CONTRATO N.º 4/2014: Contrato referente à execução da obra de IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA SALA DE RX E CORREDOR, NA FACULDADE DE Aos 2 dias do mês de abril de 2014, compareceram na Faculdade de Medicina Veterinária, em Lisboa, na sequência da adjudicação daquela empreitada, que decorreu do procedimento Ajuste Direto - 02/DRF/GAT/2014, como primeiro outorgante a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, pessoa coletiva de direito público, com sede na Avenida da Universidade Técnica, Pólo da Ajuda, 1377-477, Lisboa, contribuinte fiscal número 502286326, neste ato representada pelo Professor Doutor Luís Manuel Morgado Tavares, na qualidade de Presidente, que no seguimento deste contrato é designado por "ENTIDADE ADJUDICANTE" e como segundo outorgante a firma TECBAU- ENGENHARIA, LDA, contribuinte fiscal número 507088352, titular do alvará de construção com o número 51918, inscrita no Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI), válido até 31 de janeiro de 2015, com o capital social de 5.000,00 Euros, com sede social na Rua do Joinal, nº 62, 2825-088 Caparica, concelho de Almada, representada neste ato por João Paulo Campelos da Silva Moita, residente Rua Luís António Verney, nº 31, 2º esquerdo, Cova da Piedade, Almada, portador do Bilhete de Identidade número 09859986, na qualidade de representante legal da identificada firma, que no seguimento deste contrato é designada como "ADJUDICATÁRIO". Depois de cumpridos todos os devidos preceitos legais, é lavrado o presente termo de contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas: CLÁUSULA 1 (OBJETO DO CONTRATO) Execução da obra de IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA SALA DE RX E CORREDOR, NA FACULDADE DE em cumprimento integral dos requisitos constantes dos documentos do procedimento, a saber: o Anexo I Termos e Condições, Anexo II, Mapa de Quantidades, Projeto de execução, Proposta do Adjudicatário e no presente Contrato escrito. CLÁUSULA 2 (ENCARGO TOTAL DA OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) O valor da adjudicação e encargo total da obra objeto deste contrato é de 17.962,51 (dezassete mil, novecentos e sessenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos), com IVA incluído à taxa 1
legal em vigor de 23% (14.603,67 + IVA no valor de 358,84 ), em conformidade com a lista de preços unitários anexa à proposta, e será pago pela "ENTIDADE ADJUDICANTE" ao "ADJUDICATÁRIO" no prazo máximo de 30 dias a contar da data de apresentação das faturas elaboradas com base em Autos de Medição devidamente aprovados. CLÁUSULA 3 (PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO) O prazo para a execução da obra é de trinta dias, incluindo-se na contagem sábados, domingos e feriados e começa a contar-se a partir da data da consignação. A consignação será efetuada nos termos dos artigos 355.º a 360.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, no prazo máximo de 10 dias após a data da celebração do contrato. A obra objeto deste contrato deverá ser executada na Faculdade de Medicina Veterinária no Pólo da Ajuda, em Lisboa. CLÁUSULA 4 (PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS) No prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da consignação, deverá o Adjudicatário apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 36º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, o plano definitivo de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos. De acordo com o n.º 5, do artigo, 36º, do Código dos Contratos Públicos, a Entidade Adjudicante pronunciar-se-á sobre o plano de trabalhos no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de o mesmo se considerar aprovado, podendo introduzir as modificações que considere convenientes sem poder alterá-lo nos pontos que hajam constituído condição essencial de validade da proposta do empreiteiro. CLÁUSULA 5 (PRAZO DE GARANTIA DA OBRA) O prazo de garantia da obra objeto deste contrato será o constante do n.º 2, do artigo 397.º do Código dos Contratos Públicos, obrigando-se o "ADJUDICATÁRIO" a reparar à sua custa todos os artigos que durante aquele prazo denunciem quaisquer defeitos que não sejam resultantes da normal utilização para o qual estão destinados. 2
CLÁUSULA 6 (MULTAS INDEMNIZAÇÕES) No caso de incumprimento pelo Adjudicatário dos prazos de execução da obra dentro dos limites estabelecidos na cláusula 4ª deste contrato, ou não corrigir os casos de rejeição ou beneficiação, dentro do prazo que lhe for marcado ou não der cumprimento a quaisquer outros atos que representem obrigações por ele contraídas, poderá ser aplicada uma penalidade de acordo com a seguinte fórmula: a) 1 (um por mil) do preço contratual e por cada dia de atraso que se verificar, durante o primeiro período correspondente a um décimo do referido prazo; b) O valor da multa diária agravar-se-á em mais 0,5 (meio por mil) por cada período subsequente de igual duração, até atingir 5 (cinco por mil) o que constituirá o valor máximo de multa diária que será aplicada enquanto durar a mora, sem poder vir a exceder 20% do valor global da adjudicação. 4. 5. 6. O montante desta penalidade reverte a favor da ENTIDADE ADJUDICANTE e deverá ser paga mediante notificação desta e nos montantes que dela constem. Se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de 2 (dois) meses, terá o Adjudicatário direito a rescindir o presente contrato, sem prejuízo de eventual reclamação do direito a indemnização, nos termos do artº 33º do Código dos Contratos Públicos. O "ADJUDICATÁRIO" terá direito ao juro previsto na lei pela mora no pagamento das situações liquidadas e aprovadas, quando esta mora exceda quarenta e cinco (45) dias a partir da aprovação da liquidação respetiva ou da data do vencimento da prestação fixa estabelecida contratualmente. O juro previsto no número anterior só se abonará ao Adjudicatário desde que este o solicite expressamente em requerimento dirigido à ENTIDADE ADJUDICANTE. Por liquidação entende-se o conjunto das ações necessárias para a determinação do preço pela situação concluída, a sua notificação ao "ADJUDICATÁRIO" e a entrega por este da fatura respetiva devidamente elaborada. 3
CLÁUSULA 7 (DISPOSIÇÕES A OBSERVAR NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO) Na execução da obra objeto deste contrato e em todos os atos que lhe digam respeito, o "ADJUDICATÁRIO" e a "ENTIDADE ADJUDICANTE" obrigam-se ao cumprimento do que for aplicável do estabelecido: No presente Contrato escrito; No Caderno de Encargos (Anexo I-Termos e Condições) e no Projeto parte escrita e peças desenhadas juntos a este contrato; Na proposta do "ADJUDICATÁRIO", que inclui a respetiva lista de preços unitários, junta a este Contrato e dele fazendo parte integrante. CLÁUSULA 8 (DA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA OBRA) O "ADJUDICATÁRIO" deverá facultar à "ENTIDADE ADJUDICANTE" todos os meios necessários à verificação da qualidade e eficiência da obra efetuada obrigando-se a, dentro dos prazos que lhe forem marcados na respetiva notificação, substituir ou recondicionar todo aquele material, equipamento ou bem que, com base nos pareceres técnicos, não for considerado dentro das características requeridas no projeto. CLÁUSULA 9 (SEGURO CONTRA ACIDENTES) O Adjudicatário deverá segurar contra acidentes de trabalho todo o seu pessoal a empregar na execução da obra, apresentando a apólice respetiva antes do início dos trabalhos e sempre que tal lhe for exigido pelo responsável de fiscalização da obra. CLÁUSULA 10 (RESCISÃO DO CONTRATO) Além dos casos previstos no Código dos Contratos Públicos, que podem determinar a rescisão do contrato, este também poderá ser rescindido pela "ENTIDADE ADJUDICANTE" se o ADJUDICATÁRIO" não cumprir integralmente as condições e obrigações ajustadas, nomeadamente: a) Quando o "ADJUDICATÁRIO" não cumprir integralmente o estipulado na Cláusula 4ª deste contrato; 4
b) Quando a demora na entrega da obra, após eventual rejeição nos termos fixados na cláusula 8, exceder em 60 (sessenta) dias a data da notificação se outro prazo não for fixado; c) Quando houver recusa expressa no pagamento das multas; Terá o "ADJUDICATÁRIO" direito a rescindir o presente contrato se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de dois meses. A rescisão do contrato não invalida o direito a qualquer ação que venha a ser interposta por parte da "ENTIDADE ADJUDICANTE", com vista à justa indemnização por perdas e danos eventualmente sofridos. CLÁUSULA 11 (LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) O presente contrato rege-se pela legislação portuguesa. Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, invalidade, resolução ou redução do presente contrato serão dirimidos pelo tribunal institucional da ordem jurisdicional portuguesa competente, de acordo com os critérios legais vigentes. CLÁUSULA 12 (ADITAMENTOS) Por iniciativa de qualquer dos outorgantes e acordo de ambos, poderão fazer-se alterações e aditamentos ao presente contrato, desde que não afetem a sua essência, lavrados sob a forma de acordo suplementar e juntos ao presente contrato, dele passando a constituir partes integrantes. CLÁUSULA 13 (DISPOSIÇÕES FINAIS) Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das despesas públicas. A empreitada por Ajuste Direto relativo ao presente contrato foi autorizada por despacho de 12 de novembro de 2013 do Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária, no âmbito de competência delegada. 5
Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada um dos outorgantes. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL O encargo total deste contrato será custeado pela dotação inscrita na rubrica 07.004 Construções Diversas, do Orçamento de 2014. Esta despesa foi autorizada por despacho do Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária de 17 de janeiro de 2014 exarado no Relatório final de Apreciação de Propostas do mesmo dia. CABIMENTO DE VERBA O encargo resultante deste contrato tem cabimento no Orçamento de receitas próprias da Faculdade de Medicina Veterinária quanto aos encargos do ano económico de 2014, no montante de 17.962,51 Euros. CONCLUSÃO DO CONTRATO A "ENTIDADE ADJUDICANTE" e o "ADJUDICATÁRIO" declaram que aceitam o presente contrato com todas as suas cláusulas, condições e obrigações e comprometem-se a executá-lo. O presente contrato está escrito em seis páginas, com os versos em branco, sendo todas rubricadas, à exceção da última, por conter as assinaturas, e é feito em dois exemplares, ficando um na posse da "ENTIDADE ADJUDICANTE" e outro na posse do "ADJUDICATÁRIO". Pela ENTIDADE ADJUDICANTE Pelo ADJUDICATÁRIO Luís Manuel Morgado Tavares Prof. Catedrático João Paulo Campelos da Siva Moita 6