA 606A. o A instalação dos patch panels deve se dar de tal forma que se minimize o comprimento dos patch cords. Patch Cords: Deverá ser fornecida a quantidade de 600 (seiscentos) patch cords CAT- 6 necessária à ativação de todos os pontos de rede nos racks e possíveis interconexões entre switches, com tamanhos informados a seguir: Tamanho 5,0m (cinco metros) e cor vermelha: 30 (trinta) unidades; Tamanho 3,0m (três metros) e cor vermelha: 350 (trezentas e cinquenta) unidades; Tamanho 3,0m (três metros) e cor amarela: 200 (duzentas) unidades; Tamanho 2,0m (dois metros) e cor verde: 20 (vinte) unidades; Para o caso dos equipamentos de usuários de rede de rede, devem ser fornecidos patch cords (também conhecidos como adapter cables) CAT- 6 (conexão entre equipamento e a tomada de rede) nas seguintes quantidades, totalizando 600 (seiscentos) unidades: Tamanho 2,5m (dois vírgula cinco metros) e cor vermelha: 300 (trezentas) unidades; Tamanho 1,5m (um vírgula cinco metros) e cor vermelha: 300 (trezentas) unidades; Todos os patch cords devem ter "boot" na mesma cor do cabo, injetado 30

31 Seção de Licitações e Contratos e no mesmo dimensional do plug RJ-45, com o objetivo de evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitar a desconexão acidental da estação de trabalho; Os patch cords deverão ter um sistema que controle a tensão a que se submetem no processo de instalação. Este sistema deve ser parte integral do processo de fabricação do patch cord na planta do fabricante. Este sistema deve preservar o raio de curvatura de 1 ao ser inserido o plug no conector. Não serão aceitos patch cords fabricados localmente; Os patch cords devem ser originais de fábrica, construídos pelo mesmo fabricante da conectividade e pré-certificados, conforme a TIA/EIA, e deverão vir em suas bolsas originais de empacotamento tal como saem da fábrica. Deverão ser certificados UL Listed, para garantir que os elementos oferecidos tenham sido avaliados por estes laboratórios. Os Patch Cords devem ser compatíveis com categorias anteriores (5E, 5 e 3) para o qual deverão contar com uma certificação component compliance emitida por algum laboratório independente de provas como o ETL. 31

32 Seção de Licitações e Contratos ANEXO I-B TERMO DE VISTORIA TÉCNICA (Modelo a que se refere o subitem 3.5) Na forma do item 13 do Projeto Básico do Pregão Eletrônico nº 104/2014 bem como do inciso III do artigo 30 da Lei n 8.666/93, declaro que a empresa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, através do seu representante legal,, documento de Identidade nº, devidamente identificado, compareceu, tomou conhecimento de todas as informações das condições locais para o cumprimento das obrigações e teve todas as dúvidas levantadas na ocasião esclarecidas, relativas ao objeto da licitação em epígrafe, através de vistoria no local onde serão executados os respectivos serviços, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes. Maceió, de de Representante do TRE-AL Cargo/Função 32

33 Seção de Licitações e Contratos ANEXO II PROJETO DE REDE (Disponível no sítio: Caminho: Transparência / Licitações / Número: 104/2014 Pregão Eletrônico) 33

34 ANEXO III - PLANILHAS (Disponível no sítio: Caminho: Transparência / Licitações / Número: 104/2014 Pregão Eletrônico) 34

35 ANEXO III - A PLANILHAS VAZADAS PARA PREENCHIMENTO DOS LICITANTES 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 ANEXO III - B PLANILHAS PREENCHIDAS COM VALOR DE REFERÊNCIA 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 185

186 186

187 187

188 188