ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL. EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE N 16/2010 (Processo nº 24/2010)

Transcrição

1 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL. EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE N 16/2010 (Processo nº 24/2010) 1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL, setor de Compras e Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n 003/2010, publicada no Mural de Publicações Oficiais do Município, com a devida autorização expedida pelo Senhor Prefeito Municipal, MAURO OLINTO SPONCHIADO, exarada em conformidade com a Lei Federal n 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, na modalidade CARTA CONVITE, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", objetivando a contratação de empresa para manutenção do prédio do Posto de Pronto Atendimento da Cidade, nas condições fixadas neste edital e seus anexos O recebimento dos envelopes "01" documentação, e "02" proposta de preço, dos interessados, dar-se-á até às 15:00 horas do dia 30 de junho de 2010, na sala do setor de compras e licitações, rua do Comércio 1.424, Centro, Taquaruçu do Sul, RS A abertura dos envelopes "01", contendo a documentação de habilitação, darse-á na sala do setor de compras e licitações, às 15:00 horas do dia 30 de junho de Não havendo interposição de recurso quanto à habilitação, fica designada a data de abertura do envelope "02", contendo as propostas de preço dos proponentes habilitados, para as 15:00 horas do dia 2 de julho de 2010, na sala do setor de compras e licitações, e, havendo interposição de recurso, será marcada outra data pela comissão municipal de licitação, após o julgamento dos recursos. 2 - DO OBJETO A presente Carta Convite visa à escolha da melhor proposta para o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMAR A COBERTURA, PINTURA EXTERNA DAS PAREDES DO PRÉDIO E SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA DO PRÉDIO DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DA CIDADE. 3 - AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS O presente edital e seus anexos encontram-se à disposição para verificação por parte dos interessados no setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, no horário de expediente ou no endereço eletrônico CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4.1. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal n 8.666/ Na presente licitação é vedada à participação de empresas em consórcio.

2 5 - CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 5.1. Para participarem da presente Carta Convite, os licitantes deverão apresentar no Departamento de Administração Geral da Prefeitura, junto ao Setor de Compras e Licitações, 02 (dois) envelopes, devidamente fechados, contendo no envelope nº 01 os documentos de "HABILITAÇÃO" e no envelope nº 02 a "PROPOSTA". Os envelopes deverão conter na parte externa, os seguintes dizeres: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO. CONVITE Nº 16/2010. ENCERRAMENTO ÀS 15:00 HORAS DO DIA 30/06/2010. NOME DO PROPONENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA. CONVITE Nº 16/2010. ENCERRAMENTO ÀS 15:00 HORAS DO DIA 30/06/2010. NOME DO PROPONENTE: 5.2. Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma carta de credenciamento, a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na abertura dos envelopes "01" contendo a documentação de habilitação, acompanhada de documento de identificação. 6 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 6.1. O envelope "01", contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal deverá conter: Para comprovação da habilitação jurídica: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. b) Cédula de identidade e CPF dos sócios da empresa, bem como do representante da empresa e procuração, se for o caso. c) Declaração de que a empresa não emprega menor, atendendo ao disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal e Decreto nº 4358/ Para comprovação da regularidade fiscal: a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação; c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;

3 d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente; f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Para comprovação da qualificação técnica: a) Certidão de registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade. b) Declaração assinada pelo representante legal do proponente de que manterá na obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA, o qual deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra objeto da presente licitação. c) Declaração assinada pelo representante legal do proponente, de que, se adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de pessoal técnico e dos equipamentos necessários para execução da obra. d) Declaração assinada pelo proponente e seu responsável técnico de que, se adjudicatário do objeto, compromete-se a executar a obra de acordo com as especificações técnicas propostas pelo contratante. NOTA: Somente os profissionais referidos na alínea "b" deste item poderão participar da obra ou serviço técnico objeto da licitação, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela administração Para a comprovação da qualificação econômica financeira: a) Certidão negativa do Cartório de Registro de Falências e Concordatas do local da sede do proponente expedida, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura da licitação Os documentos necessários à habilitação do proponente deverão ser apresentados em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão de imprensa oficial. Quando se tratar de documento obtido através da internet, estes terão sua autenticidade confirmada Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação do item 6.1, de acordo com o solicitado neste edital Em caso de participação nesta licitação de microempresas e empresas de pequeno porte, esta deverá comprovar sua situação, através de declaração, para ter direito às vantagens da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, artigos 42 a PROPOSTA DE PREÇO 7.1. A proposta de preço - Envelope "02", deverá estar assinada pelo representante legal da licitante, redigida em português, de forma clara, não conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: a) Orçamento discriminado em planilhas de quantitativos e preços unitários, expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com

4 encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, indenizações por danos causados a terceiros ou à administração e lucros, assinado por técnico legalmente habilitado; b) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução, com periodicidade de 30 (trinta) dias, e as respectivas parcelas de pagamento bem definidas. 8 - PROCEDIMENTO 8.1. Serão abertos os envelopes "01", contendo a documentação de habilitação dos proponentes e procedida à sua apreciação Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem todos os documentos exigidos no item 6 deste edital Os envelopes "02", contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação Serão abertos os envelopes "02", contendo a proposta de preço dos proponentes habilitados, na data marcada no preâmbulo, ou após o julgamento dos recursos interpostos Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 7 deste edital, promovendo-se à desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 9 deste edital. 9 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 9.1. Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços, fixado no item 10 deste edital. Será desclassificada a proposta de preço que estiver em desacordo com o referido item Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS Será desclassificada a proposta com preço global superior a R$ ,64 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) por ser considerada excessiva ou a proposta que ter seu preço considerado manifestamente inexeqüível. (artigo 40, X e artigo 48 1º e 2º da Lei Federal 8.666/93) PRAZOS O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua entrega, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. No silêncio da proposta, subentende-se validade de 60 (sessenta) dias O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da presente licitação será de 90 (noventa) dias a partir da ordem de inicio da obra.

5 11.3. Adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 5 (cinco) dias após a homologação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das seguintes sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n 8.666/93: a) Declaração de inidoneidade; b) Suspensão do direito de contratar com órgão do Poder Público pelo prazo de dois anos; A Prefeitura Municipal poderá quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n 8.666/ Os prazos de que tratam o item 11.2 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o artigo 57, 1, da Lei Federal n 8.666/ EXECUÇÃO DA OBRA A empresa contratada deverá apresentar matrícula no Inss e anotação de responsabilidade técnica (ART) de execução, quando do início da obra Na ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, os pedidos de prorrogação referente aos prazos de conclusão da obra deverão ser encaminhados por escrito à Administração Municipal, a partir da ocorrência do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos os casos, com justificativa circunstanciada Deverão ser seguidas as especificações técnicas do projeto e todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, segundo as Normas Técnicas Brasileiras A licitante vencedora deverá entregar o local da obra limpo, sem entulhos e sobras de materiais Todos os transportes internos e externos de materiais e pessoal será de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, devendo a mesma fazer a remoção periódica do lixo e eventuais entulhos da obra, para um local determinado pela fiscalização onde não venha causar transtornos A licitante se obriga a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiro, fiscais e visitantes SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma de execução da obra, será aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 10% sobre o valor total da etapa em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 8.666/93, sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% sobre o valor total do contrato.

6 14 - CRITÉRIO DE REAJUSTE Somente será admitido reajuste no caso de prorrogação do prazo de execução previsto no item 11.2 e de acordo com o artigo 57 1º, 2º e 4º da Lei Federal nº 8.666/ No caso de reajuste será adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV ou CUB/RS, prevalecendo o que for menor CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O representante da Prefeitura Municipal, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições a cada 30 dias, e analisará o avanço físico real dos serviços, o cronograma de execução e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período de medição quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução e emitirá a correspondente planilha de medição Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a nota fiscal e fatura correspondente na Secretaria da Fazenda Os pagamentos serão mensais, por etapas efetivamente executadas e comprovadas, de acordo com a planilha de medição, nota fiscal, fatura e planilha de medição, sendo efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada Havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva fatura o equivalente a 0,1% por dia útil de atraso, a título de compensação e penalização Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias: Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 01 - SMS FMS ASPS Projeto/Atividade: Manutenção Unidades de Saúde Asps. Elemento: Obras e instalações, (243) Recursos Asps. Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 02 - SMS FMS CONVÊNIOS Projeto/Atividade: Manutenção Unidades de saúde Convênios. Elemento: Obras e instalações, (534) Recursos Ambiental- Vigilância em Saúde Somente serão liberados os últimos 10% do valor total contratado após a vistoria e a aprovação final da obra por parte do órgão repassador dos recursos e apresentação da CND da obra RECURSOS Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal n 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

7 16.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen, para dirimir todas as questões deste convite, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil SUBCONTRATAÇÃO Não é permitido a subcontratação total ou parcial para a execução da obra objeto do contrato e desta licitação RECEBIMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos do artigo 73, inciso I, alíneas "a" e "b" e artigo 76 da Lei Federal n 8.666/ Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correrão por conta da contratada DISPOSIÇÕES GERAIS Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhados ao presidente da comissão de licitação Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes A Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela portaria nº 003/2010, reserva-se o direito de rejeitar uma, várias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências do presente edital, dispensar formalidades omitidas, ou relevar irregularidades sanáveis Para conhecimento público, expede-se o presente edital, fixado no local de costume da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul Visitas ao local da obra deverão ser feitas no Posto de Pronto Atendimento da Cidade, Rua Monsenhor Vitor Battistella, 242, em horário de expediente ANEXOS DO EDITAL Integram o presente edital, dele fazendo parte como transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: a) Plano Operativo e Plano de Aplicação; b) Minuta de contrato; c) Memorial descritivo; d) Orçamento global; e) Cronograma físico-financeiro.

8 Taquaruçu do Sul, 23 de junho de Mauro Olinto Sponchiado Prefeito Municipal. Karine Zanatta Presidente Comissão de licitação Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. Em / /. Marcos Antonio Lazaroto, OAB-RS